施工合同价款及调整(示范合同)

合集下载

2024年上海市建设工程施工合同示范文本

2024年上海市建设工程施工合同示范文本

上海市建设工程施工合同示范文本合同编号:___________甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:___________1.2工程地点:___________1.3工程内容:___________1.4工程规模:___________1.5工程质量:按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。

二、合同工期2.1工程开工日期:___________2.2工程竣工日期:___________2.3工程总工期:___________天三、合同价款3.1工程合同价款:人民币(大写):___________元整(小写):___________元。

3.2合同价款支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。

(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方申请支付相应比例的工程进度款。

(3)结算款:工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方剩余的合同价款。

四、工程变更4.1工程变更范围:本合同约定的工程范围内。

4.2工程变更程序:甲方提出变更要求,乙方进行评估并报甲方审批,经双方确认后,签订书面变更协议。

4.3工程变更费用:按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算,由甲方支付。

五、工程验收5.1工程竣工后,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检,并通知甲方验收。

5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收,并将验收结果通知乙方。

5.3工程验收合格后,双方签订工程验收证书。

六、工程保修6.1工程保修期为___________年,自工程竣工验收合格之日起计算。

6.2保修期内,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。

建筑工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)

建筑工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)

建筑工程施工合同示范文本合同编号GF-1999-0201合同双方甲方:[委托人名称]乙方:[承包人名称]工程名称及地点工程名称:[工程名称]施工地点:[施工地点]合同总价款合同总价款为人民币[总价款]元。

工程概况1.工程规模:2.工程性质:3.整个工程进度计划:4.工程环境特殊要求:5.其他补充条件:甲方责任1.提供工程图纸、技术参数、材料规格及相关设备。

2.给予乙方施工所需的配合。

3.在施工期间保证施工现场的环境卫生及安全。

4.在本合同规定的接管日期按照规定接管工程。

乙方责任1.依据双方签订的合同规定完成工程,保证工程质量。

2.在甲方规定的日期内交工,达到预定的工程质量标准。

3.交工后在甲方规定日期内进行质保和维修。

4.施工当中产生的安全责任由乙方承担,包括人身伤亡和财产损失。

工程付款条件预付款1.甲方在签订合同后5日内按总合同价款的30%支付预付款给乙方。

2.乙方接到预付款后15天内开具相关发票。

进度款1.按照工期计划,甲方按照施工进度及验收结果支付相应的进度款。

2.各种款项支付应在验收合规后的30天内办理。

完工决算款1.乙方交付甲方的工程性能符合合同要求。

2.开具相关发票,在甲方规定日期内办理完工决算款的支付。

合同变更和解决在合同履行过程中出现以下情况,应协商处理:1.遇到不可抗拒的自然因素或其他意外情况;2.需要做出必要工程调整的情况;3.甲方或乙方在施工过程中的变更要求。

应协商解决问题并签署书面变更协议。

违约责任1.任何一方违反合同约定应承担造成的一切后果,包括但不限于各种损失和赔偿责任。

2.若产生争议,应先尝试协商解决。

如果协商无法解决,可以通过仲裁或法律途径解决。

合同解除和终止双方协商在下列情况下解除合同:1.双方一致同意解除合同;2.甲方按照合同规定支付款项且工程均已交付使用,合同自动解除;3.一方违约,经提出书面条件后十五天仍未改正;4.因不可抗力无法履行时,但须提前七天书面告知另一方。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。

2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》中新的合同价格形式

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》中新的合同价格形式

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》中新的合同价格形式单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不作调整。

合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

新版施工合同示范本在12.1“合同价格形式”中给出了与99施工合同范本完全不同的三种合同价格形式:单价合同、总价合同和其他类型合同。

99版施工合同范本规定的三种合同价格形式是固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。

新版施工合同为什么要进行这样的改动:第一,带有“固定”字眼的合同价格,容易很理解成绝对固定,不论发生了什么变化,合同价格均不能调整,一切风险均由承包人承担;第二,“固定价格合同”不能区分是固定单价合同,还是固定总价合同;第三,可调价格合同原本不是一类单独的合同价格形式,一般施工合同的价格并非不可调整,因此,没有绝对的固定价格。

第四,成本加酬金合同在工程实务中非常少见,仅限于紧急抢险和工艺特别复杂等特殊情况,不宜单独列为一类合同价格形式;采用定额计价的合同较为常见,宜将成本加酬金合同和按照定额计价合同列入其他类型合同为好。

通用条款12.1“合同价格形式”规定:“发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式:1、单价合同单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不作调整。

合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同总价不作调整。

(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本

(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

合同价款的调整与支付

合同价款的调整与支付

合同价款的调整与支付
合同价款的调整与支付协议书
甲方:(公司名称)
地址:
联系人:
电话:
传真:
电子邮箱:
乙方:(公司名称)
地址:
联系人:
电话:
传真:
电子邮箱:
鉴于以下事实:
1. 甲方和乙方于(合同签订日期)签订了一份名为(合同名称)的合同,合同涉及(合同内容)。

2. 合同约定了合同价款为(合同金额)。

3. 双方经过友好协商,经过共同了解,认为原先约定的合同价款需要进行调整以满足实际需求。

基于上述事实,甲方和乙方达成如下协议:
第一条合同价款的调整
1.1 根据合同约定,甲方和乙方一致同意将原先约定的合同价款进行调整。

1.2 调整的原因包括但不限于以下情况:
(列举具体调整原因,如市场价格变动、材料成本变化等)
1.3 根据实际情况,新的合同价款为(调整后合同金额)。

第二条合同价款的支付方式
2.1 合同价款的支付方式将根据以下约定进行:
(列举具体支付方式,如一次性支付、分期支付等)
2.2 合同价款的支付时间及方式将根据双方最新商定的具体时间和方式执行。

2.3 所有支付应以书面形式通知对方,并通过双方约定的支付账户进行支付。

第三条其他条款
3.1 双方同意遵守原先合同中约定的其他所有条款。

3.2 除非双方就本协议项下的事项达成书面一致意见,本协议的任何修改或补充均无效。

3.3 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)
签字:签字:
日期:日期:。

2024年最新施工合同示范文本5篇

2024年最新施工合同示范文本5篇

2024年最新施工合同示范文本5篇篇1施工合同示范文本甲方(发包方):___________________地址:_____________________________联系方式:_______________________乙方(承包方):___________________地址:_____________________________联系方式:_______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________2. 工程地点:___________________3. 工程内容:___________________(包括但不限于施工范围、项目等)4. 工程规模:___________________(如建筑面积、工程量等)二、工期1. 工程开工日期:_______年______月______日2. 工程竣工日期:_______年______月______日3. 工期顺延条件与程序:因不可抗力因素导致无法按期完成工程时,乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。

经甲乙双方协商一致,可顺延工期。

三、质量与检验标准1. 工程质量标准:执行国家及地方相关施工规范、标准,确保工程达到优良标准。

2. 检验标准和方法:施工过程中应按照相关施工规范和质量检验评定标准进行检验,确保工程质量符合要求。

甲方有权进行不定期检查。

四、合同价款与支付方式篇2施工合同示范文本甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保双方权益,明确施工过程中的责任和义务,甲乙双方就本工程施工事项达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:__________。

(二)工程地点:__________。

施工合同示范文本7篇

施工合同示范文本7篇

施工合同示范文本7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承揽甲方施工工程事宜,达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模及承包范围:____________________二、合同工期1. 开工日期:____年__月__日2. 竣工日期:____年__月__日3. 合同工期总日历天数:____天。

三、质量标准及保修1. 工程质量标准:符合国家现行规范规定,一次性验收合格。

篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、合同工期1. 开工日期:本工程定于______年______月______日开工。

2. 竣工日期:本工程定于______年______月______日竣工。

3. 合同工期:总日历天数______天。

如遇特殊情况,经甲方确认后工期可相应顺延。

三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定优良等级。

2. 乙方对工程承担保修责任,保修期自工程竣工验收签字之日起,按国家有关规定执行。

合同范本价格调整款项的填写指南

合同范本价格调整款项的填写指南

一、(GF—2013—0201)《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整除专用合同条款另有约定外,市场价格波动超过合同当事人约定的范围,合同价格应当调整。

合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整:第1 种方式:采用价格指数进行价格调整。

(1)价格调整公式因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时,根据专用合同条款中约定的数据,按以下公式计算差额并调整合同价格:公式中:ΔP——需调整的价格差额;P0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。

此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。

约定的变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;A——定值权重(即不调部分的权重);B1;B2;B3......Bn ——各可调因子的变值权重(即可调部分的权重),为各可调因子在签约合同价中所占的比例;Ft1;Ft2;Ft3......Ftn ——各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前42 天的各可调因子的价格指数;F01;F02;F03......F0n ——各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定,非招标订立的合同,由合同当事人在专用合同条款中约定。

价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,无前述价格指数时,可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

(2)暂时确定调整差额在计算调整差额时无现行价格指数的,合同当事人同意暂用前次价格指数计算。

实际价格指数有调整的,合同当事人进行相应调整。

(3)权重的调整因变更导致合同约定的权重不合理时,按照第4.4 款〔商定或确定〕执行。

(4)因承包人原因工期延误后的价格调整因承包人原因未按期竣工的,对合同约定的竣工日期后继续施工的工程,在使用价格调整公式时,应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

施工合同价款约定的方式有哪些

施工合同价款约定的方式有哪些

施⼯合同价款约定的⽅式有哪些合同价款是按有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、⽤以⽀付承包⼈按照合同要求完成⼯程内容时的价款。

那么,施⼯合同价款约定的⽅式有哪些?下⾯,店铺⼩编整理了相关信息为您解疑答惑,带您详细了解,希望能帮到您。

⼀、施⼯合同价款调整⽅法1、⼯程变更后的合同价款依照以下原则调整合同中已有适⽤单价的,变更⼯程按已有单价调整合同价款。

合同中已有类似单价的,变更⼯程按类似单价调整合同价款。

合同中没有适⽤或类似的单价的,由承包商提出变更价格,变更价格经审计部门审定后,再按投标时的下浮率下浮后作为变更结算价。

2、合同价款是按照有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、⽤以⽀付承包⼈按照合同要求完成⼯程内容时的价款。

⼆、施⼯合同价款确定⽅式1、固定价格合同固定价格合同实⾏⼯程量清单招标的⼯程应当采⽤固定合同,以体现风险共担的原则;双⽅在专⽤条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费⽤的计算⽅法,在约定的风险范围内合同价款不再调整;风险范围以外的合同价款调整⽅法,应当在专⽤条款内约定。

2、可调价格合同合同价款可根据双⽅的约定⽽调整,双⽅在专⽤条款内约定合同价款调整⽅法;合同实⾏⼯程量清单招标的⼯程,⼀般不采⽤可调价格合同形式。

3、成本加酬⾦合同三、施⼯合同价款约定⽅式合同价款包括成本和酬⾦两部分,双⽅在专⽤条款内约定成本构成和酬⾦的计算⽅法。

建设部第107号令,即《建筑⼯程施⼯发包与承包计价管理办法》第⼗⼆条及施⼯合同⽰范⽂本第⼆⼗三条规定,合同价可以采⽤以下三种⽅式:(1)固定价格合同。

双⽅在专⽤条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费⽤的计算⽅法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

风险范围以外的合同价款调整⽅法,应当在专⽤条款内约定。

(2)可调价格合同。

合同价款可根据双⽅的约定⽽调整,双⽅在专⽤条款内约定合同价款调整⽅法。

(3)成本加酬⾦合同。

合同价款包括成本和酬⾦两部分,双⽅在专⽤条款内约定成本构成和酬⾦的计算⽅法。

建设工程施工合同(示范文本)(GF-2019-0201)

建设工程施工合同(示范文本)(GF-2019-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)《2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)》第一章总则第一条目的与基本原则第二条定义和解释第三条合同补充文件第四条合同文件的立法地位与适用法律第五条合同标的的确定第六条权利和义务第七条合同价款第八条支付方式和时间第九条材料的供应第二章承包人的权利和义务第十条项目管理组织与管理费第十一条承包人的协助责任第十二条风险责任第十三条安全生产管理第十四条环境保护第十五条设备、材料和施工方法的选择第十六条工程质量保证第十七条工期第十八条工程变更第十九条竣工验收第二十条履行保证第二十一条违约责任第二十二条保密义务第三章业主的权利和义务第二十三条建设条件第二十四条施工组织设计第二十五条施工监察第二十六条工程变更第二十七条结算与支付第二十八条竣工验收第二十九条强制停工与解除合同第三十条保密义务第四章违约和争议解决第三十一条违约责任第三十二条争议解决第三十三条其他约定事项第三十四条本合同的效力第三十五条附则第一章总则第一条目的与基本原则本合同是承包人和业主就建设工程施工事项所订立的协议,目的在于明确各方的权利和义务,规范工程施工活动,确保工程的顺利进行,并达到设计要求和质量标准。

第二条定义和解释本合同中,以下术语的定义如下:1. 承包人:指受业主委托,负责承揽工程施工的单位或个人。

2. 业主:指建设工程项目的所有者或法定代表人。

3. 建设工程:指按照特定的设计要求和技术标准建造,改造的设施、物体或系统,包括土木工程、金属结构工程、机电工程等。

4. 合同价款:指业主向承包人支付的工程施工费用。

5. 工程设计文件:指设计单位按照法律规定提交给业主的工程设计文件。

6. 施工组织设计:指承包人根据工程设计文件,制定的施工方案、施工计划及相关措施。

7. 竣工验收:指业主对工程项目进行验收,确认工程是否符合设计要求和质量标准。

8. 强制停工:指业主根据法律法规或合同约定,要求承包人停止施工活动的情况。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。

2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。

建设工程施工合同范本【最新版】

建设工程施工合同范本【最新版】

注:尊敬的各位读者,本文是笔者承包合同范文系列文章的一篇,由于时间关系,如有相关问题,望各位雅正。

希望本文能对有需要的朋友有所帮助。

如果您需要其它类型的承包合同范文,可以关注笔者知识店铺。

由于部分内容来源网络,如有部分内容侵权请联系笔者。

建设工程施工合同范本现今,房产领域发展迅速,建筑市场日渐繁荣,因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。

那么签订建设工程施工合同需要注意什么呢?以下是笔者为大家整理的建设工程施工合同范文,欢迎参考阅读。

发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写) 元(人民币) 元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定天后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日建设方:以下简称甲方施工方:以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。

建设工程施工合同示范文本5篇

建设工程施工合同示范文本5篇

建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(甲方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。

乙方(乙方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。

鉴于甲方具有合法的施工许可证,并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工,乙方同意承担本建设工程的施工责任。

在双方遵守有关法律法规的前提下,为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议。

第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条工程规模:______________第四条工程工期:______________第五条工程价格:______________第六条施工资金支付方式:______________第七条材料采购方式及价格:______________第八条质量要求及验收标准:______________第九条施工安全及责任:______________第十条工程变更及索赔:______________第十一条竣工验收标准:______________第十二条违约责任:______________第十三条其他约定事项:______________第十四条合同解释权:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同签订日期为:______________年______________月______________日。

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________以上是本建设工程施工合同的示范文本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。

五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式:______________________________________。

3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。

九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

( 劳动合同)
姓名:____________________
单位:____________________
日期:____________________
编号:YB-BH-064934
施工合同价款及调整(示范合同) Construction contract price and adjustment
施工合同价款及调整(示范合同)
23、合同价款及调整
23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。

下列三种确定合同价款的方式,双方可在专用条款内约定采用其中一种:(1)固定价格合同。

双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

风险范围以外的合同价款调整方法。

应当在专用条款内约定。

(2)可调价格合同。

合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

(3)成本加酬金合同。

合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括:(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; (2)工程造价管理部门公布的价格调整; (3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; (4)双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。

工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

24、工程预付款
实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。

发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。

25、工程量的确认
25.1承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。

工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。

承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。

工程师不按约定时间通知承包人,致命承包人未能参加计量,计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。

26、工程款(进度款)支付
26.1在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)。

按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款,第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。

协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

可以在这输入你的名字
You Can Enter Your Name Here.。

相关文档
最新文档