地质灾害治理防治工程合同协议书范本
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：
地质灾害防治工程合同
发包人：
设计人：
签订日期：年月日
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担设计任务
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协 作配合，确保地质灾害治理工程质量，经发包人、设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
(2)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);
(3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002);
(4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
(5)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)。
(6)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
(7)《混凝土结构设计规范》(GB50010- 2002);
工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人
所耗工作量向设计人支付返工费。由于发包人原因造成设计人停、窝工，工期顺延。
5.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人
已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该
5.2.4邀请并组织技术专家进行报告评审并承担其费用，协助甲方办理主管部门的备案登记。
第六条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致，签订补充协议, 同等效力
第七条：
其它约定事项：
O
第八条：本合同发生争议，发包人、设计人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解，协
商或调解不成时，发包人、设计人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、设计人未在本合同中约定仲
合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。
522由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质
量合格；若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部设计费用。
5.2.3设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义 务。
元（大写）;评审通过提交设计成果资料后，发包人向设计人付至设计费的80%即
再付万元（大写），工程结束后，发包人向设计人支付剩余费用计元
（大写）。
第五条：发包人、设计人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计任务。
5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返
(8)《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221—2006)
1.7设计人拟投入的勘查工作量：1.8承接方式：一次性包干
第二条：设计人负责向发包人提交设计成果资料份，发包人要求增加的份数另行收费。
第三条：设计工期
本设计工作定于年月日开工，年月日提交成果
资料。
第四条：收费标准及付费方式
本设计费为元（大写）。合同签订后，发包人向设计人支付预付款
阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
5.1.4发包人应保护设计人的投标书、报告书、文件、资料图纸、数据和合理化建议，未经设计
人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项
目。
5.2设计人责任
5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人Leabharlann Baidu任务委托书及技术要求进行设计，按本
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：滑坡治理设计，拟采用抗滑桩治理
1.4设计任务委托文号、日期：
1.5地质灾害设计任务(内容)：①、地质灾害工程勘查、设计；②、地质灾害防治工程实施阶段 环境保护提岀初步设想；③、编制施工设计初步方案；④、编制防治工程预算。
1.6设计人采用的主要技术标准：
(1)《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006);
裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第九条：本合同自发包人、设计人签字盖章后生效；发包人、设计人认为必要时，到项目所在地
工商行政管理部门申请鉴证。发包人、设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式份，发包人_份、设计人份。
地质灾害防治工程合同
发包人：
设计人：
签订日期：年月日
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担设计任务
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协 作配合，确保地质灾害治理工程质量，经发包人、设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
(2)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);
(3)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002);
(4)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
(5)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)。
(6)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001);
(7)《混凝土结构设计规范》(GB50010- 2002);
工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人
所耗工作量向设计人支付返工费。由于发包人原因造成设计人停、窝工，工期顺延。
5.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人
已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该
5.2.4邀请并组织技术专家进行报告评审并承担其费用，协助甲方办理主管部门的备案登记。
第六条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致，签订补充协议, 同等效力
第七条：
其它约定事项：
O
第八条：本合同发生争议，发包人、设计人应及时协商解决，也可由当地行政主管部门调解，协
商或调解不成时，发包人、设计人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、设计人未在本合同中约定仲
合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。
522由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质
量合格；若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部设计费用。
5.2.3设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义 务。
元（大写）;评审通过提交设计成果资料后，发包人向设计人付至设计费的80%即
再付万元（大写），工程结束后，发包人向设计人支付剩余费用计元
（大写）。
第五条：发包人、设计人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计任务。
5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返
(8)《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221—2006)
1.7设计人拟投入的勘查工作量：1.8承接方式：一次性包干
第二条：设计人负责向发包人提交设计成果资料份，发包人要求增加的份数另行收费。
第三条：设计工期
本设计工作定于年月日开工，年月日提交成果
资料。
第四条：收费标准及付费方式
本设计费为元（大写）。合同签订后，发包人向设计人支付预付款
阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
5.1.4发包人应保护设计人的投标书、报告书、文件、资料图纸、数据和合理化建议，未经设计
人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项
目。
5.2设计人责任
5.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人Leabharlann Baidu任务委托书及技术要求进行设计，按本
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：滑坡治理设计，拟采用抗滑桩治理
1.4设计任务委托文号、日期：
1.5地质灾害设计任务(内容)：①、地质灾害工程勘查、设计；②、地质灾害防治工程实施阶段 环境保护提岀初步设想；③、编制施工设计初步方案；④、编制防治工程预算。
1.6设计人采用的主要技术标准：
(1)《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006);
裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第九条：本合同自发包人、设计人签字盖章后生效；发包人、设计人认为必要时，到项目所在地
工商行政管理部门申请鉴证。发包人、设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式份，发包人_份、设计人份。