监控工程施工合同示范文本
工地监控施工合同范本
工地监控施工合同范本合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工地监控施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于监控系统设计、设备采购、安装、调试、验收等。
1.4 工程内容：根据甲方需求，乙方负责搭建完整的监控系统，包括但不限于监控摄像头安装、硬盘录像机配置、网络布线、显示屏安装等。
二、合同金额2.1 合同金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。
2.2 乙方应在合同签订后_______天内向甲方提交详细的施工预算，甲方确认后按预算进行付款。
三、合同工期3.1 合同工期自_______年_______月_______日开始，至_______年_______月_______日结束。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的验收资料，包括但不限于设备清单、施工图纸、验收报告等。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×0.05%×逾期天数。
5.2 如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定标准。
整改期间，乙方应承担因整改产生的全部费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
监控施工简单合同范本
监控工程施工合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行监控系统安装施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、合同内容1.1 甲方授权乙方设计安装监控系统，甲方为乙方提供区域建筑平面图、建筑布线图，乙方安装调试人员有现场勘查权。
1.2 乙方负责根据甲方提供的图纸和要求，进行监控系统的设备安装、调试工作，并提供完整的监控系统方案、施工方案图及所需器材。
1.3 乙方应确保监控系统工程的质量和安全，按照约定时间完成施工。
二、工程总造价双方经协商一致，确定本监控系统工程总造价为人民币【】元整（大写：【】元整）。
三、付款方式3.1 甲、乙双方签定合同后，甲方应支付乙方工程总造价的30%作为定金，即人民币【】元整（大写：【】元整）。
3.2 乙方完成工程后，甲方应在验收合格后二日内支付乙方剩余的70%工程款，即人民币【】元整（大写：【】元整）。
四、工期4.1 工程施工日期：【】。
4.2 工程交付日期：【】。
五、产品质量标准及效果5.1 乙方应按照以下标准进行施工：（1）安全防范工程程序与要求/T75-94；（2）民用建筑电器设计规范；（3）民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范；（4）系统接地的型式及安全技术要求；5.2 乙方保证工程完工达到以下使用效果：（1）实时监看：在主控制室实时监视前端摄像机画面，保证图像清晰、稳定；（2）录像存储：保证录像资料的完整性和安全性，存储时间符合甲方要求；（3）远程控制：甲方有权通过网络远程访问监控系统，进行实时监控和录像回放；（4）报警功能：监控系统应具备有效的报警功能，及时通知甲方采取相应措施。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的5%。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方（建设工程的委托人）与乙方（建设工程的监理人）就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务，确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称：_____________________项目地点：_____________________项目规模：_____________________工期要求：_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容：•工程质量的监督和检验；•施工进度的监控和管理；•施工方案的审批；•工程变更和索赔的审核；•施工过程中的安全监督；•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________（大写：_____________________）。
监理费用的支付方式和时间如下：•监理费用的支付方式：_____________________•监理费用的支付时间：_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务：•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理，并保证监理工作符合建设工程的要求；•监督施工单位的工程质量，及时发现并整改质量问题；•监督施工进度，确保项目按时竣工；•审批施工方案，确保施工方案符合法律法规和工程要求；•审核工程变更和索赔申请，保证变更和索赔合理合法；•监督施工过程中的安全工作，确保施工安全；•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任：•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸，并保证其真实、准确；•协助乙方履行监理职责，提供必要的配合和支持；•及时支付乙方的监理费用；•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密，除非经双方协商一致或法律法规规定，否则不得向第三方披露。
施工工程监控合同
施工工程监控合同甲方（业主）：_____________乙方（监控单位）：_____________鉴于甲方拟委托乙方对以下工程项目进行监控工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：一、项目基本情况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程规模：_____________4. 工程造价：_____________二、监控范围与内容乙方应依据国家相关法律法规及行业标准，对甲方工程施工过程进行全面监控，包括但不限于：- 工程进度监控；- 质量控制监控；- 安全生产监控；- 环境保护监控；- 其他双方约定的监控内容。
三、监控职责与权利1. 乙方负责制定详细的监控计划，并按计划执行监控工作。
2. 乙方有权进入施工现场进行监督检查，并要求甲方提供必要的协助。
3. 乙方应定期向甲方提交监控报告，并对发现的问题提出整改建议。
4. 甲方应配合乙方的监控工作，及时整改乙方指出的问题。
四、合同期限与费用1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 监控费用总额为：_____________元，支付方式如下：- 预付款：占总费用的30%，合同签订后____天内支付；- 进度款：根据实际完成的监控工作进度，按月支付；- 尾款：在工程竣工验收合格后的____天内结清。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付监控费用，应按未付金额的____%支付违约金。
2. 如乙方未能履行监控职责，导致工程质量、安全等问题，应承担相应的法律责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
监控安全施工合同范本
监控安全施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，甲方将监控安全施工工程发包给乙方，乙方同意接受，为了确保工程质量和安全，双方达成如下协议：一、工程内容：1. 乙方负责根据甲方的要求设计安装监控系统，包括前端摄像机、传输设备、控制设备等。
2. 乙方负责设备的安装、调试和培训工作，确保系统正常运行。
3. 乙方应提供完整的施工方案和技术文档，以便甲方日后维护和管理。
二、工程质量标准：1. 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应保证所提供的设备和技术符合安全、可靠、稳定的要求。
3. 工程完工后，乙方应负责组织验收，并承担因施工原因造成的质量问题。
三、工程进度：1. 乙方的施工人员应按照双方约定的时间表进行施工，确保工程按时完成。
2. 乙方应提前通知甲方因特殊情况需延期的原因，以便甲方做出相应的安排。
四、工程付款：1. 双方签订合同后，甲方应支付乙方工程总造价的30%作为定金。
2. 工程完工并经验收合格后，甲方应支付乙方剩余的70%工程款。
3. 付款后，乙方应提供正式的发票给甲方。
五、违约责任：1. 乙方未按照约定的时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%每天。
2. 甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%每天。
3. 由于乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责返工、维修，并承担因此产生的费用。
六、争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容仅供参考，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
监控工程签单合同
监控工程签单合同甲方（需求方）：_____________乙方（供应方）：_____________鉴于甲乙双方就监控工程项目的实施达成一致意见，特订立如下合同条款：一、项目内容与要求1. 甲方委托乙方进行_____________（具体地点）的监控工程设计、安装及调试工作。
2. 监控系统应覆盖主要出入口、重要通道及关键区域，确保24小时不间断监控。
3. 乙方须提供符合国家标准的优质设备，并保证工程质量满足甲方要求。
二、项目实施时间与进度1. 工程开工日期为____年____月____日，预计竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按照合同约定的时间完成各阶段工作，并及时向甲方报告进展情况。
三、费用支付与结算1. 本项目总金额为____元人民币，包含所有材料费、人工费及其他相关费用。
2. 甲方于合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。
3. 余款在项目验收合格后的____天内结清。
四、质量保证与售后服务1. 乙方承诺所提供的监控系统质量可靠，保修期限为自验收合格之日起计算的____年。
2. 在保修期内，如出现非人为损坏的设备故障，乙方负责免费维修或更换。
五、违约责任1. 如乙方未能按约定时间完成项目，应按每日未完成部分的____%支付违约金给甲方。
2. 如甲方延迟支付款项，应按逾期金额的____%向乙方支付滞纳金。
六、争议解决方式1. 本合同在履行过程中，如有争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________乙方代表（签字）：_____________签订日期：____年____月____日。
监控工程合同模板
监控工程合同模板合同编号：_________甲方（需求方）：_________乙方（承接方）：_________签订日期：_________合同有效期：_________ 至 _________一、项目概述：甲方为提升单位的安全管理水平，决定委托乙方进行监控系统的设计、安装及后期维护工作。
双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，订立本合同。
二、合同内容：1. 乙方根据甲方提供的监控需求，负责监控系统的方案设计、设备采购、现场安装、系统调试及验收工作。
2. 监控系统包括但不限于摄像头、录像机、存储设备、传输线路以及必要的辅助设施等。
3. 乙方需确保所提供的设备及材料符合国家标准及行业规范，并提供相应的质保服务。
三、合同价款：合同总金额为人民币（大写）____________元整（¥___________），包含所有设备成本、人工费用、税费及其他必要支出。
四、支付方式：1. 首期付款：合同签订后，甲方需支付合同总额的30%作为预付款。
2. 进度付款：设备安装完成后，甲方应支付合同总额的40%。
3. 尾款支付：系统验收合格后，甲方结清剩余30%的款项。
五、工期要求：乙方应在合同约定的时间内完成监控系统的安装与调试，如遇不可抗力因素，双方应重新协商确定工期。
六、质量保证：1. 乙方对所提供的监控系统享有一年的免费保修服务，保修期内出现非人为损坏的设备问题，乙方负责无偿修复或更换。
2. 乙方应对所安装的监控系统提供长期技术支持和故障排除服务。
七、违约责任：若一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决：因执行本合同所引起的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他约定：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（此处可根据双方具体情况添加其他约定事项）十、合同附件：本合同附带的技术规格书、设备清单、施工图纸等均为合同不可分割的一部分。
监控施工工程合同
监控施工工程合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方监控施工工程项目的有关事宜达成一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程预算：_______1.6 工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
二、合同双方2.1 甲方指派_______为甲方代表，负责履行合同中甲方的有关权利和义务。
2.2 乙方指派_______为乙方代表，负责履行合同中乙方的有关权利和义务。
三、合同价格3.1 本合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整），包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及税金等。
3.2 乙方报价应包括完成本工程所需的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、施工机具、临时设施、保险、环保、安全防护等费用。
3.3 合同总价款不变，但以下情况除外：（1）甲方变更工程内容、规模、标准等，导致乙方增加费用时，甲方应按实际发生费用向乙方支付。
（2）乙方为完成工程采取必要措施，如遇不可抗力等因素导致费用增加时，乙方有权要求甲方按实际发生费用支付。
四、合同履行4.1 甲方义务：（1）按合同约定支付合同价款。
（2）提供施工场地，办理施工所需相关手续。
（3）对乙方施工过程中的有关问题进行协调、解决。
（4）不得干预乙方的正常施工，不得无故拖欠工程款。
4.2 乙方义务：（1）按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度。
（2）遵守国家法律法规，严格执行施工现场的各项管理规定。
（3）自觉接受甲方、监理单位的监督和管理。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
施工合同示范文本7篇
施工合同示范文本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方施工工程事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模及承包范围：____________________二、合同工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同工期总日历天数：____天。
三、质量标准及保修1. 工程质量标准：符合国家现行规范规定，一次性验收合格。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。
2. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。
3. 合同工期：总日历天数______天。
如遇特殊情况，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定优良等级。
2. 乙方对工程承担保修责任，保修期自工程竣工验收签字之日起，按国家有关规定执行。
关于监控施工范文合同
监控施工合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行监控工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：___________监控工程1.2 工程地点：___________1.3 工程范围：包括但不限于监控设备采购、系统布线、设备安装和调试等。
1.4 工程内容：详见本合同附件一《工程内容说明》。
二、设备要求及设备清单2.1 乙方应按照甲方要求提供合格的监控设备，设备清单详见本合同附件二《设备清单》。
2.2 乙方应确保设备质量，提供的设备应符合国家相关标准和行业规定。
三、工程进度3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程施工，确保工程按时交付。
3.2 乙方应提前向甲方报告工程进度，如有特殊情况导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施予以解决。
四、工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程完成后，乙方应负责对工程进行调试和验收，确保设备正常运行。
4.3 工程质量保证期为验收合格之日起一年。
五、工程款及支付方式5.1 本合同项下的工程款总额为人民币____元整（大写：____________________________元整）。
5.2 工程款支付方式为：1）本合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款，即人民币____元整（大写：____________________________元整）。
2）乙方完成工程进度的一半时，甲方支付乙方工程款的30%即人民币____元整（大写：____________________________元整）。
3）工程验收合格并交付甲方后，甲方支付乙方剩余的40%工程款，即人民币____元整（大写：____________________________元整）。
监控施工合同范本大全
监控施工合同范本大全甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方监控系统工程的施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________监控系统工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方根据甲方的实际需求，进行监控系统的布线、设备安装、调试及培训等工作。
二、工程总价2.1 乙方向甲方提供的监控系统设备、材料及施工服务的总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。
三、产品质量及安装调试要求3.1 乙方应向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，并提供各设备合格证、说明书、相关软件等资料。
3.2 乙方应按照甲方的要求进行设备安装、调试，确保布局合理、布线规范、便于使用及维护，并符合国家有关技术标准。
3.3 甲方应提供安装场地及电源。
四、工程项目建设期限4.1 乙方应在合同签订后____日内进场施工。
4.2 整个施工工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日结束。
4.3 乙方应在本合同约定的工期内完成设备的安装、调试，并能投入正常使用。
五、售后服务5.1 乙方所提供合同内设备，自验收之日起，所有产品及零配件质保期按国家规定办理。
5.2 乙方应在质保期内，对设备进行维护、保养，确保设备的正常运行。
5.3 乙方应提供及时、专业的技术支持和服务。
六、付款方式及进度6.1 本合同价款支付分为三个阶段，具体支付比例和时间双方另行约定。
6.2 甲方支付合同价款时，应提供合法的发票。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 由于不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
建设工程施工合同范本(示范文本)
建设工程施工合同范本(示范文本)一、合同的订立1.1 双方当事人1.2 合同的目的本合同的目的是为了明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量，保护双方合法权益，实现双方的合作共赢。
1.3 合同的内容1.4 合同的生效和解除本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。
二、工程的基本情况和工程标的2.1 工程的基本情况详细描述工程的基本情况，包括工程名称、位置、规模、方案设计等。
三、工程施工期限及工期延误责任3.1 工程施工期限详细说明工程施工期限，包括开始日期和完成日期。
3.2 工期延误责任双方应共同确保工程按时完成。
如工期发生延误，责任方应按照约定承担相应的违约责任，并赔偿对方的直接经济损失。
四、工程造价及支付方式4.1 工程造价4.2 支付方式详细描述工程付款的方式和时间。
五、工程质量监督5.1 工程质量要求双方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准要求，详细说明工程质量的具体要求。
工程竣工后，甲方有权组织验收。
如验收不合格，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。
六、保修和维护责任6.1 保修期限工程竣工验收后，乙方应提供保修期。
保修期限为自竣工验收之日起的一定时间，具体时间在合同中约定。
6.2 保修责任在保修期内，如工程发生质量问题，乙方应按照约定免费进行修复和维护，保证工程达到合同约定的质量要求。
6.3 维护责任保修期结束后，乙方可根据约定提供额外维护服务，费用另行协商。
七、双方违约责任和争议解决方式7.1 双方违约责任如一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方的直接经济损失，并承担其他可能的法律后果。
7.2 争议解决方式如发生合同履行过程中的争议，双方应采取友好协商方式解决。
如协商不成，可申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。
八、合同的生效和解除8.1 合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
8.2 合同的解除除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。
施工的合同示范文本
施工合同示范文本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
二、合同工期2.1 开工日期：____年__月__日。
2.2 竣工日期：____年__月__日。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家、行业及地方现行相关法律、法规、规范、标准和设计文件要求。
3.2 工程质量等级：合格。
四、合同价款及支付4.1 合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
4.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后__日内，向乙方支付合同总价款的__%；（2）乙方完成合同约定的工程进度__%，经甲方验收合格后，甲方支付该进度对应的合同价款；（3）乙方完成合同约定的全部工程，并经验收合格后，甲方支付至合同总价款的__%；（4）剩余__%的合同价款，作为质量保证金，待质保期满后，无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
五、施工要求5.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求等进行施工，并接受甲方及相关部门的监督、检查。
5.2 乙方应严格按照国家、行业及地方现行相关法律、法规、规范、标准进行施工，确保工程质量、安全。
5.3 乙方应按时完成施工进度，不得拖延工期。
六、违约责任6.1 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__%。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
建筑施工合同示范文本范文最新通用
建筑施工合同示范文本范文最新通用合同编号：__________一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程总价：__________二、乙方的义务和责任2.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。
2.3 乙方应承担因施工原因造成的人身伤害和财产损失的责任。
2.4 乙方应按照约定时间提交相关施工资料和验收资料。
2.5 乙方应做好施工现场的安全生产和环境保护工作。
三、甲方的义务和责任3.1 甲方应按照约定时间支付工程款项。
3.2 甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
3.3 甲方应协助乙方办理施工现场的相关手续。
3.4 甲方应按照合同约定提供施工材料和设备。
3.5 甲方应对乙方施工过程中的合理要求给予支持。
四、合同价格4.1 双方同意，本工程的合同总价为人名币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 甲方支付工程款项的方式为：__________五、工期5.1 双方同意，本工程的工期为__________个月。
5.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。
六、质量标准6.1 乙方应按照__________标准进行施工，保证工程质量。
6.2 工程验收合格的标准为：__________七、保密条款7.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
八、违约责任8.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
8.2 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、合同的变更和解除9.1 双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
工程施工标准合同示范文本
工程施工标准合同示范文本合同编号： ________甲方（发包方）： ________注册地址：_______法定代表人：_______乙方（承包方）： ________注册地址：_______法定代表人：_______鉴于甲方需要进行工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程质量标准：_______第二条工程价款2.1 工程总价款为人民币（大写）_______ 2.2 工程价款的支付方式：_______2.3 工程价款的支付时间：_______第三条工程期限3.1 工程开工日期：_______3.2 工程竣工日期：_______3.3 工程延期的条件和责任：_______第四条工程质量4.1 工程质量要求：_______4.2 质量保证措施：_______4.3 质量验收标准：_______第五条安全与环保5.1 安全生产要求：_______5.2 环境保护措施：_______5.3 安全事故责任：_______第六条工程变更6.1 变更通知：_______6.2 变更程序：_______6.3 变更价款的确定：_______第七条工程验收7.1 验收标准：_______7.2 验收程序：_______7.3 验收结果的争议解决：_______ 第八条违约责任8.1 甲方违约责任：_______8.2 乙方违约责任：_______第九条争议解决9.1 协商解决：_______9.2 仲裁或诉讼：_______第十条其他10.1 本合同的修改和补充：_______10.2 本合同的生效条件：_______10.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程委托监理合同(示范文本)5篇
建设工程委托监理合同（示范文本）5篇篇1甲方（业主）：_________________________乙方（监理单位）：_________________________根据有关法律法规，为确保建设工程的顺利进行，甲方委托乙方对建设工程进行监理。
为明确双方的权利与义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、监理范围及内容乙方对甲方的建设工程进行全过程监理，具体内容包括但不限于：进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、工程变更及现场协调等。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度分期支付乙方监理费用，具体支付节点及比例为……。
（请双方根据实际情况填写）五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供工程相关资料，并承担因资料不准确或不完整导致的损失。
3. 甲方应尊重乙方的监理意见，不得擅自更改工程设计方案或施工计划。
4. 甲方应按时支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得监理费用。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责，确保工程安全、质量、进度达标。
3. 乙方应根据工程实际情况制定监理计划，并报甲方备案。
4. 乙方应对工程施工过程中的问题进行现场指导，并提出专业意见。
5. 乙方应保守甲方的商业秘密。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权停止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
标准施工合同示范文本
标准施工合同示范文本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程立项批准文号：____________1.5 资金来源：____________二、工程承包范围2.1 承包范围：乙方按照甲方的要求完成工程施工，包括施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。
三、合同工期3.1 开工日期：____年__月__日3.2 竣工日期：____年__月__日3.3 合同工期总日历天数：____天四、质量标准4.1 工程质量标准：乙方应按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行工程施工，确保工程质量达到合格标准。
五、合同价款5.1 金额（大写）：____元（人民币）5.2 付款方式：双方协商确定。
六、组成合同的文件6.1 组成本合同的文件包括：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）投标书及其附件；4）本合同专用条款；5）本合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程报价单或预算书；7.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、合同的履行7.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工，并接受甲方的监督和检查。
7.2 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付合同价款。
7.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和保修卡。
八、违约责任8.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方未履行或违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
8.2 双方应遵守国家法律法规，如因违反国家法律法规导致合同无法履行，应承担相应法律责任。
工程施工合同示范文本(4篇)
工程施工合同示范文本甲方：_____ 乙方：_____为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。
一、工程名称：二、承包工程内容：三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为万元，每月按实际完成工程量的____%支付进度款。
四、工期：____年____月____日开工到____年____月____日竣工。
五、工程质量1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。
六、工程造价1、工程承包预算造价执行（20）《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。
七、工程款拨付1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。
八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：____年____月____日____年____月____日工程施工合同示范文本（二）甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方停车场交通安全设施工程施工事宜协商一致，订立本合同，以共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监控工程施工合同示范文
本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
监控工程施工合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
签定地点：______市____区电教教仪站
签订时间：__________
甲方：__________市___________实验中学
乙方：___________教学仪器设备有限公司
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、
公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一
致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______市______实验中学电子监控系统工程
工程地点：______市______实验中学校园内
工程范围：详见______市______实验中学监控系统招标
文件和投标书
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：详见附件1（工程价格汇总表）
合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整（￥____________元）。
注：工程总款中，中标工程总款为____________元，后续附加四画面分割器____________元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。
本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干；超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求
1．乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非
正品则乙方以一赔十。
未经甲方同意，不得随意更改方案。
并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
2．乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。
由此带来的一切损失由乙方负责。
3．在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
4．由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证
（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
（3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。
产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。
（4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价格汇总表质保说明）
五、工程项目建设期限
合同签定后5日内进场施工，整个施工工期30天。
（____________开工，____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。
并能投入正常使用。
）
六、售后服务
1．乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。
在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。
质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。
更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2．凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。
3．在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责（每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。
4．乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
七、竣工验收及付款方式
项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。
乙方自书面通知之日
起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。
项目施工安装、调试完毕后，由江北区电教站与学校一道组织验收，并签注验收结论。
自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%（￥____________），使用一年后（即_________年内）无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30%（￥____________）（此部分资金不计算利息），使用二年后（即_________年内）无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%（￥____________）（此部分资金不计算利息），逾期不付按0.1%支付滞纳金。
八、约定事项
（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。
（2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
（3）招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等
法律效力。
（4）附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任
1．乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2．在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十三、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，电教站备案一份。
十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。
货款两清后，合同效力终止。
甲方：______市_____实验中学乙方：_____教学仪器设备有限公司
法定代表人：_______________法定代表人：
____________
经办人：____________经办人：_________
___________年_____月_____日__________年__________月_____日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。