电力迁改工程合同
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板合同编号:_____________甲方(委托方):_____________乙方(承包方):_____________鉴于甲方需进行电力工程迁改,乙方具备相关资质并愿意承接该迁改工程,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵守以下条款和条件:第一条项目概述1.1 工程名称:_____________1.2 工程地点:_____________1.3 工程内容:包括但不限于电力线路迁移、电缆铺设、配电设施改建等,具体内容以工程任务书及图纸为准。
第二条合同金额与支付方式2.1 合同总金额为人民币_____________元。
2.2 付款方式:- 预付款:合同签订后____天内支付合同总额的____%;- 进度款:根据工程进度分阶段支付;- 竣工款:工程验收合格后支付剩余____%。
第三条工程期限与工期调整3.1 工程计划开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力或双方认可的特殊情况,工期可相应顺延。
第四条质量要求与验收标准4.1 工程质量必须符合国家现行有关标准和规范要求。
4.2 工程验收由甲方组织,乙方应提供必要协助,确保通过验收。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同义务,任何一方违约均应承担相应的违约责任。
5.2 若因乙方原因导致工程延期或质量问题,乙方应按合同约定赔偿甲方损失。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同所发生的一切争议,应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_____________ 日期:____年____月____日。
电力工程改迁施工合同范文
电力工程改迁施工合同范文甲方:XXXXXXXXXX公司地址:XXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX联系电话:XXXXXXXXXXX乙方:XXXXXXXXXX公司地址:XXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX联系电话:XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要进行电力工程的改迁施工,乙方具有相关资质和经验,双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程内容及范围1. 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXX。
2. 工程地点:XXXXXXXXXXXXXX。
3. 工程内容:对现有电力设施进行改迁,包括但不限于电缆线路、变压器、配电室等。
4. 工程范围:具体范围以甲方提供的工程图纸为准。
二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2. 乙方应使用合格材料,不得偷工减料或使用劣质材料。
3. 乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工,不得擅自更改设计方案。
三、工期要求1. 本工程自合同签订之日起XX个月内完成。
2. 如因不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方并采取相应措施减少损失。
四、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币XXXXX元整(¥XXXXX),包含所有费用。
2. 甲方应在合同签订后XX日内支付预付款,金额为总造价的XX%。
3. 进度款支付:乙方每完成一项工作节点并经甲方验收合格后,甲方支付相应的进度款,累计不超过总造价的XX%。
4. 竣工款支付:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的XX%作为竣工款。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于延期交付的违约金、质量问题的修复费用等。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付工程款,乙方有权停工并要求甲方承担违约责任,包括但不限于停工期间的工资、设备租赁费等。
六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力迁改施工合同5篇
电力迁改施工合同5篇篇1电力迁改施工合同一、总则为了规范电力迁改施工的过程,保障电力设施的安全运行,特制定本合同。
本合同由甲方(施工方)和乙方(电力公司)双方自愿达成,双方均应遵守合同规定的各项内容。
二、合同内容1. 电力迁改的范围:本合同涵盖电力设施的迁移和改造工作,包括但不限于输电线路、配电设备、变压器等相关设施的搬迁和改建。
2. 工程额:甲方承诺完成本次电力迁改工程,乙方承诺向甲方支付相应的工程费用。
工程费用根据合同约定的工程量和标准进行结算。
3. 工程时间:双方应遵守约定的工程时间表,严格按照工程进度完成施工任务。
如有特殊情况需要延期,需提前通知并经双方协商同意。
4. 施工质量:甲方应按照国家相关标准和要求执行施工工艺,确保电力设施的安全可靠运行。
乙方有权对施工过程进行监督和检查,确保工程质量符合标准。
5. 安全保障:施工期间,甲方应加强安全管理,保障工程施工过程中的安全;乙方应提供相关安全技术支持和指导。
6. 紧急情况处理:在电力迁改过程中,如发生紧急情况影响运行安全,双方应立即通知对方,并采取紧急措施予以处理。
7. 其他约定:双方如有其他补充协议,应在本合同中明确约定,如有争议,以书面协议为准。
三、合同履行1. 签署本合同的同时,双方应按照约定的时间表和工程量进行工程施工,保证施工进度和质量。
2. 施工过程中如遇特殊情况需要变更工程方案,双方应及时沟通,并努力达成一致意见。
3. 工程竣工后,甲方应提交施工资料和相关技术报告,乙方应组织验收工程质量,完成竣工手续。
四、合同解决争议双方如在履行合同过程中发生争执或纠纷,应积极协商解决。
如无法达成一致意见,可向有关部门申请调解或仲裁,保障各自的合法权益。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,具有合同效力。
2. 本合同内容如有未尽事宜,双方可根据实际情况进行补充或修改,经双方签字盖章后生效。
甲方(施工方):乙方(电力公司):签字:签字:日期:日期:以上为《电力迁改施工合同》,双方应遵守合同的内容和约定,共同完成电力迁改工程,确保电力设施的安全运行。
电力迁改施工合同范本
甲方(施工单位):
公司名称:
法定代表人:
联系地址:
联系电话:
乙方(需迁改的单位):
公司名称:
法定代表人:
联系地址:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲、乙双方经友好协商,就电力迁改施工事项达成一致,并签订如下合同:
一、项目名称:电力迁改施工
二、施工内容:
1. 迁改施工范围包括但不限于:变电站、输变电线路、电缆线路等。
2. 施工过程中应严格遵守安全操作规程,确保施工过程安全可靠。
3. 施工过程中如有必要,涉及停电安排需提前通知乙方,经乙方同意后进行施工。
三、施工方责任:
1. 完成电力迁改工程设计、施工、验收等工作。
2. 确保施工过程中不影响乙方正常生产经营。
3. 对施工过程中发生的事故负全部责任。
四、乙方责任:
1. 提供施工所需的场地、材料等必要条件。
2. 配合进行施工过程中的相关要求,确保施工顺利进行。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至电力迁改工程全部完成并经双方验收合格后终止。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行,双方应协商解决,情节严重的一方应赔偿
对方相应损失。
以上内容经双方确认无异议后,签署本合同。
甲方(施工单位)签章:
日期:
乙方(需迁改的单位)签章:
日期:。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板甲方(业主):________________乙方(承包方):_______________鉴于甲方拟对现有电力工程设施进行迁改,以适应发展需要和规划要求,现委托乙方承担该电力工程迁改工程的施工任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经充分协商,就电力工程迁改工程的施工事宜达成如下合同:一、工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程内容:本工程包括但不限于以下内容:- 电力线路的迁移、改造;- 变电站设备的搬迁、升级;- 相关电力设施的拆除、重建;- 施工过程中的临时电力供应保障;- 环境保护及安全生产措施的实施。
1.4 工程规模:_______________1.5 工程标准:本工程应符合国家及行业相关标准和规范。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价:双方经协商确定,本工程的总造价为人民币________元(大写:______________________元整)。
2.2 支付方式:- 甲方应按工程进度分期支付工程款项,具体支付比例和时间为:a. 合同签订后10日内支付预付款,金额为合同总价的30%;b. 工程完成50%时支付第二笔款项,金额为合同总价的30%;c. 工程竣工验收合格后支付剩余款项,金额为合同总价的40%。
三、工程期限3.1 施工开始日期:____年__月__日3.2 施工结束日期:____年__月__日3.3 竣工验收日期:____年__月__日四、质量要求4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,确保工程安全、稳定运行。
4.2 乙方应对其所施工的工程质量负责,并提供相应的质量保证措施。
五、安全生产与环境保护5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,制定并执行安全生产责任制度。
5.2 乙方应采取有效措施,保护施工现场环境,防止污染。
电力迁移合同6篇
电力迁移合同6篇篇1甲方(电力迁移方):____________________乙方(电力接收方):____________________鉴于甲方因建设需要,需对原有电力系统进行迁移改造,而乙方同意接受甲方的电力系统迁移接入,双方根据平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成如下协议:一、迁移范围及内容本次电力迁移的范围包括甲方指定的电力设备、线路及其配套设施,具体内容如下:1. 设备类型及数量:_______ ;2. 线路走向及长度:_______ ;3. 配套设施情况:_______ 。
二、迁移时间本次电力迁移工程自协议签订之日起启动,计划完成时间为______年______月______日。
如遇特殊情况,完成时间以双方协商确定的最新时间为准。
三、费用及支付方式1. 甲方负责承担本次电力迁移的全部费用,包括但不限于设备采购、施工、检测等费用。
2. 支付方式:双方根据实际工程量和预算确定总金额,签订补充协议并付款。
四、权利义务1. 甲方权利及义务:(1)负责电力迁移工程的规划、设计和施工;(2)确保迁移工程的设备、设施符合国家标准和行业规范;(3)按时支付电力迁移相关费用;(4)保障乙方正常用电需求。
2. 乙方权利及义务:(1)提供电力接收所需的场地、通道等条件;(2)协助甲方完成电力迁移工程;(3)负责接收后的电力设备维护管理;(4)保障电力迁移后的用电安全。
五、安全责任1. 甲方负责电力迁移工程的安全管理,确保施工过程中的人员和设备安全;2. 乙方负责接收后的电力设备安全管理,确保用电安全;3. 若因甲方原因导致电力迁移过程中发生安全事故,由甲方承担全部责任;若因乙方原因导致用电安全事故,由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未能按时完成电力迁移工程,导致乙方无法正常用电,甲方需承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失;2. 若乙方未能履行本协议约定的义务,导致电力迁移工程无法顺利进行,乙方需承担违约责任。
电力设施迁改工程施工合同
电力设施迁改工程施工合同一、合同背景本合同为电力设施迁改工程施工合同,由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签订,旨在明确双方在电力设施迁改工程中的权利和义务,确保工程按时、按质、按量完成。
二、工程概况1. 工程名称:电力设施迁改工程2. 工程地点:(详细描述工程所在地)3. 工程范围:(详细描述工程的具体范围和内容)4. 工程期限:(明确工程的开始和结束时间)三、合同条款1. 工程费用1.1 工程费用总额为X万元(具体金额),由业主支付给承包商。
1.2 工程费用支付方式:(明确支付方式和支付时间节点)2. 工程质量与验收2.1 承包商应按照相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
2.2 业主有权对工程质量进行检查和验收,承包商应积极配合,并在发现问题后及时进行整改。
2.3 工程验收标准:(明确工程验收的标准和程序)3. 工程进度管理3.1 双方应共同制定工程进度计划,并按计划进行施工。
3.2 若因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商解决,并根据实际情况进行调整。
4. 安全与保障措施4.1 承包商应严格遵守相关安全生产法律法规,采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。
4.2 承包商应对施工现场进行保护和清理,确保施工区域的安全和整洁。
5. 变更和索赔5.1 如需对合同进行变更,双方应书面协商达成一致意见,并签订变更合同。
5.2 若因业主原因导致工程变更或延误,承包商有权提出索赔要求。
6. 违约责任6.1 若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
6.2 违约方应及时采取补救措施,并赔偿对方因此造成的损失。
7. 合同解除7.1 若因不可抗力等原因导致工程无法继续进行,双方可协商解除合同。
7.2 合同解除后,双方应进行工程结算,并按照约定进行费用的支付和退还。
8. 争议解决8.1 如发生争议,双方应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成,双方可向相关仲裁机构提起仲裁。
电力迁改合同范本5篇
电力迁改合同范本5篇篇1合同编号:XXXX甲方(电力迁改方):XXXX,统一社会信用代码:XXXX,地址:XXXX,法定代表人:XXXX,联系方式:XXXX。
乙方(电力接收方):XXXX,统一社会信用代码:XXXX,地址:XXXX,法定代表人:XXXX,联系方式:XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就电力迁改事宜达成如下协议:一、电力迁改内容1. 迁改原因:因XXXX需要,对现有的电力设施进行迁改。
2. 迁改范围:本次迁改涉及XX台变压器、XX条输电线路及相应的配电设备。
3. 迁改目标:将现有电力设施迁移至新址,确保电力供应稳定、安全、高效。
二、电力迁改实施1. 甲方负责电力迁改的具体实施工作,包括制定迁改方案、安排施工队伍、协调相关部门等。
2. 乙方应积极配合甲方进行电力迁改工作,提供必要的支持和便利条件。
3. 迁改过程中,如遇重大事项或变更,应及时向相关部门报备并通知对方。
三、电力接收与安置1. 甲方应在迁改完成后,将新址的电力设施交付给乙方,并协助乙方进行设备安装和调试。
2. 乙方应确保新址电力设施的安全稳定运行,定期进行设备维护和保养。
3. 如有需要,甲方可协助乙方进行电力设施的日常维护和抢修工作。
四、费用结算与支付1. 甲方应根据迁改工程的实际发生费用,向乙方提供详细的费用清单和发票。
2. 乙方应在收到费用清单和发票后,按照合同约定及时完成费用结算和支付工作。
3. 如因乙方原因导致费用结算和支付延误,乙方应承担相应的违约责任。
五、违约责任及赔偿1. 甲方如未能按照合同约定完成电力迁改工作,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的经济损失。
2. 乙方如未能按照合同约定配合电力迁改工作或者未及时完成费用结算和支付工作,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的经济损失。
六、争议解决与管辖法院1. 甲乙双方在电力迁改过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可通过仲裁或诉讼解决。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板电力工程迁改工程合同模板是为了规范电力工程迁改工程合同的格式和内容,保障合同各方的权益,明确合同约定的目的和规范。
下面是一个电力工程迁改工程合同模板的示例,供参考。
合同编号:【填写合同编号】甲方:【填写甲方名称】乙方:【填写乙方名称】一、项目背景为满足【填写项目名称】的迁改需求,甲方拟聘请乙方负责项目的设计、施工、验收等相关工作。
为明确双方的权益和责任,特订立本合同。
二、工程内容1. 迁改项目范围:【填写迁改项目的具体范围,包括迁改的电力设备、线路等内容】2. 工程目标:【填写工程的目标,例如提高供电可靠性、满足电力负荷增长等】3. 合同价款:(1)合同总价款:人民币【填写合同总价款金额】元(2)付款方式:【填写付款方式,例如根据进度支付、分期支付等】三、工程进度1. 甲方应向乙方提供的资料:【填写甲方需要提供给乙方的工程相关资料】2. 工程进度计划:【填写工程的进度计划,包括设计、施工、验收等内容,并注明各阶段的起止日期】四、质量要求1. 甲方所提供的资料应真实、准确、完整。
2. 乙方应按照相关法律法规和行业标准执行工程迁改的设计和施工工作,确保工程质量达到约定的标准。
3. 工程验收标准:【填写工程验收的标准和要求】五、合同变更和解除1. 合同变更:(1)任何一方需变更合同内容或工程范围时,应提前书面通知另一方,经双方协商达成一致后,签署变更协议。
2. 合同解除:(1)因不可抗力等原因导致无法继续履行合同的,双方可协商解除合同,并各自承担因解除合同产生的损失和责任。
六、违约责任1. 任何一方未按合同约定履行义务的,应承担违约责任,并赔偿对方因此产生的损失。
2. 对于由于乙方原因导致的工程质量问题,乙方应承担相应的责任,并修复或重做工程。
七、保密条款1. 本合同的一切条款和合同履行过程中涉及到的信息,双方都应予以保密。
未经对方书面同意,不得向第三方披露。
八、争议解决1. 对于因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,应提交有管辖权的人民法院解决。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板1. 合同背景本合同由甲方(承包方)和乙方(发包方)签订,为了实施电力工程迁改项目,明确双方权益和责任,保障工程顺利进行和完工。
2. 工程概况1.项目名称:电力工程迁改工程2.项目地址:(填写具体地址)3.工程规模:(填写工程规模)4.工期:(填写工期)3. 合同条款3.1 工程范围1.甲方承担电力工程迁改项目的具体执行和施工任务,包括但不限于电力线路的拆除、迁移、改造等。
2.乙方为甲方提供项目所需的相关资料和技术支持,协助甲方按合同约定履行工程。
3.2 合同价款1.本合同的总价款为(填写总价款)。
–支付方式:(填写支付方式),分多次支付。
–第一次支付:工程开工前支付(填写支付百分比)的价款。
–第二次支付:工程进展到(填写具体工程进展)时,支付(填写支付百分比)的价款。
–第三次支付:工程竣工验收合格后,支付(填写支付百分比)的价款。
–最后一次支付:工程保修期满后,支付(填写支付百分比)的价款。
3.3 工期与交付1.工程开始日期:(填写工程开始日期)。
2.工程预计完成日期:(填写工程预计完成日期)。
3.甲方应按照合同约定的工期和质量要求,及时完工并经乙方验收合格后交付。
3.4 变更和索赔1.如因乙方的原因导致工程变更,甲方有权要求增加价款或延长工期。
2.如因甲方的原因导致工程变更,乙方有权要求调整价款和工期。
3.双方应通过协商解决工程变更和索赔的事宜,并签订补充协议。
3.5 违约责任1.如因甲方原因导致工程无法按时完工,甲方应向乙方支付违约金,违约金的数额为未完成工程款项百分之(填写违约金比例)。
2.如因乙方原因导致工程无法按时完工,乙方应向甲方支付违约金,违约金的数额为未完成工程款项百分之(填写违约金比例)。
3.6 其他条款1.本合同经双方签字盖章后生效。
2.合同的解释和争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
3.本合同正本一式(填写份数)份,甲乙方各执(填写份数)份,具有同等法律效力。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板【合同名称】电力工程迁改工程合同【甲方(委托方)】名称:_________地址:_________法定代表人:_____联系方式:_____【乙方(承包方)】名称:_________地址:_________法定代表人:_____联系方式:_____【合同内容】一、项目基本信息1. 工程名称:_____2. 工程地点:_____3. 工程规模及主要技术参数:_____4. 迁改原因及目的:_____二、合同范围详细描述合同所涵盖的迁改工作内容,包括但不限于线路勘测、设计、材料采购、施工、调试、验收等环节。
三、工程质量要求规定工程所需达到的质量标准,包括符合国家及行业相关标准、规范和技术要求。
四、合同价款及支付方式明确合同总价、计价方式、预付款比例、进度款支付条件和最终结算方法。
五、工期要求确定工程开工日期、重要节点完成日期以及竣工日期,并对工期延误的责任及处理办法进行说明。
六、双方责任与义务1. 甲方责任:提供必要的工程资料、协助办理相关手续、按合同约定支付工程款项等。
2. 乙方责任:保证工程质量、按期完成工程任务、遵守安全生产规定等。
七、违约责任对于违反合同条款的行为,约定相应的违约责任及处罚措施。
八、争议解决方式约定如出现争议时,双方应通过协商或提交仲裁委员会仲裁等方式解决。
九、其他事项根据工程具体情况,约定其他需要纳入合同的内容,如保险、知识产权保护等。
十、合同生效与终止明确合同的生效条件、有效期限以及终止条件。
十一、附则对合同中未尽事宜进行补充说明,并确认合同附件的法律效应。
【签字盖章】本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_______________代表签字:_______________日期:_______________乙方(盖章):_______________代表签字:_______________日期:_______________。
电力迁改工程委托合同模板6篇
电力迁改工程委托合同模板6篇篇1合同编号:_________甲方(委托方):_________乙方(受托方):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行电力迁改工程事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________电力迁改工程2. 工程地点:_________3. 工程内容:对现有的电力设施进行迁移和改造,具体包括:(1)电力线路的迁移;(2)电力设备的更新和改造;(3)电力设施的安全防护。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行电力迁改工程,并对工程质量进行监督;(2)甲方有权要求乙方在约定的时间内完成工程,并交付使用;(3)甲方应当支付乙方相应的工程款项。
2. 乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项;(2)乙方应当按时完成电力迁改工程,并保证工程质量符合约定;(3)乙方应当提供必要的技术支持和维护服务。
三、工程期限和交付方式1. 工程期限:自合同签订之日起,乙方应当在合理的时间内完成电力迁改工程,并交付使用。
具体交付时间根据工程实际情况和双方约定而定。
2. 交付方式:乙方应当将改造后的电力设施安全、有效地交付给甲方使用。
具体交付方式包括:(1)现场交付:乙方将改造后的电力设施现场交付给甲方使用;(2)远程交付:乙方将改造后的电力设施通过远程传输方式交付给甲方使用。
四、质量保证和验收标准1. 质量保证:乙方应当保证改造后的电力设施质量符合约定,并符合相关行业标准。
具体质量保证措施包括:(1)建立严格的质量控制体系;(2)采用合格的原材料和零部件;(3)进行定期的质量检测和评估。
2. 验收标准:改造后的电力设施应当符合以下验收标准:(1)符合相关行业标准和技术要求;(2)保证安全运行,无重大安全隐患;(3)满足甲方的实际需求和设计要求。
电力迁改工程施工合同
电力迁改工程施工合同一、合同背景电力迁改工程是指在城市建设、道路拓宽、地下管线敷设等需要进行电力线路迁移的情况下,由电力公司与相关建设单位签订的合同。
本合同旨在明确双方的权利和义务,确保电力迁改工程的顺利进行。
二、合同主体甲方:电力公司(以下简称“甲方”)地址:XXX法定代表人:XXX联系电话:XXX乙方:建设单位(以下简称“乙方”)地址:XXX法定代表人:XXX联系电话:XXX三、合同内容1. 工程范围本合同约定的电力迁改工程范围包括但不限于:- 电力线路的迁移和改造- 电缆敷设和接入- 电力设备的安装和调试- 相关工程的施工和验收2. 工程进度甲方和乙方应共同商定电力迁改工程的工期,并在合同中明确约定各阶段的工程进度和完成时间。
双方应按照合同约定的工期进行施工,如有变动需及时协商并书面确认。
3. 工程质量甲方和乙方应共同确保电力迁改工程的质量符合相关法律法规和技术标准要求。
乙方应按照甲方提供的设计文件和规范要求进行施工,并保证施工过程中的安全和质量。
4. 工程费用电力迁改工程的费用由甲方和乙方共同承担,具体费用划分和支付方式如下:- 甲方负责提供电力迁改工程所需的设备、材料和人力资源,并承担相应费用;- 乙方负责施工队伍的组织和管理,并承担施工过程中的人工、机械设备等费用。
费用支付方式为:甲方在验收合格后,按照合同约定的支付方式支付乙方相应的费用。
5. 变更和索赔如在电力迁改工程施工过程中发生变更或需索赔的情况,双方应及时协商解决。
任何一方在变更或索赔前应书面通知对方,并提供相关证据和资料。
变更或索赔应经双方协商一致后,以书面形式进行确认。
6. 保险责任甲方和乙方应根据电力迁改工程的特点,分别购买相应的责任保险,并在合同中明确保险责任范围和金额。
如发生保险事故,双方应按照保险合同的约定进行理赔。
7. 违约责任如一方违反本合同的约定,使得对方遭受损失,违约方应承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
电力迁改合同模板
电力迁改合同模板甲方:(公司名称)统一社会信用代码:地址:法定代表人:联系方式:乙方:(公司名称)统一社会信用代码:地址:法定代表人:联系方式:为明确双方的权利义务,甲乙双方经友好协商,就甲方开展电力迁改项目事宜达成一致,特签订本合同,并严格履行以下条款:第一条合同目的甲方为了提升工作效率,降低生产成本,提高用电设备效率,达到节约能源的目的,向乙方发起电力迁改项目,旨在对电力设备进行迁改升级,提高设备效率,减少用电损耗,节约电力资源。
第二条电力迁改内容1. 甲方将向乙方提供电力设备清单,包括但不限于电缆、开关、插座等设备;2. 乙方负责对电力设备进行检测,确定需要进行迁改升级的设备;3. 乙方提供电力设备迁改升级方案和施工方案,得到甲方的确认后进行施工;4. 乙方负责设备迁改后的检测,确保设备运行正常。
第三条双方权利与义务1. 甲方权利:(1)有权对电力设备进行监督检查,确保迁改升级质量;(2)有权要求乙方按照合同规定的时间和质量完成电力迁改工程;(3)有权根据电力迁改实际情况对迁改方案进行调整或修订。
2. 甲方义务:(1)向乙方提供电力设备清单;(2)配合乙方完成迁改工程,提供必要的支持和协助;(3)按照约定支付迁改费用。
3. 乙方权利:(1)有权根据电力设备的实际情况提出迁改方案和施工方案;(2)有权要求甲方提供必要的资料和支持;(3)有权要求甲方支付迁改费用。
4. 乙方义务:(1)对电力设备进行检测和评估,确保迁改升级方案科学可行;(2)按时按质完成电力迁改工程;(3)对迁改后的设备进行检测,保证设备运行正常。
第四条价款支付1. 甲方应于本合同签订之日起__日内向乙方支付迁改费用的__%作为预付款;2. 乙方完成电力迁改工程后,甲方应当及时支付尚余款项。
第五条违约责任1. 若一方未能按照本合同约定的时间完成相应工作或付款,应承担违约责任;2. 违约方应向守约方支付相应的违约金,违约金为逾期金额的__%。
电力线路迁改合同3篇
电力线路迁改合同3篇篇1甲方(电力线路所有者):____________________乙方(电力线路迁改方):____________________鉴于甲方需对特定电力线路进行迁改,乙方具备相关资质和能力,经双方友好协商,达成如下电力线路迁改合同:一、合同背景本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲方为电力线路所有者的实际需要和乙方的专业能力,经过平等协商,签订本合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在电力线路迁改过程中的权利和义务,确保工程顺利进行,保障双方合法权益。
三、工程概况1. 迁改地点:____________________。
2. 迁改原因:____________________。
3. 迁改范围:涉及电力线路的勘察、设计、施工、验收等全部工作。
四、工程期限本工程自合同签订之日起开始,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
具体工期根据工程实际情况确定。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元整(¥________元)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付工程款项,乙方在收到款项后应开具相应的发票。
六、工程要求及标准1. 乙方应按照国家有关电力线路迁改的标准和规范进行设计和施工。
2. 乙方应确保工程质量,保证迁改后的电力线路安全、可靠、经济、合理。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保工程符合合同约定。
七、双方权利义务1. 甲方的权利和义务:(1)提供必要的资料和场地,为乙方施工提供便利。
(2)按照合同约定支付工程款项。
(3)对乙方的施工过程进行监督。
2. 乙方的权利和义务:(1)按照合同约定完成电力线路的迁改工作。
(2)确保工程质量,遵守安全生产规定。
(3)确保施工现场安全,防止事故发生。
(4)对甲方提出的合理要求和建议,应当积极予以配合。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权停止施工,并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
电力工程迁改工程合同模板
电力工程迁改工程合同模板甲方(委托方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方因业务发展需要,需对现有电力工程进行迁改,乙方具有相应的资质和能力承接此类工程,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就电力工程迁改工程达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_______________________1.2 工程地点:_______________________1.3 工程内容:_______________________1.4 工程规模:_______________________1.5 工程期限:自合同签订之日起至______年______月______日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业标准和甲方要求,确保工程质量达到合格标准。
2.2 乙方应提交工程质量保证措施,并在施工过程中严格执行。
第三条工程费用3.1 工程总费用为人民币(大写):______________________元整(¥______________________元)。
3.2 工程费用包含但不限于:材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
3.3 工程费用支付方式:按照工程进度分期支付,具体支付节点和比例双方另行商定。
第四条工程进度4.1 乙方应根据甲方要求和工程实际情况,制定详细的施工进度计划,并报甲方审批。
4.2 乙方应确保工程按期完成,如遇不可抗力因素导致工程延期,应及时通知甲方,并提出解决方案。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
5.2 乙方应制定安全生产措施,并在施工过程中严格执行。
第六条工程验收6.1 工程完成后,乙方应通知甲方进行验收。
6.2 验收合格后,双方签署工程验收报告,作为工程交付的依据。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
电力改迁合同模板
电力改迁合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!电力改迁合同模板甲方:__________乙方:__________鉴于甲方需要进行电力设备的改迁工作,为确保工程顺利进行,明确双方的权利义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程内容1. 乙方负责对甲方现有的电力设备进行改造,包括但不仅限于:电力线路、变压器、配电柜等设备的更换、维修及调试。
2. 乙方应按照甲方的要求,提供合格的设备、材料,并确保改造后的电力设备安全、稳定、高效运行。
二、合同价格1. 双方经协商一致,确定电力改迁工程的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2. 乙方在合同签订后,应向甲方提供正式的发票。
三、工程进度1. 乙方应按照双方约定的时间表完成工程,如有特殊情况需提前或延后完成,应提前向甲方书面申请,并征得甲方同意。
2. 乙方应在合同约定的工程期内,保证工程进度不受影响,确保工程按时完成。
四、质量保证1. 乙方提供的设备、材料应符合国家相关标准和行业规定,具备合格证书。
2. 乙方应对改造后的电力设备提供一定的质保期(具体期限双方协商确定),质保期内如出现设备质量问题,乙方负责免费维修或更换。
五、安全生产1. 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方的安全生产要求,进行施工。
2. 乙方在施工过程中,应做好安全防护措施,确保施工安全,防止安全事故的发生。
六、合同的变更与解除1. 合同一经签订,双方应严格履行。
如因特殊情况需变更或解除合同,应协商一致,并签订补充协议。
2. 合同变更或解除后,乙方应按照变更或解除后的约定,继续履行合同义务。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中,如发生纠纷,应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
通用范文(正式版)电力迁改工程施工合同
电力迁改工程施工合同一、合同背景与目的电力迁改工程施工合同是指建设单位与承包商之间就电力设施迁改工程进行合作的一种合同。
该合同的目的是确保电力设施迁改工程的顺利进行,达到双方的合作目标。
二、合同主要内容1.项目概述:描述电力设施迁改工程的背景、目标和范围。
包括迁改的设施类型、数量、迁改范围等。
2.技术要求:明确电力设施迁改工程的技术要求和标准。
包括工程的质量、安全和环保要求等。
3.合同价格:确定电力设施迁改工程的价格和支付方式。
包括工程总价、阶段付款方式和支付条件等。
4.工期安排:确定电力设施迁改工程的工期和交付时间。
双方应共同商定工程的起止时间、工期进度、里程碑节点等。
5.合同变更:规定合同变更的程序和原则。
双方可以在工程施工过程中协商变更合同条款,但变更必须经过双方的书面确认。
6.履行保证:要求承包商提供履行保证,确保工程按合同要求完成。
可以是保证金、履约保险等方式。
7.知识产权保护:明确项目涉及的知识产权归属和保护责任。
包括技术成果的产权、保密等条款。
8.违约责任:规定违反合同的责任和违约金的支付规则。
9.法律适用和争议解决:约定适用的法律和争议解决的方式。
10.合同解除:约定合同解除的条件和程序。
三、合同履行流程1.签署合同:双方在充分了解和协商后,签署电力迁改工程施工合同。
2.设计与招标:由建设单位根据工程需要进行设计,然后按照相关法规和程序进行招标,选取合适的承包商。
3.工程施工:承包商按照合同要求开始电力设施迁改工程的施工。
期间需要遵守相关安全和环保要求,确保工程质量。
4.工程验收:在施工完成后,建设单位对工程进行验收。
验收合格后,承包商可以收取相应的款项。
5.合同结算与归档:建设单位根据合同要求进行最终结算,并将合同文件归档。
四、合同风险控制1.风险识别:在合同签署前,双方应充分了解工程的风险点,并制定相应的风险管理策略。
2.合同条款明确:合同条款应明确电力设施迁改工程的范围、质量要求、价格、工期等,减少合同履行中的争议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电力迁改工程合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定,本着平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
1. 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程性质:线路迁改
1.4 承包方式:包工包料
1.5 承包范围:XXXXXXXXXXXXXXXX,包工、包料、包工期、包工程质量验收、移交等全部(包括本次迁改所需的一切设备、工料、水泥防护槽,电缆沟除外)。
1.6迁改期限:2018年7月25日前完成工程施工。
2. 迁改费用及支付方式
2.1 工程总迁改费用(含3%增值税) XXXXXXXX 元整(¥:XXXXXXXXX元 ),此费用不含配合费。
2.2 合同签订后,乙方向甲方提供3%增值税专用发票后,甲方付乙方60%工程款;工程验收合格后,甲方付清剩余40%工程款。
3. 双方的义务
3.1 甲方义务
3.1.1 按照本合同的规定向乙方支付迁改费用。
3.2 乙方义务
3.2.1 乙方应按合同约定的期限完成迁改。
3.2.2 提供相应资质,按规范及相关要求施工。
3.2.3 按时施工,确保工程施工进度。
3.2.4 在工程建设中应认真执行安全文明施工的有关规定,将安全文明施工措施落实到现场,落实到施工过程。
3.2.5 负责安全管理,把“安全第一,预防为主”的安全方针真正落实到工程建设施工管理中去,杜绝重大事故及人身伤亡事故。
工程施工过程中出现的一切事故责任均由乙方承担。
3.2.6 乙方做好施工路段的防护工作,如造成交通事故,由乙方承担全部责任。
3.2.7 光电缆及既有设备保护出现问题全部由乙方负责。
3.2.8 按路局相关规定及两个供电段要求施工,编写《施工组织方案》报两供电段审核后施工。
4. 违约责任
因乙方未及时履行本合同义务导致工期延后所造成的损失,由乙方按实际损失进行赔偿;因甲方未履行本合同义务给乙方造成的损失,甲方自行承担。
5. 合同的变更、解除
5.1 因国家法律法规或相关政策调整导致本合同不能履行
或需变更的,双方应变更或解除本合同。
5.2除本合同规定的解除合同的情形外,双方协商一致并共
同书面同意,可以解除本合同。
6. 争议解决方式
6.1 因合同及合同有关事项发生的争议,双方应通过协商解
决经协商仍无法达成一致的,向所在地人民法院提起诉讼。
6.2 在争议解决期间,合同中未涉及争议部分的条款仍须履
行。
7. 本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签署
并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
8. 其他事项
8.1 如有未尽事项,双方可另签订补充协议。
8.2 本合同一式肆份,发包人执贰份,承包人执贰份,各份
具有同等法律效力。
(以下无正文)
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人或
授权代表(签字):法定代表人或
授权代表(签字):
签订日期:年月日。