工程承包合同变更协议

建设工程施工总承包变更书

建设工程施工总承包变更书协议背景:甲方（以下简称“甲方”）为委托人，乙方（以下简称“乙方”）为承包人，双方就建设工程施工总承包合同（以下简称“合同”）达成一致意见，共同签订变更协议。

为确保合同的顺利履行，甲乙双方根据双方自愿、平等的原则，经友好协商，达成以下协议。

变更事项:1. 承包范围变更:甲方和乙方将原合同中有关工程的具体范围进行调整，具体变更如下:（详细列出变更的工程范围，包括新增、减少、调整等具体内容，以确保变更事项清晰明确）2. 工期变更:甲方和乙方商定变更工期，具体变更如下:（明确变更后的工期安排，包括变更原因、变更的时间节点、工期调整的方式等）3. 价格变更:甲方和乙方商定变更工程价格，具体变更如下:（明确变更后的价格条款，包括变更原因、价格调整的计算方式、支付方式等）4. 材料、设备及规格变更:甲方和乙方商定变更工程所需材料、设备及规格，具体变更如下:（详细描述变更的材料、设备以及规格要求，并说明变更原因和具体的变更内容）5. 其他约定事项:甲方和乙方商定以下其他约定事项:(列举双方商定的其他约定事项，包括变更后的资源配置、施工方案变更、质量要求变更等)协议生效和履行:1. 本协议经甲方和乙方签字盖章后即生效，并与原合同具有同等法律效力。

2. 甲乙双方应按照本协议的约定进行履行，如有违约行为，应承担相应法律责任。

3. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，提交申请仲裁解决。

附则:1. 本协议包括协议正文和附件，附件与合同具有同等法律效力。

2. 本协议中未约定的事项，仍适用原合同的相关约定。

3. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托人）：乙方（承包人）：签字：_______ 签字：_______日期：_______ 日期：_______。

工程总承包合同变更条款

工程总承包合同变更条款一、定义与解释1.1 本合同变更条款是指在合同执行过程中，由于合同双方或外部因素的变化，导致合同内容、工程范围、工程量、工程进度、合同价格等需要进行调整的情况。

1.2 合同变更应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，符合合同精神和合同目的，不损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

二、合同变更的范围和条件2.1 合同变更范围包括：工程内容、工程量、工程进度、合同价格、合同条款等。

2.2 合同变更的条件：（1）合同双方协商一致；（2）由于法律法规、政策变化导致合同内容需要变更；（3）由于设计变更、工程量增减等原因导致合同内容需要变更；（4）由于不可抗力或其他意外事件导致合同内容需要变更。

三、合同变更程序3.1 合同双方协商一致后，应签订书面变更协议，明确变更内容、变更范围、变更价格、变更工期等。

3.2 合同变更协议应经双方签字盖章，并按照合同约定履行审批程序。

3.3 合同变更协议签订后，合同双方应按照变更协议执行，如有争议，应按照合同争议解决条款处理。

四、合同变更的价格和工期调整4.1 合同变更导致工程量增减的，合同价格按照合同约定的计价方式进行调整。

4.2 合同变更导致工期延长的，工期应根据变更协议进行调整。

4.3 合同变更导致合同价格和工期同时调整的，双方应协商确定价格和工期调整方案。

五、合同变更的违约责任5.1 合同双方未按照变更协议执行的，应承担违约责任。

5.2 合同一方未履行合同变更程序的，应承担相应法律责任。

5.3 合同变更导致合同价款和工期调整的，双方应按照变更协议履行，如有违约，应承担违约责任。

六、合同变更的争议解决6.1 合同双方在合同变更过程中发生争议的，应首先协商解决。

6.2 协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同变更条款未尽事宜，双方应遵循合同精神和诚信原则，协商解决。

7.2 本合同变更条款自合同双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

工程承包合同承包范围变更

工程承包合同变更书根据双方在2022年4月10日签订的《XX工程项目承包合同》（合同编号：XX2022-001），经双方友好协商，就合同承包范围变更事项达成如下协议：一、合同变更背景1. 鉴于项目实施过程中，甲方根据市场环境和业务发展需要，对项目进行了调整，原合同中约定的工程范围和内容发生了部分变化。

2. 为了确保项目的顺利实施和合同双方的权益，双方同意对原合同的承包范围进行调整。

二、合同变更内容1. 工程范围：原合同约定的工程范围为“XX项目的土建工程、安装工程及附属设施”，现调整为“XX项目的土建工程、安装工程、附属设施及新增的绿化工程”。

2. 工程量：根据甲方提供的工程量清单，双方确认变更后的工程量。

3. 工程进度：原合同约定的工程竣工日期为2023年10月30日，现调整为2024年1月30日。

4. 合同价款：根据变更后的工程范围和工程量，双方确认合同价款为人民币XX万元（大写：人民币玖佰捌拾万元整），其余条款不变。

5. 质量标准：工程质量标准按照原合同约定的标准执行。

三、合同变更程序1. 本变更协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 双方应按照变更后的合同内容履行各自的权利和义务。

3. 本变更协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

四、其他事项1. 原合同与本变更协议不一致的，以本变更协议为准。

2. 本变更协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。

3. 如双方在履行本变更协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2022年5月10日根据上述合同变更内容，双方在签订变更协议后，应严格按照变更后的合同范围和条款履行各自的权利和义务，确保项目的顺利实施。

同时，双方应积极沟通协调，共同解决项目实施过程中可能出现的问题，确保项目质量、进度和投资控制目标的实现。

在此基础上，双方愿共同努力，为完成本项目，共创美好未来。

工程变更合同范本

工程变更合同范本1. [业主名称]，一家根据[法律名称]组建和存续的[法律形式]，其法定地址为[业主地址]；2. [承包商名称]，一家根据[法律名称]组建和存续的[法律形式]，其法定地址为[承包商地址]。

一、工程变更内容1. 变更范围：[具体说明变更的工程范围]。

2. 变更内容：[详细描述变更的具体内容，包括工程数量、质量要求、施工工艺等]。

二、工程变更价款1. 变更后的工程价款为[具体金额]。

2. 该价款为固定总价，不因任何因素而调整。

三、工期1. 工期应相应顺延，具体天数为[顺延天数]。

2. 承包商应在[预计竣工日期]前完成工程。

四、双方的权利和义务1. 双方应按照本合同的约定履行各自的义务。

2. 业主应按照合同约定支付工程变更价款。

3. 承包商应按照变更后的工程要求进行施工，并确保工程质量。

五、工程验收1. 工程变更部分应按照原合同的验收标准进行验收。

2. 如工程变更导致原合同中的部分工程不再实施，双方应进行相应的结算。

六、违约责任1. 若一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]。

2. 如因违约给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

业主（盖章）：__________ 承包商（盖章）：__________法定代表人或授权代表（签字）：__________ 法定代表人或授权代表（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________。

施工合同更改协议书

根据您的要求，以下是一个简化的施工合同更改协议书的范本。

请注意，实际合同更改应由专业法律顾问审查，并确保所有涉及的条款都符合当地法律和行业标准。

---**施工合同更改协议书**甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为____，就乙方承建甲方项目事宜达成一致。

现由于某些不可抗力因素及项目需求的变化，双方同意对原合同的部分内容进行修改和补充，特订立本更改协议书。

一、更改内容：1. 原合同第__条关于工程进度和交付日期的规定，修改为（请具体描述修改后的条款）。

2. 原合同第__条关于工程款支付方式的规定，修改为（请具体描述修改后的条款）。

3. 原合同第__条关于质量保证的规定，修改为（请具体描述修改后的条款）。

4. 其他（请具体描述修改或补充的条款）。

二、更改后的合同有效期：本更改协议书自双方签字盖章之日起生效，并构成原合同不可分割的一部分。

原合同与本更改协议书有冲突之处，以本更改协议书为准。

本更改协议书有效期至____年__月__日。

三、其他条款：1. 本更改协议书未尽事宜，双方应本着公平原则另行协商解决。

2. 本更改协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本更改协议书签订后，原合同即行终止，本更改协议书取代原合同。

甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：____年__月__日---请根据具体情况调整上述更改内容，并确保所有修改都得到双方的同意，并由法律顾问进行最终审订。

承包协议书范本变更与索赔的合理要求

承包协议书范本变更与索赔的合理要求尊敬的各位合作伙伴：为了更好地确保工程进展顺利、合作关系稳固，本协议旨在明确变更与索赔的合理要求。

双方应共同遵守以下规定：一、变更要求1. 变更范围：在工程实施过程中，如出现以下情况之一，可提出变更要求：（1）设计文件出现错误或不完善，需要进行修改；（2）工程方案调整或变更，需要适应实际情况；（3）业主方提出的合理要求，需要进行变更以满足要求；（4）其他可能导致工程无法按计划进行的情况。

2. 变更程序：提出变更要求的一方应书面通知对方，明确变更的具体内容、原因及影响，双方应协商商定变更方案，并签订变更协议。

变更协议应包括但不限于以下内容：（1）变更工程的具体范围；（2）变更造成的工期延误及费用调整；（3）双方责任的明确分工；（4）其他双方认为需要约定的事项。

3. 变更费用：若变更要求导致工程费用增加，双方应按照变更协议约定进行费用调整，并及时支付。

费用调整的依据应包括但不限于以下因素：（1）工程变更的具体内容及难度；（2）工程造价指数与合同约定的调整办法；（3）市场行情的变化及对工程造价的影响。

二、索赔要求1. 索赔范围：若出现以下情况之一，可提出索赔要求：（1）业主方未按合同约定提供必要的配合及支持；（2）业主方变更设计或工程方案导致工程费用增加；（3）工程施工过程中遭受不可抗力或其他合同外事件影响，致使工程进展受阻；（4）业主方拖欠支付款项而导致工程进展受阻；（5）其他可能导致一方或双方利益受损的情况。

2. 索赔程序：提出索赔要求的一方应书面通知对方，并提供相关合同、证明文件等证据支持。

双方应协商商定索赔方案，并签订索赔协议。

索赔协议应包括但不限于以下内容：（1）索赔的具体理由及证据；（2）索赔金额的计算方法；（3）索赔金额的支付方式及期限；（4）双方保密的约定；（5）其他双方认为需要约定的事项。

3. 索赔金额：索赔金额的计算应合理、公正，并依据以下因素进行评估：（1）索赔的具体影响及损失程度；（2）工程造价指数与合同约定的调整办法；（3）市场行情的变化及对工程造价的影响。

工程承包权转让协议5篇

工程承包权转让协议5篇篇1工程承包权转让协议甲方（转让方）：身份证号码：联系地址：电话：乙方（受让方）：身份证号码：联系地址：电话：鉴于甲方是工程承包领域的专业人士，具有丰富的施工经验和技术实力；且甲方拥有某工程（项目名称）的承包权，现欲转让该承包权；乙方对该项目具有浓厚的兴趣，希望成为该项目的承包方。

为此，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、转让标的1.1 甲方同意将其拥有的（项目名称）项目的工程承包权转让给乙方。

1.2 转让的工程承包权包括该项目的施工管理、技术服务以及其他相关权益。

1.3转让标的的所有权归甲方所有，乙方仅享有承包权利益。

二、转让条件2.1 乙方同意向甲方支付转让费用（具体数额为：XX万元）作为转让该承包权的价款。

2.2 转让费用应在本协议签订之日起（具体时间为：XX个工作日）内支付至甲方指定账户。

2.3 乙方须具备开展该项目的相关资质，并能够按照工程合同要求完成工程建设。

2.4 乙方保证无不良信用记录，且具备良好的企业信誉。

三、转让方式3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方支付转让费用并办理相关手续完成工程承包权转让手续之日终止。

3.2 乙方在签署本协议之前需提供相关资质证明材料以供甲方核查。

3.3 转让后，乙方应及时办理有关手续，确保工程承包权的合法性。

四、保密条款4.1 双方保证在履行本协议的过程中，对于获知的商业秘密及个人隐私信息予以严格保密，未经对方书面同意不得向第三方泄霩。

4.2 若因一方违反保密义务导致对方需要承担相应的法律责任的，违约方应负担赔偿责任。

五、解决争议5.1 本协议在履行过程中如出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构处理。

5.2 若因本协议引发的一切争议应在协商无果的情况下先行进行仲裁。

六、其他事项6.1 本协议一式两份，自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本协议项下未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以规定。

6.3 本协议一经签署生效即不可撤销，除非双方经协商一致达成书面协议。

工程总承包合同设计变更

工程总承包合同设计变更乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方已就__________工程项目签订总承包合同，现就该工程设计变更事宜达成以下协议：一、设计变更的定义在本合同中，“设计变更”指对原设计图纸、技术规范或施工方案的任何修改，包括但不限于增加、减少或改变工程量、材料、设备、结构形式等。

二、设计变更的提出1. 甲方有权根据工程需要提出设计变更要求。

2. 乙方在施工过程中发现需进行设计变更时，应立即书面通知甲方，并提出相应的变更建议。

三、设计变更的程序1. 甲方提出设计变更要求后，乙方应在接到通知后____天内提供初步评估报告，包括变更内容、影响范围、预估成本及工期调整等。

2. 双方就初步评估报告进行协商，达成一致后签署设计变更确认单。

3. 乙方按照确认单的要求执行设计变更，并及时更新相关图纸和文件。

4. 设计变更完成后，乙方应向甲方提交最终的变更实施报告和相关结算资料。

四、设计变更的费用与支付1. 设计变更产生的费用由甲方承担，具体金额根据双方协商确定。

2. 设计变更费用支付方式为：随工程进度款一同支付，或按双方另行约定的方式支付。

五、设计变更的影响1. 设计变更可能导致工程工期延长、成本增加等影响，双方应共同评估并承担相应责任。

2. 如因设计变更导致乙方无法履行原合同义务，双方应及时协商解决。

六、争议解决如因设计变更发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项本设计变更范本未尽事宜，均以原工程总承包合同为准。

本范本经甲乙双方签字盖章后生效，作为原合同不可分割的一部分。

甲方（业主）：__________（签字）乙方（承包商）：__________（签字）日期：__________。

工程合同变更协议书范本3篇

工程合同变更协议书范本3篇Model contract change agreement甲方：乙方：签订日期：年月日工程合同变更协议书范本3篇小泰温馨提示：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。

本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：工程合同变更协议书范文2、篇章2：工程合同变更协议书范文3、篇章3：工程合同变更协议书范文建设工程合同中一般都会约定有变更条款,对于工程合同变更协议书你了解多少呢?以下是在小泰为大家整理的工程合同变更协议书范文，感谢您的阅读。

篇章1:工程合同变更协议书范文发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）工程名称：（与已签订的合同一致）工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）工程造价（元）：（大写）（小写）已签订的《建设工程施工合同》备案编号：（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：（根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写）（二）《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。

（三）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

（四）本补充协议一式三份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日篇章2:工程合同变更协议书范文【按住Ctrl键点此返回目录】甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

工程合同主体变更三方协议书

工程合同主体变更三方协议书工程合同主体变更三方协议书甲方：（原承包方）__________________________地址：_______________________________________联系人：_____________________________________联系电话：___________________________________乙方：（原建设单位）__________________________地址：_______________________________________联系人：_____________________________________联系电话：___________________________________丙方：（新承包方）__________________________地址：_______________________________________联系人：_____________________________________联系电话：___________________________________根据原工程合同的规定，乙甲双方在合法的前提下决定将工程的承包方变更为丙方，三方协商一致签订如下协议：一、双方的基本信息1.乙方的基本信息：_________2.甲方的基本信息：_________3.丙方的基本信息：_________二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1、乙方身份：建设单位，享有监督工程建设质量等权利和责任；2、甲方身份：原承包方，已承包工程建设，在合同中规定的履行义务，应按照合同履行；3、丙方身份：新承包方，承包工程建设，按照合同规定履行职责。

4、权利、义务和履行方式：(1)乙方权利：要求承包方严格按照合同规定的期限和要求完成各项建设工作；(2)甲方权利：要求乙方按照合同约定支付相应的工程款项；(3)丙方权利：要求乙方、甲方严格按照合同规定的期限和要求完成各项建设工作，并向乙方、甲方提供符合要求的建设成果；(4)乙方、甲方和丙方应当严格按照合同规定的要求、资金、材料和施工方案等履行各自的职责和义务。

变更工程合同协议

变更工程合同协议---变更工程合同协议书甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____________的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），由于（具体原因），现需对原合同进行如下变更：一、工程内容变更1. 原合同中的工程项目内容由（原工程内容描述）变更为（新工程内容描述）。

2. 新增/减少工程项目（如有新增或减少，详细列出项目内容及要求）。

二、工期调整1. 原合同规定的工程开工日期由____年____月____日调整为____年____月____日。

2. 竣工日期由____年____月____日调整为____年____月____日。

3. 如因变更导致的工期延误，除非属于不可抗力因素，乙方应按照原合同规定承担违约责任。

三、价款调整1. 原合同总价款由（原合同金额）调整为（新合同金额）。

2. 新增工程项目的价款为（具体金额），减少工程项目退还价款为（具体金额）。

3. 价款支付方式和时间根据新合同金额相应调整。

四、质量标准与验收1. 变更后工程项目的质量标准应符合国家相关规定和行业标准，并满足原合同中约定的质量要求。

2. 对于新增项目，乙方应保证其通过相关质量检测并达到验收标准。

五、其他条款1. 除本协议明确变更的条款外，原合同的其他条款继续有效并对双方具有约束力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并视为原合同不可分割的一部分。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_______________ 日期：____年____月____日---。

工程合同变更协议书范本

工程合同变更协议书范本建设工程合同中一般都会约定有变更条款，对于工程合同变更协议书你了解多少呢？以下是在小编为大家整理的工程合同变更协议书范文，感谢您的阅读。

工程合同变更协议书范文1发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）工程名称：（与已签订的合同一致）工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）工程造价（元）：（大写）（小写）已签订的《建设工程施工合同》备案编号：（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：（根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写）（二）《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。

（三）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

（四）本补充协议一式三份。

甲方（公章）：乙方（公章）:法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：_______年—月—日年—月―日工程合同变更协议书范文2发包人（甲方）：承包人（乙方）：鉴于：甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325 的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：_______年—月—日年—月―日工程合同变更协议书范文3发包方：（甲方）承包方：（乙方）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据麻瑶路至神锦大街连接线的实际情况，遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据麻瑶路至神锦大街连接线项目中标合同的约定订立本变更补充协议。

合同工程完工后承包人变更

合同工程完工后承包人变更---甲方（业主）： XXX公司乙方（原承包人）： XXX公司丙方（新承包人）： XXX公司鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因XXX原因，经甲乙丙三方协商一致，同意对原合同中的承包人进行变更。

为明确各方的权利义务，特订立本变更协议（以下简称“本协议”）。

1. 承包人的变更1.1 自本协议生效之日起，原合同中的承包人由乙方变更为丙方。

1.2 丙方应承担原合同中约定的全部施工任务和责任，并按照原合同约定的质量、进度、安全等要求完成施工。

2. 工程款支付2.1 甲方应按照原合同约定的工程款支付方式和时间向丙方支付工程款。

2.2 如丙方未能按照原合同约定的质量和进度完成施工，甲方有权按照原合同约定的违约责任追究丙方的责任。

3. 保修责任3.1 丙方应按照原合同约定的保修期限和范围承担保修责任。

3.2 如丙方未按照原合同约定的保修期限和范围履行保修责任，甲方有权按照原合同约定的违约责任追究丙方的责任。

4. 其他条款4.1 除本协议另有约定外，原合同的其他条款继续有效。

4.2 本协议与原合同不一致的，以本协议为准。

4.3 本协议未尽事宜，可由甲乙丙三方另行协商补充。

5. 争议解决如甲乙丙三方在本协议履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6. 附则6.1 本协议一式三份，甲乙丙各执一份。

6.2 本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

甲方（业主）：XXX公司法定代表人（或授权代表）：________签订日期：____年____月____日乙方（原承包人）：XXX公司法定代表人（或授权代表）：________签订日期：____年____月____日丙方（新承包人）：XXX公司法定代表人（或授权代表）：________签订日期：____年____月____日。

工程变更后合同协议

工程变更后合同协议甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为________。

由于（具体变更原因，如设计调整、材料价格变动等），现需对原合同进行如下变更：一、工程变更内容1. 工程设计变更：包括但不限于建筑结构、布局、功能等方面的调整。

2. 施工方法变更：采用新的施工技术或材料。

3. 工期调整：根据工程变更的实际情况，对原合同规定的工期进行相应的延长或缩短。

4. 造价调整：根据工程变更的内容，对原合同的总造价进行重新核算和调整。

二、变更程序1. 甲方提出变更请求，并详细说明变更的原因、内容及影响。

2. 乙方对甲方的变更请求进行评估，并提出初步的变更方案。

3. 双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确变更的内容、造价调整、工期调整等事项。

4. 变更协议经双方签字盖章后生效，作为原合同的补充部分。

三、费用结算1. 根据变更协议确定的新增项目和费用，乙方应在完成变更工作后，提交相关证明材料给甲方审核。

2. 甲方在收到乙方提交的证明材料后，应在约定的期限内完成费用的审核，并按照约定支付相应的费用。

四、违约责任1. 若因一方原因导致变更无法按约定执行，该方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若因不可抗力因素导致变更无法执行，双方应及时协商解决，不视为违约。

五、争议解决因执行本变更协议所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。

六、其他1. 本变更协议未尽事宜，依照原合同的相关规定执行。

2. 本变更协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_________ 日期：____年___月___日。

总承包合同变更协议书范本

甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方于年月日签订的《工程施工总承包合同》（以下简称“主合同”），为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商一致，就主合同中部分内容进行变更，特订立本协议如下：一、变更范围1. 工程范围及内容变更：（1）原合同约定的工程范围及内容：______________________。

（2）变更后的工程范围及内容：______________________。

2. 工程工期变更：（1）原合同约定的工期：______________________。

（2）变更后的工期：______________________。

3. 合同价款变更：（1）原合同约定的合同价款：______________________。

（2）变更后的合同价款：______________________。

二、变更原因1. 因不可抗力因素导致工程范围及内容变更：______________________。

2. 因甲方要求调整工期：______________________。

3. 因工程量增加或减少导致合同价款变更：______________________。

三、变更内容1. 工程范围及内容变更：（1）甲方同意将原合同约定的工程范围及内容变更为：______________________。

（2）乙方应按照变更后的工程范围及内容进行施工，并保证工程质量。

2. 工程工期变更：（1）经双方协商一致，将原合同约定的工期变更为：______________________。

（2）乙方应按照变更后的工期完成工程，并保证工程质量。

3. 合同价款变更：（1）经双方协商一致，将原合同约定的合同价款变更为：______________________。

（2）变更后的合同价款应包含变更后的工程范围及内容、工期等全部费用。

建设工程合同主体变更协议

建设工程合同主体变更协议甲方（原承包方）：___________乙方（新承包方）：___________丙方（业主方）：___________鉴于甲乙双方于【日期】签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因【具体原因】需对原合同中的承包方进行变更。

为此，经甲、乙、丙三方友好协商一致，达成以下变更协议条款：一、合同主体变更自本协议生效之日起，甲方在原合同中的权利和义务由乙方继承，并由乙方承担原合同规定的全部责任和义务。

甲方不再承担原合同项下的任何责任，但须保证在本协议签订前已完成的工作符合原合同要求，且不存在任何瑕疵。

二、权利义务转移1. 乙方应全面了解原合同内容，并确认接受原合同的所有条款，包括但不限于工程质量、工期、安全生产等。

2. 乙方应与丙方重新签署或确认继续执行原合同，并对原合同未履行部分负有履行义务。

3. 乙方应自本协议生效之日起三个工作日内，向丙方提交书面通知，明确表示其接替甲方成为新的承包方，并承诺按原合同规定完成剩余工作。

三、变更程序1. 本协议一经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。

2. 甲、乙、丙三方应在本协议签订后的五个工作日内共同办理相关的合同变更手续。

3. 如有关法律法规或政府部门对合同主体变更有特殊要求，三方应依法办理相关手续。

四、争议解决1. 本协议的解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因本协议引起的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

五、其他事项1. 本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行协商解决。

甲方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_____________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_____________日期：____年__月__日丙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：_____________日期：____年__月__日。

承包人原因工程变更工程合同

承包人原因工程变更工程合同一个优秀的工程合同范本应当明确变更的定义和范围。

变更通常指的是在合同执行过程中，由于设计、施工条件、法规政策等因素的变化，导致原合同约定的工作内容、工作量、工期等需要调整的情况。

在合同中，应当详细列出可能导致变更的情形，以及变更的程序和要求。

合同应当规定变更的申请和审批流程。

承包人在发现需要进行工程变更时，应及时向业主或者项目管理方提出书面申请，并详细说明变更的原因、预计的影响以及对工期、成本的具体影响。

业主或项目管理方在收到变更申请后，应当组织相关专业人员进行评估，决定是否批准变更。

合同中还应包括变更实施的具体条款。

一旦变更申请获批，双方应协商确定变更的具体内容、调整后的工期和增加的成本等。

在此基础上，合同应明确变更工作的验收标准和程序，确保变更后的工程质量符合要求。

为了保障合同双方的权益，合同范本还应包含变更争议的解决机制。

在实际操作中，变更往往会引起双方对成本、工期等方面的争议。

因此，合同应当预设争议解决的途径，比如协商解决、调解、仲裁或诉讼等方式。

合同应当对违约责任进行明确规定。

如果承包人未能按照变更协议的要求完成工作，或者业主未按时支付变更增加的费用，都应当承担相应的违约责任。

这有助于促使双方严格遵守合同规定，维护合同的严肃性。

一份合理的工程合同范本应当涵盖变更的定义、申请和审批流程、实施条款、争议解决机制以及违约责任等关键要素。

通过这样的标准化管理，可以有效地处理因承包人原因引起的工程变更，保障项目的顺利进行，同时也保护了合同双方的合法权益。

工程合同中变更

工程合同中变更---工程合同变更协议书甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为_____________的《建设工程合同》，现因工程项目需要，双方协商一致，同意对原合同进行如下变更：1. 变更内容：- 原合同中关于_____________的部分，现更改为_____________。

- 增加/减少工程项目中的_____________部分，具体内容包括_____________。

- 调整项目的工期/质量/成本等要求，具体为_____________。

2. 变更原因：- 设计变更：由于_____________的原因，需对设计图纸进行调整。

- 施工条件变化：现场施工条件与预期不符，需调整施工方案。

- 项目需求调整：业主提出新的需求，需增加/减少部分工程量。

3. 变更影响：- 对工期的影响：变更可能导致工程延期____天，新的竣工日期为____年____月____日。

- 对造价的影响：变更导致工程造价增加/减少____万元，新的合同总价为____万元。

- 对质量的要求：变更后工程质量标准调整为_____________。

4. 变更实施：- 乙方应根据变更内容调整施工计划，并确保工程质量符合新的标准。

- 甲方应按照新的合同条款及时支付相应的工程款项。

- 双方应共同监督变更实施过程，确保工程顺利进行。

5. 其他约定：- 本变更协议一经双方签字盖章，即成为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

- 如因本次变更引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_____________仲裁委员会仲裁解决。

本变更协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日---。

承包合同变更主体协议书

甲方（原承包方）：___________乙方（新承包方）：___________鉴于甲方（原承包方）与___________（以下简称“第三方”）于____年__月__日签订了编号为___________的《___________承包合同》（以下简称“原合同”），约定甲方承包___________项目的施工、管理等工作。

现因甲方原因，甲方同意将原合同中约定的承包主体变更为乙方（新承包方），并就相关事宜达成如下协议：一、变更范围1. 原合同中约定的承包主体由甲方变更为乙方。

2. 原合同中约定的权利、义务、责任、期限等内容，除本协议另有约定外，均由乙方继承。

二、变更原因1. 甲方因经营需要，决定将原合同中约定的承包主体变更为乙方。

2. 乙方具备履行原合同约定的条件，同意接受原合同中的承包主体变更。

三、变更后的权利义务1. 乙方应按照原合同约定，履行原合同中约定的各项义务，确保工程质量、安全、进度等符合国家相关法律法规和行业标准。

2. 乙方应按照原合同约定，向第三方支付合同约定的各项费用，包括但不限于工程款、质保金等。

3. 乙方应继续履行原合同约定的其他权利和义务。

四、变更后的责任承担1. 乙方在履行原合同过程中，如因自身原因造成工程事故、质量不合格等问题，应承担相应的法律责任。

2. 乙方在履行原合同过程中，如因不可抗力等因素导致工程延期、停工等，应根据实际情况与第三方协商解决。

五、变更后的合同履行1. 乙方应按照原合同约定的时间、地点、方式等履行合同。

2. 乙方在履行合同过程中，应积极配合第三方进行监督检查，确保工程质量和进度。

六、争议解决1. 乙方在履行原合同过程中，如与第三方发生争议，应首先通过协商解决。

2. 协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（原承包方）：________________授权代表：________________签字日期：________________乙方（新承包方）：________________授权代表：________________签字日期：________________见证单位：________________见证人：________________签字日期：________________。

工程中合同变更

工程中合同变更---工程合同变更协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《________工程项目合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：________。

现由于以下原因：1. 工程设计调整；2. 材料成本变化；3. 工期调整；4. 其他（具体说明）。

甲乙双方协商一致，决定对原合同进行如下变更：一、工程内容变更1. 原合同中约定的________部分，现更改为________；2. 增加/减少________工程量，具体为________；3. 替换材料/设备________为________，型号/规格为________。

二、工期变更1. 原合同约定的竣工日期由____年__月__日变更为____年__月__日；2. 各阶段工程完成时间相应顺延/提前。

三、价格条款变更1. 合同总价由原金额人民币____元变更为人民币____元；2. 单价/费用调整为____元/____元。

四、其他条款变更1. __________（此处根据实际情况填写）；2. __________（此处根据实际情况填写）。

五、变更后的合同总价及支付方式1. 变更后合同总价为人民币____元；2. 支付方式按照原合同约定执行，如有调整，另行书面协议确定。

六、违约责任1. 如因变更内容导致一方违约，违约方应承担相应的违约责任；2. 如因变更内容导致工程延期，双方应根据实际延误天数重新计算违约金。

七、争议解决1. 本合同变更协议一经双方签字盖章，即成为原合同不可分割的一部分；2. 双方在履行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；3. 协商不成时，可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、本变更协议自双方签字盖章之日起生效。

本变更协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日---。