水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水利水电建设施工合同3篇
水利水电建设施工合同3篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本水利水电建设施工工程事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________ 水利水电工程项目2. 工程地点：___________________3. 工程内容：包括堤防、水库、水电站等水利水电设施的施工。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 如因特殊情况需调整合同工期，须经甲乙双方协商一致并签订书面补充协议。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为人民币（大写）________圆整（￥XX元）。
具体支付方式和时间如下：（根据实际项目需求填写）2. 价格调整：除不可抗力因素外，合同总价一般不予调整。
如发生设计变更或工程量增减等特殊情况，双方应协商确定价格调整方案。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程竣工资料。
甲方应在收到资料后的XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
修复后仍需验收合格后方可结算。
五、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成环境污染等后果，由乙方承担相应责任。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
2. 甲方应提供必要的技术支持和监督指导。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和安全生产。
如发现乙方存在违规行为，甲方有权要求乙方整改。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本1. 引言本文档为水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本，旨在明确合同双方的权责，确保工程的顺利进行。
本合同由甲方（承包商）和乙方（业主）共同签署，并受相关法律法规的约束。
2. 合同内容2.1 项目信息合同项目为水电站引水工程建设维修工程，并包括以下具体信息：- 项目名称：- 工程地点：- 工程规模：- 工期要求：- 工程造价：2.2 甲方责任与义务甲方承担以下责任和义务：- 按照合同约定的工程规模和质量要求，按时完成工程施工任务；- 严格执行相关法律法规，遵守工程施工的安全、环保、质量等要求；- 提供施工所需的资金、设备、材料和劳动力等；- 组织施工队伍，并对施工人员进行培训和管理；- 确保工程施工期间的协调配合，并及时解决工程施工中的问题。
2.3 乙方责任与义务乙方承担以下责任和义务：- 向甲方提供工程建设的相关资料和要求；- 按照合同约定支付工程造价，支付工程款项的方式和时间均按合同约定执行；- 对甲方提供的施工方案、进度计划等进行审核和确认；- 协助甲方解决工程施工中的问题，并提供必要的支持和配合；- 对甲方提供的施工质量进行验收，确保施工质量达到合同约定的标准要求。
2.4 工程款项支付方式工程款项支付方式按以下约定执行：- 工程款项总额为合同约定的金额；- 工程款项按合同约定的比例进行分期支付，每一阶段的支付时间和款项比例由双方协商决定；- 工程质量问题和未完成的施工任务不得作为支付款项的理由。
3. 合同变更和解除3.1 合同变更任何一方在履行合同过程中，如需对合同进行变更，应提前书面通知对方并经过双方协商达成一致意见后，方可进行变更。
合同变更的内容和影响范围应明确记录，以便后续履行。
3.2 合同解除双方一致同意解除合同的情况下，应书面通知对方并经过双方协商后解除合同。
如有一方违反合同约定，致使对方不能履行合同，对方有权解除合同，并有权要求违约方向其承担相关的违约责任。
2023水电站引水工程建设维修工程施工标准合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书一、合同双方本合同由双方协商签订：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、项目概述1.项目名称：水电站引水工程建设维修工程2.项目位置：[项目所在地]3.项目规模：[工程规模]4.项目工期：[工程工期]5.项目费用：[工程费用]三、合同条款1. 工程内容甲方委托乙方进行水电站引水工程建设维修工程的设计、施工和维修工作。
2. 工程期限本工程开始日期为合同签订之日起，工期为[工期]日历天，自开工之日起计算。
3. 工程费用1.本工程的总投资为[投资金额]。
2.工程款项支付方式：–甲方于工程开工前支付[首付款金额]作为首付款；–甲方按照工程进度支付相应款项，每次支付款项的比例由双方协商确定。
4. 工程质量要求1.乙方应按照国家有关法律法规和工程建设标准的要求，保证工程质量。
2.工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查，如发现存在质量问题，乙方应负责进行整改。
5. 违约责任1.任何一方未履行合同约定义务的，应向对方支付违约金。
违约金的具体数额由双方协商确定。
2.如果因一方的原因导致工期延误，延误期间发生的费用由延误方承担。
6. 保证和担保1.乙方应按照国家有关法律法规的要求，提供必要的保证和担保。
2.乙方应保证工程质量符合合同约定，并对工程质量承担相应的责任。
7. 变更和解除1.非经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
2.如果因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决或提出变更合同的要求。
8. 保密条款双方应对接触到的商业秘密和技术资料严格保密，不得泄露给第三方。
9. 法律适用和争议解决1.本合同适用本国法律。
2.如果在履行合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，应提交给合同约定的争议解决方式进行处理。
四、签约人甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本合同编号：2021-WD-001甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]甲乙双方就水电站引水工程建设维修工程的施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：1. 总则1.1本合同的约定，适用于甲方与乙方就水电站引水工程建设维修工程的施工合作关系。
1.2合同价格：本工程总合同价为人民币[金额]元（大写：[金额大写]元），合同价款包括直接费用和间接费用、税费，以及甲方指定的其它相关费用。
2. 工程内容2.1工程范围：本合同中，工程范围为水电站引水工程的建设维修工程。
2.2工程标准：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术标准进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2.3工程进度：乙方应按照甲方制定的项目进度计划，完成工程的施工任务。
3.工期与付款方式3.1工期安排：乙方应于合同签订之日起，按照双方商定的工期安排，按时完成工程的施工任务。
3.2阶段付款：根据工程进度和合同约定，甲乙双方商定阶段付款的金额和支付时间。
乙方完成相应阶段的施工任务后，甲方应按时支付相应的款项。
3.3最终付款：乙方完成工程施工及相关验收工作后，甲方应支付剩余合同款项的80%作为工程的最终付款。
4.质量保证4.1工程质量：乙方应按照甲方提供的工程设计文件和技术标准，合理安排施工流程和人员，确保工程质量符合相关标准和规范。
4.2保修期：自乙方竣工并向甲方交付验收之日起，乙方承诺提供一年的质量保修期，对因施工质量问题所导致的故障进行免费维修和更换。
5.违约责任5.1乙方迟延履约：如乙方未能按照合同约定的工期完成工程施工任务，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，违约金金额为工程合同价款的1‰，同时甲方保留采取其它合法手段的权利。
5.2甲方迟延履约：如甲方未能按照合同约定的付款时间支付合同款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，违约金金额为合同金额的1‰。
6.争议解决6.1双方发生争议应友好协商解决，若协商不成，应提交所在地法院进行仲裁。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本1. 合同双方本合同由双方共同签订：甲方：（全称）、（地质）乙方：（全称）、（地质）2. 合同背景鉴于甲方计划进行水电站引水工程的建设维修工程，甲、乙双方就工程施工进行协商并达成一致意见，决定签订本合同。
3. 工程范围本合同涵盖工程范围：•详细列出工程范围的描述或指引；•工程材料、设备的采购；•工程施工所需人力和技术支持。
4. 工程质量和验收标准4.1 工程质量甲方要求工程施工的质量应符合国家相关法律法规的要求，并按照合同约定的工程标准进行施工。
4.2 工程验收乙方完成工程施工后，甲方有权进行工程验收。
工程验收以合格的建设工程质量为标准，甲方应当在工程完工之日起10个工作日内进行验收。
5. 工期和支付方式5.1 工期工程施工计划总工期为天/月，具体工期按照工程施工进度进行调整。
5.2 支付方式乙方按照方式向甲方收取工程款：•预付款：工程启动前甲方预付乙方工程款%作为启动资金；•进度款：根据工程进度，每完成%的工程进度，甲方支付相应比例的工程款；•竣工款：工程完工后，甲方支付工程款的剩余部分。
6. 违约责任6.1 甲方违约责任如果甲方未按照合同约定支付工程款或提供必要的支持，甲方应承担违约责任，并支付给乙方相应的违约金。
6.2 乙方违约责任如果乙方未按照合同约定按时完成工程施工或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担相应的违约金。
7. 保密条款甲、乙双方在合作过程中可能会涉及商业机密和技术秘密等敏感信息，甲、乙双方均应保守此类信息，不得泄露、转让或用于其他目的。
8. 知识产权在工程施工过程中，乙方所特有或独立创造的技术、设计图纸等知识产权归乙方所有。
甲方不得侵犯乙方的知识产权。
9. 法律适用和争议解决本合同的解释、变更、执行和争议解决均适用现行的法律。
对于因履行本合同而产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
水电站引水工程施工合同书(汇编13篇)
水电站引水工程施工合同书（精选13篇）水电站引水工程施工合同书（精选13篇）水电站引水工程施工合同书篇1甲方：________承包方(乙方)：________为提高泵站品位，制造良好的工作环境，经甲、乙双方协商全都，甲方将________托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。
1.乙方负责供应所承建工程材料，必需经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款方法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。
乙方收款后第二天支配人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书精简版
水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]根据《合同法》的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就水电站引水工程建设维修工程的施工，达成以下合同：第一条合同背景1. 甲方拟开展水电站引水工程建设维修工程，现需委托乙方进行施工。
第二条合同内容1. 乙方负责根据甲方的要求，进行水电站引水工程建设维修工程的施工。
2. 乙方应对施工过程中遇到的问题进行及时解决，确保施工进度和质量。
3. 乙方在施工过程中应按照相关法律法规和技术规范进行操作，并确保施工安全。
4. 乙方应配备足够的施工人员和设备，以完成本合同约定的工作。
第三条工期和质量要求1. 工期：根据甲方的要求，工程施工的预计工期为6个月。
2. 质量要求：乙方应保证施工过程和竣工质量符合相关规范标准和甲方的要求。
第四条付款方式1. 甲方应按照约定的工程进度，及时支付乙方施工款项。
2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件。
第五条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方及时支付，并有权暂停施工。
2. 若乙方未按合同约定施工或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行修正，并有权要求相应的赔偿。
第六条合同解除与变更1. 若因不可抗力原因合同约定的工程，甲乙双方可以协商解除合同。
2. 若因特殊原因需变更合同内容，甲乙双方应通过书面协商达成一致，并签署变更合同。
第七条争议解决1. 若甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，则提交有管辖权的人民法院解决。
第八条合同生效和效力1. 本合同经甲乙双方签章，即为生效。
2. 本合同存一份于甲方，一份于乙方，具备同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
水电站 引水工程建设维修 工程施工合同书三篇
水电站引水工程建设维修工程施工合同书水电站引水工程建设维修工程施工合同书甲方（发包单位）： XX电有限公司乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲方同意将 XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：乙方：（公章）法人代表：年月日深圳市家庭装饰装修工程施工合同书示范文本合同编号：_________________________发包人(以下简称甲方)：___________________________________________住所: _________________________身份证号:_________________________联系电话:__________________________________________________________承包人(以下简称乙方)：___________________________________________营业执照号:________________________________________________________住所:____________________________________________________________ __法定代表人: ___________________联系电话:_________________________施工队负责人: _________________联系电话:_________________________甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1、工程地点：____________________________________2、户型结构：____________________________________套内面积____________平方米。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书合同编号：[合同编号]甲方（建设单位）：[甲方公司名称]乙方（承包单位）：[乙方公司名称]鉴于甲方拟开展水电站引水工程建设维修工程项目，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同，以确保项目的顺利进行。
第一条合同目的本合同旨在明确乙方承担的水电站引水工程建设维修工程的施工责任和甲方支付相应费用的权责，确保合同双方的权益。
第二条工程内容乙方承担水电站引水工程建设维修工程的施工任务，具体工程内容包括但不限于： - 设计、施工图纸的制作； - 建设工程的实施；- 设备的采购与安装； - 检验与测试； - 工程质量控制； -完工验收。
第三条工程进度和责任1.甲方和乙方应共同制定施工计划和工期安排。
如果由于不可抗力等原因导致项目延迟，双方应友好协商调整工期。
2.乙方应按照约定时间节点完成工程进度，确保工程的顺利推进。
如乙方未按时完成工程进度，甲方有权要求其加快进度或采取补救措施。
第四条施工费用支付1.甲方按照双方签订的付款计划，及时足额向乙方支付施工费用。
2.甲方支付施工费用的方式为[支付方式]，付款期限为[付款期限]。
3.如因乙方原因导致施工延误或工程质量不达标，甲方有权对相应款项进行扣减或暂停支付。
第五条规格标准和质量要求1.乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工规划要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2.如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，乙方应承担相应费用。
第六条保证和维修期限1.乙方对建设维修工程所用的设备、材料提供质保期限为[质保期]。
在该期限内，如设备或材料出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
2.乙方对建设维修工程的施工质量提供质保期限为[质保期]。
在该期限内，如工程出现问题，乙方应无偿进行修理或整改。
第七条保密义务双方应对本合同所涉及的项目、技术、商业秘密等保密信息承担保密义务，未经一方书面同意，不得向第三方泄露或披露。
第八条违约责任1.如果一方违反本合同的约定，未能履行合同义务，对方有权要求其支付违约金或承担相应法律责任。
水电电站引水工程施工合同
水电电站引水工程施工合同一、合同双方。
乙方：（乙方的具体名称，咱就叫乙方吧，宝子）甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就水电电站引水工程施工事宜达成如下协议。
二、工程概况。
1. 工程名称。
就叫水电电站引水工程呗，这个名字简单又直接。
2. 工程地点。
（具体地点要写清楚哦，比如说在哪个山旮旯或者哪个小镇旁边的地方，哈哈）3. 工程内容。
这工程内容可不少呢。
包括但不限于引水渠道的挖掘、修建，相关管道的铺设，还有那些保证引水顺利进行的附属设施的建设。
乙方可得按照甲方提供的设计图纸和要求来施工哦。
要是有啥不明白的地方，随时找甲方沟通，可别自己瞎捉摸，咱都是为了把这个工程干好嘛。
三、工程期限。
1. 开工日期。
咱们定个好日子就开工，（具体日期写在这里），就像一场盛大的演出拉开帷幕一样。
2. 竣工日期。
（这里也要明确写上日期），这就像是给工程定了个小目标，乙方要加油朝着这个目标前进呀。
要是因为一些不可抗的因素，像老天爷突然下暴雨下个不停，或者地震啥的（当然希望不要有啦），导致工程延误了，乙方得及时通知甲方，咱们一起商量对策，可不能闷声不吭的哦。
四、工程质量。
1. 质量标准。
工程质量得符合国家相关标准以及甲方的特殊要求。
这个质量可不能马虎呀，毕竟这是水电电站的引水工程，关系到好多人的用电用水呢。
乙方要像给自己家盖房子一样用心，每个细节都要把控好。
如果甲方发现有质量问题，乙方得负责返工，费用自己承担哦。
不过要是甲方提出一些不合理的高标准，乙方也可以和甲方讲道理嘛，咱们都是讲道理的人。
2. 质量检查。
甲方有权随时对工程质量进行检查。
乙方要积极配合，不能躲躲藏藏的。
就像学生接受老师检查作业一样，大大方方的。
要是检查出问题，咱们就及时解决，这样工程才能顺利进行下去。
五、工程价款与支付。
1. 工程价款。
2. 支付方式。
甲方会按照工程进度来支付工程款。
比如说，工程完成到一定阶段，像基础工程完成了，甲方就会支付一部分钱给乙方。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书尊敬的乙方：一、合同双方甲方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（公司地址）乙方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（公司地址）二、合同背景为了确保水电站引水工程的正常运行和安全性，甲方决定进行引水工程的建设维修工程施工。
经过充分洽谈和协商，双方达成以下合同。
三、项目概述1. 项目名称：水电站引水工程建设维修工程施工2. 项目地点：（具体地址）3. 项目范围：包括但不限于设计、施工、维修等相关工作。
四、合同条款1. 工程内容（详细描述工程内容）2. 工程费用及付款方式（具体描述工程费用及付款方式）3. 工期及违约责任（详细描述工期及违约责任）4. 保险责任甲方应购买适当的保险用于工程建设及运行期间的相关风险。
乙方在施工过程中应遵守相关安全操作规定，并购买适当的施工责任保险。
5. 保修责任乙方应保证工程的质量与设计规范相符，并承担工程质量保修责任。
保修期限为工程竣工之日起（具体天数）。
6. 变更和解除合同任何一方在施工过程中如需对合同内容进行变更，应经双方书面同意。
如有解除合同的情况发生，应提前一定期限以书面形式通知对方，并承担相应的违约责任。
7. 知识产权相关工程设计所涉及的知识产权归属甲方所有，乙方不得未经许可泄露、转让或使用于其他项目。
8. 合同争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
五、合同生效及其他1. 本合同自双方代表签字之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
注：本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具备同等法律效力。
合同中未尽事宜，由双方另行协商确定，并以书面形式补充、修改本合同。
甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：。
2023水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就水电站引水工程建设维修工程进行订立，并共同遵守合同条款。
1. 总则1.1 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]1.2 项目背景甲方拟开展水电站引水工程建设维修工程，为此双方订立本合同，明确各自权责，并保证工程的顺利进行。
2. 工程内容2.1 工程概述本工程的主要目标是对水电站引水系统进行维修和改造工作，以确保其正常运行和延长使用寿命。
2.2 工程范围具体工作范围包括但不限于：•检修和更换管道、阀门和泵站设备；•清理和疏通管道；•检查水电站引水系统的安全性和稳定性；•提供必要的工具和设备；•其他工程相关的任务。
2.3 工期要求工期约定为合同签署后天内完成所有工程。
3. 合同价款3.1 价款总额根据工程内容的复杂程度和工期的长短，双方商定本合同的总价款为X元（大写）。
3.2 付款方式乙方将按照方式支付合同价款：•第一笔款项：工程开始前支付总价款的%作为预付款；•第二笔款项：工程完成%后支付总价款的%；•最后一笔款项：工程完工并通过验收后支付总价款的%。
4. 工程方法和质量控制4.1 工程方法乙方承担工程的施工任务，应按照甲方提供的技术要求和工程计划进行施工。
乙方应保证工程施工的安全、规范和高质量。
4.2 质量控制乙方应建立完善的质量控制体系，并配备适当的质量检测设备和人员，以确保工程的质量符合相关国家标准和技术规范。
5. 合同履行保证5.1 甲方责任甲方应按照合同约定支付合同价款，并提供必要的资料和协助，以确保工程的顺利进行。
5.2 乙方责任乙方应按照甲方提供的技术要求和工期要求进行工程施工，保证工程的质量和进度。
如乙方未能按时或未能达到合同要求完成工程，甲方有权要求赔偿或采取其他追究责任的措施。
6. 违约责任6.1 违约方责任任一方未能履行合同义务的，应承担违约责任。
违约方应向守约方支付相应的违约金，并承担由此造成的其他损失。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书水电站引水工程建设维修工程施工合同书合同双方本合同由以下双方共同订立：甲方：_____________________（以下称为“甲方”）地址：_____________________联系人：___________________方式：_____________________乙方：_____________________（以下称为“乙方”）地址：_____________________联系人：___________________方式：_____________________项目背景根据双方的商定，甲方拟在合同约定的地点进行一项水电站引水工程建设维修工程项目，包括但不限于：设备选型和采购施工图纸设计施工方案制定施工现场施工及配合工程质量管理工程验收及移交乙方作为建设维修工程的承包商，具备相应的资质和经验，在商定的合同期限内按照甲方的要求完成本项目。
项目起止时间本项目的起止时间为 ___________________ 至___________________。
工程价格及付款方式1. 本项目的总工程价格为 _________________（大写：_________________）人民币。
2. 甲方将在合同签订后3个工作日内支付首期款项_________________（大写：_________________）人民币给乙方。
3. 甲方将根据工程进度以及质量达到验收标准的情况下，在工程完工后将余下工程款项 _________________（大写：_________________）人民币支付给乙方。
项目责任和义务甲方责任和义务1. 甲方应向乙方提供本项目的相关技术资料、施工图纸、设计要求等必要信息。
2. 甲方应对乙方提供的施工图纸、方案等进行审核和确认。
3. 甲方应提供合理的施工场地、施工设备等必要条件，确保工程能够按计划顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款项。
水电维修合同书范本(18篇)
水电维修合同书范本（18篇）水电维修合同书范本（18篇）水电维修合同书范本篇1 甲方：(简称甲方)乙方：(简称乙方)甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况：工程名称：建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。
结构形式：框剪。
二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围：承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。
四、工程承包费用及结算方式：1、计价方法：(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件1)。
(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80%支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。
五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。
2、乙方不提供相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。
3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。
5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：__________________年____月____日_________年____月____日水电维修合同书范本篇2 发包方(下称甲方)：承包方(下称乙方)：根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况1.1工程名称：文化苑小区水电安装工程1.2工程地址：文化苑小区1.3承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
水电电站引水工程施工合同4篇
水电电站引水工程施工合同4篇篇1水电电站引水工程施工合同一、合同双方甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包人）地址：法定代表人：联系电话：二、工程基本情况1、项目名称：水电电站引水工程施工合同2、工程地点：xxxx省xxxx市xxxx县3、工程规模：xxx立方米/小时4、工程内容：工程包括引水工程的设计、施工、监理等全过程服务。
三、工程价格及支付方式1、工程价格：合同金额为xxxx万元，包含工程设计费、施工费、监理费等全部费用。
2、支付方式：甲方分期支付工程款，具体支付比例和时间节点见附件一《付款进度表》。
四、工程设计要求1、工程设计应符合国家相关标准和规定。
2、设计方应根据项目实际情况制定合理的施工方案，并经甲方审核同意后开始施工。
五、工程施工要求1、施工方应按照设计方案进行施工，保证工程质量。
2、施工方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，确保工程按时完工。
六、工程监理要求1、监理方应全程监督工程施工过程，保证工程质量符合设计要求。
2、监理方应及时向甲方汇报工程进度和质量情况，确保工程顺利进行。
七、工程保修要求1、工程保修期为xxx年，施工方在保修期内负责维护工程设施的正常运行。
2、保修期内如有设施故障，施工方应及时响应，进行维修或更换，保证工程正常运行。
八、合同变更和解除1、因工程设计需要或其他原因，如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2、合同未尽事宜由双方赴根据相关法律法规协商解决。
九、其他条款1、本合同自双方签字生效，至工程竣工并经验收合格后终止。
2、对于未尽事宜，双方可签署补充协议。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章签字）：日期：乙方（盖章签字）：日期：以上是关于水电电站引水工程施工合同的一些基本内容，希望双方能够按照合同规定，共同完成工程，保证工程质量和进度，共同达成合作目标。
篇2水电电站引水工程施工合同一、合同双方甲方：（委托方）___________乙方：（承包方）___________二、项目概况根据双方协商一致，甲方委托乙方承包水电电站引水工程施工项目，具体项目地址为___________，工程内容为___________，工程规模为___________，工程周期为___________。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本
水电站引水工程建设维修工程施工合同书样本本合同书由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同确认并签订，双方应当按照合同约定履行各自的责任和义务。
具体合同条款如下：第一章合同背景和目的甲方与乙方同意合作进行水电站引水工程建设维修工程，甲方为工程建设的业主，乙方为工程建设的承包商。
本合同旨在明确双方在项目工程建设中的权益和责任，保障工程建设的顺利进行。
第二章项目描述本工程项目是水电站引水工程的建设维修工程，主要包括但不限于以下内容：1.工程范围：详细描述工程的范围和规模。
2.工程进度：双方约定的工程建设时间计划，包括起始时间、完成时间等。
3.工程要求：对工程建设唯一细化的技术要求和质量标准。
第三章合同价款和支付方式1.合同价款：约定工程建设的总价款。
2.价款支付方式：约定价款支付的方式和周期。
3.价款支付条件：约定支付的条件和甲方验收的规定。
第四章工期和延期1.工期：约定工程建设的期限。
2.工期保证：双方约定在工期内完成工程建设的责任和义务。
3.延期处理：约定延期处理的具体方式和条件。
第五章保证和担保1.甲方提供的保证和担保：约定甲方在工程建设中所提供的保证和担保。
2.乙方提供的保证和担保：约定乙方在工程建设中所提供的保证和担保。
第六章风险和责任1.工程风险：明确工程建设过程中可能出现的风险和责任，双方对此进行划分。
2.违约责任：责任追究的方式和范围。
3.不可抗力：双方约定对不可抗力事件的处理方式和责任分担。
第七章变更和解除1.变更：约定工程建设过程中如需变更的情况和程序。
2.解除：约定双方解除合同的情况和程序。
第八章争议解决约定争议解决的方式和程序。
第九章附件本合同涉及的附件包括但不限于图纸、施工计划、合同附录等，详见合同附件。
本合同有效期为自双方签字盖章之日起生效，至工程建设完工并经甲方验收合格之日止。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：附件：详见合同附件。
法律名词及注释：1.甲方：指工程建设的业主，即委托乙方进行施工的一方。
2023水电站引水工程建设维修工程施工合同书正规范本(通用版)[1]
![2023水电站引水工程建设维修工程施工合同书正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/cac8752eae1ffc4ffe4733687e21af45b207fe64.png)
水电站引水工程建设维修工程施工合同书合同编号： X甲方： [甲方公司名称]乙方： [乙方公司名称]双方本着自愿、平等、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行水电站引水工程建设维修工程的施工事项，达成如下合同：一、工程概况1.1 项目名称：水电站引水工程建设维修工程1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程内容：包括但不限于引水管道安装、水泵安装与维修、水源调配等工作，具体详见附件工程细则。
1.4 工期：合同签订后个工作日内完成。
二、价款及支付方式2.1 工程总价款：人民币X万元（大写：X万元整）。
2.2 付款方式：甲方按照工程进度完成情况进行阶段性支付，具体支付节点及金额详见附件付款计划。
2.3 甲方支付款项于收到乙方工程完工报告及发票后的5个工作日内支付，支付方式以银行转账方式进行。
三、工程质量及验收标准3.1 工程质量：乙方负责该工程的质量保证，工程符合国家相关标准及乙方承诺的质量要求。
3.2 工程验收：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收，验收合格后，乙方有权向甲方索取工程验收证书并进行支付的申请。
3.3 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，并在整改完成后进行重新验收。
四、施工期限4.1 工程施工期限为个工作日，具体工期详见附件施工计划表。
4.2 如果因甲方的原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
五、双方权利义务5.1 甲方的权利和义务：•为乙方提供项目所需的合理条件和解决项目实施中产生的问题；•按照合同约定支付对应的款项。
5.2 乙方的权利和义务：•按照合同约定完成工程建设维修工程；•保证施工质量符合国家相关标准；•如工程延误，及时通知甲方并给予解释。
六、违约责任6.1 乙方违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此所遭受的损失。
6.2 若因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担延期费用，具体费用按照双方商定执行。
七、争议解决7.1 对于本合同的履行和解释发生争议的，双方应友好协商解决。
2024年水电站引水工程建设维修工程施工合同
2024年水电站引水工程建设维修工程施工合同合同书
甲方（委托方）：________ 乙方（承包方）：________
鉴于甲、乙双方为水电站引水工程建设维修工程施工合同的签订，经友好协商，特订立如下合同：
2024年水电站引水工程建设维修工程施工合同（二）
二、项目概况：本工程的建设目的在于确保水电站引水系统正常运行，维护系统设备，维修工程保障系统的长期稳定运行。
三、合同标的：本合同范围包括但不限于水电站引水系统各相关设备的安装、维护与维修。
四、工程周期：本合同的工程周期为____年，具体时间自双方签订合同日起计算。
五、工程款项：合同总金额为________（大写）人民币，双方约定支付方式为__________。
六、合同履行：双方应按照合同约定，共同完成工程建设维修任务，确保工程质量和进度。
七、违约责任：对于任何一方的违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。
八、合同解释：本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，本合同解释权归双方共同管理。
九、合同生效：本合同一式___份，自双方盖章之日起生效，并有效期至工程竣工验收合格之日止。
十、签订地点：_________日期：_________
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________ 2024年水电站引水工程建设维修工程施工合同（三）签署人：_________ 签署人：_________。
水电电站引水工程施工合同6篇
水电电站引水工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电电站引水工程施工事项达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：引水工程设计、施工、调试等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____元整（￥____元）。
2. 支付方式：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款。
（2）工程进度款：工程完成____%时，甲方支付乙方工程进度款。
（3）工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件及国家相关技术标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
4. 验收标准：按照国家标准、行业标准及合同约定进行验收。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应按规定采取文明施工措施，保持施工现场整洁。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程逾期竣工，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方原因造成工程停工，甲方应承担相应损失。
3. 若双方因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
八、附加条款：____________________。
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
水电站引水工程建设维修工程施工合同书合同编号：XXXXXX甲方：水电站（以下简称甲方）地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX联系电话：XXXXXX乙方：建设维修公司（以下简称乙方）地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX联系电话：XXXXXX根据甲方与乙方之间的协商一致，甲乙双方达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了规范水电站引水工程建设维修工程施工的各项事宜，确保工程的按时按质完成。
第二条工程内容1. 工程名称：水电站引水工程建设维修工程。
2. 工程地点：XXXXXX。
3. 工程规模：XXXXXX。
4. 工程内容：根据甲方提供的设计图纸和技术要求，乙方负责进行水电站引水工程建设维修工程的施工工作，包括但不限于：a. 土方开挖和填筑；b. 混凝土浇筑和结构施工；c. 管道安装和连接；d. 设备安装和调试；e. 工程验收和交付等。
第三条工期要求1. 工程开始日期：XXXXXX。
2. 工程竣工日期：XXXXXX。
3. 工期延误：a. 若乙方因不可抗力或甲方原因导致工期延误，甲方应书面通知乙方，并延长相应的工期。
b. 若乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条施工质量要求1. 施工质量标准：乙方应按照国家相关标准和甲方提供的技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
2. 施工验收：乙方完成工程后，甲方有权进行验收。
如发现存在质量问题，乙方应负责进行整改，直至满足甲方的要求为止。
第五条付款方式1. 工程款项：工程款项总额为XXXXXX元。
2. 付款方式：a. 预付款：甲方应在工程开工前支付工程款项的30%作为预付款。
b. 进度款：根据工程进度，甲方应按照乙方提交的工程进度报告支付相应的进度款。
c. 最终款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程款项。
第六条保证金1. 保证金金额：甲方要求乙方提供工程总款项5%的保证金，共计XXXXXX 元。
2. 保证金的支付和退还：a. 乙方应在合同签订后5个工作日内将保证金支付给甲方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
水电站引水工程建设维修工程施工合同书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方（发包单位）：XX电有限公司
乙方（承包单位）: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工,为保质
保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（XX岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站 3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站
2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤元/米，混凝土加固元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800 米隧洞衬砌加固工程），包模板元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应
注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工
资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款（金额大写）元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 %付
给作工料费，剩余 %尾款待甲方对工程竣工验收后—天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖退工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖退工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方
自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：（公章）
法人代表：
乙方：（公章）
法人代表：
年月日。