(完整版)建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本.docx
建筑工程施工合同(专用条款)(范本文)
建筑工程施工合同(专用条款)一、合同的签订1.01甲方和乙方在公正的材料下签署本合同，双方共同遵守合同约定的内容。
1.02本合同由甲方提供的工程设计文件作为依据，双方共同确认并签署。
1.03本合同签订后，双方应认真履行各自的义务，并保证达到合同规定的质量、工期和安全要求。
二、工程进度及交付2.01乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
乙方应按计划向甲方提供工程进度报告。
2.02如乙方无故延误工期，甲方有权要求乙方加班或承担延期的损失。
工程完成后，乙方应按照合同约定向甲方交付质量合格的工程，并提供相关的验收报告。
三、质量要求及保修3.01乙方应按照国家相关标准和甲方提供的设计文件要求，保证工程的质量。
3.02工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修期，保修期内，对工程施工中出现的质量问题，乙方应承担修复的责任。
3.03保修期结束后，如工程出现质量问题，乙方仍应承担责任，并按照约定进行修复。
四、支付方式及工程款项4.01 工程款项按照合同约定的方式支付。
4.02甲方应按照工程进展情况支付相应的款项，乙方应向甲方提供相关资料以证明工程进展和完成情况。
工程竣工后，甲方应在合理期限内支付尾款，同时由乙方提供全面的竣工资料。
五、违约责任5.01如一方违约，应向对方支付违约金。
违约金的具体金额及支付方式按照合同约定执行。
5.02如一方违约导致对方出现损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
5.03如一方严重违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担由此产生的一切费用和损失。
六、争议解决6.01 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
6.02如协商未能解决争议，双方可向有关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。
七、其他约定本合同的效力以及未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。
7.02本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7.03本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日终止。
总结。
建设工程施工合同第三部分
建设工程施工合同第三部分一、施工期限和进度安排1. 开工日期：本工程自合同签订之日起30日内开始施工。
2. 竣工日期：自开工之日起计算，工程应在7个月内完成。
3. 进度要求：承包方需按照发包方提供的工程进度计划执行，每月至少完成计划的90%工作量。
4. 延期处理：如因不可抗力或双方共同认可的其他原因导致工程延期，应及时调整工期并在合同中注明。
二、工程质量要求1. 质量标准：所有施工材料和工艺必须符合国家及行业相关标准。
2. 检验程序：工程每完成一个阶段，应进行一次质量检验，由发包方或其委托的第三方机构负责。
3. 不合格处理：如发现质量问题，承包方必须在接到通知后7日内无偿修复至合格标准。
4. 质量保证：工程竣工后，承包方应提供不少于两年的质量保证期。
三、安全生产责任1. 安全规范：承包方在施工期间必须遵守国家的安全生产法规，严格执行安全操作规程。
2. 事故处理：发生安全事故时，承包方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告相关部门。
3. 保险要求：承包方应为所有施工人员投保人身意外伤害险，并为工程项目投保相应的工程保险。
4. 培训与教育：承包方应定期对员工进行安全生产教育和技能培训，提高安全意识和操作技能。
四、环境保护措施1. 环境法规：施工过程中，承包方必须遵守国家和地方的环境保护法律法规。
2. 污染防治：采取有效措施减少施工噪音、粉尘和废弃物的产生，合理处置废弃物。
3. 节能减排：鼓励使用节能材料和设备，优化施工方法，降低能耗。
4. 绿化保护：在施工现场周边设置围挡，尽量减少对周边绿化的影响。
五、变更与索赔管理1. 工程变更：任何一方提出工程变更请求时，应书面通知对方，经双方协商一致后方可实施。
2. 索赔条件：因发包方原因导致工程延期或增加成本时，承包方可提出索赔。
3. 索赔程序：索赔应提供充分证据，并在知悉索赔事件发生后15日内向发包方提出。
4. 索赔解决：双方应通过友好协商解决索赔问题，如协商不成可提交仲裁或法院解决。
(完整版)建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
2．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。
3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。
发包人提供标准、规范的时间：/国内没有相应标准、规范时的约定：/3、图纸3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套3．2发包人对图纸的保密要求：/使用国外图纸的要求及费用承担：/二、双方一般权利和义务4、工程师4．1监理单位委派的工程师姓名：王晓江职务：总监理工程师发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。
4．2发包人派驻的工程师姓名：吕汉亭职务：工程师职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。
4．3不实行监理的，工程师的职权：无5、项目经理姓名：赵军文职务：项目经理6、发包人工作6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书面形式提供承包人⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：应于开工前办理完上述资料，费用由承包人自理。
（完整版）第三部分专用条款（总包专用条款）
（完整版）第三部分专用条款（总包专用条款）第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：⑴. 本合同协议书⑵. 中标通知书⑶. 专用条款⑷. 通用条款⑸. 承包人投标文件及其附件（含承诺函、投标函和投标函附录等）⑹. 招标文件中有关合同条款及附件（含招标评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）⑺.工程建设标准（含招标文件答疑纪要中与此有关的部分）⑻.工程量清单及其说明、图纸（含招标文件答疑纪要中与此有关的部分）⑼.工程报价单或预算书⑽.构成本合同组成部分的其它文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；发包人向承包人提供图纸的数量：四套；发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸目录。
建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同，旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务，规范双方的合作关系。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工，包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。
第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。
2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。
第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项，支付方式为_________________。
2.乙方完成工程后，甲方应及时支付工程的最后尾款。
第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料，包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。
2.甲方提供的工程资料应准确、完整，如有变更应及时通知乙方。
第六条现场配合1.甲方应提供工程现场，并保证施工期间的顺利进行。
2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件，包括但不限于供电、供水、通风等。
第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施，包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。
2.如有特殊安全要求，甲方应提前告知乙方，并共同商定安全措施。
第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求，保证施工质量符合合同约定。
2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备，并按照施工图纸进行施工。
第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工，并保证完成工程的时间节点。
2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系，确保施工过程安全无事故。
2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训，并提供必要的安全防护设施。
第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。
2.如一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任，并负责处理违约问题。
建设工程施工合同专用条款模板7篇
建设工程施工合同专用条款模板7篇篇1一、词语涵义建设工程施工合同专用条款（以下简称“专用条款”）系指结合工程实际，在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，经合同双方协商后，为明确双方权利义务而补充约定的条款。
专用条款涉及工程实施过程中的具体细节、技术要求和双方责任的划分等，是《建设工程施工合同文本（示范文本）》的重要补充。
二、专用条款内容1. 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]2. 合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]合同工期总天数：天。
3. 质量标准工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关标准。
4. 合同价款及支付方式合同价款：人民币[合同价款]元。
支付方式：银行转账。
5. 竣工验收及结算竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。
结算方式：根据合同条款及补充协议，按照实际完成的工程量进行结算。
6. 违约责任甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同价款万分之五的违约金。
乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同价款万分之五的违约金。
同时，乙方需赔偿甲方因此造成的损失。
7. 争议解决争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定事项其他约定事项：包括但不限于以下事项：材料设备供应方式、施工安全措施、文明施工要求等。
具体内容需根据工程实际情况进行补充约定。
三、合同条款的补充与修改专用条款是对《建设工程施工合同文本（示范文本）》的补充和修改。
在遵循《建设工程施工合同文本（示范文本）》的基础上，双方可根据工程实际情况对专用条款进行补充和修改。
补充和修改的内容应明确、具体，并符合法律法规的规定。
补充和修改后的专用条款应作为合同的一部分，具有与合同条款相同的法律效力。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章：总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同，为确保甲方的权益，明确双方的权责，按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，制定本合同。
第二章：工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于：1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装；2. 工程所需的材料采购、运输和保管；3. 工程所需的劳动力组织和管理；4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章：工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元（大写：_______）。
第四章：工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月，自合同签订之日起计算；2. 乙方应制订合理的施工进度计划，并按计划完成施工；3. 如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案，包括：1. 施工队伍和各岗位人员的配置；2. 施工工艺和施工方法；3. 施工现场的布置和管理；4. 安全措施和环境保护措施。
第六章：质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章：支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付；2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请，并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章：合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容，应提前书面通知对方并经双方商议一致；2. 双方变更合同内容时，应签订书面补充协议，并在合同附件中加以记录。
第九章：争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议，应及时友好商议解决，若商议不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释：1. 合同法：中华人民共和国《合同法》2. 工程范围：指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排：规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案：规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准：建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项：指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建筑工程施工合同示范文本专用条款填
建筑工程施工合同示范文本专用条款填下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!建筑工程施工合同示范文本专用条款第一部分：合同概述。
建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
2．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。
3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。
发包人提供标准、规范的时间：/国内没有相应标准、规范时的约定：/3、图纸3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套3．2发包人对图纸的保密要求：/使用国外图纸的要求及费用承担：/二、双方一般权利和义务4、工程师4．1监理单位委派的工程师姓名：王晓江职务：总监理工程师发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。
4．2发包人派驻的工程师姓名：吕汉亭职务：工程师职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。
4．3不实行监理的，工程师的职权：无5、项目经理姓名：赵军文职务：项目经理6、发包人工作6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书面形式提供承包人⑸由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：应于开工前办理完上述资料，费用由承包人自理。
建设工程施工合同(专用条款 第三部分)
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序：2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同使用汉语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：，使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：4.2发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：4.3不实行监理的，工程师的职权：5、项目经理姓名：职务：6、发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与座标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作：发包人协助承包人协调处理与管线业主、沿线单位、居民的相关工作，其费用由发包方承担。
6.2发包人委托承包人办理的工作：7、承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：（8）施工场清洁卫生的要求：（9）双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期8、进度计划8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程师确认的时间：。
建筑施工合同专用条款范本(带)
建筑施工合同专用条款范本甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建筑施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程范围：__________4. 工程面积：__________5. 工程质量：按照国家相关标准和设计文件要求执行。
6. 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。
2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后__日内，甲方支付乙方合同价款的__%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，提交相应阶段的工程量报告，甲方审核无误后，支付至该阶段工程价款的__%。
（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方提交工程结算报告，甲方审核无误后，支付至结算价款的__%。
（4）质保金：工程竣工并验收合格满__年后，甲方支付乙方剩余的__%质保金。
三、工程变更及调整1. 工程变更：在施工过程中，如甲方需对原工程设计进行变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。
因变更导致工程造价增加的，由甲方承担；减少的，退还甲方相应费用。
2. 工期调整：因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求延长工期；因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付甲方违约金，具体金额双方协商确定。
四、工程验收及保修1. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照国家相关标准和设计文件要求进行自检，并通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后__日内组织验收，经验收合格后，双方签订竣工验收报告。
2. 保修：工程竣工验收合格后，乙方按照国家相关规定和合同约定对工程进行保修。
保修期内，因施工质量问题导致的维修费用由乙方承担。
建设工程专用合同条款填写
建设工程专用合同条款填写第一部分：合同基本信息甲方（建设单位）信息：- 名称：_________（全称）- 地址：_________（详细地址）- 法定代表人：_________（姓名）- 联系电话：_________（电话号码）乙方（承包单位）信息：- 名称：_________（全称）- 地址：_________（详细地址）- 法定代表人：_________（姓名）- 资质等级：_________（资质证书编号）- 联系电话：_________（电话号码）第二部分：工程概况- 工程名称：_________- 工程地点：_________- 工程规模：_________（总建筑面积/主要结构等）- 工程内容：_________（具体施工内容）- 工程质量标准：_________（按照国家或行业标准）第三部分：合同金额与支付方式- 合同总价：_________（大写和小写）- 付款方式：_________（分期付款比例、时间节点）- 预付款：_________（金额及支付时间）- 进度款：_________（根据工程进度支付）- 竣工款：_________（工程竣工后的支付条件）第四部分：工期与竣工时间- 开工日期：_________（年/月/日）- 竣工日期：_________（年/月/日）- 施工周期：_________（天数）- 延期责任：_________（如遇不可抗力因素导致延期的责任分配）第五部分：质量保证与验收- 质保期限：_________（起始时间及期限长度）- 验收标准：_________（按照国家或行业标准）- 验收程序：_________（验收的具体步骤和要求）第六部分：违约责任与争议解决- 违约责任：_________（甲乙双方违约时的责任承担）- 争议解决：_________（协商、调解、仲裁或诉讼等方式）第七部分：其他约定事项- 保险责任：_________（工程保险的种类及责任分担）- 变更处理：_________（工程变更的程序和费用处理）- 附加条款：_________（根据实际情况添加的其他必要条款）第八部分：签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同专用条款的示范文本
建设工程施工合同专用条款甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________鉴于甲乙双方在平等自愿的基础上就__________项目（以下简称“本项目”）的施工事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围及内容：__________第二条合同工期2.1 开工日期：__________2.2 竣工日期：__________2.3 总日历天数：__________第三条合同价款与支付方式3.1 合同总价款：人民币（大写）__________3.2 支付方式：(a) 预付款：合同签订后____日内支付合同总价款的____%作为预付款；(b) 进度款：按照工程进度分阶段支付；(c) 最终结算：工程竣工验收合格后____日内完成最终结算。
第四条质量标准4.1 工程质量应达到国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及其他相关规范要求。
4.2 如有特殊要求，应在本条款中明确。
第五条安全生产责任5.1 乙方负责施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。
5.2 发生事故时，乙方应及时报告甲方，并按有关规定处理。
第六条变更与索赔6.1 双方同意，在不影响工程质量的前提下，可以对合同内容进行适当变更。
6.2 因非乙方原因导致工期延误或费用增加，乙方有权提出索赔申请。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，均应承担相应的违约责任。
7.2 违约金按照合同总价款的____%计算。
第八条解决争议的方式8.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项9.1 _________（根据实际情况填写）第十条合同生效及其他10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同专用条款(可编辑).doc
建设工程施工合同专用条款(可编辑)第三部分特殊条款和条件1 、条款和条件的定义和合同文件、合同文件和解释顺序合同文件应相互解释和说明。
除非专用条款和条件(第三部分)中另有约定，构成本合同的文件及解释的优先顺序如下: (合同协议书)(中标通知书)(投标文件及其附件)(合同专用条款)(合同通用条款)(标准、规范及相关技术文件)(图纸)(工程量清单) 项目报价表或预算表关于业主和承包商在履行合同期间进行项目谈判的书面协议或文件应视为合同的组成部分。
、语言和适用法律、标准和规范、本合同除中文外还使用其他语言。
适用的法律法规需要明确表述、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、适用标准、适用标准、规范名称:“建设工程检验评定标准和建设标准”发包人提供标准的时间、规范:中国无相应标准时的约定、规范:、图纸发包人向承包人提出拟提供图纸的日期和数量；1月日前发包人对图纸的四套保密要求；不对外发布图纸的要求和费用；2 、双方的一般权利和义务、监理单位指定的工程师姓名；职位；发包人委托的权限；处理施工相关技术的全部权限、质量、经批准行使的权限发包人名称:发包人指定的工程师姓名、职务、权限、相关工作质量、工程建设过程中遇到的技术问题；无监理工程师权限:、项目经理姓名:陈一武职务:项目经理、业主工作发包人应按照约定的时间和要求完成以下工作: ()施工现场满足施工条件的要求和完成时间:1月前完成装修和施工条件。
()连接水、电、施工所需的电信线路到施工现场的时间、位置和供应要求:施工开始前负责连接()施工现场和公共道路。
开工时间和要求:(1)提供工程地质和地下管线资料的时间:(2)发包人办理施工所需的证明、批准文件的名称和完成时间:质量检验、设计审查、消防、人防、施工许可证等相关证明在开工前办理。
()水准点和坐标控制点检查要求: ()图纸会审和设计交底时间:图纸会审应在开工前完成()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书 ; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要； 3.本合同专用条款 ;4.本合同通用条款 ;5.标准规范及有关技术文件 ;6.图纸 ;7.工程报价单或预算书。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2．1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
2．2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。
3．3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行。
发包人提供标准、规范的时间：/国内没有相应标准、规范时的约定：/3、图纸3．1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套3．2 发包人对图纸的保密要求：/使用国外图纸的要求及费用承担：/二、双方一般权利和义务4、工程师4．1 监理单位委派的工程师姓名：王晓江职务：总监理工程师发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。
4．2 发包人派驻的工程师姓名：吕汉亭职务：工程师职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。
4．3 不实行监理的，工程师的职权：无5、项目经理姓名：赵军文职务：项目经理6、发包人工作6．1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备⑵ 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通⑷ 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书面形式提供承包人⑸ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：应于开工前办理完上述资料，费用由承包人自理。
⑹水准点与坐标控制点交验要求：开工前3天内提供⑺图纸会审和设计交底时间：开工前3天由发包人组织进行⑻ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：/⑼双方约定发包人应做的其他工作：/6．2 发包人委托承包人办理的工作：/7、承包人工作7．1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：⑴ 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /⑵应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应每月18日前向工程师提供当月工程进度统计表（四份）和下月计划，每周一向工程师提供周计划。
如果这些计划引起总体计划的必要调整和变动时，承包人应连同修订的总体计划一并提交。
修订的总体计划应保证合同规定的总工期不变。
⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人须确保所有临时设备、设施在施工期间须满足施工和安全使用要求，并达到建设行政主管部门及相关单位对施工现场规定的要求，费用已含在投标报价中。
⑷向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/⑸需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人收到中标通知书 5 天内，应负责按喀什市有关规定和要求办理完成各项报批手续，包括但不限于施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等。
⑹ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程成品在未竣工验收移交给发包人前，均应由承包方妥善保管，承包人对其防盗、防损、防潮等负责，费用自理。
竣工验收合格后，须完整移交给发包人，并办理相关移交手续。
⑺ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在投标之前，应在勘察设计资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物、领物、名树名木等作进一步的调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在投标报价计划中作出充分的考虑。
应当认为，承包人的投标书中包含现场管线等地下构筑物不明和近建筑物、构筑物、名树名木等对施工影响及费用增加带来的风险。
⑻施工场地清洁卫生的要求：保持整个施工现场及工程整洁，达到竣工使用状态，且承包人应从与交接证书相关清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，包括但不限于：施工场地及临场地内的余土、垃圾、办公及生活临时设施拆除；门窗、玻璃、地面擦扫干净；厕所、厨水和给水管道清理干净、畅通等，做到工完场清，并承担所需的费用。
⑼双方约定承包人应做的其他工作：(a)地下管线的勘:在探开始任何基础工程开挖、钻孔等作业前，承包人须对作业点的地下管线勘察，以探明施工部位是否存在地下管线，勘察的结果报告应报工程师批准。
如果由于承进行有效的勘察而误导施工，并导致任何管线的破坏，则承包人应承担由此造成的一切责自费进行管线修复。
如果根据勘察结果，承包人认为施工部位存在地下管线，应采取人工其他适当的方法，进一步探明管线的类型，必要时应向有关单位和部门进行咨询和查询，寻找管线的所有者。
以上勘察、采取特殊方法进一步探明以及咨询、查询等工作的费用由承担，并应认为已含在投标报价书的有关项目(b)的地报下价管当线中的。
保护：对于已探明的地下管线，承包人应采取适当的措施进行保护，以防止施工对管线的损害，该保护方案应事管线所属部门的同意并取得工程师的批准。
但该同意和批准并不免除承包人的任何责任。
为已含在投标报价书的有关项目的(c)报地价上当地中下。
管线的保护费用：承包(b)人条按实照第施的地下管线保护工作及费用应由承包人承担，并应认为已经包含在报价当中。
如果由于方案不当，或承包人的施工不当导致地下管线的破坏，其责任应由承包人承担，并应由承费立即对管线进行修(d)复赶。
工：承包人必须在发包人规定的工期内完成本合同内容。
必要时组织 3 班轮班作业，当发包人认为有必要再次赶工时，承包人必须调整施工计划，增加人料赶工，保证赶工期并不再索取任何费用。
所发生的赶工费应认为已摊入投标报价书相关单价和合价中(e)。
承包人应做施工现场安全生产及防火工作，并配置相应的灭火器械，确保施工原因造成安全隐患及事件。
三、施工组织设计和工期8、进度计划8．1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前七天内工程师确认的时间：自承包人提交之日起 5 日内8．2 群体工程中有关进度计划的要求：/9、工期延误9．1 双方约定工期顺延的其他情况：若因发包人的原因造成工期拖延，则工期顺延；除此之外，工期延误执行本合同专用条款35.2 条。
四、质量与验收10、隐蔽工程和中间验收10 ．1 双方约定中间验收部位：执行通用条款11、工程试车11.1 试车费用的承担：承包范围内的工程试车按现行国家验收规范要求的内容，费用由承包方承担。
五、安全施工执行通用条款六、合同价款与支付12、合同价款及调整12 ．2 本合同价款采用（1）方式确定。
⑴采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：按谈判时的施工图纸施工。
风险费用计算方法：按自治区文件执行。
风险范围以外合同价款调整方法：无⑵采用可调价格合同，合同价款调整方法：/⑶采用成本加酬金的合同，有关成本和酬金的约定：/12 ．2 双方约定合同价款的其他调整因素：经发包人书面确认的设计变更和经济签证，暂定材料价可予以调整,其调整方式按投标确定的最终取费,单价等执行。
13、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后，发包人向承包人支付预付款，预付款总额的30%扣回工程款的时间、比例：当工程款累计支付 60% 时按比例逐月扣工程预付款（不含暂定费用），第一次扣回5% ，付至90% 时停付，待结算完成后付至 95% ，余 5% 为保修金。
14、工程量确认14 ．1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月 18 日前向发包人提交已完工程量报表15、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：承包人应在每个月末之前，按发包人及工程师批准的格式向工程师提交统计报表，一式六份，详细说明承包人已完工程量及工程进度情况。
七、材料设备供应16、发包人供应材料设备16 ．1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：⑴ 材料设备单价与一览表不符：执行本合同通用条款⑵ 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行本合同通用条款⑶承包人可代为调剂串换的材料：执行本合同通用条款⑷到货地点与一览表不符：执行本合同通用条款⑸供应数量与一览表不符：执行本合同通用条款⑹到货时间与一览表不符：执行本合同通用条款16 ．2 发包人供应材料设备的结算方法：/17、承包人采购材料设备17 、1 承包人采购材料设备的约定：1、按本合同通用条款28第条、招标文件及补疑书、投标承诺、投标书及其附件执行；2、承包人采购的材料设备必须符合设计和国家相关标准要求，并提供生产许可证、产品质量保证书、产地质量证明、产品出场检验合格证，检验报告（检验类别为定期检验，检验项目为全项检，验依据为国家标准必，须提供1 份）、产品说明书产、品样本，对材料设备质量负责。
所有的材料设备进场前，先向发包人提供材料样品或样本，并提前通知发包人确定；3、承包人采购的材料设备必须是全新的，并依据国家标准检验过的4、优承等品；包人采购的所有材料设备必须经发包人、监理工程师共同确认符合国家相关标准后，方可进入施工现场，检验不合格的材料设备不得进入施5工、现承场包；人采购不符合国家标准的材料设备，一经发现必须返工，并且向发包人承担该材料设5倍备预算价的违约金；6、无预算价及招标补疑书中暂定价格的材料设备，若不通过发包人、监理工程师进行招标或询价，承包人就自行采购，价格均由发包人定价。
八、工程变更按合同通用条款执行九、竣工验收与结算按合同通用条款执行18、竣工验收18 ．1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工后提供竣工图肆套，工程技术资料肆套。
18 ．6 中间交工工程的范围和竣工时间：/十、违约、索赔和争议19、违约19 ．1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24 条约定发包人违约应承担的违约责任：执行本合同通用条款本合同通用条款第26 ．4 款约定发包人违约应承担的违约责任：执行本合同通用条款本合同通用条款第33 ．3 款约定发包人违约应承担的违约责任：按喀什地区有关规定执行双方约定的发包人其他违约责任：执行通用条款19 ．2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14 ．2 款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人未按招标文件的阶段工期目标及总工期按时完工，应2万承元担的违违约约责金任，以违此约类金推为，：无上限；发包人可从承包人支付的任何金额中扣除此顶违约金。