装饰装修合同纠纷起诉状三篇

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

装饰装修合同纠纷起诉状
民事起诉状
原告:陕西某装饰工程有限公司。

地址:陕西省*市*路*大厦*座*室。

法定代表人:赵某某,职务:总经理。

联系电话:18**********.
第一被告:西安某二手车经销有限公司。

地址:西安市*区*寨*庄*区*号。

法定代表人:宋某,职务:执行董事兼总经理
联系电话:02*-********,18*********。

第二被告:宋某,男,汉族,19**年*月*日出生,住西安市*区*小区*号楼*层*室,身份证号:61****************。

联系电话:13*********,13*********。

诉讼请求:
1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暂计至XX年7月2日);
2、本案诉讼费用由两被告全部承担。

事实与理由:
第二被告系第一被告股东兼法定代表人,XX年6月8日,因第一被告尚在设立之中,故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》,合
同中约定,原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。

依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元,经优惠后的合同造价为120万元,如被告要求增加或减少工程项目,工程总造价相应增减;工人及材料进场一周内,被告支付合同总造价40%,工期过半,再支付合同总造价40%,工程完工7日内,付足到工程总造价的97%。

若出现被告不能按期付工程进度款,供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一,工期相应顺延。

合同签订后,原告按照约定于XX年6月9日正式进场施工,施工过程中,被告就工程设计图纸进行了多次变更,工程于XX年8月20日竣工,第一被告也于XX年8月26日投入营业使用。

该工程合同预算价为120万元,增项部分造价为1135172.7元,减项部分价值为106236元,工程决算总价为2228936.7元。

XX年6月14日至XX年8月20日,第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元,合同期间被告并未按约定支付进度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。

XX年10月,原告向被告直接送达了决算书,被告并未提出异议,原告于XX年6月5日再次向被告邮寄送达了工程总价决算书。

原告多次找两被告要求支付工程款,但两被告均置之不理,不予支付。

基于以上事实,原告认为,在第一被告设立期间,第二被告与原告为建设营业场所而签订的《工程装修承包合同》是双方真实意思表示,该合同合法有效。

被告拒不履行付款义务的行为,属于严重违约。

为维护原告的合法权益,依照相关法律之规定,依法提起诉讼,请求人民法院判如所述。

此致
西安市*区人民法院
具状人:陕西某装饰工程有限公司
年月日
民事起诉状装修合同纠纷
民事起诉状
原告:
被告:
诉讼请求:请求人民法院依法判决:1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;2、被告退还原告已付装修款100000元人民币,被告的经营者以个人财产对10万元承担责任;3、被告承担本案诉讼费。

事实及理由
年8月22日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告平坝区?房屋进行室内装修,工程日期为8月28日至11月18日,签订合同当日原告支付了10万元装修款。

年10月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。

原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在11月21日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定12月20日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。

被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。

此致
?人民法院
具状人:
二零二零年一月十四月
装修合同纠纷起诉状
原告:住所地:法定代表人:被告:住所地:法定代表人:诉讼请求:风险提示:
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。

但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。

虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。

一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元,并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);
二、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由:风险提示:
诉状是个利剑,挑起战争。

如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。

因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。

摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。

讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。

________年____月____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算
工程款。

在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。

合同对如何支付工程款作了约定:
1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;
2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满________年后,一次性付清。

合同中明确约定工程保修期为________年,保修期自竣工验收签字之日起计。

合同签订后,被告支付了____万元的定金。

________年____月____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。

原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。

时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。

原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。

综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。

为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。

此致______人民法院具状人:________年____月____日风险提示:
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。

另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。

附:起诉状副本____份;证据材料副本____份。

相关文档
最新文档