建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量

合集下载

建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕

建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕

[建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕]建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕工程名称:__________工程地点:__________合同编号:__________(由勘察人编填)勘察证书等级:__________发包人:__________勘察人:__________签订日期:__________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人__________________________________勘察人__________________________________发包人委托勘察人承担___________________________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称:___________________________1.2工程建设地点:_________________________1.3工程规模、特征:________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:________________1.6承接方式____________________________1.7预计勘察工作量:________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)

建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)

GF—2016—0203合同编号:____________建设工程勘察合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____ 承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:__________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:__________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_______________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。

由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条:收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量示范文本

岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量示范文本

岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量示范文本引言:在现代建设领域中,岩土工程勘察和水文地质勘察是至关重要的环节。

这两个领域的工程测量是确保工程安全和稳定性的重要手段。

本文将以岩土工程勘察和水文地质勘察为主线,探讨工程测量在这两个领域中的示范应用。

第一部分:岩土工程勘察岩土工程勘察是指对土体和岩石进行详细的调查和分析,以确定地质结构、地下水位、土壤性质等参数,为工程设计和施工提供准确的数据支持。

在岩土工程勘察中,工程测量起到了至关重要的作用。

1.1 地质结构调查地质结构调查是岩土工程勘察的基础,通过测量地表形貌、地层分布、断层走向等参数,可以了解地质结构的特征和变化。

在工程测量中,常用的方法包括地形测量、地层测量、断层测量等。

这些测量数据可以为工程设计提供地质背景信息,帮助工程师制定合理的设计方案。

1.2 地下水位测量地下水位的高低对工程的稳定性和安全性有着重要影响。

在岩土工程勘察中,测量地下水位是必不可少的一项任务。

常用的地下水位测量方法包括井水位测量、水位计测量等。

通过这些测量数据,可以确定地下水位的变化规律,为工程设计提供可靠的水文地质参数。

1.3 土壤性质测量土壤性质是岩土工程设计的重要依据之一。

在岩土工程勘察中,测量土壤的物理性质和力学性质是必要的任务。

常用的土壤性质测量方法包括土壤含水量测量、土壤密度测量、土壤抗剪强度测量等。

这些测量数据可以为工程设计提供土壤力学参数,帮助工程师进行合理的结构设计和施工方案制定。

第二部分:水文地质勘察(含凿井)水文地质勘察是指对地下水资源进行调查和评估,以确定地下水的储量、水质和水位变化规律。

在水文地质勘察中,凿井是常用的方法之一。

工程测量在水文地质勘察中的示范应用包括以下几个方面:2.1 井位测量井位测量是凿井过程中的重要环节,通过测量井口的坐标和高程,可以确定井的位置和深度。

在井位测量中,常用的测量方法包括全站仪测量、电子经纬仪测量等。

这些测量数据可以为工程师提供凿井的准确位置和深度,为后续的水文地质调查提供可靠的基础数据。

建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇篇1甲方(发包人):_________________________乙方(承包人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求,对本项目进行地质勘察,包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。

2. 勘察任务的具体内容包括但不限于:现场勘察、试验、测试、编制勘察报告等。

三、合同工期及进度安排1. 本合同勘察任务计划开始时间为:XXXX年XX月XX日,计划完成时间为:XXXX年XX月XX日。

2. 乙方应按照甲方的进度要求,按时完成勘察任务,如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。

四、费用及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币_________元整(¥_________元)。

2. 支付方式:甲方应按以下约定支付勘察费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方勘察费用总额的XX%作为预付款;(2)乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后,甲方支付勘察费用总额的XX%;(3 乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后,甲方支付剩余款项。

3. 乙方应在收到款项后,及时向甲方提供正规发票。

若因乙方发票原因导致甲方未能及时付款,责任由乙方承担。

五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作,确保勘察数据真实、准确。

2. 乙方提交的勘察报告应满足国家相关规范、标准以及甲方的要求。

若因乙方提交的勘察报告不符合要求导致工程出现质量问题,责任由乙方承担。

3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查,确保勘察质量。

建设工程勘察合同(示范文本)2016版

建设工程勘察合同(示范文本)2016版

GF—2016—0203合同编号:建设工程勘察合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

GF-2000-0203 建设工程勘察规定合同

GF-2000-0203  建设工程勘察规定合同

GF-2000-0203建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕工程名称:工程地点:合同编号:(由勘察人编填)勘察证书等级:发包人:勘察人:签订时间:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人:勘察人:发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程规模、特征:1.4工程勘察任务书委托文号、日期:1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。

1.6承接方式:直接1.7预计勘察工作量:孔。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间:4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

【2020年】建设工程勘察合同(示范文本)(GF-2016-0203)

【2020年】建设工程勘察合同(示范文本)(GF-2016-0203)

GF—2016—0203合同编号:____________建设工程勘察合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇

建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托方)法定代表人(或委托代理人):证件号码:联系地址:联系电话:鉴于甲方拟对建设工程进行勘察,为确保勘察工作的顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作,包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。

第二条勘察范围本次勘察范围为:(具体描述勘察范围,如地理位置,用地范围,勘察内容等)第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作,并出具符合规定的勘察报告。

第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用,勘察费用为(具体金额)。

2. 勘察费用支付方式:甲方应在签订本合同后的(具体时间)内,向乙方支付全款。

第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作,并及时提交勘察报告。

第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务,未经对方书面许可,不得向第三方披露相关信息。

第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的,应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未能按时支付勘察费用的,应承担相应的违约责任。

第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。

2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的,双方可协商解除本合同,解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。

第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。

双方如因履行合同发生争议,应协商解决;协商不成的,可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。

第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效,有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

有关建设工程勘察合同范本3篇

有关建设工程勘察合同范本3篇

有关建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方(发包人):__________乙方(勘察人):__________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,甲、乙双方在平等协商的基础上,就乙方接受甲方委托进行__________建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况及委托内容(一)工程名称:__________。

(二)工程地点:__________。

(三)委托内容:甲方委托乙方承担本工程的地质勘察任务,包括勘探作业以及提供详实准确的书面勘察报告。

工作内容具体包括但不仅限于工程测量、地下水取样分析及其他补充性地质勘查。

详细勘察工作内容依据《建筑工程勘察规划规范》进行实施和补充,甲乙双方就工程具体要求另行签订工程勘察委托书并确认为本合同不可分割的部分。

二、合同工期及进度安排(一)合同工期:乙方应在收到甲方通知后______天内进场开始勘察工作,并于进场后______天内完成勘察工作并提交勘察成果资料。

因甲方原因造成停工的,工期顺延。

由于不可抗力因素造成的停工,双方协商解决工期顺延问题。

若乙方不能按期完成,则按违约处理。

违约金为合同总金额的______%,在合同总价款中扣除。

甲方(发包人):XXX联系方式:XXX-XXXX-XXXXXXX地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX开户银行及账号:XXXXXXXXXXXXXXXXX联系人及电话:XXX-XXXXXXX电子邮箱:**************篇2甲方(委托人):____________________乙方(勘察人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计法规,结合本工程的具体情况,为明确双方责任、权利和经济责任,经双方协商,达成如下协议条款,以便双方共同遵守。

一、工程概况及委托内容(一)工程名称:____________________。

(二)工程地点:____________________。

(三)工程规模及特征:____________________。

建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇

建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇

建设工程勘察设计合同(1)范文范本8篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):____________________乙方(承包人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体数据、规模和范围详见附件)。

二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务,保证勘察设计工作的顺利进行,确保工程质量、安全和进度。

主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。

乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。

三、服务范围与内容1. 勘察服务范围:包括地质勘察、环境评估等。

乙方需提供详细的勘察报告,为工程设计提供准确依据。

2. 设计服务内容:根据勘察结果和甲方要求,乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。

设计应满足安全、经济、合理的要求。

四、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币________元整(大写:_________________________元整)。

具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。

2. 支付方式:甲方应按照以下比例支付乙方费用:(比例明细)合同签订后支付预付款,勘察设计工作完成后支付尾款。

具体支付时间和金额详见附件。

五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计,确保按时完成。

具体进度安排如下:(详细进度安排)。

如遇特殊情况,双方应协商解决。

六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计,确保工程质量和安全。

甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。

如因乙方原因导致工程存在质量问题,乙方应承担相应责任。

七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。

建设工程勘察合同范本3篇

建设工程勘察合同范本3篇

建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方(发包人):_________________________乙方(承包人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、勘察范围和要求乙方应按照甲方的要求,对工程项目的地质、环境等进行勘察,提供准确的地质勘察报告和其他相关技术服务。

具体内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、工程测绘等。

三、合同工期乙方应在合同签署后按照约定的时间完成勘察工作,并提交完整的地质勘察报告。

如遇特殊情况需延长工期,应提前与甲方协商并征得甲方同意。

四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的金额支付乙方勘察费用。

具体金额及支付方式详见合同附件。

2. 甲方在乙方提交完整的地质勘察报告后,应支付勘察费用的余额。

3. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成,甲方有权扣除相应的违约金。

五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术标准和规范进行勘察工作。

如遇特殊情况,双方可协商确定其他技术标准和规范。

六、质量保证与验收1. 乙方应保证勘察工作的质量符合合同约定和相关技术标准、规范的要求。

2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查,确保勘察工作的质量。

3. 乙方提交的地质勘察报告应经过甲方验收合格后方可视为完成勘察工作。

七、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术资料予以保密。

2. 未经甲方同意,乙方不得将本合同的内容泄露给任何第三方。

八、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成,乙方应承担违约责任,并支付违约金。

2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,甲方应承担违约责任。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203) - 合同范本

建设工程勘察合同(GF--2000--0203) - 合同范本

建设工程勘察合同(GF--2000--0203) -合同范本(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探)工程名称:______________________________工程地点:______________________________合同编号:______________________________(由勘察人编填)勘察证书等级:__________________________发包人:________________________________勘察人:________________________________签订日期:______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人___________________________勘察人___________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程建设地点:______________________________________________1.3工程规模、特征:_____________________________________________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期:________________________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:____________________________________________1.6承接方式:__________________________________________________1.7预计勘察工作量:__________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

建设工程勘察合同(示范文本)(GF20160203)

建设工程勘察合同(示范文本)(GF20160203)

GF—2016—0203合同编号:____________建设工程勘察合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量(精选3篇)

建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量(精选3篇)

建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量(精选3篇)建设工程勘察(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量篇1建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕工程名称:__________工程地点:__________合同编号:__________(由勘察人编填)勘察证书等级:__________发包人:__________勘察人:__________签订日期:__________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人__________________________________勘察人__________________________________发包人委托勘察人承担___________________________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称:___________________________1.2工程建设地点:_________________________1.3工程规模、特征:________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:________________1.6承接方式____________________________1.7预计勘察工作量:________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

建设工程勘察合同范本8篇

建设工程勘察合同范本8篇

建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程规模:__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求,提供以下服务:1. 勘察区域的现场踏勘。

2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。

3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。

4. 提供施工阶段的必要技术支持。

三、合同工期与进度安排1. 合同签订后,乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。

2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行,确保勘察进度与质量。

3. 若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。

如合同中有特殊要求,双方应明确约定并执行。

五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元(大写:__________元整)。

该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。

2. 甲方应按以下方式支付费用:合同签订后支付预付款,勘察成果提交并验收合格后支付尾款。

具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。

若因甲方原因未按约定支付费用,乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。

六、成果交付与验收标准(本栏以下空白)此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善)篇2甲方(发包人):_________________________乙方(承包人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇篇1建设工程勘察合同(示范文本)甲方(委托方):________(单位名称)________乙方(勘察方):________(单位名称)________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,为保证工程的安全、质量和规范进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商达成以下合同:第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________(工程名称或地点)、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求,保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等,并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求,乙方应组织专业人员对工程进行勘察,制定详细的调查方案和工作计划,并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准,确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果,并配合甲方进行技术交流和验收,保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障,并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作,并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系,解决合作过程中出现的问题和分歧,共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告,报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等,确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范,经甲方审核合格后提交使用,乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用,并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________(银行转账/现金支付等),具体金额为________元,发票抬头为________,税号为________。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托人)______________乙方:(勘察单位)______________鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量,甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》,就甲方项目的工程勘察事宜,经友好协商,订立如下合同:第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______,项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察,为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》,是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书,并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效,工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的,双方应友好协商,并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后,乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容,并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的,应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的,应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察任务完成之日止。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。

文档可直接下载或修改,使用
时请详细阅读内容。

可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载
建设工程勘察合同(一)(示范文本)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿
井)工程测量
甲方:_______________________
乙方:_______________________
签订日期:年月日
建设工程勘察合同(一)(示范文本)
〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕
工程名称:______________________________________
工程地点:______________________________________
合同编号:______________________________________
(由勘察人编填)
勘察证书等级:______________________________________
发包人:______________________________________
勘察人:______________________________________
签订日期:______________________________________
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
二。

年三月
发包人_______________________________________________________ 勘察人_______________________________________________________ 发包人委托勘察人承担_________________________________________
—任务。

根据〈〈中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人
协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条工程概况
1.1工程名称: _______________________________________________
1.2工程建设地点:
1.3工程规模、特征:
1.4工程勘察任务委托文号、日期: 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:
1.6承接方式 ___________________________________________________
1.7 预计勘察工作量: 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

相关文档
最新文档