安全文明施工措施费协议书示范
工程安全文明施工措施费计协议书（2篇）
工程安全文明施工措施费计协议书协议书编号：XXX-XXXXX-XX-XXXX甲方（建设单位）：XXX公司乙方（施工单位）：XXX工程有限公司为规范工程施工过程中的安全文明措施，保障工人身体健康与生命安全，保障施工现场周边环境的卫生与安全，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程安全文明施工措施费的支付标准1. 工程安全文明施工措施费的支付标准为每日人工费的百分之五（5%）。
2. 工程安全文明施工措施费支付方式为每月一次。
3. 工程安全文明施工措施费的支付金额以施工单位提供的相关安全、环保措施报告为依据，甲方验收合格后支付。
二、付款方式和时间1. 乙方于每月月底前向甲方提交工程安全文明施工措施费的支付申请单，同时提交相关安全、环保措施报告。
2. 甲方收到乙方的申请单和报告后，在10个工作日内进行审核验收。
3. 验收合格后，甲方需在15个工作日内将工程安全文明施工措施费支付至乙方指定的银行账户。
三、工程安全文明施工措施费使用范围1. 工程安全文明施工措施费主要用于以下方面：- 聘请专业安全管理人员，对施工现场进行安全监管和管理；- 配备必要的安全设施和安全装备，如安全帽、安全绳、防护服等；- 进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识；- 安装和维护施工现场的安全警示标识；- 安排专人进行施工现场的卫生清理和垃圾处理；- 实施环境保护措施，减少对周边环境的污染。
四、费用的调整1. 若施工单位在工程施工过程中出现违反安全文明施工措施的行为，甲方有权暂停支付工程安全文明施工措施费，并要求乙方立即整改。
2. 若整改后，施工单位还存在严重违规行为，甲方有权解除合同，并不再支付工程安全文明施工措施费。
五、其他条款1. 本协议的生效日期为年月日，至工程竣工验收结束后终止。
2. 本协议的解释权归甲、乙双方共同所有，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可根据相关法律进行解决。
3. 甲、乙双方在履行过程中如有任何变更，应以书面形式进行补充和修改，经双方签字盖章后方可生效。
2024安全文明施工措施费支付协议书
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024安全文明施工措施费支付协议书本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同各方1.2 安全文明施工措施费1.3 工程范围1.4 施工期限1.5 付款方式第二条安全文明施工措施2.1 施工安全措施2.2 文明施工措施2.3 环境保护措施第三条费用支付3.1 安全文明施工措施费的计算3.2 支付时间3.3 支付方式3.4 支付条件第四条施工单位的义务4.1 遵守法律法规4.2 落实安全文明施工措施4.3 保障施工人员安全第五条付款方的义务5.1 按时支付安全文明施工措施费5.2 监督施工单位实施安全文明施工措施第六条违约责任6.1 施工单位的违约行为6.2 付款方的违约行为第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构第八条合同的变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条不可抗力10.1 不可抗力的定义10.2 不可抗力的后果第十一条合同的生效、修改与终止11.1 合同生效条件11.2 合同修改程序11.3 合同终止条件第十二条合同的履行12.1 施工单位履行合同的要求12.2 付款方履行合同的要求第十三条附件13.1 安全文明施工措施方案13.2 费用支付明细表第十四条其他条款14.1 合同的书面形式14.2 合同的签字盖章14.3 合同的份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同各方甲方：指合同中指明的付款方，负责按时支付安全文明施工措施费。
乙方：指合同中指明的施工单位，负责按照合同约定实施安全文明施工措施。
1.2 安全文明施工措施费安全文明施工措施费是指为保证工程施工安全、文明施工和环境保护，按照相关法律法规和工程特点，由甲方支付给乙方的费用。
1.3 工程范围本合同适用于甲方委托乙方施工的工程项目，具体工程范围和施工内容详见附件一。
1.4 施工期限施工期限是指乙方完成工程施工的时间，具体施工期限见合同附件一。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书甲方：自贡市星河房地产开发有限公司乙方：荣县荣州建筑工程有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，我公司承建的荣县星河大道.锦绣苑.学府苑2-4号房甲乙双方于2013年5月22日签订的主合同，特制定本补充协议如下：一、安全文明施工措施费的计取本工程暂定价位6800万元（大写：人民币陆仟捌佰万元整），其中应计取安全文明措施费用为340万元（大写：人民币叁佰肆拾万元整），最终费用按川建发[2011]年6号文件计取。
该费用为专项费用，全部投入到施工工程的安全生产管理中。
二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、由甲方负责人组织三方责任主体（建设、监理、施工）每月末按标准对乙方进行考核。
5、每周召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行国家规定的成都市安全生产、文明施工相关规定，并接受建设主管行政部门检查。
3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制，健全组织机构，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。
③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。
④及时如实向上级管理部门和有关职能部门报告安全事故。
2024安全文明施工措施费支付协议书
2024安全文明施工措施费支付协议书合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系方式：__________乙方：__________地址：__________联系方式：__________第一条安全文明施工措施费定义1.1 安全文明施工措施费是指乙方在施工过程中，为确保工程安全、文明施工、保护环境和公共利益而采取的措施所需费用。
第二条安全文明施工措施费的支付2.1 甲方应按照本协议约定的时间和金额向乙方支付安全文明施工措施费。
2.2 甲方支付的安全文明施工措施费包括但不限于：安全设施费、文明施工费、环境保护费、工伤保险费、意外伤害保险费等。
2.3 甲方应在每期工程进度款中一次性支付该期安全文明施工措施费。
第三条安全文明施工措施费的调整3.1 双方同意，如因政策调整、市场变化等原因导致安全文明施工措施费发生变动，双方可协商调整。
3.2 调整后的安全文明施工措施费应按照本协议约定的支付方式和时间进行支付。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权对乙方的安全文明施工措施进行监督和检查，确保施工过程中的安全、文明、环保等要求得到满足。
4.2 甲方应按照本协议约定的时间和金额支付安全文明施工措施费，不得无故拖延或减少支付。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方应严格按照国家法律法规、甲方要求及本协议的约定，确保施工过程中的安全、文明、环保等要求得到满足。
5.2 乙方应对甲方支付的安全文明施工措施费进行合理使用，确保资金的专款专用。
第六条违约责任6.1 如甲方未按照本协议约定的时间和金额支付安全文明施工措施费，甲方应支付违约金，违约金为本协议约定的安全文明施工措施费的1%。
6.2 如乙方未按照国家法律法规、甲方要求及本协议的约定进行施工，导致发生安全事故、环境污染等事件，乙方应承担相应的法律责任。
第七条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
安全文明施工措施费协议书示范
安全文明施工措施费协议书示范
安全文明施工措施费协议书
发包人：
承包人：
一、项目安全文明施工费为。
二、发包人在开工前向承包人预付安全文明施工费（计）的
%，即元。
三、剩余安全文明施工费根据工程进度按季/月支付。
四、承包人对安全文明施工费专款专用，并根据规定落实安全文明施工措施。
五、如因工程量变化，双方可对安全文明施工费作相应的调整，据实支付。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）
法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）
时间：年月日时间：年月日
备注：
1、2011年4月1号之后开工的工程工期在一年以内首次支付不的低于70%，一年以上的不得低于
50%。
（依据川建发【2011】6号文）
2、剩余款的支付按照工期自行选择季或者月支付。
3、以上格式仅供参考，不做为范本使用。
安全文明施工措施费支付协议（精选7篇）
安全文明施工措施费支付协议（精选7篇）安全文明施工措施费支付协议篇1甲方：乙方：安全是人类最基本的需求，是人类社会文明进步的标志，也是体现一个单位的人文素质和综合管理水平。
为确保人民群众的生命财产安全，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《关于执行建设工程安全文明施工强制性标准有关费用计取和使用的通知》的规定，甲乙双方协商一致，特制定本。
一、安全文明施工措施费的计取根据规定安全文明施工措施费中(定额费用，按时计算费用已在招投标时计取，进入标底)，专项费用标准按合同约定记取，即为该工程金额为￥：678697元(大写人民币陆拾柒万捌仟陆佰玖拾柒元)。
二、甲方的责任、权利和义务1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、每季度末按标准和对乙方进行考核，作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据，严禁借考核吃拿卡要。
5、每月召开一次有乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
7、根据现场的检查记录，确定该标段安全生产、文明施工是否合格。
根据有关规定，不合格者，不计取安全文明施工措施费。
三、乙方的责任、权利和义务1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行成都市、新津县工程项目安全生产、文明施工有关规定，并接受甲方和县建设管理部门的检查考核。
3、乙方主要负责人的职责①建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，制定安全生产和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
安全文明措施费用协议书2024年
安全文明措施费用协议书2024年合同编号：__________地址：____________________联系方式：__________________地址：____________________联系方式：__________________鉴于甲乙双方就安全文明措施费用及相关事项达成一致，为确保工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经甲乙双方友好协商，特订立本协议，以共同遵守。
第一条协议目的甲乙双方签订本协议，旨在明确安全文明措施费用的支付、使用及管理，确保工程项目安全、文明、顺利进行。
第二条费用范围本协议所称安全文明措施费用，包括但不限于：施工现场的安全防护设施、文明施工设施、环保设施、临时设施、安全培训、环境保护、节能减排等费用。
第三条费用支付1.甲方应根据工程项目的实际需求，按照国家及地方相关规定，按时足额支付安全文明措施费用。
2.甲方支付安全文明措施费用时，应将费用支付至乙方指定的账户，并注明款项用途。
3.甲方未按时支付安全文明措施费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。
第四条费用使用1.乙方应严格按照国家及地方相关规定，合理使用安全文明措施费用，确保工程项目的安全、文明施工。
2.乙方应建立健全内部管理制度，对安全文明措施费用的使用进行有效监管，确保专款专用。
3.乙方应定期向甲方报告安全文明措施费用的使用情况，并接受甲方的监督。
第五条费用调整1.如遇国家及地方政策调整，导致安全文明措施费用发生变动，甲乙双方应按照新政策执行。
2.如因工程项目实际情况发生变化，需调整安全文明措施费用，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。
第六条违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本协议总金额的_____%。
2.乙方未按照约定使用安全文明措施费用，甲方有权要求乙方限期改正，逾期不改的，甲方有权解除本协议。
建筑工程安全措施费合同3篇
建筑工程安全措施费合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建筑工程安全措施费用事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：建筑工程安全措施费用承包事宜。
承包方式：根据施工图纸及工程要求实施安全措施工程。
承包内容：安全文明施工、安全教育培训等相关的安全防护措施。
二、合同目的和原则本合同旨在明确甲乙双方关于建筑工程安全措施费用的约定，确保双方权益，保障工程项目的顺利进行。
本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同遵守。
三、安全措施费用及支付方式1. 费用总额：人民币______元（大写：______元整）。
具体费用明细如下：安全文明施工费用______元，安全教育培训费用______元等。
费用总额包括但不限于所有相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付乙方安全措施费用：合同签订后支付合同总额的_____%作为预付款；工程竣工并通过相关验收后支付余款。
四、双方职责和义务1. 甲方职责和义务：甲方应按时支付安全措施费用；提供施工图纸及相关资料；确保施工现场符合安全文明施工要求。
2. 乙方职责和义务：乙方应按照施工图纸及工程要求进行施工；确保施工现场安全文明施工；完成安全教育培训等工作；遵守相关法律法规和甲方规章制度。
五、安全施工要求与保障措施1. 乙方应制定详细的安全施工方案，确保施工现场安全设施完善、有效。
2. 乙方应定期进行安全教育培训，提高施工人员安全意识。
3. 乙方应建立安全生产管理制度，确保施工现场安全生产责任落实。
4. 甲方有权对施工现场进行安全监督，提出整改意见。
2024年工程安全文明施工措施费计协议（三篇）
2024年工程安全文明施工措施费计协议发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人就工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议：一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。
2、在合同签订后支付给承包方措施费的，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式份，双方各执份，质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____法定代表人（盖章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____2024年工程安全文明施工措施费计协议（二）【协议书】2024年工程安全文明施工措施费计协议（三）甲方：（单位名称）电话：地址：邮编：乙方：（单位名称）电话：地址：邮编：鉴于甲方与乙方在2024年将合作进行某工程项目施工，为确保施工期间的安全和文明施工，经双方协商一致，达成以下协议：一、费用金额及支付方式1. 乙方承诺为甲方提供工程安全文明施工的相关服务，费用总额为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
工程安全文明施工措施费计取协议书（三篇）
工程安全文明施工措施费计取协议书甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（施工方）地址：联系方式：鉴于，甲方委托乙方进行工程施工，为确保施工过程中的安全和文明，甲乙双方达成以下协议：一、施工项目1. 项目名称：2. 项目位置：3. 工程内容：二、工程安全文明施工措施费根据国家有关规定，为保障工程施工过程中的安全和文明，甲方向乙方支付工程安全文明施工措施费。
乙方同意按照以下方式计取：1. 计取比例：工程安全文明施工措施费按照工程总造价的百分比计取，具体比例为：2. 工程总造价：工程总造价为甲方和乙方共同确定的金额，具体金额为：3. 工程安全文明施工措施费金额：工程安全文明施工措施费金额为工程总造价乘以计取比例计算得出，具体金额为：4. 缴纳方式：乙方需在施工期内按照以下方式缴纳工程安全文明施工措施费：（1）预付：乙方需在工程开工前预付工程安全文明施工措施费总金额的50%；（2）阶段性缴纳：乙方需在施工期间按照工程进度阶段性缴纳剩余的50%工程安全文明施工措施费；（3）最后付清：乙方需在施工完成后提交相应的工程安全文明施工措施费清算报告，并支付剩余的工程安全文明施工措施费。
三、工程安全文明施工措施费使用工程安全文明施工措施费必须专款专用，用于保障工程施工过程中的安全和文明。
乙方需按照以下要求使用：1. 安全设施：用于购买和维护施工所需的安全设施，包括安全帽、安全绳、安全网等。
2. 安全培训：用于组织施工人员安全培训，提升施工人员安全意识和技术水平。
3. 文明施工：用于组织施工人员进行文明施工，包括施工现场卫生、噪音控制、尘土治理等。
4. 监督检查：用于委托第三方机构进行工程安全和文明施工的监督检查工作。
5. 其他费用：出现其他需要使用工程安全文明施工措施费的情况，需事先取得甲方书面同意。
四、违约责任1. 甲方违约责任：如果甲方未按照约定支付工程安全文明施工措施费或未按照约定使用，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金的金额为应支付工程安全文明施工措施费金额总额的10%。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书第一篇范文：合同编号：_______甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为工程项目（以下简称“项目”）的施工单位，乙方为项目的业主或开发商，为确保项目在施工过程中符合安全文明施工的要求，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方支付安全文明施工措施费（以下简称“措施费”）的事宜，达成如下协议：一、措施费的定义与计算1.1 措施费是指甲方为保证项目施工安全、文明、环保和质量，按照相关法律法规、规范标准及甲方要求，在施工过程中发生的一切非工程实体项目的费用。
1.2 措施费的计算依据为国家相关法律法规、规范标准及甲方要求，由甲方根据实际施工情况按照乙方提供的计算公式进行计算。
二、措施费的支付2.1 甲方应在项目开工前向乙方支付措施费，支付金额双方根据实际情况协商确定。
2.2 甲方支付措施费后，乙方应按照合同约定向甲方提供相关服务，确保项目施工安全、文明、环保和质量。
2.3 乙方应按照合同约定合理使用措施费，确保费用专款专用，不得挪作他用。
三、措施费的调整3.1 措施费如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。
3.2 调整措施费的因素包括但不限于政策变动、市场行情变化、工程规模调整等。
四、违约责任4.1 甲方未按约定支付措施费的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×日利率。
4.2 乙方未按约定提供相关服务或未合理使用措施费的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
安全文明措施费用协议书
安全文明措施费用协议书1. 背景为了确保在工作场所有一个安全文明的环境，我们公司决定对相关费用进行一项协议，以准确计算和分配安全文明措施费用。
2. 目的本协议的目的是明确安全文明措施费用的责任和分配方式，确保公司各个部门和人员都能积极参与和支持安全文明工作，共同维护良好的工作环境。
3. 费用计算安全文明措施费用将按照以下方式进行计算：•费用类型：将费用分为两种类型，包括安全费用和文明费用。
•费用依据：费用将以各个部门、工种或项目的实际安全文明工作情况为依据。
•费用计算公式：费用计算公式如下所示：总费用 = 安全费用 + 文明费用•费用分配比例：将总费用按照各个部门的安全文明工作表现进行比例分配。
4. 费用分配方式根据各个部门的安全文明工作表现，将费用按照以下方式进行分配：•各个部门在安全文明工作方面有较高表现的，将获得较高的费用分配比例。
•各个部门在安全文明工作方面有较低表现的，将获得较低的费用分配比例。
•安全文明工作表现优秀的个人将获得额外的奖励，并将反映在对应的部门费用分配上。
5. 费用使用安全文明措施费用将主要用于支持以下活动：•购买和更新安全设施和设备，如消防器材、安全警示牌等。
•进行安全文明教育和培训，提高员工的安全文明意识和技能。
•组织安全文明活动，增强员工对安全文明工作的参与和支持。
•开展安全文明评估和改进活动，确保工作环境的不断提升。
6. 费用的报销和审批各个部门需要定期向公司财务部门提交费用报销申请，公司财务部门将根据费用分配比例进行审批和报销。
费用报销和审批的具体流程将在另行制定的《费用报销和审批管理办法》中详细说明。
7. 责任与义务•公司各个部门和员工都有责任和义务积极参与和支持安全文明工作。
•公司财务部门有责任按照规定的流程进行费用计算、分配和审批。
•公司领导层有责任定期对安全文明工作进行评估和改进，并确保费用的合理使用。
8. 生效与变更本协议自文档签署之日起生效，并持续有效直至另行通知。
工程安全文明施工措施费计取合同6篇
工程安全文明施工措施费计取合同6篇篇1工程安全文明施工措施费计取合同一、合同双方委托方（甲方）：单位名称：______________________________________法定代表人：____________________________________联系地址：______________________________________联系电话：______________________________________施工方（乙方）：单位名称：______________________________________法定代表人：____________________________________联系地址：______________________________________联系电话：______________________________________鉴于甲方拟进行工程建设项目，为了保障工程安全、文明施工，特制定本合同，经双方协商一致，达成如下：二、费用计取1. 工程安全文明施工措施费：____________________元（大写_________________）2. 工程安全文明施工措施费的支付方式为：__________________________3. 工程安全文明施工措施费的使用范围为：__________________________4. 工程安全文明施工措施费的管理责任单位为：__________________________5. 工程安全文明施工措施费的监督机构为：__________________________三、支付方式1. 甲方须在签订本合同之日起_______日内，向乙方支付工程安全文明施工措施费。
2. 甲方支付工程安全文明施工措施费时，应通过银行转账、现金支付等方式进行。
3. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时书面通知对方，并协商解决办法。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书
发包人：会理县益门镇大磨小学（甲方）
承包人：四川春航建设工程有限责任公司（乙方）
为保证本工程安全顺利进行，根据《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的规定，甲乙双方就建设工程安全文明施工费协商一致，特签订本协议书。
一、安全文明施工费的计取及支付
1、根据《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》规定，
按2013清单取费，安全文明施工费基本费率金额见下表：
2、安全文明施工费的支付计划：
（1）、乙方进场施工后10个工作日内支付安全文明基本费率总价的70%（50%）即万元（大写：）。
（2）、工程主体通过相关职能部门验收合格后10个工作日内支付安全文明施工基本费率的%，即万元（大写：）。
（3）、工程完工（安全监督行政部门出具安全评价书后）个工作日内按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的规定，
支付剩余的安全文明施工费。
二、本协议一式肆份，双方签字生效。
三、本补充协议与《建设工程施工合同》具有同等法律效应。
甲方：（签章）乙方：（签章）
年月日年月日。
安全文明施工措施费合同5篇
安全文明施工措施费合同5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好协商的基础上，就甲方委托乙方承担安全文明施工措施费相关事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条合同主体1.1 甲方系依法注册成立的企业法人，具备签订和履行本合同的能力和资质。
1.2 乙方系依法注册成立的企业法人，具备签订和履行本合同的能力和资质。
第二条合同内容2.1 甲方委托乙方承担安全文明施工措施费，确保施工过程中的安全与文明。
2.2 乙方应按照相关法律法规及行业标准，制定并实施安全文明施工措施。
第三条合同期限3.1 本合同自签订之日起生效，有效期为[合同期限]。
3.2 合同期满后，如双方同意续签，可协商签订新的合同。
第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务（1）甲方应向乙方提供必要的安全文明施工条件和支持。
（2）甲方应监督乙方的施工过程，确保其遵守相关法律法规及行业标准。
（3）甲方有权要求乙方对施工过程中的安全隐患进行整改。
4.2 乙方权利与义务（1）乙方应严格按照相关法律法规及行业标准，制定并实施安全文明施工措施。
（2）乙方应确保施工过程中的安全与文明，防止因施工原因造成的人身伤害和财产损失。
（3）乙方应积极配合甲方的监督和管理，确保施工顺利进行。
第五条费用与支付方式5.1 安全文明施工措施费由甲方承担，具体费用根据实际施工情况和双方协商确定。
5.2 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付安全文明施工措施费。
5.3 乙方应提供合法的收费凭证，确保费用的合法性和合规性。
第六条违约责任6.1 甲方如未按照合同约定提供必要的安全文明施工条件和支持，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方如未按照相关法律法规及行业标准进行施工，造成安全事故或财产损失，应承担相应的法律责任。
6.3 双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，应赔偿因此给对方造成的损失。
第七条争议解决7.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
安全文明措施费用协议书（精选3篇）
安全文明措施费用协议书（精选3篇）安全文明措施费用篇1工程名称：甲方：乙方：为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和四川省相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、安全文明施工措施费的计取依据：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是根据《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》(川建发[ ] 号文件)的规定计取建设工程安全文明施工措施费。
其中所含：安全施工费、文明施工费和临时设施费。
二、甲方的权利和义务1、甲方有权审查施工单位的安全技术措施和对乙方进行安全生产教育。
2、工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察，设计文件的技术交底。
3、甲方有权随时进行监管、监督，并有权责令乙方清除安全隐患的权利。
4 、甲方可以委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控。
5、甲方有对乙方在安全生产、文明施工中取得的突出成绩给予奖励的权利。
6、甲方有权对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策法规，违反国家安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除和权利。
7、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。
三、乙方的权利和义务1、施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保障体系和责任制度，根据工程项目规模和特性配备足够专职安全员。
2、施工单位对现场和作业面采用取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施费用于安全防护，符合建设工程安全标准。
3、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利;乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
4、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。
安全文明施工措施费支付协议书（范文五篇）
安全文明施工措施费支付协议书（范文五篇）本站小编为你整理了多篇相关的《安全文明施工措施费支付协议书(范文五篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《安全文明施工措施费支付协议书(范文五篇)》。
第一篇：工程施工安全协议书甲方：乙方：工程名称及施工内容：主体结构施工期限：年月日―― 年月日施工地点：太华路立交西北角为加强施工现场安全管理，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。
依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》和《陕西省劳动安全条例》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，就施工安全和用工安全管理签订本协议。
甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
一、施工安全管理（一）甲方的责任和义务：1、对上级相关安全管理工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
2、甲方根据相关规定向乙方进行安全、技术交底。
必须按照安全、技术交底向乙方提供符合安全生产条件的作业场所。
3、甲方对乙方施工现场安全生产负有监督检查和安全管理指导责任。
4、由甲方监督乙方技术人员向入场作业人员进行安全教育。
5、涉及行车安全或其他存在较大安全隐患的施工，其安全教育培训由甲方负责；在营业线附近或涉及行车安全的施工其安全防护由甲方负责。
6、甲方有权对乙方施工过程中出现的安全管理和用工管理问题进行批评、教育，对乙方出现严重安全隐患，甲方管理人员有权要求乙方停工整顿，待整顿合格后方能继续施工。
7、作业现场发生安全隐患的，乙方必须及时处理，甲方负责督促整改，保证施工安全。
乙方因违反安全生产、消防、治安、文明施工或铁路安全管理规定，甲方有权依照安全管理规定，对乙方进行经济处罚，该罚款在工程款中清算。
（二）乙方的责任和义务：1、乙方应严格遵守国家、有关部门工程建设安全管理规定，遵守甲方的各项安全管理制度，按照安全管理标准加强现场管理，积极组织施工，并接受甲方及行业依法实施的安全监督检查。
安全文明措施费用协议书2024年通用
安全文明措施费用协议书2024年通用合同编号：__________安全文明措施费用协议书甲方：（填写甲方全称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）乙方：（填写乙方全称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）鉴于：1. 甲方作为项目业主，负责项目的建设、管理和运营；2. 乙方作为项目的安全文明施工承包商，负责项目的安全文明施工工作；3. 双方为了保障项目的安全文明施工，确保项目顺利进行，达成一致。
第一条安全文明施工内容1.1 乙方应按照国家和行业标准，对项目施工现场进行安全文明施工管理，确保施工现场的安全、整洁、有序。
1.2 乙方应制定并执行施工现场的安全管理制度，包括安全生产、防火防爆、环境保护、公共卫生等方面的制度。
1.3 乙方应配备足够的安全防护设施和人员，保障施工现场的安全。
1.4 乙方应定期对施工现场进行安全检查，对发现的安全隐患及时整改。
第二条费用支付2.1 甲方应按照本协议约定的费用支付条款，向乙方支付安全文明施工费用。
2.2 甲方支付的安全文明施工费用包括但不限于：安全防护设施费用、安全管理人员费用、安全培训费用、安全事故处理费用等。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供相关费用支付的发票或收据。
第三条费用结算3.1 本协议签订后，乙方应向甲方提交安全文明施工费用的详细预算，甲方审批后进行支付。
3.2 乙方应按照约定的时间节点，向甲方提交安全文明施工费用的结算申请，并提供相关证明材料。
3.3 甲方应在收到乙方提交的结算申请和相关证明材料后，按照本协议约定的时间和方式进行结算。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 如果乙方未能按照约定完成安全文明施工工作，甲方有权按照合同约定扣除相应的费用。
第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程文明施工措施费用支付协议书安全费用计划清单8篇
工程文明施工措施费用支付协议书安全费用计划清单8篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方实施工程文明施工措施费用支付及安全费用计划清单相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________二、文明施工措施费用及支付1. 文明施工措施费用：_________元（大写：_________元整）。
该费用包括乙方为实施工程文明施工措施所发生的一切费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付文明施工措施费用：（1）合同签订后，甲方应支付乙方文明施工措施费用的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。
（2）工程进行至一半时，甲方应支付乙方文明施工措施费用的30%，即_________元（大写：_________元整）。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方文明施工措施费用的40%，即_________元（大写：_________元整）。
三、安全费用计划清单及支付1. 安全费用计划清单：本工程的安全费用计划清单包括以下几个方面：安全教育费用、安全设施费用、安全操作费用等。
具体费用及清单如下：（1）安全教育费用：_________元（大写：_________元整），用于支付员工安全教育培训及安全活动费用。
（2）安全设施费用：_________元（大写：_________元整），用于支付安全网、安全帽、安全带等安全设施的费用。
（3）安全操作费用：_________元（大写：_________元整），用于支付员工在作业过程中遵守安全操作规程所发生的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付安全费用计划清单中的费用：（1）合同签订后，甲方应支付乙方安全费用计划清单中费用的30%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安全文明施工措施费协议书
发包人：
承包人：
一、项目安全文明施工费为。
二、发包人在开工前向承包人预付安全文明施工费（计）的
%，即元。
三、剩余安全文明施工费根据工程进度按季/月支付。
四、承包人对安全文明施工费专款专用，并根据规定落实安全文明施工措施。
五、如因工程量变化，双方可对安全文明施工费作相应的调整，据实支付。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）
法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）
时间：年月日时间：年月日
备注：
1、2011年4月1号之后开工的工程工期在一年以内首次支付不的低于70%，一年以上的不得低于
50%。
（依据川建发【2011】6号文）
2、剩余款的支付按照工期自行选择季或者月支付。
3、以上格式仅供参考，不做为范本使用。