输变电工程施工合同示范文本.docx
输变电工程施工合同(1)
××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
输变电合同范本
输变电合同范本甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方需要进行输变电工程的建设，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行输变电工程的建设事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方按照甲方提供的设计方案和施工图纸，负责输变电工程的建设工作，包括但不限于线路架设、变电站建设、设备安装调试等。
1.4 工程期限：自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为________天。
第二条双方权利与义务2.1 甲方的权利与义务：2.1.1 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。
2.1.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.1.3 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。
2.2 乙方的权利与义务：2.2.1 乙方应按照合同约定和甲方要求，保质保量完成工程任务。
2.2.2 乙方应保证施工安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。
2.2.3 乙方应按照甲方的要求提供工程进度报告和相关技术资料。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）________元整（￥________）。
3.2 工程款项支付方式如下：3.2.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%。
3.2.3 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的35%。
3.2.4 余款5%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起一年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后15个工作日内组织验收。
4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应在甲方指定的期限内无偿修复或返工。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期未付款项的千分之五每日。
输变电施工合同模板
输变电施工合同模板甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________合同编号：_________________________签订日期：____年__月__日鉴于甲方需进行输变电工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本输变电施工合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________________________1.2 工程地点：____________________________________1.3 工程内容：____________________________________1.4 工程规模：____________________________________1.5 工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家和行业相关标准及甲方要求，保证工程质量。
2.2 工程质量标准：____________________________________2.3 工程验收标准：____________________________________2.4 工程保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__年。
第三条工程价款3.1 工程总价款：人民币（大写）______________________（￥_______元）。
3.2 价款支付方式：____________________________________3.3 价款支付时间：____________________________________3.4 价款调整：如遇原材料价格波动、政策调整等原因，双方可协商调整工程价款。
第四条工程进度4.1 乙方应根据工程进度计划，合理安排施工。
4.2 工程进度计划：____________________________________4.3 工程进度变更：如遇不可抗力或甲方原因导致工程进度变更，双方应及时协商解决。
输变电工程合同范本
输变电工程合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟委托乙方承担输变电工程的设计、施工、安装及相关服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：包括但不限于输变电线路的设计、施工、安装、调试及验收等。
第二条工程承包范围2.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和设计文件，完成本合同项下的所有工程任务。
2.2 乙方应负责工程所需的材料、设备、工具及人员的组织和管理。
第三条工程质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准，并满足甲方的技术要求。
3.2 乙方应保证工程质量，对工程质量终身负责。
第四条工程期限4.1 工程开工日期：_____________________4.2 工程竣工日期：_____________________4.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，不得无故延误。
第五条工程价款及支付方式5.1 工程总价款为：_____________________5.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：5.2.1 合同签订后____天内支付合同总价款的____%作为预付款；5.2.2 工程进度达到____%时支付____%；5.2.3 工程竣工验收合格后支付至合同总价款的____%；5.2.4 剩余____%作为质保金，在质保期满后____天内支付。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
6.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收，验收合格后双方签署验收报告。
第七条质保期及售后服务7.1 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起____年。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟建设________________（工程名称），并委托乙方进行该工程的施工，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守履行。
一、工程内容及范围本工程包括_______（具体描述工程内容），包括但不限于土建工程、安装工程、调试等，以及相关的输电线路建设和变电站建设项目。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规范执行施工，确保工程质量达到设计要求及相关验收标准。
2. 对于关键工序，应事先通知甲方或其代表到场监督。
3. 若发现质量问题，乙方应及时整改至合格标准。
三、工期要求1. 本工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致无法按期完成，双方应根据实际情况协商调整工期。
四、合同价款本工程总价款为人民币______元。
价款支付方式如下：1. 预付款为合同总价的__%，于签订合同后__日内支付。
2. 进度款项根据实际完成的工程量按月结算。
3. 最终结算在工程验收合格后进行。
五、安全生产乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场安全，防止事故发生。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致后，另行签订补充协议。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
江西某输变电工程施工合同(模板).doc
江西某输变电工程施工合同一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律、法规规定，由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）共同签订的，关于江西某输变电工程施工的合同。
二、合同内容2.1 工程概况•项目名称：江西某输变电工程•工程地点：江西省某市•工程范围：输变电站及配套设施的建设•工程规模：总安装容量xMVA•工期：x天2.2 合同价格本合同总金额为x万元（人民币）。
2.3 工程进度根据甲方要求，乙方应按工程进度进行施工：工程阶段起止日期设备采购x年-x年施工准备x年-x年基础施工x年-x年主体施工x年-x年安装与调试x年-x年试运行与交付x年-x年2.4 施工费用支付方式甲方将按照方式支付工程款项给乙方：•预付款：合同总金额的%作为预付款，于合同签订后天内支付。
•进度款：根据工程进度，甲方将按照约定比例支付相对应的进度款项给乙方。
•竣工验收后，甲方将支付尾款，尾款金额为合同总金额减去预付款和进度款的总和。
2.5 质量控制及验收标准根据国家相关标准和规定，乙方应保证施工工程的质量符合标准：•设备选型符合国家标准和甲方的要求；•施工过程符合施工方案和工程质量验收标准；•工程施工质量符合相关规范和标准。
甲方将根据相关规定对工程质量进行验收，并按照验收结果支付相应款项。
2.6 违约责任•乙方如未按合同约定的工程进度进行施工，甲方有权要求乙方加快施工进度，并要求支付逾期违约金。
•如乙方违反合同约定，导致工程质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方进行整改，并要求承担相应的违约责任。
•如甲方未按合同约定支付款项，甲方应按照《合同法》进行相应赔偿。
三、合同变更和终止3.1 合同变更凡属本合同内容变更，甲、乙双方应签订变更合同书，并由双方代表签字生效，方可执行。
3.2 合同终止•合同终止的情况包括甲方或乙方提前终止、双方协商一致终止或发生不可抗力等情况。
•合同终止后，双方应进行相关结算，并进行相关的返还和赔偿事宜。
输变电工程施工合同范本
输变电工程施工合同范本第一部分合同协议书发包人：某某某承包人：某某某鉴于发包人拟委托承包人承担某某某工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况1.工程名称：某某某2.工程地点：某某某3.工程规模：某某某二、工程承包范围本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于：某某某三、合同工期1.计划开工日期：某某年某月某某日。
2.计划竣工日期：某某年某某月某某日，最终以停电时间为准。
计划工期总日历天数：某某某天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。
四、工程建设目标1.工程质量要求：1.1质量总体要求严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。
安全目标：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：（1）不发生六级及以上人身事件；（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；（4）不发生火灾事故；（5）不发生环境污染事件；（6）不发生负主要责任的一般交通事故；（7）不发生基建信息安全事件；（8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。
3.进度目标：坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。
输电线路工程施工合同三篇
输电线路工程施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输电线路工程施工的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________输电线路工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于输电线路的设计、设备材料采购、施工、调试、验收等。
第二条工程期限2.1 工程的预计开工日期为：____________年____________月____________日。
2.2 工程的预计竣工日期为：____________年____________月____________日。
2.3 工程实际开工日期和竣工日期以双方签订的《工程开工通知书》和《工程竣工验收报告》为准。
第三条工程质量3.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图、技术规范、标准和要求进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程一次性通过验收，达到合格标准。
3.3 乙方应承担因施工原因导致工程质量问题的整改和修复工作。
第四条工程造价及支付4.1 乙方向甲方提交《工程预算书》，甲方审批后双方确认工程造价。
4.2 甲方按照双方确认的工程进度，向乙方支付相应的工程进度款。
4.3 工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方支付剩余的工程款。
4.4 乙方向甲方开具合法的税务发票。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。
5.3 甲方未按照约定的进度支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
变电工程施工合同协议书(3篇)
第1篇甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本变电工程施工项目达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程内容：包括但不限于变电所土建、电气设备安装、调试、试验等。
4. 工程规模：________（根据实际情况填写）二、工程承包范围1. 乙方负责本工程的全部施工工作，包括但不限于：（1）按照甲方提供的施工图纸、技术规范、设计变更等进行施工；（2）负责电气设备、材料的采购、运输、储存、安装、调试和试验；（3）对施工过程中发现的问题进行整改，确保工程质量；（4）负责施工过程中安全生产、文明施工和环境保护工作；（5）按照甲方要求完成施工进度计划，确保工程按期交付。
三、工期及进度1. 工程开工日期：________2. 工程竣工日期：________3. 合同工期总天数：________4. 乙方应按照甲方要求，合理制定施工进度计划，确保工程按期完工。
四、工程质量及标准1. 工程质量应达到国家规定的质量标准，具体质量标准详见施工图纸和技术规范。
2. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。
3. 甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款：________元。
2. 付款方式：（1）开工前支付合同价款的________%作为预付款；（2）工程进度款按实际完成工程量支付，每月支付合同价款的________%；（3）工程竣工验收合格后支付合同价款的________%；（4）保修期满后支付剩余工程款。
六、双方责任和义务1. 甲方责任和义务：（1）负责办理工程所需各项手续，确保工程顺利进行；（2）提供施工图纸、技术规范、设计变更等相关资料；（3）按照合同约定支付工程款；（4）负责施工现场的安全、文明施工和环境保护工作。
输变电工程施工总包合同三篇
输变电工程施工总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将输变电工程施工项目发包给乙方，乙方自愿承揽该项目施工，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________输变电工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于输电线路工程、变电站工程、调试工程、验收工程等。
1.4 工程规模：根据双方确认的工程量清单确定。
第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，上述金额包括工程全部内容的人工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润及风险费用等。
2.2 合同价款支付方式及进度：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（5）工程验收合格并交付使用后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%。
3.1 合同约定的工期为____个月，自开工之日起算。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
3.3 甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商一致，并承担相应的工程延期费用。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应无条件修复，并承担相应费用。
第五条违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
变电站输电工程施工合同
变电站输电工程施工合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于条款：1. 甲方是依法成立的公司，有权进行变电站输电工程的建设和管理。
2. 乙方是具有相应资质的施工企业，有能力按照甲方要求完成变电站输电工程的施工。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在变电站输电工程施工过程中的权利、义务和责任。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如变电站建设、输电线路架设等]4. 工程规模：[工程规模描述]第二条工程期限1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 总工期：[总工期]第三条工程质量1. 工程质量标准：[具体质量标准]2. 验收标准：[验收标准]第四条合同价款1. 合同总价：[总价金额]2. 支付方式：[支付方式，如分期支付、里程碑支付等]3. 支付时间：[支付时间节点]第五条图纸和技术资料1. 图纸提供：甲方应在[时间]前向乙方提供完整的施工图纸。
2. 技术资料：甲方应提供所有必要的技术资料。
第六条甲方责任1. 提供施工条件：甲方应确保施工场地、道路、水电等条件满足施工要求。
2. 协调工作：甲方负责协调与工程相关的外部关系。
第七条乙方责任1. 施工组织：乙方应根据工程需要组织施工力量。
2. 质量保证：乙方应确保工程质量符合合同约定的标准。
第八条安全施工1. 安全管理：乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，制定安全施工措施。
2. 事故处理：乙方应妥善处理施工过程中发生的安全事故。
第九条工程变更1. 变更通知：任何一方提出工程变更，应提前[时间]天书面通知对方。
2. 变更费用：因变更引起的费用增减，双方应协商确定。
第十条工程验收1. 验收申请：乙方应在工程竣工后[时间]天内提交验收申请。
2. 验收结果：甲方应在收到验收申请后[时间]天内完成验收。
第十一条违约责任1. 逾期罚款：如因一方原因导致工程逾期，应支付违约金。
输变电施工合同范本
输变电施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行输变电工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行输变电工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程范围2.1 乙方负责的工程范围包括但不限于：_____________________2.2 工程范围的具体内容和要求详见附件一。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量标准应达到：_____________________3.3 乙方应提供完整的质量保证措施和方案。
第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币（大写）：____________________4.2 工程费用的支付方式为：____________________4.3 工程费用的支付时间表详见附件二。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方要求和合同约定的工程期限完成工程。
5.2 工程进度计划详见附件三。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
6.2 甲方应在接到验收申请后____天内组织验收。
6.3 验收合格后，双方应签署验收报告。
第七条工程保修7.1 乙方对工程提供保修期为工程验收合格之日起____年。
7.2 保修期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第八条违约责任8.1 若甲方未按合同约定支付工程费用，应向乙方支付违约金。
河北输变电工程施工合同示范文本样本
河北XX输变电工程施工协议示范文本河北省电力公司二○○六年二月协议编号：输变电工程施工协议工程名称项目管理单位施工单位签订日期依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本工程施工项目协商一致，签订本协议。
项目管理单位（以下简称“甲方”）施工单位（以下简称“乙方”）第一条工程说明工程名称工程规模工程地点第二条工程项目范围变电安装工程变电建筑工程送电线路工程第三条协议工期开工日期：自年月日开工。
完工日期：至年月日完工，移交生产。
第四条协议价款支付和结算1.协议价款累计金额（小写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元2.支付和结算（1）工程预付款在协议签署后28天内，甲方按协议价款20％支付给乙方。
如甲方不按约定支付预付款时，乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付汇报，甲方收到汇报后仍不能按要求预付，甲方应负担工程延期责任。
（2）工程进度款支付根据施工实际完成阶段性工程量支付，协议价款实施到95%时停止支付，剩下5%作为质保金。
质保金支付于工程投产十二个月后28天内，甲方依据考评结果一次性付清。
（3）工程完工投产后，乙方7天内向甲方提供完工结算汇报及完整工程结算资料，双方根据协议约定协议价款和补充协议为依据，进行工程完工结算。
第五条协议文件适使用方法律及标准1.适使用方法律和法规本协议文件适用国家法律和行政法规及国务院相关部门规章和工程所在地地方法规和规章。
2.适用标准、规范协议条款内标准、规范适用国家标准规范和行业标准规范。
第六条双方义务和责任1.甲方义务和责任（1）甲方应在其实施本协议全部工作中遵守和本协议相关法律、法规，并负担因为其本身违反上述法律、法规和规章责任。
（2）甲方委托监理工程师按协议要求日期前向乙方公布开工令。
（3）甲方应向乙方提供已经有和本协议工程相关水文和地质勘探资料，对资料真实性正确性负责，不对乙方使用上述资料所作分析、判定和推论负责。
输变电工程施工合同协议书范本(范本文)
输变电工程施工合同协议书范本一、协议的背景和目的二、协议的主要内容1.项目概况甲方与乙方共同确定进行输变电工程施工，项目概况如下：–项目名称：–工程地点：–工程规模：–工期要求：2.协议的期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为工程完成验收之日起至保修期满。
3.双方的权利和义务甲方的权利和义务：–提供项目相关的技术资料和施工方案；–协助乙方办理工程施工许可和相关手续；–按照合同约定支付工程款项；–对乙方的施工进度、质量进行监督和检查；–提供必要的技术指导和协助；乙方的权利和义务：–根据甲方提供的技术资料和施工方案进行施工；–保证施工质量符合相关标准和要求；–严格执行施工进度，并按时完成工程；–合理利用施工资源，控制成本；–配合甲方的监督和检查，接受必要的整改；4.工程款项支付方式及进度–工程款项总额为合同金额；–工程款项按照施工进度分期支付，具体支付方式如下：支付阶段支付比例支付时间预付款30%合同签订后15 天工程进展款40%工程完成 50%竣工验收30%工程完成款100%5.延期和变更–若因不可抗力等原因造成工期延迟，双方应及时协商解决，并签署书面变更协议；–对于工程内容的变更，需经双方协商一致后，签署书面变更协议；–变更后的工程款项、进度等应在变更协议中明确。
6.违约责任–若甲方未按合同约定支付工程款项的，乙方有权中止施工，同时甲方应承担违约责任；–若乙方未按合同约定质量和进度完成工程的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并解除合同。
7.保修–工程竣工验收后，乙方应提供工程质量保修期，保修期限为合同约定；–在保修期内，甲方发现施工质量问题的，乙方应及时进行整改或修复。
8.协议的解除和终止–双方一致同意解除合同的，应签署书面解除协议；–若一方明确违反合同约定，经通知后仍未改正的，对方有权解除合同，并要求赔偿；–经法院裁决或仲裁决定，判决解除合同的，应根据法律程序执行。
三、其他条款1.法律适用本协议受法律的管辖，双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，提交相关仲裁机构解决。
2024输变电工程施工合同
2024输变电工程施工合同合同目录第一章：合同总则1.1 合同目的1.2 合同范围1.3 合同效力第二章：合同双方2.1 甲方（发包方）基本信息2.2 乙方（承包方）基本信息2.3 双方权利与义务第三章：工程概况3.1 工程名称3.2 工程地点3.3 工程内容第四章：工程质量与标准4.1 质量标准4.2 质量保证措施4.3 质量验收程序第五章：工程期限5.1 开工日期5.2 竣工日期5.3 工期延误与提前第六章：工程价款与支付6.1 合同价款6.2 预付款6.3 进度款支付6.4 竣工结算第七章：材料与设备7.1 材料供应7.2 设备供应7.3 材料与设备质量要求第八章：安全生产与环境保护8.1 安全生产责任8.2 环境保护措施8.3 事故处理第九章：工程变更与索赔9.1 工程变更9.2 索赔条件9.3 索赔程序第十章：违约责任10.1 违约定义10.2 违约责任10.3 违约金与赔偿第十一章：合同解除与终止11.1 解除条件11.2 终止条件11.3 解除与终止程序第十二章：争议解决12.1 争议解决方式12.2 适用法律12.3 诉讼管辖第十三章：合同生效及其他13.1 合同生效条件13.2 合同份数13.3 附加条款第十四章：签字盖章14.1 签字栏14.2 签订时间14.3 签订地点合同编号：______第一章：合同总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲方（发包方）与乙方（承包方）在输变电工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程的顺利实施和完成。
1.2 合同范围本合同涉及的工程包括但不限于输变电线路的建设、变电站的施工、相关设备的安装调试等。
1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
第二章：合同双方2.1 甲方（发包方）基本信息甲方名称：________甲方地址：________甲方法定代表人：________甲方联系方式：________甲方开户银行及账号：________（注：甲方应提供真实、有效的信息，以便乙方进行工程沟通和资金接收。
输变电工程设计施工合同
输变电工程设计施工合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输变电工程设计施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________输变电工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于输电线路设计、变电站设计、施工图编制、施工指导、设备材料采购、工程验收等。
二、合同金额2.1 本合同的设计施工费用为人民币____元（大写：_________________________元整），其中包括：（1）设计费：人民币____元；（2）施工费：人民币____元；（3）设备材料费：人民币____元；（4）其他费用：人民币____元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内审批。
2.3 乙方应按照甲方审批的预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方同意。
三、合同履行3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成设计施工工作。
3.2 乙方应按照国家和行业标准进行设计施工，确保工程质量。
3.3 乙方应承担工程期间的一切安全责任，确保工程安全无事故。
3.4 甲方应按照合同约定支付设计施工费用，不得无故拖欠。
四、合同验收4.1 工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收报告。
4.2 甲方应按照约定时间组织验收，验收不合格的，乙方应负责整改直至达到验收标准。
五、合同争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________（注：以上合同仅供参考，具体条款请根据实际情况调整，并在签订合同时以实际为准。
输变电工程施工承包合同(1范本)
输变电工程施工承包合同1. 引言本文档为输变电工程施工承包合同的模板，用于明确双方在施工过程中的权利和义务，保障合同的履行和工程的顺利进行。
2. 合同主要条款2.1 合同双方本合同由双方订立：•甲方：[甲方公司名称]•乙方：[乙方公司名称]2.2 工程概况本合同涉及的工程概况如下：•工程名称：[工程名称]•工程地点：[工程地点]•工程范围：[工程范围]2.3 合同价款本合同的价款为人民币[价款金额]，甲方应在工程竣工后[竣工时间]天内支付给乙方。
2.4 工期工程的合同工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
2.5 施工内容根据合同约定，乙方承担施工内容：•[施工内容1]•[施工内容2]•[施工内容3]2.6 付款方式合同价款的支付方式如下：•在合同生效后，甲方应预付工程总价款的[预付款比例]%作为预付款。
•乙方完成工程进度的[进度比例]%后，甲方应支付对应比例的工程款项。
•工程竣工后，甲方应支付最后[尾款比例]%的工程款项。
2.7 材料设备甲方应提供合格的材料设备供乙方使用，乙方应妥善使用和管理，并按照合同约定的质量和数量进行使用。
3. 权利和义务3.1 甲方的权利和义务甲方应按时支付工程款项，并提供合格的材料设备。
甲方有权随时检查工程进展情况，并提出合理的要求。
3.2 乙方的权利和义务乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程的质量和安全。
乙方有权合理要求甲方提供必要的协助和配合，并享有相应的合同价款权益。
3.3 双方的合作双方应保持良好的沟通和合作，共同解决工程施工过程中的问题，并及时通知对方有关施工进展情况的变化。
4. 违约责任4.1 甲方的违约责任甲方未按时支付工程款项或未提供合格的材料设备的，应承担违约责任，并赔偿乙方因此受到的损失。
4.2 乙方的违约责任乙方未按照合同约定完成施工任务或因乙方原因导致工程质量问题的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
5. 不可抗力若因不可抗力因素导致工程无法按期进行或完成的，双方可以协商变更合同约定或解除合同，并互不承担违约责任。
输变电施工合同范本
输变电施工合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟对输变电工程进行施工，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程范围及内容：详细描述输变电工程的具体工作内容。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日三、工程质量标准执行国家及行业相关标准，确保工程质量合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币________元（大写：____________________）。
2. 支付方式：按照约定的进度节点分期支付。
五、双方权利与义务（一）甲方权利义务1. 提供必要的施工条件。
2. 按合同约定支付工程款。
3. 参与工程质量监督等。
（二）乙方权利义务1. 按合同要求进行施工。
2. 确保工程质量和进度。
3. 遵守施工现场管理规定等。
六、工程验收1. 验收标准：按照合同约定的质量标准。
2. 验收程序：双方共同参与验收。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求施工，应承担相应违约责任。
八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同未尽事宜，可另行协商并签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
输变电工程施工合同 (3)(2024精)
输变电工程施工合同 (3)1. 引言2. 合同概述本合同是根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，并参考国家有关规定及标准制定的。
甲方是输变电工程的需求方，乙方是输变电工程的施工方。
3. 工程内容甲方委托乙方进行输变电工程施工，工程内容包括但不限于：•输电线路的架设和敷设；•变电站的设计、建设和调试；•输变电设备的采购、安装和调试；•相关设施的建设和配套工程；•工程验收测试及相关报告的提交。
4. 技术要求甲方要求乙方严格按照国家相关技术标准和规范要求进行施工，确保工程质量和安全。
乙方应提供符合要求的技术方案，甲方进行审核并达成一致后，施工方可实施。
若有必要，乙方应配备相应的专业技术人员和设备。
5. 进度与质量控制乙方应制定详细的工程计划，包括施工进度计划、质量控制计划等，并按照计划进行施工。
乙方应配备足够的施工人员和相关设备，保证工程按时完工，并保证工程质量符合合同约定的标准。
6. 费用与支付方式本工程的费用由甲方支付给乙方。
双方应按照约定的支付方式和支付时间进行交付。
甲方有权对乙方提交的工程进度和质量进行审核，审核合格后方可进行到款。
如有违约情况，受违约方应按照约定支付违约金。
7. 变更与索赔在施工过程中，若因不可抗力或甲方提出合理的变更要求，导致工程内容、范围或工程价格发生变化的，应当及时与甲方协商解决。
甲方对变更或索赔提出的合理要求，乙方应予以配合并及时处理。
8. 保修与维护乙方按照国家有关规定提供工程保修期，在保修期内对因乙方施工引起的故障进行无偿维修。
保修期截至后，乙方可根据约定提供收费维护服务，维护期限由双方协商确定。
9. 合同解除10. 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他条款•本合同自双方代表签字之日起生效，并持续有效至工程完工验收合格并结清费用为止。
•本合同的任何修改或补充应经双方签字确认后生效。
输变电工程安装施工合同
输变电工程安装施工合同甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方拟建设_____(项目名称)输变电工程，乙方具备相关资质并愿意承担该工程的施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____(项目名称)输变电工程。
1.2 工程地点：_____(具体地址)。
1.3 工程内容：包括但不限于变电站的建设、输电线路的架设、电气设备的安装调试等。
1.4 工程规模：_____(详细描述工程规模和主要技术参数)。
第二条施工期限2.1 开工日期：自____年__月__日起。
2.2 竣工日期：至____年__月__日止。
2.3 如遇不可抗力因素影响工期，双方应根据实际情况协商确定延期事宜。
第三条工程造价及付款方式3.1 工程总造价为人民币_____元。
3.2 付款方式：- 预付款：甲方在合同签订后__天内支付工程总造价的__%作为预付款。
- 进度款：根据实际完成的工程量按月结算。
- 竣工款：工程验收合格后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。
第四条质量要求4.1 乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
4.2 对于发现的任何质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的所有费用。
第五条安全生产5.1 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产管理制度，采取有效措施预防安全事故的发生。
5.2 发生任何安全事故，乙方应立即组织救援，并向甲方及有关部门报告。
第六条违约责任6.1 甲乙双方均应严格履行合同义务，任何一方违约均应向守约方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。
6.2 违约金的数额及损失赔偿的范围应根据违约的性质和程度由双方协商或依法解决。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
.附件： 3南网输变电工程施工合同示文本河北省电力公司二○○六年二月合同编号：输变电工程施工合同工程名称项目管理单位施工单位签订日期依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
项目管理单位（以下简称“甲方” ）施工单位（以下简称“乙方” ）第一条工程说明工程名称工程规模工程地点第二条工程项目围变电安装工程变电建筑工程送电线路工程第三条合同工期开工日期：自年月日开工。
竣工日期：至年月日竣工，移交生产。
第四条合同价款支付与结算1.合同价款合计金额（小写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元2.支付与结算（1）工程预付款在合同签订后 28 天，甲方按合同价款的 20 ％支付给乙方。
如甲方不按约定支付预付款时，乙方在约定预付时间10 天后向甲方发出要求预付的报告，甲方收到报告后仍不能按要求预付，甲方应承担工程延期的责任。
（2 ）工程进度款支付按照施工实际完成的阶段性工程量支付，合同价款执行到 95% 时停止支付，剩余的 5% 作为质保金。
质保金支付于工程投产一年后 28 天，甲方根据考核结果一次性付清。
（3 ）工程竣工投产后，乙方 7 天向甲方提供竣工结算报告及完整的工程结算资料，双方按照合同约定的合同价款和补充合同为依据，进行工程竣工结算。
第五条合同文件适用法律及标准1.适用法律和法规本合同文件适用的法律和行政法规及国务院有关部门的规章以及工程所在地的地方法规和规章。
2.适用标准、规合同条款的标准、规适用的标准规和行业的标准规。
第六条双方义务和责任1.甲方的义务和责任（1）甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规，并承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。
（2）甲方委托监理工程师按合同规定的日期前向乙方发布开工令。
（3）甲方应向乙方提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，对资料的真实性准确性负责，不对乙方使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
（4）甲方负责或委托监理工程师在合同规定的期限免费向乙方提供—套施工图纸，并组织图纸会审和设计交底。
（5）甲方应按合同规定支付合同价款。
（6）甲方委托监理工程师负责组织工程的竣工验收工作。
2.乙方的义务和责任（1）乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。
（2）乙方应按合同规定的容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划、统计报表和由乙方负责的施工资料，报送监理工程师审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
工程竣工后及时提交施工图和有关变更、洽商，配合设计院完成竣工图，否则乙方将承担违约责任。
（3 ）乙方应在接到开工通知后及时按照施工组织设计要求，调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度和一级网络计划工期要求完成施工准备工作。
（4）乙方应认真执行监理工程师发出的与合同有关的任何指令，按合同规定的容和时间完成全部承包工作。
（5）乙方应按上级和甲方有关规定及要求进行文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。
（6）乙方应严格按施工图纸和本合同中规定的质量要求完成各项工作，对因自身原因引起的质量问题负责。
（7）乙方应按有关安全规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害，对因自身原因引起的安全问题负责。
（8）乙方应在保质量、保安全的前提条件下，按照合同约定的施工进度要求按期完工，对因自身原因引起的总工期或一级网络计划工期滞后而产生的后果负责。
（9）乙方应采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。
（10 ）乙方应为监理工程师及其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。
（11 ）乙方应根据《省电力公司基建工程管理办法》及时进行各种工程资料的整理、归档工作，并按要求移交甲方。
乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人，工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。
（12 ）乙方应在合同规定的期限完成工地清理，并按期撤离施工设备和剩余材料。
否则，甲方可代其处理。
第七条施工组织设计1.乙方应在接到开工令后一周编制出施工组织设计，并报送监理工程师审批，监理工程师在乙方递交施工组织设计后，通知甲方，并经甲方组织审定、签字批准后正式下发执行。
施工组织设计中的项目经理、项目总工和专职安全员安排一经审查确定，乙方不可随意更换，如需更换必须经甲方同意。
2．乙方编制的二级网络进度计划必须严格控制在监理单位编制的一级网络计划之 ,并应根据工程实际情况对二级网络计划实行动态管理 ; 乙方必须按审批后的施工进度计划组织施工，工程实际进度与一级网络计划不符时，乙方应按监理工程师的要求采取有效措施，并编制赶工措施报告报送监理工程师审批。
第八条工程开工及竣工日期1.因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工，监理工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，并相应地顺延工期 ;因乙方原因不能按合同开工，乙方须以书面的形式提交延期申请，但总工期不得顺延。
2.甲方或监理工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工 ;乙方实施监理工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。
监理工程师未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时未予答复，乙方可自行复工。
3.乙方必须按照约定的日期竣工，因乙方原因不能按照约定的日期竣工，除经甲方同意顺延工期外，乙方应承担违约责任；施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工合同，甲方承担为提前竣工所需追加的费用。
第九条工程质量与检验1.保证贯彻和实施工程主要设计的技术原则及、行业颁发的规程、规；杜绝重大质量事故的发生，保证零缺陷移交生产。
工程施工质量达到评级优良标准，满足《电网公司输变电工程达标投产考核办法（ 2005 版）》的要求。
其考核标准如下：分项、分部工程合格率100 ％；砼强度试验合格率 100 ％；受检焊口无损探伤合格率100 ％；一次设备消缺完成率100 ％；保护及自动装置投入率100 ％；检测仪表投入率 100 ％；远动装置信息齐全正确；单位工程达到优良等级；设备启动投运成功率100 ％。
2．在质量管理方面应执行的规程、规备序号规程、规名称规编号专业注1建设工程质量管理条例建2工程测量规GB50026-93筑 3普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ53-92专 4普通砼用砂质量标准及检验方法JGJ52-92业5混凝土强度检验评定标准GBJ107 －87 6地下工程防水技术规GB50108 －2001.备序号规程、规名称规编号专业注7混凝土质量控制标准GB50164-928火灾自动报警系统施工及验收规GB50166-929建筑地基基础工程施工验收规GB50202 －200210砌体工程施工验收规GB50203 －200211混凝土结构工程施工验收规GB50204 －200212钢结构工程施工验收规GB50205 －200113屋面工程施工验收规GB50207 －200214地下防水工程施及验收规GB50208 －200215建筑地面工程施及验收规GB50209 －200216建筑给水排水及采暖工程施工验收规GB50242 －200217通风及空调工程施工及验收规GB50243 －200218硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175 － 199919混凝土外加剂应用技术规程GB50119-200320混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-9521建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-200222建筑工程冬期施工规程JGJ104-9723建筑基坑支护技术规程JGJ120-9924外墙饰面砖工程施工及验收JGJ126-200025压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规程GB50275-9726建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2002备序号规程、规名称规编号专业注27建筑电气工程施工质量验收规GB50303-200228建筑施工质量验收统一标准GB50300-200129钢筋焊接及验收规程JGJ18-200330火电施工质量检验及评定标准（土建工程篇）31电气装置安装工程低压电气施工及验收规GB50254 －9632电气装置安装工程电缆线路施工及验收规GB50168-9233电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验34GB50169-92收规电35电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91气36电气装置安装工程高压电气施工及验收规程GBJ147-90专 37电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规程GBJ148-90业 38电气装置安装工程母线装置施工及验收规程GBJ149-90 39电力设备交接和预防性规程2002 版DL/T5161.1~17-40电气装置安装工程质量检验及评定规程0241钢芯铝铰线GB/T3428-9742跨越电力线路架线施工规程其43建设工程文件归档整理规GB/T50328-2001它44建设工程监理规GB50319-2000备序号规程、规名称规编号专业注45建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-200346建设工程监理规程DBJ01-41-200247电力建设工程质量管理（质量监督检查典型大纲）48110kV 及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T782-200149电网公司输变电工程达标投产考核办法2005 版以上如与及电网公司现行标准不符按最新标准执行。
3.乙方应建立和健全质量保证体系，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度，按本合同约定的质量标准，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录。
施工中出现工程质量问题，必须无偿返工，增加的费用和工期延误由乙方负责。
4.乙方应认真按照标准、规和设计图纸要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受监理工程师的检查检验。
工程质量达不到约定标准的部分，监理工程师可要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。
5.对于隐蔽工程，乙方应在隐蔽前24 小时通知监理工程师验收，监理工程师在验评记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。
对于较关键性的隐蔽工程，监理工程师还应提前通知工程质量监督机构进行检查，并做好记录。
中间验收部位，乙方进行自检经三级检验合格后且资料完备，向监理工程师提出书面验收报告，经监理工程师复查，并在验评记录上签字后，乙方方可继续施工。