建设工程施工合同(二)通用版_1

合集下载

建设工程施工合同书通用版范本(3篇)

建设工程施工合同书通用版范本(3篇)

建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称):_____ 承包人(全称):_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_____。

2、工程地点:_____。

3、工程立项批准文号:_____。

4、资金来源:_____。

5、工程内容:_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6、工程承包范围:_____。

二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。

计划竣工日期:_____年_____月_____日。

工期总日历天数:_____天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写_____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥_____元);2、合同价格形式:_____。

五、项目经理承包人项目经理:_____。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2023建设工程施工合同(江苏版)正规范本(通用版)[1]

2023建设工程施工合同(江苏版)正规范本(通用版)[1]

建设工程施工合同(江苏版)1. 绪论建设工程施工合同是建设工程的委托方与承包方之间的法律文件,旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利义务关系,保障建设工程的顺利进行和质量安全。

2. 合同的范围本合同适用于江苏省境内的所有建设工程施工合同,包括新建、改建、扩建、装修等各类建设工程。

3. 合同主要条款本合同主要包括条款:3.1 建设工程的基本信息在本部分中,应详细说明建设工程的名称、位置、规模、性质、用途、总造价等基本信息,并附上建设工程项目的规划、项目核准文件等相关资料。

3.2 承包商的权利义务在本部分中,应明确承包商的权利和义务。

承包商应按照合同约定完成工程施工,保证施工质量、安全和进度,并承担施工过程中的风险和责任。

3.3 委托方的权利义务在本部分中,应明确委托方的权利和义务。

委托方应按时支付工程款项,并提供施工所需的场地、材料、设备等必要条件,并对施工过程进行监督和验收。

3.4 工程变更和索赔在本部分中,应明确工程变更和索赔的程序和原则。

如果由于不可抗力或双方协商一致需要对工程进行变更,应及时书面通知对方;如果发生索赔情况,应按照合同约定进行处理。

3.5 合同的履行和违约责任在本部分中,应明确合同的履行和违约责任。

双方应按照合同约定履行各自的义务,如有违约行为,应承担相应的法律责任。

4. 合同的签署和生效本合同应由委托方和承包方双方的法定代表人或授权代表签署,并加盖公章。

合同生效后,双方应按照合同的约定履行各自的义务。

5. 合同的变更和解除合同在履行过程中,如果需要变更或解除,应经双方协商一致,并以书面形式进行确认,否则无效。

6. 争议解决如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关行政部门、仲裁机构或法院提起诉讼,以解决争议。

7. 其他事项本合同未尽事宜,可由双方协商补充或参照相关法律法规进行处理。

8. 合同的附属文件本合同附属文件有:工程规划图纸、设计文件、项目核准文件等相关文件,这些文件与本合同具有同等法律效力。

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本通用版合同编号:______________甲方:(委托方)__________ 乙方:(承揽方)__________根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利的原则,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方承揽下列建设工程,双方协商一致,达成如下合同:四、工程工期:自________年_____月_____日起,至________年_____月_____日止,共计________天。

六、支付方式:甲方按照工程进度分批支付工程款,具体支付详情见附表。

七、工程质量要求:乙方承诺按照合同约定的工程标准,保证工程质量符合国家有关规定,承担工程质量保证责任。

八、施工安全:乙方负责工程施工过程中的安全管理工作,保障施工作业人员的人身安全。

九、工程保修:工程竣工后,乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。

十、合同变更:合同一经签署,如需变更,必须经双方协商一致,并签署书面变更协议。

十一、违约责任:任何一方未履行合同约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。

十二、争议解决:因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。

十三、合同效力:本合同自双方签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收完成之日终止。

十四、附则:本合同的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:______________ 日期:______________附表:工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。

特此合同立书,以备查阅。

以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版,合同效力受法律保护,希望双方在合同履行过程中遵守协议,共同维护合同权益,确保工程顺利进行和完成。

建设工程施工合同书范本通用版(3篇)

建设工程施工合同书范本通用版(3篇)

建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方):_____承包方(乙方):_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。

第一条工程项目(一)工程名称:_____。

(二)工程地点:_____。

(三)工程内容:_____层栋,建筑面积_____平方米,其它_____。

(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_____。

(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。

(六)承包方式:_____。

第二条工程造价(预算或概算)人民币大写:_____万元,其中土建_____万元,安装_____万元。

工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。

第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天),自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。

实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。

(二)开工前_____天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_____。

在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。

如甲方提出赶工_____。

第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。

(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。

保修期自竣工验收签字之日起计。

第五条材料设备供应(一)工程所需:材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。

(二)工程所需:材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。

(三)材料设备应附有出厂合格证明。

如一方对材料设备有异议,应进行检验。

如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1 合同1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程合同二

建设工程合同二

建设工程合同二甲方(建设单位):___________乙方(承包单位):___________鉴于甲方拟进行_________工程建设,乙方具备相应的资质和能力承担该工程的建设任务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款:第一条工程项目1.1 工程名称:___________1.2 工程地点:___________1.3 工程规模:___________1.4 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、给排水及电气工程等。

第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关质量标准和规范要求施工,确保工程质量达到合同约定的标准。

2.2 工程质量应满足设计文件和技术规范的要求,符合国家和行业的相关标准。

第三条工程造价与支付方式3.1 工程总造价为人民币______元。

3.2 付款方式:甲方应按以下比例分期支付工程款:预付款为合同总价的10%,进度款根据实际完成的工程量按月支付,最终款项在工程竣工验收合格后结清。

第四条工程期限4.1 开工日期:自____年____月____日起。

4.2 竣工日期:至____年____月____日止。

4.3 如遇不可抗力因素影响工程进度,双方应协商确定延期事宜。

第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金的计算方法为逾期支付金额的千分之五每日。

5.2 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求,应负责修复或重做,直至满足合同约定的质量标准。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

6.2 仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

7.3 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款

第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1 合同1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程合同二

建设工程合同二

建设工程合同二合同编号:_______甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程的项目,经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程内容:_______1.5 工程总投资:_______第二条合同范围与内容2.1 乙方承担本工程的全部施工任务,包括图纸设计、材料采购、施工、验收等全部工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务,保证工程质量、安全、进度等指标符合合同约定。

2.3 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款,并提供施工所需的相关手续、资料和场地。

第三条合同价格3.1 本工程的合同总价为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

3.2 合同价款包括工程成本、利润、税费等全部费用。

3.3 甲方按照本合同约定的付款进度向乙方支付工程款。

第四条付款方式及进度4.1 甲方支付工程款的进度如下:(1)合同签订后七个工作日内,支付工程总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,支付工程总价款的30%;(3)工程验收合格后,支付工程总价款的30%;(4)剩余的10%作为质保金,质保期满后无息支付。

4.2 甲方支付工程款时,应提供相应的付款凭证。

第五条工程质量5.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量。

5.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直到达到验收标准。

5.3 工程验收合格后,乙方应按照约定提供相关质保服务。

第六条工程安全6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规的要求,加强施工现场的安全管理,确保施工安全。

6.2 乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。

建筑工程合同书通用版范本6篇

建筑工程合同书通用版范本6篇

建筑工程合同书通用版范本6篇篇1建筑工程合同书通用版范本甲方(甲方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________乙方(乙方名称):______________地址:______________联系电话:______________法定代表人(委托代理人):______________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方在__________(工程地址)__________进行__________(工程名称)__________项目的建筑工程承包业务事宜,达成一致意见,特订立本合同。

一、工程内容和工程规模1.1 项目名称:__________(工程名称)__________1.2 工程地点:__________(工程地址)__________1.3 工程概况及规模:__________(工程概况和规模)__________二、合同价款2.1 工程总价款:人民币__________元整(¥__________)2.2 付款方式:______%作为工程总价款的预付款,在双方签订本合同后______日内支付,余款在工程竣工验收合格后______日内一次性支付。

三、工程工期3.1 工程工期:__________天/月/年(自合同生效之日起)3.2 工程期间具体时间安排:__________(如有必要,可详细描述)四、工程质量4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,通过加固、防水、隔音、隔热等措施,确保工程施工质量符合国家建筑工程质量标准,并对工程质量承担相应的法律责任。

4.2 工程竣工验收标准和办法:__________(如有必要,可详细描述)4.3 如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应的责任,并按照双方协商的方式进行整改。

五、工程安全与施工管理5.1 乙方应加强对施工现场的管理,确保工程施工过程中的安全和文明施工。

《建设工程施工合同示范文本》GF20170201通用条款

《建设工程施工合同示范文本》GF20170201通用条款

第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1合同1.1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。

图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。

1.1.1.9预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人:是指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]

建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议,具有合同效力。

第二条合同基本信息本合同的基本信息如下:建设工程名:【填写工程名称】施工地点:【填写工程地点】合同签订日期:【填写签订日期】合同金额:【填写合同金额】合同期限:【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更,应当书面协商一致,并签订变更协议。

2.变更协议应当附在本合同正本上,具有与本合同同等的法律效力。

第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。

–法律法规规定的情形;–双方协商一致;–其他合同约定的情形。

第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件,确保施工顺利进行。

2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工,确保工程质量和安全。

第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量,按时保质保量完成施工任务。

2.乙方应严格遵守施工安全规范,采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。

第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后,应书面通知甲方进行工程验收。

2.工程验收时,甲方有权对工程进行检查,发现问题应及时提出,并由乙方进行整改。

第十条竣工验收1.工程竣工后,甲方应组织对工程进行验收,并据实填写竣工验收证书。

2.竣工验收合格后,乙方应完成工程交付手续。

第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定,应当承担违约责任。

2.违约方应向对方支付违约金,并承担其他法律责任。

第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时,应当通过友好协商解决。

2.如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建筑施工合同范本通用版5篇

建筑施工合同范本通用版5篇

建筑施工合同范本通用版5篇篇1建筑施工合同范本通用版甲方(发包方):__________________(下称甲方)乙方(承包方):__________________(下称乙方)为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:第一条工程名称:______________________________________工程地点:______________________________________工程内容:______________________________________工程规模:______________________________________工程总价:人民币____________元整。

第二条乙方代表人保证具有承包该项工程的资质,并承诺按照本合同规定的时间和质量要求完成工程。

第三条甲方应在______日内向乙方支付工程总价的______%作为预付款,余款在工程竣工验收合格后______日内结清。

第四条工程起止时间:工程自________年________月________日开始,至________年________月________日结束。

第五条工程实施单位及联系方式:甲方:______________________________________联系电话:________________________乙方:______________________________________联系电话:________________________第六条工程质量要求:1. 工程所用材料应符合国家标准,必须具备相关生产厂家的合格证明。

2. 工程施工应符合国家建筑标准规范,质量达到设计要求。

3. 工程验收不合格的,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。

第七条工程安全保障:1. 工程施工过程中,乙方应遵守相关安全规定,保障工人、设备及现场安全。

建设工程施工合同范本(通用10篇)

建设工程施工合同范本(通用10篇)

建设工程施工合同范本(通用10篇)建设工程施工合同范本(通用10篇)随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。

那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

建设工程施工合同篇1承包方:(甲方)施工单位:(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。

一、工程名称:山韵佳苑B区二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围:四、承包方式:单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价:大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。

七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。

乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。

工期包括:开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延:①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式:首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。

中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。

末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。

余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

九、乙方在施工期内,甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。

十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。

十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表同志,监理单位工地代表徐惠明同志,乙方工地代表孙海燕同志。

十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。

第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。

第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。

第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。

第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。

第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。

第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。

第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。

第10条工程位置建设工程位于__________。

第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。

第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。

第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。

第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。

第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。

第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。

第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。

第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。

第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。

第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。

第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。

第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版(4篇)

建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。

建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

建设工程施工合同范本(共10篇)

建设工程施工合同范本(共10篇)

建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本(一): 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么?第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书建设工程施工合同范本(二): 《建设工程施工合同(示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条:质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本(三): 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),不属于设计变更范围的是A.更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B.改变工程质量等级要求C.增减合同中约定的工作量D.改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本(四): 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程,建筑面积18000平方米。

建设工程使用合同二

建设工程使用合同二

建设工程使用合同二甲方(业主):_____________乙方(承包商):_____________一、项目概述:根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方就_____________工程项目达成如下协议:二、工程内容:1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 工程规模:_____________4. 工程质量要求:符合国家及行业相关标准和规范要求。

三、工程造价与支付方式:1. 工程总价款为人民币_____________元。

2. 付款方式按照以下方式进行:_____________。

四、工期与竣工日期:1. 工程开始日期为_____________年_____________月_____________日。

2. 工程竣工日期为_____________年____________月_____________日。

五、违约责任:1. 如因乙方原因造成工程延期,应按照合同约定向甲方支付违约金。

2. 如因甲方原因造成工程延期,应按照合同约定向乙方支付违约金。

六、争议解决:如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款:1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表(签字):___________ 日期:_____________乙方代表(签字):___________ 日期:_____________以上只是一份简单的建设工程使用合同范本,具体内容需根据实际情况进行调整。

在签订合同前,建议寻求专业法律人士的意见,以确保合同内容的合法性和有效性。

在实际操作中,建设工程使用合同的内容可能会更加复杂,涉及的问题也会更多。

因此,除了上述基本条款外,还可能包括工程设计、施工、验收、保修等方面的详细规定,以及关于安全、环保、质量、进度等方面的具体要求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:YTO-FS-PD940
建设工程施工合同(二)通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
建设工程施工合同(二)通用版
使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。

文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。

发包方(甲方):_____________
承包方(乙方):_____________
根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。

第一条工程项目
(一)工程名称:_____________。

(二)工程地点:_____________。

(三)工程内容:_________层栋,建筑面积_________平方米,其它_________。

(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_________。

(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。

(六)承包方式:_____________。

第二条工程造价(预算或概算)
人民币大写:_________万元,其中土建_________万
元,安装_________万元。

工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。

第三条工期
(一)按定标规定工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。

实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。

(二)开工前_________天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_________。

在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。

如甲方提出赶工_________。

第四条工程质量标准和保修期
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范______________。

(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。

保修期自竣工验收签字之日起计。

第五条材料设备供应
(一)工程所需:材料及设备由_________方采购供应至_________场地(仓库)。

(二)工程所需:材料及设备_________由方采购供应至_________场地(仓库)。

(三)材料设备应附有出厂合格证明。

如一方对材料设备有异议,应进行检验。

如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。

(四)工程材料和设备差价的处理办法:
______________。

(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。

第六条工程款支付和结算
(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:
_________;帐号:_________。

(二)根据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款:1.建筑工程按当年计划工作量35%;
2.安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年计划工作量(扣除设备价值)的40%;
3._________。

(三)工程款支付方式:
1.工程进度达到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50%时,每次按当月完成工程工作量的_________%付(收)款。

2.工程累计进度达到_________%时,按合同工程量付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款
_________%;进度达到_________%时付(收)款
_________%,其余工程进度款由备料款抵充,余额
_________%待验收后结算,_________万元待保修期满后
_________天内付清。

每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后_________天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。

第七条双方责任
(一)甲方责任:
1.办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。

提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。

开工前_________天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸_________份,机电设备安装图
_________份及有关资料_________份,地质勘探报告
_________份,(其中包括竣工用图_________套)。

2.开工前_________天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。

3.审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。

4.对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。

因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价。

5.委派_________为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。

6.如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。

7.组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

8.在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。

(二)乙方责任:
1.收图后,在开工前_________天内完成施工图会审,在_________天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。

2.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。

凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

3.委派_________为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。

4.做好施工原始记录。

每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。

甲方(盖章):___________
住所:____________
甲方代表(签字):______________
电话:____________
传真:____________
邮政编码:_______________
签订地点:_______________
_________年_________月________日
乙方(盖章):___________
住所:____________
甲方代表(签字):______________
电话:____________
传真:____________
邮政编码:_______________
签订地点:_______________
_________年_________月________日
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。

相关文档
最新文档