支付保函示范文本(独立保函)
付款保函示范文本
编号:付款保函________________________(受益人):鉴于贵方与买方________________________于______年___月____日签订的编号为________的_________合同(下称主合同)履行需要,应买方申请,我行特开立以贵方为受益人、金额不超过________(币种)_____________________(大写)万元的付款保函:一、我行保证,买方将在贵方按照主合同的约定交付货物后,向贵方付款。
如果买方未按照主合同的约定向贵方支付全部或部分货款,我行将在收到贵方书面索赔通知及买方具有上述违约事实的书面证明后,以保函金额为限向贵方支付买方未付货款。
二、本保函的担保金额将随买方或我方已支付的金额递减。
三、如果贵方与买方协商变更主合同,应事先征得我行书面认可,否则本保函即行失效。
四、本保函不得转让。
我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。
五、本保函自开立之日起生效,有效期至________(日期)止。
书面索赔通知和有关证明文件必须在上述期限内送达我行,否则我行在该保函项下的责任自动解除。
买方按约履行付款义务、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕,保函即行失效,请将本保函退回我行注销。
_________银行__________________(公章):负责人(签字):_______年_____月_____日编号:预付款保函______________________(受益人):鉴于贵方与卖方________________________于______年___月____日签订了编号为________的_________合同(下称主合同),且贵方同意依约定向卖方支付预付货款。
我方应卖方的申请,特开立以贵方为受益人、金额不超过________(币种)_____________________(大写)元的预付款保函:一、我行保证,卖方按主合同的约定履行供货义务。
独立保函合同范本3篇
独立保函合同范本3篇篇一甲方(保函申请人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________乙方(保函开立人):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________一、保函的基本信息1. 保函金额:人民币(大写)____________________元整(小写:¥________________元)2. 保函有效期:自[保函开立日期]起至[保函到期日期]止。
3. 保函类型:[具体保函类型,如履约保函、预付款保函等]二、保函的开立1. 甲方应按照乙方的要求提供开立保函所需的文件和资料,并保证其真实、准确、完整。
2. 乙方应在收到甲方提供的符合要求的文件和资料后[约定的工作日]个工作日内,为甲方开立独立保函。
3. 乙方开立的独立保函应以书面形式作出,并加盖乙方的公章或保函专用章。
三、保函的索赔1. 受益人向乙方提出索赔时,应提交符合保函要求的书面索赔文件和相关证明材料。
2. 乙方在收到受益人提交的索赔文件和相关证明材料后,应在[约定的工作日]个工作日内进行审查。
如乙方认为索赔符合保函的约定,应在审查完毕后的[约定的工作日]个工作日内,按照保函的金额向受益人支付款项。
3. 乙方对受益人的索赔审查仅基于受益人提交的书面索赔文件和相关证明材料,乙方不对基础合同的履行情况进行审查。
四、保函的费用1. 甲方应向乙方支付开立保函的费用,费用金额为人民币(大写)____________________元整(小写:¥________________元)。
2. 甲方应在本合同签订后的[约定的工作日]个工作日内,将上述费用支付至乙方指定的账户。
五、甲方的义务1. 甲方应按照基础合同的约定履行其义务,如因甲方未履行基础合同义务导致受益人向乙方索赔,甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。
业主支付保函范本
业主支付保函范本全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:业主支付保函范本一、业主(甲方)信息甲方(单位全称):地址:法定代表人:联系电话:二、承包商(乙方)信息乙方(单位全称):地址:法定代表人:联系电话:三、保函内容及金额1.业主(甲方)授权承包商(乙方)为项目进行缴款保函,保函金额为人民币(大写)(小写)元整。
2.保函期限自(年)(月)(日)起至(年)(月)(日)止。
四、保函支付方式及要求1.业主(甲方)应在安排款项的同时出具银行保函,银行保函应在合同签订之日起一个工作日内交付承包商(乙方)指定的银行。
2.业主(甲方)出具的银行保函应在合同中所规定的日期内有效,且应保证款项的及时支付。
五、违约责任1.若业主(甲方)未能按合同规定时间出具保函,应承担相应的违约责任,由此造成的一切损失由业主(甲方)承担。
2.保函期限届满后,若业主(甲方)未能按时返还保函,应按照银行规定的手续及时办理保函续保手续,且应承担相应的违约责任。
七、签署及盖章业主(盖章):承包商(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):以上保函范本仅供参考,具体可根据实际情况进行调整和完善。
第二篇示例:业主支付保函范本保函编号:尊敬的受益人:根据本公司与【业主名称】签订的【项目名称】合同,因项目需要,我公司愿向贵公司支付一份保函,特向贵公司支付下列保函:1. 保函金额:【保函金额】元整;2. 支付对象:【受益人名称】;3. 保函期限:自【日期】起至【日期】止;4. 保函用途:确保我公司在【项目名称】合同期间按约定履行合同义务,并按时足额支付相应款项给贵公司。
二、责任陈述1. 我公司担保保函项下的金额,保证在保函约定期限内向受益人支付保函金额,履行合同义务;2. 受益人在保函有效期内出具符合要求的索赔通知书,我公司将及时履行支付责任;3. 受益人应遵循合同约定,履行合同义务,不得擅自变更合同内容、支付方式等;4. 受益人应妥善保管保函文件,不得以任何方式将保函转让给第三方;5. 我公司的支付以本保函为凭证,贵公司不得拒绝或延迟接受我公司支付的款项;6. 贵公司在索赔时须提供合同及相关资料,并遵守保函约定的索赔程序。
承包商工程款支付保函(格式)
承包商工程款支付保函(格式)
保函编号:[填写保函编号]
日期:[填写日期]
发送方:[填写发送方名称和地址]
接收方:[填写接收方名称和地址]
尊敬的接收方,
根据我们之间的承包合同(合同编号:[填写合同编号]),我方要求您提供承包商工程款支付保函。
为了确保合同的履行和支付的正常进行,故我方要求您提供以下的保函。
保函的具体信息如下:
1. 甲方(发包方):[填写甲方名称和地址]
2. 乙方(承包方):[填写乙方名称和地址]
3. 保证金额:[填写保证金额]
4. 保证期限:[填写保证期限]
5. 支付条款:[填写支付条款,例如:按工程进度支付]
6. 原因或要求:[填写提供保函的原因或要求]
为确保保函的有效性和可执行性,保函必须满足以下条件:
1. 保函必须由一家合法注册的保险公司或担保机构出具。
2. 保函必须包含发送方和接收方的准确信息。
3. 保函必须在有效期内,并在有效期届满之前延长或更新。
4. 保函必须附有制作保函的证明或签发人的联系信息,以便核实。
请您将保函以本函正本的形式寄至我方,同时附上保函复印件,以供我方查阅。
请您在收到本函后尽快处理,并在[填写期限]内提供有效的保
函副本。
如有任何问题,请随时与我方联系。
谢谢合作!
发送方签名:__________________
日期:_____________________
接收方签名:__________________ 日期:_____________________。
工程款支付担保保函示范文本独立保函、非独立保函-V1
工程款支付担保保函示范文本独立保函、非独立保函-V1工程款支付担保保函是保证建筑工程承包商能够按照合同约定的时间和质量完成工程,并向业主按规定支付工程款项的一种保函。
下面我们将重点介绍工程款支付担保保函的两种类型:独立保函和非独立保函。
一、独立保函独立保函是指在保函中规定,保证人在业主主张索赔前,无需确认或者就业主或其他任何人之间的关系而对业主进行支付,即对业主的支付是无条件的,不受第三方和债权人的干扰和制约。
其主要特点包括:1. 对受益人的支付是无条件的,无需确认业主与其他人之间的权利义务关系。
2. 独立保函通常是以面值的方式签发,也就是说保函的面值等于保证金的金额。
3. 独立保函一般由银行或保险公司等可信机构签发,保证人的信用度较高,受益人比较放心。
4. 独立保函适用范围广泛,可用于建筑工程、项目投资、国际贸易等方面,具有比较灵活的使用形式。
二、非独立保函非独立保函是指保证人对受益人的支付是同意主张索赔后,在确定业主确实有权收取保证金和向保证人索赔的情况下进行的。
其主要特点包括:1. 非独立保函的支付必须是在确认业主有权收取保证金和向保证人索赔之后才能进行,并且支付必须是按照合同约定的金额进行的。
2. 非独立保函的保证人不像独立保函那样拥有无条件的支付义务,需要确认业主的权利义务关系。
3. 非独立保函的金额不一定等于保证金的面值,可能会有折扣或者溢价发生。
4. 非独立保函的支付通常需要经过受益人、业主和保证人三方的确认,程序较为繁琐。
综上所述,对于建筑工程承包商来说,选择使用独立保函还是非独立保函取决于具体的情况和需求。
但无论是哪种类型的保函,都是对合同履行的保障和对建筑工程承包商的信用评价,能够有效地减轻业主的风险和保证建筑工程承包商的权益,非常有必要。
中止支付独立保函申请书
中止支付独立保函申请书一、申请人名称和联系方式申请人:(以下简称“申请人”)联系人:(姓名)电话:(电话号码)邮箱:(邮箱地址)二、保函号码和开立日期保函号码:(保函号码)开立日期:(开立日期)三、受益人名称和联系方式受益人:(以下简称“受益人”)联系人:(姓名)电话:(电话号码)邮箱:(邮箱地址)四、申请中止支付的原因和事实申请人申请中止支付的原因是:(详细说明申请中止支付的原因和事实,如涉及到合同履行、纠纷解决等情况)为支持上述申请,申请人提供以下相关证据材料:(在此处添加相关证据材料,如合同、发票、付款记录等)五、相关证据材料本申请人提供以下相关证据材料以支持其申请:(在此处添加相关证据材料,如合同、发票、付款记录等)六、声明与保证1. 申请人保证其提供的信息和证据材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 申请人保证其申请中止支付的行为符合法律法规及合同约定,并承担由此产生的法律责任。
3. 申请人承诺在收到受益人书面同意或法院裁定中止支付后,继续履行其在保函项下的义务。
4. 申请人承诺在申请中止支付期间,继续遵守其在保函项下的义务,并承担由此产生的法律责任。
5. 申请人承诺在申请中止支付期间,不采取任何可能损害受益人利益的行为。
6. 申请人承诺在申请中止支付期间,保留其在保函项下的权利和义务,并承担由此产生的法律责任。
7. 申请人承诺在申请中止支付期间,不会对保函的履行产生任何不利影响。
8. 申请人承诺在申请中止支付期间,不会采取任何可能损害保函声誉的行为。
9. 申请人承诺在申请中止支付期间,不会采取任何可能损害保函信誉的行为。
10. 申请人承诺在申请中止支付期间,不会采取任何可能损害保函受益人利益的行为。
11. 申请人承诺在申请中止支付期间,不会采取任何可能损害保函项下其他义务履行的行为。
12. 申请人承诺在申请中止支付期间,不会采取任何可能损害保函项下权利和义务的行为。
【最新】 支付银行保函 模板(范本)
支付银行保函
致:XXX (承包人全称)
鉴于(发包人全称)(下称“发
包人”)与(承包人全称)( 下称“承包人” )
签订(工程名称)施工合同(编号,年月
日签署),并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款
项等全部合同价款的义务和责任;承包人在合同中要求发包人应通过经认可的银
行提交合同指定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实,我行愿
意为发包人出具保函,以担保金额人民币(大写)
(¥元)向承包人提供不可撤销的担保。
如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同
约定的义务和责任时,我行保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因该项违约
或违背所造成的经济损失,并在接到发包人要求的第天内予以支付,无需承
包人出具任何证明或陈述理由。
在向我行提出要求前,我行将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项
的索赔。
我行承诺:XXX不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人
与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在担保金额支付完毕,或除质量保证金外,发包人向承包人支付全部
合同价款完毕后第15 天起失效。
法定代表人或其授权的代理人:XXX(签字签章)
担保银行盖章:XXX
地址:XXX
日期:XXX 年月日。
工程施工总承包支付保函范本
工程施工总承包支付保函范本尊敬的受托方:根据我们之间签订的工程施工总承包合同(合同编号:XXXXXXXX),为确保受托方按时按质完成工程,特向受托方提供支付保函,以保证工程施工期间的支付事项。
一、保函金额及有效期1. 本支付保函金额为人民币XX万元整(金额用中文大写书写),有效期自本保函签发之日起至合同约定工期结束之日止。
二、支付保函内容1. 我方郑重承诺,一旦受托方依据合同约定的各项条件和进度提出支付要求,我方将按照以下规定的金额和时间进行支付:(这里根据实际合同约定的支付条件进行详细描述,可以按阶段或按进度支付,每次支付的金额和时间应清晰明确)三、支付保函的索赔条件1. 受托方提出索赔时应满足以下条件:(根据实际合同约定的索赔条件进行详细描述,包括索赔金额、索赔期限等)四、保函费用及付费方式1. 本支付保函费用由我方承担,受托方无需支付任何费用。
五、支付保函的生效与解除1. 受托方应于签收本支付保函之日起X日内按合同约定的方式将其转交给银行,以便我方向受托方支付款项。
如受托方未能按时将保函转交给银行,本支付保函即失效。
2. 本支付保函在受托方履行完毕合同约定的责任并获得我方书面确认后自动解除。
六、争议解决1. 本支付保函的争议解决适用于合同约定的争议解决条款。
七、其他事项1. 受托方应妥善保管本支付保函,严禁转让、出质或以任何方式处置该保函。
请受托方严格遵守以上支付保函的约定,确保按时按质完成工程,并按合同约定的条件提出支付要求。
只有在满足索赔条件时,才能依据本支付保函取得相应的支付。
特此保证。
敬礼!……………………(发出保函单位全称)日期:年月日。
工程款支付保函(格式)
工程款支付保函(格式)工程款支付保函编号:(字)第号尊敬的承包人:鉴于您与发包人签订的建设工程施工合同(以下简称主合同)中,发包人需要履行工程款支付义务,我们愿意以保证的方式向您提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我们保证的范围是主合同约定的工程款,即除工程质量保修金以外的合同价款。
我们保证的金额是主合同约定的工程款的%(人民币元大写:),这是我们累计承担保证责任的最高限额。
二、保证的方式及保证期间我们的保证方式是连带责任保证,保证期间为自我们向您出具工程款支付保函生效之日起至工程款支付完毕之日后30个工作日。
如果您与发包人协议变更工程款支付日期,我们需要书面同意后,才能相应调整保证期间。
三、承担保证责任的形式我们的保证责任承担方式是代为支付。
如果发包人未按主合同约定向您支付工程款,我们在保证金额及保证期间内代为支付。
四、代偿的安排如果您需要我们承担保证责任,需要向我们发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达您的帐号。
如果因工程质量发生争议,发包人拒绝向您支付工程款,您需要提供项目XXX工程师、监理单位及符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
我们收到您的书面索赔通知及相应证明材料后,核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在保证期间内,发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务,自保证期间届满次日起,我们保证责任解除。
2、如果您未书面向我们主张保证责任,自保证期间届满次日起,我们保证责任解除。
3、我们向您履行保证责任所支付金额达到本保函金额时,自我们向您支付之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我们保证责任的其他情形的,我们在本保函项下的保证责任亦解除。
我们解除保证责任后,您应自我们保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还给我们。
六、免责条款如果因您违约致使发包人不能履行义务,我们不承担保证责任。
XXX工程款支付银行保函范本模板-V1
XXX工程款支付银行保函范本模板-V1一、什么是工程款支付银行保函?工程款支付银行保函是指建筑工程、工程承包、机械设备租赁、设备采购等大型工程项目中,发包方为了保障工程进度和履约质量,在签署合同时要求承包方出具一种担保函,即工程款支付银行保函。
该保函是由承包方委托银行或保险公司出具,以保障发包方的利益,在出现违约或履约不到位后,可以向保函承诺的银行或保险公司要求赔偿工程款项。
二、XXX工程款支付银行保函范本模板保证金:(银行或保险公司名称)受益人名称:(发包方名称)受益人账号:(发包方账号)保函金额:(保函金额)到期日期:(保函到期日期)根据XXX工程承包合同第X条约定,承包商应按照合同规定的款项支付方式向受益人支付工程款项,已由承包商特别授权,甲行现向乙方申请开具本保函,保证在金额及到期日内,受益人要求承保商支付工程货款,保函到期日付款方式视合同约定为准。
承保商特此保证,其应根据乙方承包合同第X条的规定完成支付,本保函所载金额覆盖计划支付给受益人的全部工程款项。
如果承包商不能按约定向受益人支付工程款项,乙方有权根据合同约定要求承保商赔偿受益人因此遭受的全部损失,赔偿额度不超过本保函所载金额。
以上,为信誉厅保证,信用额度XXX。
银行名称:XX银行开证日期:XXXX年XX月XX日三、XXX工程款支付银行保函范本模板的主要内容1.保证金:指承包商为获得银行保函而向银行或保险公司缴纳的担保金,通常是在保函金额的10%以上。
2.受益人名称:指收到工程款项的发包方名称。
3.受益人账号:指发包方账号。
4.保函金额:指银行保函对于承包方支付给发包方的工程款项所做的担保金额。
5.到期日期:指银行保函失效的日期,通常是项目完工后的一定时间。
6.承保商特此保证:指保函承担的责任和义务,即在发包方按合同要求要求支付工程款时,承包商应按时支付所有工程款项。
7.信誉厅保证,信用额度:固定格式,表示该保函承保商的信誉情况和信用额度,并可以作为发包方审核银行保函可靠性的依据。
银行保函格式样本
银行保函格式样本
保函编号:
致:________(受益人全称)
我行(以下简称“甲方”)兹保证,根据本保函所述条件,对________(以下简称“乙方”)承担不可撤销的保证责任。
一、保证金额
甲方保证金额为人民币(大写):______元整(小写):_____元。
二、保证范围
甲方保证乙方履行与________(合同编号)合同项下的义务。
若乙方未能履行或违反合同项下的任何义务,甲方将在收到乙方的书面索赔通知后________个工作日内,向受益人支付上述保证金额。
三、保证期限
本保函自签发之日起至________年________月________日止有效。
四、其他条款
1. 本保函为独立保函,不依附于任何合同或其他文件。
2. 本保函不可转让。
3. 甲方在支付保证金额后,有权向乙方追偿。
甲方银行名称(甲方银行盖章):
甲方银行地址:
甲方银行联系人及电话:
保函签发日期:____年___月___日
1。
付款保函模版
付款保函编号:(受益人):鉴于你方与(下称“保函申请人”)于年月日签订的(填写合同名称及编号,下称“主合同”),应保函申请人的申请,我行就保函申请人履行主合同约定的付款义务向你方提供以下保证:一、我行在本保函项下承担的保证责任最高限额(下称“本保函金额”)为(币种、金额大/小写)。
本保函金额随保函申请人履行主合同、保函申请人或我行向你方支付金额的增加而相应递减。
二、本保函有效期为以下第种:1、本保函有效期自本保函由有权人签字并盖章之日起至年月日止;2、。
三、如果保函申请人不履行主合同约定的付款义务,我行在收到你方于本保函有效期内送达的本保函原件及符合以下全部条件的书面索赔文件,并于个工作日内完成核定后,以本保函金额为限向你方承担保证责任:1、索赔文件应由你方法定代表人(负责人)或其委托代理人签字并加盖公章,如是委托代理人签字的,应附上授权文件;2、所有索赔文件必须在保函有效期内送达至我行;3、索赔文件的内容须包含明确的索赔金额、索赔款项应到达的账户、保函申请人不履行付款义务的事实及证据、保函申请人应承担相应违约责任的依据、声明未收到由保函申请人直接或间接支付的赔付金额等。
4、。
四、有以下任一情形,本保函将自动失效,并请你方立即将本保函原件退还我行(无论你方是否履行退还义务,本保函都将自动失效并注销):1、主合同不生效或被撤销、被终止的;2、你方与保函申请人协商变更主合同且该变更加重我行的担保责任,未事先征得我行书面同意的;3、我行在本保函项下的义务履行完毕或保函申请人履行了主合同的付款义务;4、本保函有效期届满或被提前终止的。
五、本保函适用中华人民共和国法律。
如因本保函发生争议且协商不成的,通过以下第种方式解决:1、向我行所在地人民法院提起诉讼;2、提交仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点为。
六、其他约定:。
**银行股份有限公司(印章):法定代表人(负责人)或委托代理人:出具日期:年月日。
独立保函合同范本
独立保函合同范本甲方(申请人):_____________________法定代表人:_____________________地址:_____________________联系方式:_____________________乙方(担保人):_____________________法定代表人:_____________________地址:_____________________联系方式:_____________________第一条定义本合同中的下列术语,除非另有特别说明,具有如下含义:1. 独立保函:指乙方应甲方的要求,向受益人开立的、保证在甲方未履行主合同约定的义务时,由乙方按照保函的约定承担保证责任的书面承诺。
2. 主合同:指甲方与受益人签订的编号为______________的《______________合同》。
3. 申请人:指向乙方申请开立独立保函的甲方。
4. 担保人:指应甲方的申请,向受益人开立独立保函的乙方。
5. 受益人:指在独立保函下享有权利的一方,即主合同的相对方。
6. 索偿:指受益人根据独立保函的约定,向乙方提出的要求支付保函金额的请求。
7. 保函金额:指独立保函中约定的乙方承担保证责任的最高金额。
8. 失效日期:指独立保函中约定的保函失效的日期。
第二条独立保函的开立1. 乙方应甲方的要求,在本合同生效后______个工作日内,向受益人开立金额为人民币______元(大写:人民币______________元整)的不可撤销的见索即付独立保函。
2. 独立保函自开立之日起生效,至失效日期失效。
第三条独立保函的效力1. 独立保函一经开立,即具有法律效力,乙方作为担保人,应按照独立保函的约定承担保证责任。
2. 受益人在任何情况下,均不得利用基础交易关系对甲方进行抗辩。
3. 乙方对受益人承担的保证责任,不受甲方与受益人之间的其他争议、甲方对受益人或其他任何第三方的责任的影响。
工程预付款保函示范文本(独立保函和非独立保函)2021年版
预付款保函示范文本(独立保函)编号:申请人:地址:受益人:地址:开立人:地址:(受益人名称):鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于年月日就工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《》(以下简称“基础合同”),我方(即“开立人”)根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人,受益人为主合同项下之发包人,基于申请人的请求,我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。
一、本保函担保范围:申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后日止,最迟不超过年月日。
四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;(2)载明要求支付的金额;(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容;(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。
贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国。
独立保函合同范本
独立保函合同范本甲方(保函申请人):姓名/名称:地址:联系方式:乙方(保函开立人):姓名/名称:地址:联系方式:鉴于甲方 [具体业务或事项] 的需要,乙方同意为甲方开具独立保函。
经双方友好协商,达成如下协议:一、保函金额乙方开具的独立保函金额为 [具体金额] 。
二、保函有效期自 [起始日期] 起至 [结束日期] 止。
三、保函条款1. 本保函为见索即付保函,乙方在收到符合保函要求的索偿文件后,应无条件支付保函金额。
2. [其他具体条款] 。
四、甲方的义务1. 甲方应按照乙方要求提供相关资料和信息。
2. 甲方应按时履行与保函相关的义务。
3. [其他甲方义务] 。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同约定收取保函费用。
2. 乙方应按照约定及时开具保函。
3. 在保函有效期内,乙方应妥善处理保函相关事宜。
4. [其他乙方权利义务] 。
六、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付保函费用为 [具体金额或计算方式] 。
2. 支付时间: [具体时间] 。
3. 支付方式: [具体方式] 。
七、违约责任1. 若甲方未能履行本合同约定的义务,应承担违约责任,向乙方支付 [具体违约金金额或计算方式] 。
2. 若乙方未能按照约定开具或处理保函,应承担违约责任,向甲方赔偿 [具体赔偿金额或计算方式] 。
八、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向 [约定的仲裁机构或法院] 提起诉讼/仲裁。
九、其他条款1. [其他未尽事宜条款] 。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章/签字):日期:乙方(盖章/签字):日期:。
支付保函示范文本(独立保函)
附件5支付保函示范文本(独立保函)编号:申请人:地址:受益人:地址:开立人:地址:(受益人名称):鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于年月日就工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《》(以下简称基础合同”),我方(即“开立人”)根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人,受益人为基础合同项下之承包人,基于申请人的请求,我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款(指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款)付款义务,向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。
一、本保函担保范围:申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止,最迟不超过年月日。
四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;(2)载明要求支付的金额;(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容;(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。
贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
工程款支付担保保函示范文本独立保函、非独立保函(一)
工程款支付担保保函示范文本独立保函、非独立保函(一)工程款支付担保保函,是建筑工程领域中常见的担保工具之一。
其主要作用是保证收款方在工程项目完成后能够及时收到应得的工程款。
而保函的独立与非独立形式,则是保函的两种常见形式。
下文将对这两种形式进行详细讲解。
一、独立保函独立保函,通常是指“反担保”方式的保函。
在一般情况下,承揽方指定的开证银行仅在工程主体按规定的质量、进度、安全等标准完工并经发包方确认结算了全部工程款后,受益人才可以就未对工程款支付清偿之债权主张权利。
这种保函的特点是开证银行承担保函责任的依据是独立于施工合同和其他合同的,亦即与开证银行在其他合同中所承诺的责任无关。
独立保函的优点在于,可以很好地保障受益人的利益,确保其能够及时收到应得的工程款。
同时,对于承揽方来说,这种保函也有助于减少因项目延期、质量问题等导致的违约等风险,增强其行业信誉。
二、非独立保函非独立保函,通常是指“代理担保”方式的保函。
这种保函依据施工合同和其他合同,为受益人提供对承揽方的担保。
在一般情况下,银行可以接受合同中约定的付款条件,从而实现担保给付。
这种保函的特点是其依据一定的合同关系而触发保函责任。
非独立保函的优点在于,其成本相对较低,操作简便。
同时,这种保函也建立在合同的基础上,更有约束力,对于涉及多方的大规模工程来说也比较适用。
综上所述,工程款支付担保保函,其独立与非独立形式各有优劣。
在实际应用过程中,需要根据贷款方、借款方和担保方的具体需求来确定选择哪种保函形式,并对相应的协议条款进行调整和规定。
同时,对于银行等保函开证人来说,也需要在合理掌控风险的基础上,为开证提供质量可靠的服务。
独立保函范本(不可撤销履约保函)
不可撤销履行保函
致:
鉴于你方(简称“保函申请人”)就项目签订了编号为:的《合同》(简称“合同”),根据你方的要求,承包人须向你方提供不可撤销的履约保函。
我行同意接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保函保证:
一、本保函保证责任的最高金额为人民币(大写):。
二、本保函的有效期间:自本保函签发之日起至年月日。
三、在本保函有效期间内,除非得到你方的书面确认,我行不接受任何原因的退保申请。
四、你方向我行的索赔需提交本保函原件和索赔通知书(简称“索赔资料”),该索赔通知书需列明索赔金额,由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖单位公章,索赔资料须在本保函有效期内达到以下地址:。
五、我行在本保函项下的责任是直接的、连续的、无条件的、不可抗辩的。
我行在收到你方的索赔资料后,在十个工作日内不争辩、不挑剔、不可撤销地向你方支付索赔款直至本保函保证责任的最高金额。
六、本保函适用于《国际商会见索即付保函统一规则》(URDG758)。
七、保函失效后,请你方将本保函退交我行注销。
保证人(盖章):
年月日。
业主支付保函格式
业主支付保函格式
[保函正文]
尊敬的XXX公司:
为了保证工程顺利进行,根据双方达成的合作协议,我方(业主方)现需向贵公司支付一定数额的保证金。
为此,特向贵公司出具本支付
保函,具体内容如下:
1. 保证金支付金额:(具体金额)人民币(大写金额)。
2. 保证金支付截止日期:(具体日期),请贵公司在此日期前将保
证金收到我方指定账户。
3. 支付方式:保证金支付将通过电汇方式进行,我方将提供具体的
汇款账户信息以方便贵公司操作。
4. 收款银行账户信息:
开户银行:XXX银行
收款账户名:XXX公司
收款账号:XXX
5. 保证金用途:此保证金将作为贵公司在执行工程合同过程中的履
约保证金或质量保证金,并将在项目完工验收合格后的(具体天数)
内无息退还。
6. 保证金退还方式:一经满足退还条件,我方将以书面形式通知贵
公司,并通过同样的电汇方式将保证金退还到贵公司指定账户。
7. 保函有效期:本支付保函自双方签署之日起生效,至保证金退还
完毕之日止。
8. 保函有效条件:在工程期间,若贵公司未能按合同约定完成任务,我方有权利将保证金用于弥补损失或索偿。
请贵公司务必按照本保函要求进行保证金支付,并遵守相关约定条款。
若有任何违约行为,我方将保留法律追究的权利。
此致
业主单位名称
日期
附:业主单位盖章。
支付银行保函
支付银行保函
致:(承包人全称)
鉴于(发包人全称)(下称“发包人”)与(承包人全称)(下称“承包人” )签订(工程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任;承包人在合同中要求发包人应通过经认可的银行提交合同指定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实,我行愿意为发包人出具保函,以担保金额人民币(大写):
元(¥ 元)向承包人提供不可撤销的担保。
承包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时,我行对承包人的身份予以验证后,我行立即予以支付。
我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。
本保函在担保金额支付完毕,或除质量保证金外,发包人向承包人支付全部合同价款完毕后第15天起失效。
本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让,也不得以此保函向其他方提供担保。
法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)
担保银行盖章:
地址:
日期:年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
支付保函示范文本(独立保函)
合同分类 : 工程招投标合同
合同条数 : 9
发布日期 : 2021.01.27
官方合同 : 住房和城乡建设部
行业类别 : 房产与建筑行业
字数 : 1522
发文名称 : 住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知
支付保函示范文本(独立保函)
编号:
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委员会,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局:
为进一步推进工程建设领域担保制度建设,促进建筑市场健康发展,我部制定了《工程保函示范文本》,现印发给你们,自2021年3月1日起执行。
原《工程担保合同
示范文本(试行)》(建市〔2005〕74号)同时废止。
执行过程中如有问题,请及时与我部建筑市场监管司联系。
住房和城乡建设部
2021年1月27日
申请人:
地址:
受益人:
地址:
开立人:
地址:
(受益人名称):
鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于年月日就工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订________________________________(以下简称基础合同”),我方(即“开立人”)根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人,受益人为基础合同项下之承包人,基于申请人的请求,我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款(指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款)付款义务,向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。
一、本保函担保范围:申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务,应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工
程结算款项支付之日后日止,最迟不超过年月日。
四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:
(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
(2)载明要求支付的金额;
(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容;
(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;
(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。
贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销,但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方,我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,争议裁判管辖地为中华人民共和国。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人:(公章)
法定代表人(或授权代表):(签字)地址:
邮政编码:
电话:
传真:
开立时间:年月日。