贵州省建筑工程施工合同范本【最新版】
贵阳市房屋建筑修缮及装修工程施工合同8篇
贵阳市房屋建筑修缮及装修工程施工合同8篇篇1甲方（业主）：________________乙方（施工单位）：______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就贵阳市房屋建筑修缮及装修工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：贵阳市______区______街道______号房屋修缮及装修工程。
2. 工程地点：贵阳市______区______街道______号。
3. 工程内容：包括但不限于房屋修缮、室内外装修、水电安装等。
4. 工程规模：__________平方米。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
如有特殊情况，双方可协商顺延工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价根据双方商定的工程内容和规模确定。
2. 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家有关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收，并出具验收报告。
如甲方逾期未组织验收，视为验收合格。
3. 工程质量不符合合同约定或国家相关规定的，乙方应无偿返修并承担由此造成的损失。
五、工程保修及服务1. 乙方在工程竣工验收合格后，应按照国家和地方有关规定进行保修，保修期为______年。
2. 保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方可提供有偿维修服务。
具体费用另行商定。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价的____%作为违约金。
贵州施工合同范本
贵州施工合同范本1. 引言本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）在平等、自愿的基础上订立，旨在明确双方在贵州省内从事建筑施工合作时的权益和义务。
甲乙双方应严格遵守合同内容，保障施工工程的顺利进行。
2. 甲方信息•单位名称：•地址：•法定代表人：•联系电话：3. 乙方信息•姓名/企业名称：•地址：•法定代表人/负责人：•联系电话：4. 工程概况•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程起止时间：•工程预算：•工程款项支付方式：5. 合同条款5.1 工程内容甲方承诺按照乙方要求，完成以下工程内容：1.[工程内容1]2.[工程内容2]3.[工程内容3]5.2 工期要求1.工程合同签订后，甲方应在 [工期要求起始日期] 开始施工，预计完工时间为 [工期要求结束日期]。
2.延误责任：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的赔偿责任。
5.3 工程款项支付1.工程款项总额为 [工程总价]，支付方式如下：–预付款：工程合同签订后，乙方应支付预付款 [预付款金额]，预付款比例为总工程款项的 [预付款比例]%。
–进度款：根据工程进度，乙方应按照以下比例支付进度款：•第一阶段：[进度款比例1]%。
•第二阶段：[进度款比例2]%。
•第三阶段：[进度款比例3]%。
–最终付款：工程完工后，乙方应根据工程质量和合同约定支付最终付款。
5.4 工程质量和验收1.工程质量：甲方承诺按照相关标准和技术要求，确保工程质量符合国家规定。
2.工程验收：工程竣工后，乙方有权要求进行验收，甲方在接到验收通知后，应积极组织验收工作。
5.5 违约责任1.违约：若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.赔偿：如因合同违约导致对方遭受损失的，违约方应支付相应的赔偿金。
5.6 合同变更1.变更通知：任何一方有权请求合同变更，应提前 [变更通知期限] 提交变更通知书。
2.变更协商：合同变更应经双方协商达成一致，并书面确认新的合同内容。
5.7 合同解除1.合同解除原因：以下任一情况发生时，合同可以被解除：–一方违约且经过书面催告后，仍在约定期限内未履行；–经双方协商一致；–法律法规规定的其他情况。
贵州省建设工程施工合同范本8篇
贵州省建设工程施工合同范本8篇篇1合同编号：XXXXXX发包方：XXXXXX承包方：XXXXXX工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX建筑面积：XXXXXX平方米；层数：XXXXXX层发包方和承包方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本市的具体情况，为明确双方在本建设工程施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程承包范围承包方负责本工程的设计、施工及保修工作。
具体内容包括：建筑、装饰、安装、试验、调试等工程。
本合同未提及的工程项目，如发包方需要承包方参与施工，则双方另行签订补充合同。
二、工程承包方式1. 本工程实行设计、施工总承包方式。
发包方提供经规划部门批准的建设规划及有关文件资料，承包方负责工程的全面设计、施工及保修工作。
2. 承包方在签订合同后，必须严格按照施工图纸和施工说明进行施工，如发现图纸和说明有误，应及时向发包方提出修改意见，经发包方同意后，方可进行修改。
3. 承包方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保施工质量符合设计要求。
4. 承包方应做好施工记录和验收记录，确保施工过程中的各项数据和情况得到真实记录。
5. 承包方应按照合同约定的工期完成工程，如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。
三、合同工期1. 本工程合同工期为XXXXXX日历天，自开工报告之日起计算。
具体开工日期和竣工日期以竣工报告为准。
2. 承包方应按照合同约定的工期完成工程，如因承包方原因导致工期延误，每逾期一天，承包方应支付违约金XXXXXX元给发包方。
违约金从合同价款中直接扣除。
3. 若因发包方原因导致工期延误，承包方不承担违约责任。
4. 在施工过程中，如遇不可抗力因素或其他不可预见原因导致工期延误，双方应及时协商解决，并签订补充协议。
四、工程质量1. 本工程质量应达到国家有关标准要求，具体标准以施工图纸和说明为准。
2. 承包方应做好施工过程中的质量检查和验收工作，确保施工质量符合要求。
贵州省建筑工程施工合同范本
贵州省建筑工程施工合同范本引导语：施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。
下面是小编为你带来的贵州省建筑工程施工合同范本，希望对你有所帮助。
贵州省建筑工程施工合同范本（一）发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日至年月日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条甲方工作2.1 开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。
2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。
第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。
(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。
第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。
A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。
贵州省建设工程施工合同范本
贵州省建设工程施工合同范本1.1 协议目的本协议旨在规定双方就（具体内容或主题）达成一致，以确保双方权利和义务的明确性和执行。
1.11 合作内容双方同意合作于（具体时间段或条件），共同开展（具体合作内容），以达成互惠互利的目标。
1.12 权利与义务1.12.1 甲方（姓名：____________________________）甲方同意提供（具体责任或权利），并保证其（具体内容）的合法性和完整性。
1.12.2 乙方（姓名：____________________________）乙方同意接受甲方提供的（具体责任或权利），并保证（具体内容）的按时履行和执行。
1.2 协议终止与解除双方同意在（具体条件或情形下），可协商终止本协议，并提前通知对方书面通知。
1.21 协议变更除非经双方书面同意，否则不得单方面修改本协议内容。
如有变更需求，应另行达成书面协议。
1.22 保密条款双方同意在履行本协议过程中，对于涉及到的商业机密或敏感信息予以严格保密，不得擅自泄露或披露给第三方。
1.23 法律适用与争议解决本协议受（具体法律条文或法律管辖区）法律约束。
如有争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交（仲裁机构或法院）处理。
Certainly! Here's a continuation of the agreement text:1.3 责任与赔偿1.31 责任限制双方同意，在法律允许的最大范围内，对于因履行本协议而导致的直接或间接损失，不承担超过本协议项下支付金额的责任。
1.32 赔偿义务如一方违反本协议的任何条款或陈述，致使对方或第三方遭受损失，违约方应赔偿因此产生的所有损失及相关费用。
1.4 其他条款1.41 完整协议本协议构成双方之间关于（具体内容）的完整协议，取代所有先前的口头或书面协议。
1.42 可分割性如本协议中的任何条款被认定为无效或不可执行，该条款将被视为自本协议剔除，不影响其余条款的有效性和可执行性。
贵州建筑施工合同书
贵州建筑施工合同书甲方（以下简称甲方）与乙方（以下简称乙方）就贵州建筑施工项目达成的协议，特制定本合同书，以明确双方的权利、义务和责任。
一、工程概况1. 工程名称：贵州建筑施工项目2. 工程地点：贵州省3. 工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等，具体施工内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币（大写）______元整（￥______）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的进度付款，具体支付节点和比例如下：- 合同签订后____天内，支付合同总价的____%作为预付款；- 主体结构完成时，支付至合同总价的____%；- 工程竣工验收合格后，支付至合同总价的____%；- 工程质保期满后，支付剩余的____%。
三、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家及地方相关标准和规范。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并承担由此产生的一切费用。
四、工程进度1. 乙方应根据合同约定的工期完成工程，不得无故拖延。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应的证明材料。
五、安全与环保1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。
六、违约责任1. 如甲方未按期支付工程款，应按日支付未付款项____%的违约金。
2. 如乙方未按期完成工程，应按日支付合同总价____%的违约金。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________代表（签字）：_____________________日期：________年____月____日乙方（盖章）：_____________________代表（签字）：_____________________日期：________年____月____日（注：以上内容为示例文本，实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果进行调整。
贵州省住建厅施工合同范本
贵州省住建厅施工合同范本一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和内容]4. 工程规模：[工程的建筑面积、结构类型等基本情况]5. 工程立项批准文号：[相关立项批准文件的文号]6. 资金来源：[资金的来源渠道和方式]二、工程承包范围1. 承包人承包范围：[具体列出承包人负责的工程范围和工作内容]2. 发包人另行发包的工程：[如有发包人另行发包的工程，应明确列出]三、合同工期1. 开工日期：[预计开工的具体日期]2. 竣工日期：[约定的竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期的天数]4. 工期延误：如因发包人原因导致工期延误，应按照约定的程序和方式进行处理；如因承包人原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
四、质量标准1. 工程质量标准：[明确工程应达到的质量标准，如国家或行业标准、合同约定的标准等]2. 质量验收：工程竣工后，应按照约定的程序和标准进行质量验收，验收合格后方可交付使用。
五、合同价款与支付1. 合同价款：合同总价：[大写金额]合同单价：[详细列出各分项工程的单价]合同价款的调整：如遇工程变更、物价波动等情况，合同价款应按照约定的程序进行调整。
2. 支付方式：预付款：[预付款的比例和支付时间]进度款：按照工程进度分期支付进度款，支付比例和时间应在合同中明确约定。
竣工结算款：工程竣工结算后，支付竣工结算款。
质量保证金：预留一定比例的质量保证金，在质量保证期届满后无质量问题时支付。
六、材料设备供应1. 承包人采购的材料设备：[列出承包人负责采购的材料设备清单和质量要求]2. 发包人供应的材料设备：[如有发包人供应的材料设备，应明确供应的时间、地点和质量要求]3. 材料设备的验收：承包人应对发包人供应的材料设备进行验收，如发现质量问题应及时通知发包人。
七、双方责任与义务1. 发包人责任与义务：提供施工场地、办理相关手续等；按合同约定支付合同价款；提供工程设计图纸等相关技术资料；协助承包人解决施工中的问题。
贵州建设工程施工合同书
贵州建设工程施工合同书随着贵州省在基础设施建设方面的迅速发展，越来越多的建设项目正在这片热土上启动。
为了规范建筑市场秩序，保障双方权益，制定一份详尽的建设工程施工合同显得尤为重要。
以下为贵州建设工程施工合同书的范本，供参考使用。
---甲方（发包方）： [甲方公司名称]乙方（承包方）： [乙方公司名称]鉴于甲方拟在贵州省内进行[具体工程名称]的施工建设，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着自愿、平等、诚信、互利的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地址]3. 工程规模：[具体描述]4. 工程内容：[详细工程内容]5. 工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止。
第二条工程质量要求1. 乙方必须严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量符合[具体标准]。
2. 如遇特殊情况需变更设计或施工方案，应征得甲方同意后方可实施。
第三条工程造价及支付方式1. 工程造价总额为人民币[金额大写]元整（¥[金额数字]），包含所有材料费、人工费、管理费等。
2. 付款方式：分阶段支付，具体如下：- 预付款：合同签订后10日内支付总造价的30%；- 进度款：根据工程进度，分批支付；- 竣工款：工程竣工验收合格后30日内结清剩余款项。
第四条施工组织与管理1. 乙方应根据工程特点和现场条件，合理安排施工计划和人员配置。
2. 乙方负责施工现场的安全生产管理，确保施工安全无事故。
3. 甲方有权对施工过程进行监督检查，乙方应积极配合。
第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程质量、进度要求的，应承担违约责任，赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付迟延付款的违约金。
第六条争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交贵州省仲裁委员会进行仲裁。
第七条其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
贵州省建筑施工合同模板
贵州省建筑施工合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就甲方委托乙方进行建筑施工有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
二、合同主体2.1 甲方（发包方）名称：____________________2.2 甲方（发包方）地址：____________________2.3 甲方（发包方）联系人：____________________联系电话：____________________2.4 乙方（承包方）名称：____________________2.5 乙方（承包方）地址：____________________2.6 乙方（承包方）联系人：____________________联系电话：____________________三、工程期限3.1 工程开工日期：____年____月____日3.2 工程竣工日期：____年____月____日3.3 工程总工期为____天。
四、质量标准4.1 工程质量标准应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
4.2 工程质量等级：合格。
五、合同价款及支付方式5.1 合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
5.2 甲方支付方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（4）剩余款项在保修期满后____天内一次性支付给乙方。
贵州建设工程合同范本
贵州建设工程合同范本1. 引言本文档为贵州省建设工程合同的标准范本，旨在规范和保障建设工程合同的签订和履行过程，维护合同双方的权益。
各相关建设单位和合同方可依据本范本进行合同的起草和签订，确保合同的合法性、公正性和有效性。
本范本包含合同的一般条款、合同的特别条款以及其他附则，各合同方应根据具体项目情况进行必要的修改和补充。
2. 一般条款2.1 合同目的本合同的目的是明确双方在建设工程中的权利和义务，规范合同履行的各项事宜，并确保工程顺利进行。
2.2 合同内容和范围本合同的内容应包括但不限于以下事项： - 工程的名称、规模、位置、标的及确定的工期等； - 工程的设计、施工、监理、检测等各阶段的要求； - 工程的质量、安全、环保等标准；- 工程价款的支付方式和进度； - 合同的履行进度和责任； - 合同变更、解除、索赔等事项。
2.3 合同价款和支付方式根据工程的性质和范围确定合同价款，并约定支付方式和进度。
支付方式可以包括一次性支付、分期支付等。
2.4 合同履行进度双方应共同制定合同履行进度计划，并在计划中明确各阶段的工作内容、时间要求和责任人。
2.5 保证金合同的履行期间和索赔处理期间，甲方应向乙方提供一定金额的保证金，作为履行合同和处理索赔的担保。
2.6 合同的变更和解除合同一经签订，任何一方不得单方面变更或解除合同，如确有必要，应经双方协商一致，并按照有关法律法规的规定办理相关手续。
3. 特别条款3.1 工期乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因不可抗力等原因导致工期延期，应事先以书面形式通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
3.2 工程质量乙方应保证工程质量符合国家相关标准和技术规范，如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
3.3 合同违约责任如甲方或乙方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并按照合同约定进行补偿或赔偿。
3.4 争议解决双方如发生合同履行过程中的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
贵州建设工程合同范本
贵州建设工程合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人（或委托代理人）：_____________职务：_____________________________________联系电话：_________________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人（或委托代理人）：_____________职务：_____________________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方需在贵州省____________________地区进行建设工程，乙方具有相应的资质和能力承接该工程，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_________________________1.7 工程价款：_________________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定支付工程款。
2.2 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。
2.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
2.4 甲方应协助乙方处理施工过程中与第三方的纠纷。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准和工程期限完成工程。
贵州建工施工合同范本
贵州建工施工合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________身份证号码/营业执照号码：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：贵州建工集团有限公司地址：______________________联系电话：______________________营业执照号码：______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[详细工程内容，包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模：[工程的具体规模，如建筑面积、层数等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家和地方相关标准及规范的要求，达到[具体质量标准，如合格、优良等]。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更和国家及地方相关标准进行施工，确保工程质量。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此造价为固定总价，包含但不限于人工、材料、设备、运输、管理费、利润、税金等一切费用。
2. 付款方式：合同签订后[具体时间]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]；工程竣工验收合格后[具体时间]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]；剩余工程总造价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后[具体时间]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按时支付工程款项；协助乙方协调与工程相关的各方关系；及时组织工程验收。
贵州建工施工合同范本
贵州建工施工合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，经友好协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程质量标准：_____________________6. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥：______________________）。
2. 工程价款的支付方式：（1）合同签订后____天内，甲方向乙方支付工程总价款的____%作为预付款。
（2）工程进度达到____%时，甲方向乙方支付工程总价款的____%。
（3）工程竣工验收合格后____天内，甲方向乙方支付至工程总价款的____%。
（4）剩余____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后____年内支付。
第三条工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方的有关工程质量标准和规范进行施工，并接受甲方的监督和检查。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程竣工资料，并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在接到乙方通知后____天内组织验收，逾期未验收的，视为工程验收合格。
第四条工程变更1. 施工过程中，如因甲方原因需要变更工程内容、规模或标准的，应提前____天书面通知乙方，并承担由此增加的费用。
2. 因乙方原因需要变更工程内容、规模或标准的，应经甲方书面同意，并承担由此增加的费用。
贵州省建设工程施工合同范本5篇
贵州省建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（发包方）：XXXX有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX-XXXX-XXXX乙方（承包方）：XXXX建筑公司地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号法定代表人：XXXX联系方式：XXXX-XXXX-XXXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXXX有限公司综合办公楼建设施工工程2. 工程地点：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号3. 工程内容：综合办公楼建设施工，包括土建、装饰装修、给排水、电气、暖通等工程。
4. 承包范围：综合办公楼施工图纸范围内的全部内容。
5. 承包方式：包工包料。
6. 工期目标：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，工期XX天。
如遇不可抗力因素或甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币（大写）壹仟万元整，（小写）1000万元。
此价格已包含所有包工包料费用。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币（大写）伍佰万元整，（小写）500万元。
预付款在合同签订后XX日内支付。
（2）进度款：乙方按甲方要求的施工进度进行施工，并定期向甲方提交已完成工程量报告及相应发票，甲方审核确认后，支付合同总价的XX%作为进度款，即人民币（大写）贰佰万元整，（小写）200万元。
进度款按月支付，每月XX日前支付当月进度款。
（3）结算款：工程竣工验收合格并完成结算审计后，甲方支付至结算价的XX%。
即人民币（大写）叁佰万元整，（小写）300万元。
结算款在竣工验收合格后XX个月内支付。
贵州建工施工合同模板
贵州建工施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：贵州建工施工合同模板一、合同背景甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：贵州建工集团有限公司鉴于业主拟进行位于____的项目施工（以下简称“本项目”），经双方友好协商，就本项目的施工事宜达成如下合同条款：二、工程内容和范围1. 工程名称：____2. 工程地点：____3. 工程规模：____4. 工程内容：根据施工图纸及施工说明书所包含的所有内容，包括但不限于土建、安装、装饰、装修、附属设施等。
三、合同价格1. 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。
四、合同工期1. 工期要求：自开工之日起，预计____个月内完成本项目。
2. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期，但承包商应承担因工期延误产生的相关费用。
五、质量标准1. 工程质量：本项目应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到____等次。
2. 质量保修：工程竣工验收合格后，承包商应按合同约定的质量保修期限和保修范围承担质量保修责任。
六、付款方式及进度1. 付款方式：本合同价款采用按工程进度分阶段付款的方式。
2. 付款进度：双方可根据工程实际进度，协商确定各阶段的付款比例和时间。
七、违约责任1. 违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
2. 损失赔偿：一方违反合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 诉讼费用：诉讼费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。
贵州施工合同范本
贵州施工合同范本《贵州省施工合同》甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和内容]4. 工程规模：[具体的工程规模，如建筑面积、长度、高度等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家和贵州省现行的工程施工质量验收规范及标准，达到 [具体的质量等级，如合格、优良等] 标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸、设计变更通知、施工规范及标准进行施工，并接受甲方和监理单位的监督检查。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为：[具体金额，大写和小写] 元。
此造价为固定总价/暂定价，最终结算价以实际完成的工程量和双方约定的计价方式为准。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款，金额为工程总造价的 [百分比] ；（2）工程进度达到 [具体节点] 时，甲方向乙方支付工程进度款，金额为已完成工程量造价的 [百分比] ；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至工程总造价的 [百分比] ；（4）剩余工程总造价的 [百分比] 作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
五、双方责任和义务1. 甲方责任和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与周边单位和居民的关系；（4）组织工程竣工验收。
建设工程施工合同贵州
建设工程施工合同贵州【合同标题】建设工程施工合同（贵州范本）【甲方信息】甲方（建设单位）：_____________地址：_____________________法定代表人：_______________联系电话：_______________【乙方信息】乙方（施工单位）：_____________地址：_____________________法定代表人：_______________资质等级：_______________联系电话：_______________【合同】鉴于甲方拟建设的工程项目需要施工，乙方具备相应的资质和能力进行施工，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程内容：土建工程、安装工程、装修工程等。
二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 总工期：____天三、工程质量乙方必须按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
四、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）________________________元整（￥_________）2. 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
贵州建工施工合同范本
贵州建工施工合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对____________工程进行建设，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程内容：（详细描述工程的具体施工内容）4. 工程承包范围：（明确乙方承担的具体工作范围）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程质量标准执行____________（具体的质量标准），确保工程质量合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后______天内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付合同总价的______%；（3）工程竣工验收合格后______天内，甲方向乙方支付合同总价的______%；（4）剩余合同总价的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水、电等条件；（2）按合同约定支付工程价款；（3）协助乙方办理施工所需的相关手续；（4）对工程质量、进度进行监督和检查。
2. 乙方的权利和义务：（1）按合同约定的质量标准和工期完成工程施工任务；（2）遵守施工现场的管理规定，确保施工安全；（3）接受甲方的监督和检查；（4）负责工程的保修责任。
贵州建工合同模板
贵州建工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：贵州建工合同模板甲方：_______乙方：_______鉴于甲方愿意将其拥有的建设项目承包给乙方施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：_______第二条 合同金额本合同总价款为人民币_______元整（大写：_______元整），其中包含工程款、材料款、人工费、利润等所有费用。
第三条 合同工期3.1 工期自_______年_______月_______日开始，至_______年_______月_______日结束。
3.2 甲方应按合同约定提供施工场地、施工图纸、施工许可证等施工所需的各项手续和资料，确保乙方正常施工。
第四条 质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
4.2 乙方应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。
第五条 付款方式5.1 本合同价款采用_______支付方式，具体支付进度如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
5.2 付款方式为转账支付，账户信息如下：户名：_______账号：_______开户行：_______第六条 违约责任6.1 甲方违反合同规定，导致工程延期、质量问题或者其他损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方违反合同规定，导致工程质量、安全问题或者其他损失的，应承担相应的违约责任。
第七条 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
贵州省建筑施工合同模板
贵州省建筑施工合同模板合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
合作合同是指双方或多方签署以进行投资活动而不另成立法人的文件。
以下是为大家整理的贵州省建筑施工合同模板，供大家参考学习。
建筑施工合同1甲方：________________乙方：_____________现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。
合同条款如下：一，工程位于贵阳市大同区新华电厂。
二，总工程量为___________平方米。
三，工程承包形式为总承包。
四，工程每平方米造价为___________元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五，工程追加20_元的设备调遣费。
六，工程自___________年___________月___________日为开工，至___________年___________月___________日为竣工。
七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求，其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。
九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。
十，乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。
乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。
十一，本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份，自签订之日起生效。
甲方：乙方：________年______月______日建筑施工合同2甲方：______________________________________乙方：________________________甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
贵州省建筑工程施工合同范本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包范围:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日至年月日
1.5工程质量:
1.6合同价款(人民币大写):
第2条甲方工作
2.1 开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
提供施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。
2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。
第3条乙方工程
3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。
(或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。
第4条关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同
意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用第种。
A、固定价格
B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)
第7条关于材料供应的约定
7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，
甲方应支付材料价值 %的保管费。
由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.1 方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
第9条工程停建或缓建
9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。
第10条奖励和违约责任
10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。
第11条保修
11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。
保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。
第12条争议或纠纷处理
12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
第13条其他约定
第13条附则
13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
13.2本合同正本两份，双方各执一份。
副本份，甲方执份，乙方执份。
13.3本合同履行完成后自动终止。
13.4附件资料
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字): 授权代表(签字): 单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
户名: 户名:
帐号: 帐号:
年月日年月日。