2020年二级建造师施工管理真题答案
2020二级建造师《施工管理》模拟试卷及答案第一套
2020二级建造师《施工管理》模拟试卷及答案第一套一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比( )。
A.正处于同一起跑线上B.处于微弱的地位C.各有所长D.存有较大的数字鸿沟参考答案：D参考解析：我国建筑业和基本建设领域应用信息技术与工业发达国家相比，尚存有较大的数字鸿沟，它反映在信息技术在工程管理中应用的观点上，也反映在相关的知识管理上，还反映在相关技术的应用方面。
2编制施工进度控制的工作流程，属于施工方进度控制措施的( )。
A.组织措施B.经济措施C.管理措施D.技术措施参考解析：施工方进度控制的组织措施有：①组织体系;②任务分工表和管理职能分工表;③工作部门;④工作流程;⑤各种会议。
3某上程施工中出现质量事故，造成8人死亡，重伤150人，直接经济损失200万元，此类工程事故为( )。
A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故参考答案：D参考解析：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。
4国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施实行控制。
A.软件公司B.咨询公司C.科研机构D.软件工程师参考解析：在国际上，很多建设工程项目都专门设立信息管理部门(或称为信息中心)，以确保信息管理工作的顺利实行;也有一些大型建设工程项目专门委托咨询公司从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上和总体上对项目的实施实行控制。
5人工定额制定方法中，通常作为一次性定额使用的方法是( )。
A.统计分析法B.经验估计法C.技术测定法D.比较类推法参考答案：B共1363人答过，平均准确率49.7%参考解析：根据定额专业人员、经验丰富的工人和施工技术人员的实际工作经验，参考相关定额资料，对施工管理组织和现场技术条件实行调查、讨论和分析制定定额的方法，叫做经验估计法。
2020年二级建造师《施工管理》考试内容及正确答案
2020年二级建造师《施工管理》考试内容及正确答案一、施工组织设计1. 施工组织设计的基本内容包括哪些？答：施工组织设计的基本内容包括施工组织方案、施工进度计划、施工方法和工艺、施工机具和设备、施工人员配置等。
二、施工现场管理1. 施工现场管理的目标是什么？答：施工现场管理的目标是确保施工安全、质量和进度，提高施工效率，保证项目顺利进行。
三、施工合同管理1. 施工合同管理的主要内容包括哪些？答：施工合同管理的主要内容包括合同签订、合同履行、合同支付、合同索赔和争议解决等。
四、施工质量管理1. 施工质量管理的基本原则是什么？答：施工质量管理的基本原则是全员参与、全过程管理、全方位控制、持续改进。
五、施工安全管理1. 施工安全管理的基本要求是什么？答：施工安全管理的基本要求是安全第一、预防为主、综合治理、责任落实。
六、施工进度管理1. 施工进度管理的主要方法有哪些？答：施工进度管理的主要方法有进度计划编制、进度控制、进度分析、进度调整等。
七、施工成本管理1. 施工成本管理的主要内容包括哪些？答：施工成本管理的主要内容包括成本预算、成本控制、成本核算和成本分析等。
八、施工组织设计与施工现场管理的关系是什么？答：施工组织设计是施工现场管理的基础，施工现场管理是对施工组织设计的实施和监督。
九、施工合同管理与施工质量管理的关系是什么？答：施工合同管理是施工质量管理的依据和基础，施工质量管理是对施工合同管理的实施和监督。
十、施工安全管理与施工质量管理的关系是什么？答：施工安全管理是施工质量管理的前提和保障，施工质量管理是对施工安全管理的补充和支持。
十一、施工进度管理与施工成本管理的关系是什么？答：施工进度管理是施工成本管理的基础和依据，施工成本管理是对施工进度管理的控制和调整。
以上为2020年二级建造师《施工管理》考试内容及正确答案的简要介绍，希望可以对您有所帮助。
2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题及答案解析(完整版)(1)
2020二建《建筑工程管理与实务》真题及答案解析（完整版）一、单项选择题（每题1分，共20题，共20分，下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
）1.建筑高度60米的住宅属于（）A.单层建筑B.多层建筑C.高层建筑D.超高层建筑参考答案：C参考解析：考点来源：2A311011 民用建筑构造要求高层民用建筑：建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于24.0m，且不大于100.0m的非单层公共建筑。
P12.学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（）m。
A.0.90B.1.05C.1.10D. 1.20参考答案：D参考解析：考点来源：2A311011 民用建筑构造要求上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。
3.装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于（）A.面荷载B.线荷载C.集中荷载D.特殊荷载参考答案：C参考解析：考点来源：2A311022 房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求建筑装饰装修施工过程中常见的荷载变动主要有：P15（1）在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载；（2）在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载；（3）在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景，这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。
4.刚梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为( )。
A.固定铰支座B.可动铰支座C.固定支座D.弹性支座参考答案：B参考解析：考点来源：2A311021 房屋结构平衡技术要求P13可动铰支座：只能约束竖向运动的支座，例如：把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成可动铰支座。
5.常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是()。
A.减水剂B.防水剂C.缓凝剂D.膨胀剂参考答案：A参考解析：考点来源：2A311033 混凝土（含外加剂）的技术性能和应用改善混凝土拌合物流变性能的外加剂：包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
2020年建筑工程二级建造师真题及其答案(全)
2020年建筑工程二级建造师真题及其答案（全）一、单项选择题（每题1分，共20分）1. 在建筑工程中，用于固定和连接建筑物的各种金属件、非金属件和构件的是（）。
A. 建筑材料B. 建筑构件C. 建筑结构D. 建筑装饰二、多项选择题（每题1分，共20分）2. 下列属于建筑材料的的有（）。
A. 钢材B. 木材C. 玻璃D. 水泥E. 塑料三、判断题（每题1分，共20分）3. 建筑物的承重结构是建筑物的骨架，承受着建筑物的自重和外部荷载，并将其传递给基础。
（）正确四、简答题（每题5分，共20分）4. 请简述建筑工程中的建筑结构的主要功能和作用。
建筑结构是建筑物的骨架，其主要功能和作用包括：承受建筑物的自重和外部荷载，保证建筑物的稳定性和安全性；提供空间布局和功能分区的支撑；承受和传递各种力和能量，使建筑物在各种自然和人为因素作用下保持稳定和完整；满足使用功能和审美要求，为人们提供舒适和安全的生活和工作环境。
五、案例分析题（每题10分，共20分）5. 某建筑工程公司承建一栋20层的高层住宅楼，该公司在施工过程中严格按照国家相关法律法规和建筑工程质量标准进行施工。
在主体结构施工过程中，该公司采用了钢筋混凝土框架结构。
请分析该公司在施工过程中应遵守的主要规定和标准。
在施工过程中，该公司应遵守的主要规定和标准包括：1）遵守国家相关法律法规，如《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》等；2）遵循建筑工程质量标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》、《钢筋混凝土结构设计规范》等；3）严格执行建筑施工规范和工艺要求，如《建筑施工安全规范》、《建筑施工临时设施设计规范》等；4）按照施工组织设计进行施工，确保施工进度和质量；5）加强施工现场管理，确保施工安全和环境保护；6）对施工人员进行培训和考核，确保其具备相应的技能和素质；7）与相关部门和单位密切配合，确保工程顺利进行。
在主体结构施工过程中，采用钢筋混凝土框架结构，应遵守的相关规定和标准有：1）根据《钢筋混凝土结构设计规范》进行结构设计和计算；2）按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行施工质量控制和验收；3）遵循《建筑施工安全规范》进行施工安全管理和防范；4）依据《建筑施工临时设施设计规范》进行施工现场布置和临时设施设计；5）按照《建筑施工工艺标准》进行钢筋混凝土框架结构的施工。
2020年12月二级建造师考试《建设工程施工管理》真题及详解
2020年12月二级建造师考试《建设工程施工管理》真题及详解一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《建设工程工程量清单计价规范》，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是（）。
A．规费、税金和企业管理费B．安全文明施工费、规费和风险费用C．规费、利润和税金D．安全文明施工费、规费和税金参考答案：D题目解析：措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
2．关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。
A．具有初中及以上文化程度B．必须为男性C．连续从事特种工作10年以上D．年满16周岁且不超过国家法定退休年龄参考答案：A题目解析：特种作业人员应具备的条件是：①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔症、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；③具有初中及以上文化程度；④具备必要的安全技术知识与技能；⑤相应特种作业规定的其他条件。
危险化学品特种作业人员除符合第①项、第②项、第④项和第⑤项规定的条件外；应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。
3．参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成质量验收意见时，应采取的做法是（）。
A．由建设单位独立做出验收结论B．各方协商形成一致解决方案后重新组织竣工验收C．由质量监督机构协调并做出验收结论D．提请建设行政主管部门做出验收结论参考答案：B题目解析：对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。
参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。
2020年11月二级建造师考试《公路工程管理与实务》真题及详解
2020年11月二级建造师考试《公路工程管理与实务》真题及详解一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．软土地基处理时，水泥搅拌桩支挡型隔离墙宜采用（）。
A．CFG桩B．粒料桩C．粉喷桩D．浆喷桩〖参考答案〗D〖参考解析〗水泥搅拌桩防渗型或支挡型隔离墙宜采用浆喷桩。
前后桩的搭接应采用切割搭接法施工，应在前桩水泥土尚未同化时进行后续搭接桩施工。
必要时，可在水泥浆制备时掺入抗渗剂提高墙体的抗渗性或掺入早强剂提高墙体的早期强度。
2．桥梁施工测量中，布设大桥、特大桥的主要控制桩（或其护桩），均应测量其（）。
A．坐标、相互间的距离与角度B．里程、相互间的距离与角度C．高程、尺寸D．坐标、高程、埋置深度〖参考答案〗A〖参考解析〗为防止差错，施工单位自行测定的重要标志，必须至少由两组相互检查核对，并作测量和检查核对记录。
桥涵施工的主要控制桩（或其护桩），均应稳固可靠，保留至工程结束。
大桥、特大桥的主要控制桩（或其护桩），均应测定其坐标、相互间的距离、角度、高程等，以免弄错和便于寻找。
3．关于高填方路基沉降原因的说法，正确的是（）。
A．未设置反压护道B．高填方路堤两侧超填宽度过宽C．路堤固结沉降D．路基边缘压实遍数不够〖参考答案〗C〖参考解析〗高填方路基沉降的原因：①按一般路堤设计，没有验算路堤稳定性、地基承载力和沉降量。
②地基处理不彻底，压实度达不到要求，或地基承载力不够。
③高填方路堤两侧超填宽度不够。
④工程地质不良，且未作地基孔隙水压力观察。
⑤路堤受水浸泡部分边坡陡，填料土质差。
⑥路堤填料不符合规定，随意增大填层厚度压实不均匀，且达不到规定要求。
⑦路堤固结沉降。
4．沥青混合料配合比设计中，若SBS改性剂的添加量为5%，表明SBS改性剂质量占（）总质量的5%。
A．混料B．矿料C．改性沥青D．基质沥青〖参考答案〗C〖参考解析〗改性沥青的剂量以改性剂占改性沥青总量的百分数计算，胶乳改性沥青的计算应以扣除水以后的固体物含量计算。
2020版全国二级建造师《建设工程施工管理》练习题B卷 附解析
2020版全国二级建造师《建设工程施工管理》练习题B卷附解析考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为120分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由（）负责。
A．监理工程师B．业主C．施工总承包单位D．施工总承包管理单位2、关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是( )。
A.政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书B.政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督C.政府质量监督属于行政调解行为D.工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施3、某双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（）天。
A.12B.22C.14D.174、某工程施工承包合同单价合同，在签订合同时双方根据估算的或工程量约定了一个合同总价。
在实际结算时，上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。
A．签订的合同总价B．合同中各项单位乘以实际完成的工程量之和C．实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和D．双方重新协商确定的单价和工程量5、承包商可以向业主提出索赔的情形包括( )A 监理工程师提出的设计变更导致费用的增加B 承包商为了保证工程质量而增加的措施费C 分包商返工造成费用增加，工期拖延D 承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延6、关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是( )。
A.施工现场主要场地应硬化B.集体宿舍与作业区隔离，人均床铺面积不小于1.5㎡C.沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡D.施工现场要实行半封闭式管理7、项目经理部应根据工程特点和规模设置安全管理领导小组，其第一责任人是（）。
2020年二级建造师考试真题及答案
2020年二级建造师考试真题及答案（5科目+法规+管理）2021 年二级建造师新教材与旧教材整体变化不大，基本构架结构不变，为帮助考生进行复习备考，为大家整理了2020年二级建造师考试真题及答案解析汇总，考生可提前收藏学习。
2020年二级建造师《法律法规》考试真题及答案解析1关于不可抗力的说法，正确的是()A不可抗力包括主观情况与客观情况B法定的免责事由主要限于不可抗力C因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任【参考答案-】B2承包人可以解除建设工程施工合同的情形是()A发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的B发包人不履行合同约定的协助义务的C发包人未按约定支付工程价款，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的D发包人迟延履行主要债务的【参考答案】C3在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是(A国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格D排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标【参考答案】A4根据《工伤保险条例》职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过()A.3个月B.6个月C.12个月D9个月【参考答案】C5下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是()A未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D无法与原件原物核对的复印件、复制品【参考答案】B6关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安全生产责任的说法正确的是()A分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任B分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任C分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任D施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【参考答案-】C7关于工程质量检测的说法，正确的是()A检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由建设单位归档【参考答案-】A8关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是()A施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行已经完成的建设工程质量合格的，发包也无需向承包人支付工程价款D因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【参考答案】D9在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是A招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B投标报价可以低于工程成本C投标报价不得低于最低投标限价总价D投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标【参考答案】D10.关于合同权利转让的说法，正确的是(A债权人转让权利的通知可以撤销B债权人转让债权的应当经债务人同意C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张D债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利【参考答案-】C11.下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是(A鼓励私募基金B低价出让土地C财政安排节能专项资金D能源消费实行包费制【参考答案】C12关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是(A注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案【参考答案-】A13关于委托合同的说法，正确的是()A经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务给受托人造成损失的委托人不再承担责任B委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，委托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任【参考答案-】D14在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人()A只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失可以顺延工期并要求赔偿停工窝工损失C可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工窝工损失【参考答案-】B15某工程施工现场发生了生产安全事故，造成12人死亡，5000万元直接经济损失根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于()A.一般事故B重大事故A较大事故D特别重大事故【参考答案-】B16.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是(A优先受偿权的行使期限为6个月，自工程实际完工之日起算B抵押权优先于优先受偿权C优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金D承包人就商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或者大部分购买商品房款项的买受人【参考答案】D17关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是(A企业资质证书有效期为3年B企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C资质许可机关途期未作出决定的视为准予延续D资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【参考答案-】C18.根据《生产安全事故应急预案管理办法》施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于() A综合应急预案B专项应急预案C现场处置方案D特别应急预案【参考答案】A19下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是()A投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势B投标人在投标文件中载明投标报价下浮率C投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会D投标人以行贿手段谋取中标【参考答案-】B20关于民事案件开庭审理的说法，正确的是(A除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外人民法院均应当公开审理B原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C人民法院对公开审理或者不公开审理的案件一律公开宣告判决D人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许【参考答案】C21关于联合体投标的说法，正确的是()A招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效C报标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效【参考答案】C22关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()A大中型施工企业应当在施工现场设立项目经理部B项目经理部不具备法人资格，其与材料供应商订立的合同无效C项目经理是项目经理部的法定代理人D项目经理部行为的法律后果由施工企业承担【参考答案】D23导致委托代理终止的情形是()A代理期间届满但代理事务未能完成网B被代理人丧失民事行为能力代理人C因防疫需要被隔离观察D作为被代理人的法人进入破产程序【参考答案-】A24关于建设用地使用权转让的说法正确的是(A建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立合同B使用期限应当与建设用地使期权的剩余期限一致C应当向登记机构申请新设登记D附着于该土地上的建筑物，构筑物及具附属设施可以分别处分【参考答案-】A25下列客体中，受知识产权法律制度保护的是()A产品B存有软件的光盘C商誉D商业秘密【参考答案】D26施工总承包合同中属于施工企业义务的是()A提供施工图设计文件B完成分包工程C支付工程款D对工程实施旁站，巡视和平行检查【参考答案】B27下列财产中，可以抵押的是(A土地所有权B所有权有争议的财产C土地附着物D拟建造的船舶【参考答案】C28关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是()A建筑工程五方责任单位是该罪的犯罪主体B该罪的法定最高刑是死刑C该罪对直接责任人员和其他责任人员进行处罚D该罪并处附加刑【参考答案-】D29关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是() A保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失B产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关C人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内D投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内【参考答案】B30关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是(A出租人向承租人履行变付标的物的义务B出卖人向水租人履行标的物的瑕担保义务C出租人向承租人履行租赁物维修的义务D承租人向出卖人履行付租金的义务【参考答案】31.关于投标保证金的说法，正确的是(A投标保证金的数额上限为招标项目估算价的5%B投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D招标人应当在书面合同订立后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【参考答案-】D32关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的是(A施工企业自行承担原材料、设备的差价时，对其更换不必经建设单位同意B施工企业是建设工程质量的唯一责任主体C对施工质量负责是施工企业法定的质量责任D建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的总承包单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责【参考答案】C33下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是(A行政机关为作出行政行为而实施的准备论证、研究、层报、咨询等过程性行为B行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办转送复查复核意见等行为C行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照责令停产停业没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚D上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为【参考答案】C34关于劳务派遣的说法，正确的是A用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量B被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位应当申请工伤认定，劳务派遣单位应当协助C被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D劳务派遣单位被责关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效【参考答案】C35.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用的计价方式是()A总价方式B定额方式C成本加酬金方式D单价方式【参考答案-】D36关于招标公告的说法，正确的是()A招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间【参考答案-】B37关于无效合同的说法，正确的是()A.一方以欺诈手段订立的损害对方利益的合同无效B违反部门规章的强制性规定的合同无效C.无效的合同自被认定无效之日起没有法律约束力D双方恶意串通，损害第三人利益的合同无效【参考答案】D38根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()A建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日【参考答案】B39关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()A当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖D当事人既可以请求仲裁委员会作出决定也可以请求人民法院裁定【参考答案-】D40用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的劳动关系自起建立A用工之日试用期满之日C订立劳动合同之日D劳动者提供担保之日【参考答案】A41.根据《招标投标法实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是()A采用公开招标方式的费用高的项目B受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目C住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目D某技术简单的大型工程项目【参考答案】B42.下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是(A分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章C注册建造师已经签章的施工管理文件的修改由其本人直接进行并自行负责D修改注册建造师已经签章的施工管理文件所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【参考答案】A43.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》属于施工企业承揽业务不良行为的是()A未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B将承包的工程转包的C在施工中偷工减料的D未取得安全生产许可证擅自进行生产的【参考答案-】B44关于施工中节能措施的说法，正确的是(A在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面应当制定严格的施工能耗指标C优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标【参考答案-】A45某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年()A.3月28日B4月7日C.4月23日D.6月23日【参考答案】C46下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案B保证本单位安全生产投入的有效实施C现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况D督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【参考答案-】C47关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是()A噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公楼B夜间施工作业必须征得附近居民同意C抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业D噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域【参考答案】D48招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()A招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B不同投标人委托同一单位或者个人办理投标丰宜C投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【参考答案】A49关于人民调解的说法，正确的是A经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认B经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书C经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行【参考答案】A50关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是(A建设单位应当在项目开工前申请领取安全生产许可证B安全生产许可证有效期届满后应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期C建筑施工企业撤销的，其安全生产许可证应当注销D安全生产许可证遗失，向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办【参考答案】C51某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。
2020年二级建造师施工管理真题及详细答案解析(2020年12月5日)
（2020 年 12 月 5 日）
一、单选题（每题 1 分，每题的备选项中只有 1 个最符合题意） 1.建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建筑生产过程 （ ）。 A.连续化 B.机械化 C.组织集成化 D.管理现代化 【答案】C 【解析】建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过 程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工 的不协调而影响建设进度等弊病，答案为 C。 【难度】易 【考点】2Z101012 施工项目管理的目标和任务 【页码】二建管理 2021 版教材 P7 2.采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和（ ）签订。 A.业主方 B.分包方 C.项目管理公司 D.施工总承包管理方 【答案】A 【解析】一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合 同由业主方直接签订，答案为 A。 【难度】难：迷惑 【考点】2Z101012 施工项目管理的目标和任务 【页码】二建管理 2021 版教材 P7 3.下列项目目标控制措施中，最重要的是（ ）。 A.组织措施 B.管理措施 C.经济措施 D.技术措施 【答案】A
3
B.吊销资格证书 C.追究社会责任 D.追究经济责任 【答案】D 【解析】项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府 主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任，答案为 D。 【难度】中 【考点】2Z101052 施工项目经理的责任 【页码】二建管理 2021 版教材 P35 10.根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是（ ）。 A.风险识别、风险分析、风险转移、风险应对 B.制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任 C.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控 D.收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控 【答案】C 【解析】施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对和风险监 控，答案为 C。 【难度】易 【考点】2Z101071 工程监理的工作任务 【页码】二建管理 2021 版教材 P40 11.某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法 （ ）。 A.直接给承包人下发设计变更单 B.直接要求设计人更正 C.要求承包人提出变更建议 D.报告建设单位要求设计人更正 【答案】D 【解析】工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的， 有权要求建筑施工企业改正；工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合 同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正，答案为 D。 【难度】中 【考点】2Z101072 工程监理的工作方法 【页码】二建管理 2021 版教材 P44 12.对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前（ ）小时书】控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中 组织措施是最重要的措施，答案为 A。 【难度】易 【考点】2Z101020 组织论的基本内容 【页码】二建管理 2021 版教材 P8 4.项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方 案并进行了比较。这属于管理职能中的（ ）。 A.筹划 B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A 【解析】管理职能有提出问题、筹划、决策、执行和检查，其中筹划是针对提出解决问题 拟定可能的方案，并对多个可能的方案进行分析，答案为 A。 【难度】中 【考点】2Z101023 施工管理的工作任务分工 【页码】二建管理 2021 版教材 P19 5.施工组织总设计编制过程中，编制资源需求量计划的紧前工作是（ ）。 A.编制施工总进度计划 B.施工总平面图设计 C.编制施工准备工作计划 D.计算主要技术经济指标 【答案】A 【解析】施工组织总设计的编制通常采用如下程序：(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所 需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；(2)计算主要工种工程的工程 量；(3)确定施工的总体部署；(4)拟订施工方案；(5)编制施工总进度计划；(6)编制资源 需求量计划；(7)编制施工准备工作计划；(8)施工总平面图设计；(9)计算主要技术经济指 标，答案为 A。 【难度】中 【考点】2Z101032 施工组织设计的编制方法 【页码】二建管理 2021 版教材 P26 6.项目目标动态控制的工作有：①收集项目实际值;②确定用于目标控制的计划值;③项目 目标分解;④如有偏差，采取纠偏措施;⑤项目目标的计划值和实际值比较。正确的工作程 序是（ ）。 A.②-③-①-⑤-④
2020年12月二级建造师考试《市政公用工程管理与实务》真题及详解
2020年12月二级建造师考试《市政公用工程管理与实务》真题及详解一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于改性沥青混合料压实成型的说法，正确的是（）。
A．初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度不低于90℃B．碾压时压路机的方向轮面向摊铺机，从路外侧向中心碾压C．宜采用轮胎压路机碾压D．在超高路段由高向低碾压，在坡道上从低处向高处碾压〖试题答案〗：A〖参考解析〗A选项，改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外，还应做到：初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度应不低于90℃。
B选项，碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从路外侧向中心碾压。
C选项，改性沥青混合料路面宜采用振动压路机、钢筒式压路机碾压，不宜采用轮胎压路机碾压。
D选项，在超高路段由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。
2．道路面层的水泥混凝土配合比设计除满足经济性、工作性、耐久性外，还需要满足的指标有（）。
A．抗压强度B．抗拉强度C．抗弯拉强度D．抗弯拉应变〖试题答案〗：C〖参考解析〗混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时还应满足抗弯拉强度、工作性和耐久性选项指标要求。
普通混凝土配合比、钢纤维混凝土配合比应在试验室内经试配检验弯拉强度、坍落度、含气量等配合比设计的各项指标，从而依据结果进行调整，并经试验段的验证。
3．下列稀浆封层质量验收项目中，属于主控项目的是（）。
A．表观质量B．横向接缝C．边线质量D．抗滑性能〖试题答案〗：D〖参考解析〗施工前必须检查原材料的检测报告、稀浆混合料设计报告、摊铺车标定报告，并应确认符合要求。
主控项目：抗滑性能、渗水系数、厚度。
一般项目：表观质量（应平整、密实、均匀，无松散、花白料、轮迹和划痕）、横向接缝、纵向接缝和边线质量。
4．关于支架立柱安装的说法，错误的是（）。
A．支架立柱应落在有足够承载力的地基上B．立柱底端可直接放置于硬质黏土层上C．在冻胀地区冬期施工时应采取防止冻胀措施D．多层支架的上下层立柱的中心线对齐〖试题答案〗：B〖参考解析〗支架立柱必须落在有足够承载力的地基上，立柱底端必须放置垫板或混凝土垫块。
2020年建筑工程二级建造师真题及其答案
2020年建筑工程二级建造师真题及其答案一、单项选择题（共70题，每题1分）1. 在建筑工程中，用于固定和连接建筑物的各种金属件、非金属件和构件的是（）。
A. 建筑材料B. 建筑配件C. 建筑设备D. 建筑构造【答案】B2. 下列关于建筑施工图的说法，错误的是（）。
A. 建筑施工图是建筑设计的基础B. 建筑施工图包括平面图、立面图、剖面图和细部图C. 建筑施工图主要用于指导建筑施工D. 建筑施工图可以代替建筑设计【答案】D3. 在建筑施工过程中，用于支撑模板、加固构件和承受施工荷载的是（）。
A. 施工机具B. 施工临时设施C. 施工材料D. 施工人员【答案】B4. 下列关于建筑工程施工组织设计的说法，错误的是（）。
A. 建筑工程施工组织设计是施工项目管理的重要组成部分B. 建筑工程施工组织设计主要包括施工进度计划、施工平面图和施工方法C. 建筑工程施工组织设计应根据工程特点、施工条件和资源情况进行编制D. 建筑工程施工组织设计可以随意更改【答案】D5. 在建筑施工现场，下列哪一项是施工现场管理的核心内容（）。
A. 施工进度控制B. 施工质量控制C. 施工安全控制D. 施工成本控制【答案】C...（以下题目省略）二、多项选择题（共30题，每题2分）1. 下列属于建筑材料的有（）。
A. 水泥B. 钢材C. 木材D. 玻璃E. 塑料【答案】ABCDE2. 下列哪些是建筑施工图的基本组成部分（）。
A. 平面图B. 立面图C. 剖面图D. 细部图E. 施工说明【答案】ABCDE3. 建筑施工现场管理主要包括（）。
A. 施工进度控制B. 施工质量控制C. 施工安全控制D. 施工成本控制E. 施工人员管理【答案】ABCDE4. 下列哪些是施工项目管理的主要任务（）。
A. 施工进度控制B. 施工质量控制C. 施工安全控制D. 施工成本控制E. 施工现场管理【答案】ABCDE5. 下列哪些因素会影响建筑工程施工进度（）。
二级建造师考试：2020二级建造师《市政工程工程管理与实务》真题及答案(6)
二级建造师考试：2020二级建造师《市政工程工程管理与实务》真题及答案(6)1、施工无抗浮结构设计的水池时，正确的降排水做法有（）。
（多选题）A. 选择可靠的降低地下水位方法B. 基坑受承压力水影响时，应进行承压水降压计算C. 施工过程中间断降排水D. 有备用降水机E. 降排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道试题答案：A,B,D,E2、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（）（单选题）A. 桥台基础B. 桥面沥青混凝土铺装C. 桥梁栏杆D. 桥面排水系统试题答案：A3、热拌沥青混合料路面摊铺完成后，其表面温度自然降至（）℃时，可开放交通。
（单选题）A. 50B. 60C. 80D. 100试题答案：A4、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（）连接。
（单选题）A. 流量限制器B. 热交换器C. 水处理器D. 温度控制器试题答案：B5、一般情况下，直埋供热管道固定墩不采用（）结构形式。
（单选题）A. 矩形B. 翅形C. 正“T”形D. 板凳形试题答案：C6、关于钻孔灌注桩钻孔垂直度控制措施的说法，正确的有（）。
（多选题）A. 施工场地应压实、平整B. 钻机安装时钻机底座的坡度应与场地坡度相一致C. 主动钻杆垂直度应及时调整D. 在软硬土层交界面应高速钻进E. 在倾斜岩面处应高钻压钻进试题答案：A,C7、下列污水处理方法中，属于生物处理法的有（）（多选题）A. 重力分离法B. 活性污泥法C. 生物膜法D. 氧化塘法E. 紫外线法试题答案：B,C,D8、下列地铁车站明挖基坑监测项目中，属于A类监测项目的有（）。
（多选题）A. 地下管线沉降B. 地下水位C. 土体水平位移D. 地表沉降E. 支撑轴力试题答案：A,D,E9、对于浅基坑软土地基，能提高地基承载力且方法简单操作方便的是( )。
（单选题）A. 水泥土搅拌法B. 压密注浆法C. 换填材料加固法D. 格栅式加固法试题答案：C10、承重结构以受压为主的桥型是（）。
2020年11月二级建造师考试《建设工程施工管理》真题及答案解析【完整版】
2020年11月二级建造师考试《建设工程施工管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设工程项目决策期管理工作的主要任务是（）。
A．确定项目的定义B．组建项目管理团队C．实现项目的投资目标D．实现项目的使用功能〖答案〗：A〖解析〗项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
2．在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同的单位一般是（）。
A．业主方B．监理方C．施工总承包方D．施工总承包管理方〖答案〗：A〖解析〗业主通常通过招标选择分包单位。
一般情况下，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可，因为施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任。
3．在工作流程图中，菱形框表示的是（）。
A．工作B．工作执行者C．逻辑关系D．判别条件〖答案〗：D〖解析〗工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。
工作流程图是一个重要的组织工具。
工作流程图用矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。
也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者。
4．某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（）。
A．强矩阵组织结构B．弱矩阵组织结构C．职能组织结构D．线性组织结构〖答案〗：C〖解析〗在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接或非直接的下属工作部门下达工作指令。
因此每个工作部门可能得到其直接和非直接的上级工作部门下达的工作指令，它就会有多个矛盾的指令源。
5．编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划的紧前工作是（）。
A．拟定施工方案B．编制施工总进度计划C．施工总平面图设计D．编制施工准备工作计划〖答案〗：B〖解析〗施工组织总设计的编制通常采用如下程序：①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟订施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。
新版2020年二级建造师《建设工程施工管理》测试题A卷含答案
新版2020年二级建造师《建设工程施工管理》测试题A卷含答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为120分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是（）。
A．主要技术经济指标B．编制施工总进度计划C．编制资源需求量计划D．施工总平面图设计2、某打桩工程第一个月计划完成工程桩120根，单价为1．2万元／根。
实际完成110根，实际单价为1．3万元／根。
该打桩工程的已完工作预算费用（BCWP）为（）万元。
A．132 B．143 C．144 D．1563、对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的影响项目（）的不确定因素。
A．组织协调 B．风险控制C．目标实现 D．管理实施4、在施工现场质量检查过程中，通常用“靠、吊、量、套”等方法进行实测检查。
其中，对于地面平整度的检查通常采用的手段是（）。
A．靠B．吊C．量D．套5、对于采用新材料.新工艺及新设备的工程项目，承担其监理业务的项目监理机构除了编制工程建设监理规划外，还应编制( )。
A.工程建设监理实施方案B.工程建设监理大纲C.工程建设监理实施细则D.工程建设监理实施规划6、通常情况下，工程进度款的计算可采用的方法是（）。
A．可调工料单价和全费用综合单价B．可调工料单价和全费用市场单价C．全费用市场单价和可调市场比价D．全费用综合单价和可调市场比价7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关人身，财产和工程安全，但应在48小时内向( )提交书面报告。
2020年二建《市政》真题答案（完整版）
12020 年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题及解析一、单项选择题（共 20 题,每题 1 分每题的备选项中,只有 1 个最符合题意）1、 AC 型沥青混合料结构具有（型沥青混合料结构具有（ ）的特点。
）的特点。
）的特点。
A.A.黏聚力低，内摩擦角小黏聚力低，内摩擦角小黏聚力低，内摩擦角小B:B:黏聚力低，内摩擦角大黏聚力低，内摩擦角大黏聚力低，内摩擦角大C.C.黏聚力高黏聚力高黏聚力高,,内摩擦角小内摩擦角小D.D.黏聚力高黏聚力高黏聚力高,,内摩擦角大内摩擦角大2、 下列基层材料中下列基层材料中,,可作为高等级路而基层的是（可作为高等级路而基层的是（ ）。
）。
）。
A.A.二灰稳定粒料二灰稳定粒料二灰稳定粒料B.B.石灰稳定土石灰稳定土石灰稳定土C.C.石灰粉煤灰稳定土石灰粉煤灰稳定土石灰粉煤灰稳定土D.D.水泥稳定土水泥稳定土水泥稳定土3、 关于稀浆封层功能的说法关于稀浆封层功能的说法,,错误的是（错误的是（ ）。
）。
）。
A.A.封水封水封水B.B.防滑防滑防滑C.C.耐磨耐磨耐磨D.D.改善路表外观改善路表外观改善路表外观4、 拱桥的承重结构以受（拱桥的承重结构以受（ ）为主。
）为主。
）为主。
A 拉B.B.压压C.C.弯弯D.D.扭扭5、 下列影响因素中下列影响因素中,,不属于设置支架施工预拱度应考虑的是（不属于设置支架施工预拱度应考虑的是（）. A.A.支架承受施工荷载引起的弹性变形支架承受施工荷载引起的弹性变形支架承受施工荷载引起的弹性变形B.B.支架杆件接头和卸落设备受载后压缩产生的弹性变形支架杆件接头和卸落设备受载后压缩产生的弹性变形支架杆件接头和卸落设备受载后压缩产生的弹性变形C.C.支架立柱在环境温度下的线膨胀或压缩变形支架立柱在环境温度下的线膨胀或压缩变形支架立柱在环境温度下的线膨胀或压缩变形D.D.支架基础受载后的沉降支架基础受载后的沉降支架基础受载后的沉降6、下列河床地层中。
2020年二级建造师施工管理考试真题及答案(完整版)
2020年二级建造师施工管理考试真题及答案 一、单项选择题 1.建设工程项目决策期管理工作主要任务是( ). A.确定项目定义 B.组建项目管理团队 C.实现项目投资目标 D.实现项目使用功能 【答案】A 2.在施工总承包管理模式中，与分包单位直接签订施工合同单位一般是( ). A.业主方 B.监理方 C.施工总承包方 D.施工总承包管理方 【答案】A 3.在工作流程图中，菱形框表示是( ). A.工作 B.工作执行者 C.逻辑关系 D.判别条件 【答案】D 4.某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是( ). A.强矩阵组织结构 B.弱矩阵组织结构 C.职能组织结构 D.线性组织结构 【答案】C 5.编制施工组织总设计时，编制资源需求量计划紧前工作是( ). A.拟定施工方案 B.编制施工总进度计划 C.施工总平面图设计 D.编制施工准备工作计划 【答案】B 6.施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本实际值可以是( ). A.施工成本规划成本值 B.投标价中相应成本项 C.招标控制价中相应成本项 D.投资估算中建安工程费用 【答案】A 7.下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制是( ). A.确定目标计划值，同时分析影响目标实现因素 B.进行目标计划值和实际值对比分析 C.跟踪项目计划实际进展情况 D.发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标 【答案】A 8.关于建造师执业资格制度说法，正确是( ). A.取得建造师注册证书人员即可担任项目经理 B.实施建造师执业资格制度后可取消项目经理岗位责任制 C.建造师是一个工作岗位名称 D.取得建造师执业资格人员表明其知识和能力符合建造师执业要求 【答案】D 9.下列影响施工质量环境因素中，属于管理环境因素是( ). A.施工现场平面布置和空间环境 B.施工现场道路交通状况 C.施工现场安全防护设施 D.施工参建单位之间协调 【答案】D 10.项目风险管理中，风险等级是根据( )评估确定 . A.风险因素发生概率和风险管理能力 B.风险损失量和承受风险损失能力 C.风险因素发生概率和风险损失量(或效益水平) D.风险管理能力和风险损失量(或效益水平) 【答案】C 11.关于工程质量监督说法，正确是( ). A.施工单位在项目开工前向监督机构申报质量监督手续 B.建设行政主管部门对工程质量监督性质属于行政执法行为 C.建设行政主管部门质量监督范围包括永久性及临时性建筑工程 D.工程质量监督指是主管部门对工程实体质量情况实施监督 【答案】B 12.某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程工程量是1000m3，综合单价是600元/m3，该分部工程招标控制价为70万元.实际施工完成合格工程量为1500m3.则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为( )万元. A.60.0 B.90.0 C.65.0 D.70.0 【答案】B 13.下列进度控制工作中，属于业主方任务是( ). A.控制设计准备阶段工作进度 B.编制施工图设计进度计划 C.调整初步设计小组人员 D.确定设计总说明编制时间 【答案】A 14.编制实施性施工进度计划主要作用是( ). A.论证施工总进度目标 B.确定施工作业具体安排 C.确定里程碑事件进度目标 D.分解施工总进度目标 【答案】B 15.施工单位应根据本企业事故预防重点，对综合应急预案每年至少演练( )次. A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】A 16.某工程项目施工合同约定竣工日期为2020年6月30日，在施工中因持续下雨致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2020年7月30日竣工由于2020年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了30万元工人工资.关于增加 30万元责任承担说法，正确是( ). A.持续下雨属于不可抗力，造成工期延误，增加 30万元由承包人承担 B.发包人原因导致工期延误，因此政策变化增加 30万元由发包人承担 C.增加 30万元因政策变化造成，属于承包人责任，由承包人承担 D.工期延误是承包人原因，增加 30万元是政策变化造成，应由双方承担 【答案】B 17.根据《建设工程施工合同示范文本》发包人累计扣留质量保证金不得超过工程价款结算总额 ( ). A.2% B.5% C.10% D.3% 【答案】D 18.根据《环境管理体系要求及使用指南》，下列环境因素中，属于外部存在是( ). A.组织全体职工 B.影响人类生存各种自然因素 C.组织管理团队 D.静态组织结构 【答案】B 19.根据《标准施工招标文件》，与当地公安部门协商，在施工现场监理联防组织主体是( ). A.承包人 B.监理人 C.项目所在地街道 D.发包人 【答案】D 20.根据《企业会计准则》，下列费用中，属于间接费用是( ). A.材料装卸保管费 B.项目部固定资产折旧费 C.周转材料摊销费 D.施工场地清理费 【答案】B 21.施工项目综合成本分析基础是( ). A.月度成本分析 B.年度成本分析 C.单位工程成本分析 D.分部分项工程成本分析 【答案】D 22.施工合同履行过程中发生如下事件承包人可以据此提出施工索赔是( ). A.工程实际进展与合同预计情况不符所有事件 B.实际情况与承包人预测情况不一致最终引起工期和费用变化事件 C.仅限于发包人原因引起承包人工期和费用变化事件 D.实际情况与合同约定不符且最终引起工期和费用变化事件 【答案】D 23.项目监理规划编制完成后，其审核批准者为( ). A.监理单位技术负责人 B.业主方驻工地代表 C.总监理工程师 D.政府质量监督人员 【答案】A 24.网络计划中，某项工作持续时间是4天，最早第2天开始，两项紧后工作最早在第8和第12天开始，该项工作自由时差是( )天. A.4 B.2 C.6 D.8 【答案】B 25.企业质量管理体系文件应由( )等构成. A.质量目标、质量手册、质量计划和质量记录 B.质量手册、程序文件、质量计划和质量记录 C.质量方针、质量手册、程序文件和质量记录 D.质量手册、质量计划、质量记录和质量评审 【答案】B 26.编制施工项目实施性成本计划主要依据是( ). A.项目投标报价 B.项目所在地造价信息 C.施工预算 D.施工图预算 【答案】C 27.根据《建设工程项目管理规范》项目管理目标责任书应在项目实施之前，由企业( )与项目经理协商制定. A.董事会 B.技术负责人 C.股东大会 D.法定代表人 【答案】D 28.下列施工现场质量检查项目中，适宜采用试验法是( ). A.钢筋力学性能检验 B.混凝土坍落度检测 C.砌体垂直度检查 D.沥青拌合料温度检测 【答案】A 29.施工企业在安全生产许可证有效期内严格遵守有关安全生产法律法规，未发生死亡事故，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，可不经审查延长有效期( )年. A.1 B.2 C.5 D.3 【答案】D 30.网络计划中，某项工作最早开始时间是第4天，持续2天，两项紧后工作最迟开始时间是第9天和第11天，该项工作最迟开始时间是第( )天. A.7 B.6 C.8 D.9 【答案】A 31.下列施工进度控制工作中，属于施工进度计划检查内容是( ). A.增加施工班组人数 B.工程量完成情况 C.根据业主指令改变工程量 D.根据现场条件改进施工工艺 【答案】B 32.采用定额组价方法确定工程量清单综合单价时，第一步工作是( ). A.测算人、料、机消耗量 B.计算定额子目工程量 C.确定人、料、机单价 D.确定组合定额子目 【答案】D 33.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对施工单位采取相应措施消除一般项目缺陷后检验批验收，应采取做法是( ). A.经原设计单位复核后以验收 B.经检测单位鉴定后予以验收 C.按验收程序重新组织验收 D.按技术处理方案和协商文件进行验收 【答案】C 34.下列施工现场环境保护措施中，正确是( ). A.在施工现场围挡内焚烧沥青 B.将有害废弃物作深层土方回填 C.将泥浆水直接有组织排入城市排水设施 D.使用密封圆筒处理高空废弃物 【答案】D 35.项目总进度目标论证主要工作有: ①确定项目工作编码; ②编制总进度计划; ③编制各层进度计划; ④进行进度计划系统结构分析.这些工作正确顺序是( ). A.④-①-③-② B.①-④-③-② C.②-④-③-① D.③-②-①-④ 【答案】A 36.下列建筑工程施工质量要求中，能够体现个性化是( ). A.国家法律、法规要求 B.质量管理体系标准要求 C.施工质量验收标准要求 D.符合工程勘查、设计文件要求 【答案】D 37.下列施工现场危险源中，属于第一类危险源是( ). A.工人焊接操作不规范 B.油漆存放没有相应防护设施 C.现场存放大量油漆 D.焊接设备缺乏维护保养 【答案】C 38.某工程发生质量事故导致2人死亡，直接经济损失4500万元，则该质量事故等级是( ). A.较大事故 B.一般事故 C.重大事故 D.特级重大事故 【答案】A 39.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价说法，正确是( ). A.投标人可以进行适当总价优惠 B.规费和税金不得作为竞争性费用 C.投标人总价优惠不需要反映在综合单价中 D.不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响 【答案】B 40.下列施工进度控制措施中，属于组织措施是( ). A.选择适合进度目标合同结构 B.编制进度控制工作流程 C.编制资金使用计划 D.编制和论证施工方案 【答案】B 41.施工定额研究对象是( ). A.分项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.工序 【答案】D 42.根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期最长不超过( )年. A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】B 43.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于安全文明施工费说法，正确是( ). A.若基准日期后合同所适用法律发生变化，增加安全文明施工费由发包人承担 B.承包人对安全文明施工费应专款专用，合并列项在财务账目中备查 C.承包人经发包人同意采取合同以外安全措施所产生费用由承包人承担 D.发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额 50% 【答案】A 44.现行税法规定，建筑安装工程费用增值税是指应计入建筑安装工程造价内 ( ). A.项目应纳税所得额 B.增值税可抵扣进项税额 C.增值税进项税额 D.增值税销项税额 【答案】D 45.施工企业职业健康安全管理体系运行中，管理评审应由( )承担. A.施工企业最高管理者 B.项目经理 C.项目技术负责人 D.施工企业安全负责人 【答案】A 46.根据《标准施工招标文件》，关于变更权说法，正确是( ). A.没有监理人变更指示，承包人不得擅自变更 B.设计人可根据项目实际情况自行向承包人作出变更指示 C.监理人可根据项目实际情况按合同约定自行向承包人作出变更指示 D.总承包人可根据项目实际情况按合同约定自行向分包人作出变更指示 【答案】A 47.某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系说法，正确是( ). A.E 紧前工作只有C B.A完成后进行B、D C.B 紧后工作是D、E D.C 紧后工作只有E 【答案】 48.施工招标过程中，若招标人在招标文件发布后，发现有问题需要进一步澄清和修改，正确说法是( ). A.所有澄清文件必须以书面形式进行 B.在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10天前发出通知 C.可以用间接方式通知所有招标文件收受人 D.所有澄清和修改文件必须公示 【答案】A 49.根据《建设工程施工劳务分包公司(示范文本)》，下列合同规定相关义务中，属于劳务分包人义务是( ). A.组建项目管理班子 B.负责编制施工组织设计 C.负责工程测量定位和沉降观测 D.投入人力和物力，科学安排作业计划 【答案】D 50.下列施工成本管理措施中，属于经济措施是( ). A.做好施工采购计划 B.选用合适合同结构 C.分解成本管理目标 D.确定施工任务单管理流程 【答案】C 51.企业为施工生产提供履约担保所发生费用应计入建筑安装工程费用中 ( ). A.规费 B.税金 C.财产保险费 D.企业管理费 【答案】D 52.对于施工现场易塌方基坑部位，既设防护栏杆和警示牌，又设置照明和夜间示灯，此措施体现了安全隐患处理中 ( )原则. A.冗余安全度处理 B.单项隐患综合处理 C.预防与减灾并重处理 D.直接隐患与间接隐患并治 【答案】A 53.关于网络计划线路说法，正确是( ). A.线路段是由多个箭线组成通路 B.线络中箭线长度之和就是该线路长度 C.关键线路只有一条，非关键线路可以有多条 D.线路可依次用该线路上节点代号来表示 【答案】D 54.发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付一笔报酬，若发生设计变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本 10%时，固定报酬也要增加，此合同属于成本加酬金合同中 ( ). A.成本加固定比例合同 B.成本加奖金合同 C.最大成本加费用合同 D.成本加固定费用合同 【答案】D 55.下列工作内容中，不属于BIM技术应用方面是( ). A.进行企业人力资源管理 B.进行管线碰撞模拟 C.进行正向设计 D.进行可视化演示 【答案】A 56.混凝土预制构件出厂时混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值 ( ). A.50% B.75% C.65% D.90% 【答案】B 57.根据成本管理程序，进行项目过程成本分析紧后工作是( ). A.进行项目过程成本考核 B.编制项目成本计划 C.进行项目成本控制 D.编制项目成本报告 【答案】A 58.施工合同履行过程中，发包人恶意拖欠工程款所造成风险属于施工合同风险类型中 ( ). A.项目外界环境风险 B.合同信用风险 C.管理风险 D.合同工程风险 【答案】B 59.下列施工现场文明施工措施中，属于组织措施是( ). A.现场按规定设置标志牌 B.结构外脚手架设置安全网 C.工地设置符合规定围挡 D.建立各级文明施工岗位责任制 【答案】D 60.下列施工质量控制工作中，属于“PDCA”处理环节是( ). A.确定项目施工应达到质量标准 B.按质量计划开展施工技术活动 C.纠正计划执行中质量偏差 D.检查施工质量是否达到标准 【答案】C 61.某地铁工程项目，发包人将14座车站土建工程分别发包给14个土建施工单位，对应机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，该发承包模式属于( ). A.施工总承包 B.施工总承包管理 C.施工平行发承包 D.项目总承包 【答案】C 62.项目施工成本过程控制程序主要包括( ). A.管理控制程序和评审控制程序 B.管理人员激励程序和指标控制程序 C.管理行为控制程序和指标控制程序 D.管理行为控制程序和目标考核程序 【答案】C 63.根据《标准施工招标文件》，承包人在施工中遇到不利物质条件时，采取合理措施后继续施工，承包人可以据此提出( )索赔. A.费用和利润 B.费用和工期 C.风险费和利润 D.工期和风险费 【答案】B 64.施工质量事故处理工作包括: ①事故调查; ②事故处理; ③事故原因分析; ④制定事故处理方案. 仅就上述工作而言，正确顺序是( ). A.①——②——③——④ B.①——③——④——② C.①——③——②——④ D.③——①——②——④ 【答案】B 65.施工承包人向发包人索赔第一步工作是( ). A.向发包人递交索赔报告 B.向监理人递交索赔意向通知书 C.将索赔报告报监理工程师审查 D.分析确定索赔额 【答案】B 66.编制人工定额时，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小施工过程，常用定额制定方法是( ). A.比较类推法 B.统计分析法 C.技术测定法 D.经验估计法 【答案】A 67.施工生产安全事故应急预案体系由( )构成. A.综合应急预案、单项应急预案、重点应急预案 B.企业应急预案、项目应急预案、人员应急预案 C.综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 D.企业应急预案、职能部门应急预案、项目应急预案 【答案】C 68.政府质量监督机构参加工程竣工验收会议目是( ). A.签发工程竣工验收意见 B.对验收组织形式、程序等进行监督 C.对工程实体质量进行检查验收 D.检查核实有关工程质量文件和资料 【答案】B 69.项目监理机构在施工阶段进度控制主要工作是( ). A.合同执行情况分析和跟踪管理 B.定期与施工单位核对签证台账 C.监督施工单位严格按照合同规定工期组织施工 D.审查单位工程施工组织设计 【答案】C 70.企业质量管理体系认证应由( )进行. A.企业最高管理者 B.公正第三方认证机构 C.政府相关主管部门 D.企业所属行业协会 【答案】B 二、多项选择题 71.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理目标责任书内容宜包括( ). A.项目管理实施目标 B.项目管理机构应承担风险 C.项目合同文件 D.项日管理效果和目标实现评价原则、内容和方法 E.项目管理规划大纲 【答案】ABD 72.《环境管理体系要求及使用指南》中，应对风险和机遇措施部分包括内容有( ). A.总则 B.环境因素 C.合规义务 D.环境目标 E.措施策划 【答案】ABCE 73.对施工特种作业人员安全教育管理要求有( ). A.特种作业操作证每5年复审一次 B.上岗作业前必须进行专门安全技术培训 C.培训考核合格取得操作证后才可独立作业 D.培训和考核重点是安全技术基础知识 E.特种作业操作证复审时间可有条件延长至6年一次 【答案】BCE 74.施工现场生产安全事故调查报告应包括内容有( ). A.事故发生单位概况 B.事故发生原因和事故性质 C.事故责任认定 D.对事故责任者处理决定 E.事故发生经过和救援情况 【答案】ABCE 75.施工总承包管理模式与施工总承包模式相同方面有( ). A.工作开展程序 B.合同关系 C.总包单位承担责任和义务 D.对分包单位管理和服务 E.合同计价方式 【答案】CD 76.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于施工企业项目经理说法正确有( ). A.承包人需要更换项目经理，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意 B.承包人应在接到发包人更换项目经理 14天内向发包人提出书面改进报告 C.发包人收到承包人书面改进报告后仍要求更换项目经理，承包人应在接到第二次更换通知 28天内进行更换 D.紧急情况下为确保施工安全，项目经理在采取必要措施后，应在48小时内向专业监理工程师提交书面报告 E.项目经理因特殊情况授权给下属人员时，应提前14天将授权人员相关信息通知监理人 【答案】ABC 77.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于不可抗力后果承担说法，正确有( ). A.承包人在施工现场人员伤亡损失由承包人承担 B.永久工程损失由发包人承担 C.承包人施工机械损失由发包人承担 D.发包人在施工现场人员伤亡损失由承包人承担 E.承包人在停工期间按照发包人要求照管工程费用由发包人承担 【答案】ABE 78.施工方根据项目特点和施工进度控制需要，编制施工进度计划有( ). A.主体结构施工进度计划 B.安装工程施工进度计划 C.建设项目总进度纲要 D.资源需求计划 E.旬施工作业计划 【答案】ABE 79.根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计按编制对象可分为( ). A.施工组织总设计 B.单位工程施工组织设计 C.生产用施工组织设计 D.投标用施工组织设计 E.分部工程施工组织设计 【答案】ABE 80.编制控制性施工进度计划目有( ). A.对施工进度目标进行再论证 B.确定施工总体部署 C.对进度目标进行分解 D.确定控制节点进度目标 E.确定施工机械需求 【答案】ABCD 81.在施工过程中，引起工程变更原因有( ). A.发包人修改项目计划 B.总承包人改变施工方案 C.设计错误导致图纸修改 D.工程环境变化 E.政府部门提出新环保要求 【答案】ACDE 82.根据《标准施工招标文件》，关于工期调整说法，正确有( ). A.监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担 B.出现合同条款规定异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期 C.发包人要求承包人提前竣工，应承担由此增加费用，并根据合同条款约定支付奖金 D.承包人提前竣工建议被采纳，由承包人自行采取加快工程进度措施，发包人承担相应费用 E.在合同履行过程中，发包人改变某项工作质量特性，承包人有权要求延长工期 【答案】BCE 83.下列图表中，属于组织工具有( ). A.项目结构图 B.工作任务分工表 C.工作流程图 D.管理职能分工表 E.因果分析图 【答案】ABCD 84.下列双代号网络图关键线路有( ). A.①-⑤ B.①-③-⑤ C.②-③-⑤ D.①-③-④ E.②-③-④ 【答案】AB 85.项目实施阶段总进度包括( ). A.设计 B.招标 C.工程物资采购 D.工程施工 E.可行性研究 【答案】ABCD 86.建设行政主管部门对工程质量监督内容包括( ). A.抽查质量检测单位工程质量行为 B.抽查工程质量责任主体工程质量行为 C.参与工程质量事故调查处理 D.监督工程竣工验收 E.审核工程建设标准完整性 【答案】ABCD 87.根据《建设工程文件归档规范》，建设工程文件应包括( ). A.工程准备阶段文件 B.前期投资策划文件 C.监理文件 D.施工文件 E.竣工图和竣工验收文件 【答案】ACDE 88.关于施工质量控制责任说法，正确有( ). A.项目经理负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案 B.项目经理必须组织对进入现场建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验 C.项目经理可以不参加地基基础、主体结构等分部工程验收 D.质量终身责任是指参与工程建设项目负责人在工程施工期限内对工程质量承担相应责任 E.发生工程质量事故，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人质量终身责任 【答案】ABE 89.采用变动总价合同时，对于建设周期两年以上工程项目，需考虑引起价格变化因素有( ). A.劳务工资以及材料费用上涨 B.燃料费及电力价格变化 D.承包人用工制度变化 C.外汇汇率波动 E.法规变化引起工程费用上涨 【答案】ABCE 90.下列机械消耗时间中，属于施工机械时间定额组成有( ). A.不可避免中断时间 B.正常负荷下工作时间 C.不可避免无负荷工作时间 D.机械故障维修时间 E.降低负荷下工作时间 【答案】ABCE 91.根据《标准施工招标文件》，关于承包人索赔程序说法，正确有( ). A.应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书 B.应在发出索赔意向通知书28天内，向监理人正式递交索赔通知书 C.有连续影响，应在递交延续索赔通知书28天内与发包人谈判确定当期索赔额度 D.索赔事件具有连续影响，应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知 E.有连续影响，应在索赔事件影响结束后 28天内，向监理人递交最终索赔通知书 【答案】ABD 92.下列施工费用中，属于施工机具使用费用有( ). A.塔吊进入施工现场费用 B.挖掘机施工作业消耗燃料费用 C.压路机司机工资 D.通勤车辆过路过桥费 E.土方运输汽车年检费 【答案】BCE 【解析】 【考点】 93.根据《质量管理体系基础和术语》施工企业质量管理应遵循原则有( ). A.过程方法 B.以内控体系为关注焦点 C.循证决策 D.全员积极参与 E.领导作用 【答案】ACDE 94.下列施工成本管理措施中，属于技术措施有( ). A.加强施工任务单管理 B.确定最佳施工方案 C.进行材料使用比选 D.使用先进机械设备 E.加强施工调度 【答案】BCD 95.施工质量事故调查报告主要内容包括( ). A.事故处理结论 B.工程项目和参建单位概况 C.事故基本情况 D.事故发生后采取应急防护措施 E.事故处理方案 【答案】BCD 全卷。
2020年12月二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案解析【完整版】
2020年12月二级建造师考试《建筑工程管理与实务》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．按使用功能划分，下列属于居住建筑的是（）。
A．办公楼B．宾馆C．医院D．宿舍楼【答案】D【解析】民用建筑按使用功能又可分为居住建筑和公共建筑两大类，居住建筑包括住宅建筑和宿舍建筑，公共建筑是供人们进行各类社会、文化、经济、政治等活动的建筑物，如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。
2．建筑抗震设防，根据其使用功能的重要性分（）个类别。
A．二B．三C．四D．五【答案】C【解析】我国规范抗震设防的目标简单地说就是“小震不坏、中震可修、大震不倒”。
建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
3．电梯厅墙面上干挂石材饰面的荷载是（）。
A．恒载B．可变荷载C．活荷载D．偶然荷载【答案】A【解析】永久作用（永久荷载或恒载）：在结构使用期间，其值不随时间变化，或其变化与平均值相比可以忽略不计，或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。
永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。
本题中，电梯厅墙面上干挂石材饰面属于随时间变化其值不会变化，或变化可以忽略不计，所以属于永久作用，也就是恒载。
4．根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》，试件养护的标准条件是（）。
A．温度20±2℃，相对湿度最低限值85%B．温度20±2℃，相对湿度最低限值95%C．温度25±2℃，相对湿度最低限值85%D．温度25±2℃，相对湿度最低限值95%【答案】B【解析】根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081—2002）规定，制作边长为150mm混凝土立方体试件抗压强度，以f cu表示，单位为N/mm2或MPa。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020年二级建造师施工管理真题答案
多选题
71.根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有()
A.有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.公开招标费用过低的
C.涉及国家秘密的
D.受自然地域环境限制的
E.涉及抢险救灾的
答案：ACDE
72.根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目经理的职责有()
A.确保项目资金落实到位
B.主持编制项目管理实施规划
C.接受项目审计
D.主持工程竣工验收
E.建立项目管理体系
答案：BCE
73.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证.审查的分部分项工程有()。
A.拆除工程
B.地下暗挖工程
C.高大模板工程
D.起重吊装工程
E.深基坑工程
答案：BCE
74.某单代号网络计划如下图，其关键线路有：
A.①-④-⑥-⑦-⑧
B.①-④-⑦-⑧
C.①-③-⑥-⑦-⑧
D.①-②-⑧
E.①-③-⑤-⑧
答案：CE
75.关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有()。
A.进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度
B.理想状态是已完工作实际费用.计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升
C.费用(进度)偏差适于同一项目和不同项目比较中采用
D.采用赢得值法可以克服进度.费用分开控制的缺点
E.赢得值法可定量判断进度.费用的执行效果
答案：BDE
76.根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有()。
A.改变合同中某项工作的施工时间
B.为完成工程追加的额外工作
C.改变合同中某项工作的质量标准
D.取消合同中的某项工作，转由发包人实施
E.改变合同工程的标高
答案：ABCE
77.关于施工文件归档的说法，正确的有()。
A.施工单位应在工程竣工验收后将工程档案向监理单位归档
B.工程档案原件由建设单位保管
C.监理单位应对施工单位收齐的工程立卷文件进行审查
D.工程档案一般不少于两套
E.归档可以分阶段分期进行
答案：CDE
78.施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有()。
A.编制质量计划
B.建立工作制度
C.明确工作任务
D.分解质量目标
E.成立质量管理小组
答案：BC
79.承包商对工程的成本控制.进度控制.质量控制.合同管理和信息管理等管理工作进行编码的基础有()。
A.项目结构的编码
B.工作任务分工表
C.管理职能分工表
D.工作流程图
E.项目结构图
答案：AE
80.关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有()。
A.施工单位负责人在接到事故报告后，2小时内向上级报告事故情况
B.一般事故应上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
C.重大事故应逐级上报至省.自治区.直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
D.对于需逐级上报的事故，每级安全生产监督管理部门上报的时间不得超过2小时
E.特别重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
答案：BDE
81.职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括()A.作业指导书
B.监测活动准则
C.程序文件引用的表格
D.管理规定
E.绩效报告
答案：ABC
82.施工进度计划检查的内容包括()
A.实际进度与计划进度的偏差
B.前一次检查提出问题的整改情况
C.资源使用及进度保证的情况
D.工作时间的执行情况
E.工程量的完成情况
答案：BCDE
83.政府质量监督管理的内容有()
A.抽查主要建筑材料的质量
B.依法处罚违法违规行为
C.监督工程竣工验收
D.定期统计分析本地区质量情况
E.抽查施工进度计划的执行情况
答案：ABCD
84.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，关于施工项目经理的说法，正确的有()。
A.承包人接到发包人更换项目经理的书面通知后，应在14天内向发包人提出书面改进报告
B.项目经理因特殊情况授权下属履行其职责时，必须提前48小时通知监理人及发包人
C.承包人未经发包人书面同意，不能擅自更换项目经理
D.承包人应在通用合同条款中明确项目经理的姓名.职称.注册执业证书编号等事项
E.承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明
答案：ACE
85.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，工程量清单中的其他项目清单包括的内容有()。
A.总承包服务费
B.计日工
C.暂估价
D.暂列金额
E.安全文明施工费
答案：ABCD
86.业主方编制的由不同深度的计划构成的进度计划系统包括()。
A.单项工程进度计划
B.项目子系统进度计划
C.控制性进度计划
D.年度进度计划
E.总进度计划
答案：ABE
87.施工质量控制的特点有()。
A.结果控制要求高
B.控制的难度大
C.需要控制的因素多
D.终检局限性大
E.过程控制要求高
答案：BCDE
88.关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有()。
A.可以确定项目的年度资金需求
B.可以确定施工作业的具体安排
C.以控制性施工进度计划为依据编制
D.可以确定里程碑事件的进度目标
E.可以论证项目进度目标
答案：BC
89.可以作为施工合同索赔证据的工程材料有()
A.业主的口头指示
B.施工标准和技术规范
C.工程会议纪要
D.官方发布的物价指数
E.施工技术交底书
答案：BCD
90.某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000m²，投标单价为300元/㎡，合价为30000元，投标报价单的总报价为8100000元，关于此投标报价单的说法是，正确的有()
A、实施施工中工程量是2000㎡，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元
B、该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整
C、评价是根据单价优先原则对总价进行修正，正确报价应该为8400000元
D、该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行修改
E、钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显的计算错误，业主可以先做修改再进行评标
答案：ABDE
91、根据《标准施工招标文件》通用合同条款，关于工程进度款支付的说法，正确的有()
A、监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的7天内完成检查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度付款书
B、监理人出具进度付款书，不应视为监理人已同意、接受承包人完成的该部分工作
C、监理人无权扣发承包人未按合同要求履行的工作的相应金额，应提交发包人进行裁决
D、发包人应在签发进度付款证书后的28天内，将进度应付款支付给承包人
E、承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单及相应的支持证明文件
答案：BCE
92.施工组织总设计.单位工程施工组织设计及分部(分项)工程施工组织设计都具备的内容有()
A.施工进度计划
B.各项资源需求量计划
C.施工部署
D.工程概况
E.主要技术经济指标答案：ABD。