消防劳务分包合同模板
消防劳务合同5篇
消防劳务合同5篇通过合同的签署，双方可以建立起长期合作的基础，实现共赢，合同的签订可以确保劳动者的个人隐私和信息安全得到保护，下面是作者为您分享的消防劳务合同5篇，感谢您的参阅。
消防劳务合同篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将#消防工程承包给乙方施工安装。
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合土木工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，经双方协商一致，达成如下合同条款。
一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容，按图纸预埋、安装，直到该项目消防工程竣工验收。
四、承包方式：包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。
1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。
由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量，乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。
2、本工程采用包工的方式，施工所需机械设备和工具由乙方负责，甲方负责机械设备所需的耗材。
根据现场情况，安装期间甲方需提供脚手架6套。
五、工程期限：依据建设单位工期为准，配合土建、装修工程同步进行。
六、工程质量：乙方应认真施工、确保工程质量，如因乙方不按规范施工或操作失误，造成的工程质量问题，返工费用损失由乙方自行承担，因乙方在施工过程中出现质量问题，甲方提出整改意见，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同和下达处罚通知单，从工程进度款中扣除。
七、设备材料供应：1、乙方进场施工，甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输，费用由甲方承担。
2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责，预埋未到位由乙方负责。
3、材料及时到位，乙方提前一周报表，甲方七天到位，如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。
八、用于甲方提供的材料质量问题，所造成的施工质量问题由甲方负责。
九、工程款支付：1、工程款支付方式：乙方签订合同后人员进场施工，一周后甲方预付【】生活费。
(完整)消防劳务分包合同
(完整)消防劳务分包合同合同协议一、合同背景甲方拟委托乙方提供消防劳务分包服务，具体工作内容和任务、工期、报酬以及其他相关事项，双方确认如下二、合同内容2.1 工作内容及任务乙方应根据甲方要求，按照合同约定提供消防劳务分包服务，具体服务内容包括但不限于提供消防安全策划方案提供消防设备的安装、维护和保养提供员工消防培训提供消防演练协助甲方处理消防事故等。
2.2 工期本合同的工期为年月日至年月日。
期满后，若甲方与乙方双方无异议，可继续延长合同期限。
2.3 工作报酬乙方为提供消防劳务分包服务，甲方应按照约定支付相应的工作报酬。
具体报酬金额为，以人民币计，双方一致确认。
2.4 工作要求遵守国家相关法律法规，确保工作合法合规严格按照甲方的要求进行工作，保证服务的质量和效果提供真实的材料和数据，确保工作的准确性和可靠性保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
2.5 返工和维修如乙方提供的消防劳务分包服务存在质量问题、未完成或未按照约定完成工作任务的，甲方有权要求乙方重新进行返工或维修，乙方应积极响应并按时完成。
三、保密条款双方对于本合同中涉及的商业秘密及保密信息，包括但不限于技术、商业计划、财务数据等，保持严格保密，并不得向任何第三方披露。
如因一方的过失造成保密信息泄露，泄露方应承担相应法律责任。
四、违约责任4.1 如甲方或乙方自愿解除本合同，应提前个月书面通知对方，并承担相应的解约责任。
4.2 若甲方或乙方违约，未按照约定的工作内容、工期或报酬进行履行，违约方应向守约方支付违约金。
违约金的具体金额为合同金额的%，双方一致确认。
4.3 若因不可抗力导致合同无法履行，一方应及时通知对方，并提供相关的不可抗力证明文件。
不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、罢工等。
五、其他条款5.1 合同解释本合同一式双份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
如对本合同的解释及履行发生争议，双方应友好协商解决协商不成时，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
消防劳务合同范本5篇
消防劳务合同范本5篇消防劳务合同范本5篇在不断进步的社会中，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么合同要怎么拟定想必这让大家都很苦恼吧，以下小编在这给大家整理了一些消防劳务合同范本，希望对大家有帮助!消防劳务合同范本1甲方(劳务发包方)：乙方(劳务承包方)：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程名称：工程内容：二、承包价格1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。
具体单价如下：箱体规格：1600_700_240，单价：450元/只2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。
具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。
具体单价如下：探头单价：70元/只4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。
共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。
具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。
消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。
三、付款方式1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。
消防劳务分包合同范本
施工企业大量使用劳务分包队伍是大势所趋。
那末消防劳务分包合同又是怎样写的呢?以下是在 WTT 小雅为大家整理的消防劳务分包合同范文，感谢您的阅读。
消防劳务分包合同范文一发包人(全称) (以下简称甲方)承包人(全称) (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工商议一致，订立本合同。
第一条：工程概况工程名称： ______________________________________ 工程地点：______________________________________工程内容： ______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、自动报警系统;4、通风排烟系统;5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。
施工范围包括以下项目：1、管道穿墙穿板补洞;2、消火栓箱洞口补洞;3、室外管沟土方开挖回填;4、高空搭设脚手架;5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;6、积极做好工程过程中的工程签证;5、做好消防竣工资料的采集、整理、编排。
提供标准版面的消防验收资料。
第二条：合同工期20xx 年 03 月 10 日--20xx 年___月___ 日 (具体以现场甲方定的工期为准)。
第三条：工程质量1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。
2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。
第四条：工程价款1、本工程人工费报价如下：①消防喷淋管道②消火栓箱③自动报警系统④自动报警预埋⑤桥架⑥消防水泵房⑦风管制作安装⑧通风设备吊装⑨换气扇安装以上①-⑨项人工费总价为大写：2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的_____ ℅计取。
3、工程人工费预付款为合同总价的_____%第五条：付款方式1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后_____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写： _______________ 元)，乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。
消防水劳务分包合同7篇
消防水劳务分包合同7篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方消防水劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________消防水工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于消防水系统安装、调试、维护等。
二、分包范围乙方按照甲方要求，承担以下消防水劳务分包工作：1. 消防水系统的安装、调试。
2. 消防设施的维护、保养。
3. 消防水系统的检测、评估。
4. 甲方交办的其他消防水相关任务。
三、合同工期1. 本工程分包期限自合同签订之日起至工程完工并验收合格为止。
2. 乙方应按照甲方要求的工期完成分包工作，如遇特殊情况需及时与甲方沟通，共同协商解决。
四、合同价格及支付方式1. 本工程分包总价为人民币_____元（大写：_____元整）。
2. 支付方式：甲方按照实际完成工程量，结合合同约定价格，按月支付乙方劳务费用。
具体支付细节在双方另行签订的支付协议中约定。
五、质量标准及验收方法1. 乙方应按照国家和地方现行消防水工程相关规范、标准进行施工。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收，并通知甲方进行验收。
验收标准、方法和程序按照相关法规、规范执行。
3. 甲方初步验收合格后，报请相关部门进行最终验收。
最终验收合格后方可视为工程完成。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求及其他必要资料。
2. 甲方负责现场协调和管理，确保施工进度与质量。
3. 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。
七、乙方责任1. 乙方应按照合同约定完成分包工作，确保工程质量和进度。
2. 乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施。
3. 乙方应对所承包的工程内容承担保修责任，保修期按国家相关规定执行。
八、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成分包工作，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
消防工程劳务分包的合同
消防工程劳务分包的合同消防工程劳务分包的合同1发包方：____________________（简称甲方）承包方：____________________（简称乙方）甲方委托乙方承担的消防系统施工，为确保工程顺利完成，明确双方责任，加强合作。
经双方协商订合同如下：一、工程名称地点：二、工程承包方式：包工包料；（包验收合格）三、工程承包范围：室内消火栓系统、室内报警系统（不含灭火器及外围消防外管，外围报警联动工程量报价）四、工程包干总价：人民币（大写）__________（小写）￥__________元；按工程进度支付现金。
五、付款方式：施工主材料进场，工人施工一周后，甲方首付乙方工程总款的15%￥__________元整），乙方将厂区内每单栋的水系统及报警系统工程量安装施工完毕，甲方向乙方支付单栋工程总款的40%；工程验收合格，取得消防验收合格意见书后，甲方再付乙方工程总款的95%；（￥ __________元整），余款为工程总款的.3%（￥__________元整），留作质保金，质保期为壹年，以取得消防验收合格意见书之日算起。
待质保期满后，甲方一星期内一次性付清全部余款。
六、双方责任：甲方责任1、甲方要为工程顺利进行创造条件，并提供作业用水、用电、材料库。
2、甲方应及时提供消防报审、验收所需的资料，以保证工程及时审批及验收。
如因甲方不能及时提供报审、验收所需资料造成的一切损失由甲方负责。
3、甲方提供蓝图（3套）组织乙方及有关部门进行图纸会审，向乙方进行设计交底，整理图纸会审和设计交底纪要。
4、协调处理各施工单位间关系，确保施工顺利进行。
5、甲方应及时按合同付款，保证工程的顺利进行。
乙方责任1、向甲方提供月度工程进度计划及相关统计报表和工程事故报告。
严格按甲方安排的工程工期进行施工，保证工程如期完工。
2、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏和警卫等。
如乙方未履行责任造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
2023年消防安装工程劳务分包协议经典版(四篇)
消防安装工程劳务分包协议经典版（以下简称甲方）（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：杨寿镇小区杆线工程工程地点：杨寿镇开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日质量等级：优良工作内容：1、新立12米电杆7根，架设120导线4*7档;2、敷设4*120电缆一根，4*50电缆7根，安装电缆分支箱6台，沿墙敷设50导线4*100米;合同价款：¥180000元，大写：拾捌万圆整双方义务1、甲方负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督、检查和验收。
2、甲方负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
3、甲方负责按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施，保证施工需要。
4、甲方负责向乙方支付合同价款。
5、甲方负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
6、乙方应对本合同劳务分包范围内的工作质量向甲方负责，提供具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
7、乙方应加强工作人员安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;按照甲方工作安排，投入足够的人力保证工期;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故造成的损失。
8、乙方应自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其有效证件及作业人员的持证上岗情况。
9、乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
消防安装工程劳务分包协议范本(6篇)
消防安装工程劳务分包协议范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、结构类型：四、层数：五、建筑面积：按实际面积计算第二条承包方式本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。
按建筑面积元/平方米计算。
（包括人工费及施工辅材、中小型机械等）。
建筑面积按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。
第三条承包范围按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：一、电气工程1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。
2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。
3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。
二、水暖工程1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。
2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。
3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。
4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。
5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。
6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。
三、其它部分临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。
现场安装材料棚的搭拆。
消防工程劳务分包简单合同范本
消防工程劳务分包简单合同范本甲方（发包方）：公司名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（分包方）：公司名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行消防工程项目的施工，乙方具备相关劳务施工能力和资质，双方经友好协商，就消防工程劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程规模：＿____二、劳务分包范围乙方负责以下消防工程劳务工作：1、消防水系统的安装与调试，包括消火栓系统、自动喷水灭火系统等。
2、消防电系统的安装与调试，包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统等。
3、防烟排烟系统的安装。
4、消防设备的安装与调试，如消防泵、风机等。
三、工期要求1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天四、工程质量标准1、本工程质量标准按照国家及地方现行的消防工程施工及验收规范执行，确保工程质量合格。
2、乙方应严格按照施工图纸、设计变更及相关技术交底进行施工，确保施工质量符合要求。
五、合同价款及支付方式1、本合同劳务分包价款为固定总价人民币：＿____元（大写：＿____）。
2、支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付合同总价的_____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的_____%；（4）剩余合同总价的_____%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题一次性无息支付。
六、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1、向乙方提供施工图纸、技术交底等相关文件资料。
2、协调施工现场各方关系，为乙方创造良好的施工条件。
3、按合同约定及时支付劳务分包价款。
4、组织工程竣工验收。
（二）乙方责任与义务1、严格按照施工图纸、技术交底及相关规范进行施工，确保工程质量和工期。
消防劳务分包合同样板
甲方（工程承包人）： [甲方全称]乙方（劳务分包人）： [乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方在友好协商的基础上，就甲方委托乙方进行消防劳务分包事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体工程地址]1.3 工程内容：包括但不限于消防管道安装、消防设施调试、消防设备安装、消防系统检测等。
第二条劳务分包范围2.1 乙方负责完成甲方指定消防工程范围内的所有劳务工作，包括但不限于：- 消防管道的安装、调试；- 消防设备的安装、调试；- 消防系统的检测；- 其他与消防工程相关的劳务工作。
第三条分包工程期限3.1 开始工作日期：[具体日期]3.2 结束工作日期：[具体日期]3.3 总日历工作天数：[具体天数]第四条质量标准4.1 乙方施工必须严格按照国家现行有关消防工程的相关规范、标准和设计要求进行，确保工程质量达到合格标准。
4.2 乙方应定期对施工质量进行自检，并接受甲方及相关部门的监督检查。
第五条工程价款及支付方式5.1 工程总价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
5.2 甲方按以下方式进行支付：- 预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价款的[百分比]%作为预付款；- 进度款：按工程进度支付，每月支付[百分比]%；- 结算款：工程验收合格后30日内，甲方支付剩余款项；- 逾期付款违约金：逾期付款按每日[百分比]%支付违约金。
第六条甲方义务6.1 甲方负责提供工程所需的施工图纸、技术资料等；6.2 甲方负责协调解决施工过程中与相关单位的配合问题；6.3 甲方负责按照合同约定支付工程款。
第七条乙方义务7.1 乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成消防劳务分包工作；7.2 乙方负责施工过程中的人员、设备、材料的安全；7.3 乙方负责办理施工过程中所需的各项证件、手续。
消防工程劳务分包合同
消防工程劳务分包合同甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方已获得某消防工程的总承包权，现将部分劳务工作分包给乙方，双方本着平等互利的原则，经过充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条分包范围及工作内容2.1 乙方负责的劳务分包范围为：_____________________2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，完成以下工作内容：2.2.1 消防设施安装2.2.2 消防系统调试2.2.3 消防设施维护2.2.4 其他甲方指定的工作内容第三条质量要求3.1 乙方应保证所完成的工作质量符合国家及行业相关标准。
3.2 乙方应按照甲方的要求，对施工过程中发现的质量问题及时进行整改。
第四条安全生产4.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
4.2 乙方应采取必要的安全防护措施，防止施工过程中发生安全事故。
第五条工程进度5.1 乙方应按照合同约定的工程期限，合理安排施工进度。
5.2 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商解决。
第六条劳务报酬6.1 劳务报酬的计算方式为：_____________________6.2 甲方应按照合同约定的付款方式，按时支付乙方劳务报酬。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约责任的具体内容，双方可另行协商确定。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决。
消防工程分包合同范本(5篇)
消防工程分包合同范本承包人(全称)：（以下简称甲方）分包人(全称)：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额：大写：人民币小写：元。
三、工期开工日期：本分包工程定于____年____月____日开工;竣工日期：本分包工程定于____年____月____日竣工;合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间：____年____月____日;合同订立地点：本合同双方约定后生效。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日消防工程分包合同范本（二）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规和规章等文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在建筑安装工程包工合同中的权力、义务和经济责任。
消防劳务分包合同范本
消防劳务分包合同范本甲方：（委托方）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：乙方：（承包方）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：鉴于甲、乙双方本着合作、互利的原则，就甲方的消防劳务项目进行分包合作，经双方友好协商，达成以下合同：第一条合同项目1.1 甲方以自身所需消防劳务为基础，委托乙方进行分包施工，具体项目包括（列出具体项目）。
第二条合同价款和支付方式2.1 乙方完成分包工程后，甲方向乙方支付合同价款为人民币（大写）（小写）。
2.2 合同价款由甲方按以下方式支付给乙方（选择适用并填入具体方式）：（1）一次性支付：甲方在接受乙方分包工程完工后，以现金/银行转账等方式一次性支付合同价款；（2）按进度支付：甲方将支付合同价款分多次按工程进展情况支付给乙方，具体支付方式及时间节点需另行协商确定。
第三条工程质量和期限要求3.1 乙方必须按照相关法律法规和技术标准，保证分包工程质量符合国家规定，并承担因工程质量问题导致的相关责任。
3.2 分包工程具体竣工时间为（填入具体日期）。
乙方必须按照合同约定的时间节点按时完成工程，并确保工程竣工时达到甲方要求的质量标准。
第四条保证金4.1 乙方应在本合同签订后的（具体日期）前，向甲方支付人民币（大写）（小写）作为保证金。
4.2 在甲方认可乙方完工后，甲方将返还乙方支付的保证金，或者双方协商决定将其抵扣于其他应付款项。
第五条违约责任5.1 如乙方未按时、不按要求完成分包工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
具体违约金金额为人民币（大写）（小写）。
5.2 乙方未能按照合同约定提供合格的消防劳务，导致相关事故的，乙方须承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
第六条争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商无果，可向双方所在地人民法院提起诉讼。
第七条合同变更和解除7.1 任何一方未经另一方书面同意，不得单方面变更或解除本合同。
7.2 若因不可抗力等原因，导致无法履行本合同，双方应及时协商解决办法。
建筑消防工程劳务分包合同书
建筑消防工程劳务分包合同书合同编号：XXXX-XXXX甲方：（以下简称“总包方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“劳务方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方为承建某建筑项目，在施工过程中需要进行消防工程施工，为确保项目的顺利进行和安全施工，双方按照平等、自愿的原则，经友好协商，达成本劳务分包合同，共同遵守并履行以下条款：一、工程概况1.1 项目名称：1.2 工程地点：1.3 总包工期：1.4 分包工期：1.5 工程范围：二、劳务分包工作内容2.1 劳务方应按照相关法律法规和技术标准的要求，负责完成以下消防工程劳务分包工作：a) 安装消防设备并进行功能调试；b) 布置消防管线，进行连接和安装消防喷淋、灭火器等设备；c) 安装消防报警系统，进行调试和联动测试；d) 提供消防工程相关材料，并负责仓储、运输和保管；e) 协助消防设备的验收和竣工备案报告的编制。
2.2 劳务方应按照相关规范，配备合格的技术人员，确保工作质量和安全。
三、工程报价和支付方式3.1 劳务方提交报价单后，总包方对报价进行审核确认，以合同附件一的报价为准。
3.2 除非另有书面约定，劳务方应按以下方式收取分包费用：a) 预付款：XX%的总价款，于合同签订后3个工作日内支付给劳务方；b) 进度款：按照工程进度支付，每完成一定工程量，总包方按照合同附件二的比例支付给劳务方；c) 终付款：劳务方完成全部工程并经总包方验收合格后，总包方支付剩余的XX%的总价款。
四、合同履行期限4.1 本合同自双方签字之日起生效，至劳务方完成所有分包工作并经总包方验收合格之日止。
4.2 如因不可抗力因素影响工程进度，应及时通知对方并协商解决办法。
五、质量保证和验收标准5.1 劳务方应按照国家规定的相关标准和技术要求进行工程施工，确保工程质量符合相关法律法规的要求。
5.2 劳务方应配合总包方进行工程的定期和随机检验验收工作，如发现不合格的情况，劳务方应及时进行整改。
消防水劳务分包合同4篇
消防水劳务分包合同4篇篇1消防水劳务分包合同一、合同双方甲方：（委托方）姓名/单位：___________地址：___________电话：___________传真：___________联系人：___________乙方：（分包方）姓名/单位：___________地址：___________电话：___________传真：___________联系人：___________二、合同内容1. 项目名称：消防水劳务分包合同2. 项目内容：乙方承担甲方消防水工程的劳务分包服务，包括但不限于消防水管道安装、维修、更换等工作。
3. 项目地点：___________4. 项目工期：从合同签订之日起至___________止，共计___________天。
5. 工作内容和要求：乙方负责根据甲方的要求和设计图纸进行消防水工程的劳务分包服务，保证工程质量符合相关标准和规定。
6. 技术要求：乙方应具备相关的消防水工程施工资质和技术经验，保证施工过程中不损坏周围设施和环境。
7. 价格和支付方式：甲方根据工程实际情况和完成情况支付乙方工程款，具体金额和支付方式另行协商确定。
8. 违约责任：若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
9. 其他约定事项：双方协商一致的其他事项。
三、合同生效及变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
2. 任何变更、解释及补充事宜应经双方协商一致并签署书面协议方为有效。
以上为消防水劳务分包合同的内容，双方应履行合同约定，确保工程顺利完成并符合相关标准和要求。
如有违约行为，应按合同规定承担相应责任。
希望双方能够真诚合作，共同推动消防水工程项目的顺利进行。
篇2消防水劳务分包合同一、甲方：（甲方单位全称、地址、法人代表或委托代理人）乙方：（乙方单位全称、地址、法人代表或委托代理人）鉴于：为了保障消防设施的正常运行，确保人员生命财产安全，甲方委托乙方承担消防水劳务分包工程，双方经友好协商，达成如下协议：二、工程范围及内容1. 消防水系统的安装、维护、修理和保养工作；2. 消防用水管道及相关设施的清洗、检测、消毒等工作；3. 消防水池、消火栓、喷淋系统的检修和保养工作；4. 消防泵房的管理和维护工作；5. 其他与消防水系统相关的工作。
消防施工分包合同范本
消防施工分包合同范本消防施工分包合同范文一发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：一、甲方将鄂尔多斯市体检中心的消防给水系统工程(自动喷淋和消防栓系统)承包给乙方施工(包工不包料)。
乙方应按甲方的要求按时保质、保量完成施工任务。
二、甲方承包给乙方的工程施工费按消防给水系统的喷淋头数量和消火栓数量确定，每个喷头施工费为元，每个消火栓的施工费为元。
消防泵房、消防水泵接合器、消防水箱的安装施工费另算。
三、施工费支付方式：甲方按乙方施工进度按月支付乙方施工费用的70%.剩余施工费工程结束消防验收合格后支付。
甲方扣留乙方施工费的5%作为质量保修金，保修期为一年;保修期满，无质量问题，甲方将质量保修金一次付清给乙方。
四、甲方承包给乙方的消防工程，乙方必须按照施工图纸进行施工。
遇到有关技术问题或与其文工种的协调问题以及与监理的协调问题等，由乙方负责解决和协调，甲方给予协助。
五、乙方在施工前，应按施工图纸将施工所需的原材料和施工工具的种类和数量以清单的形式提供给甲方，以便于甲方进行计划和采购。
六、甲方应按照乙方提供必要的施工原材料;乙方应将甲方提供的原材料妥善使用和保管，不得浪费、损坏和丢失。
七、乙方每天施工结束后(中午、晚间及工程结束)，应及时清理施工现场，将剩余原材料存放到存放地点妥善保管。
乙方由于种种原因造成原材料浪费、损坏及丢失等(包括火灾等造成的损坏)，乙方应向甲方按价赔偿或甲方扣除乙方施工费。
八、乙方施工人员的人身保险应由乙方负责购买;乙方的施工人员在施工过程中或施工以外的时间造成的人身伤害(包括自身以及造成他人)及其它事故等，均由乙方负责解决和处理(包括医疗和赔偿以及事故处理等)，甲方概不负责。
九、乙方必须服从甲方和建设单位的领导和指挥，按照要求统一施工，统一生活及安全、防护。
十、未尽事宜由甲乙双方协商解决。
十一、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方签字：乙方签字：年月日年月日消防施工分包合同范文二甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同》的规定，就__工程火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统工程，经双方协商，达成以下协议：第一条：施工内容__工程火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统施工图纸内的所有内容。
消防工程劳务承包合同范文3篇
消防工程劳务承包合同范文3篇消防工程在建筑物预防火灾和减少火灾危害方面发挥关键作用。
消防工程劳务承包合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的消防工程劳务承包合同范文，感谢您的阅读。
消防工程劳务承包合同范文1甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、 B7#、B8#、B9#楼及地下室二、工程地点及规模：九峰王家店三、承包内容及范围：1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。
因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买安装使用。
如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。
各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价：甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。
乙方每延误一天罚款500元。
因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
消防劳务公司分包合同范本
消防劳务公司分包合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将消防劳务分包给乙方进行施工的事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：________消防工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于消防栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、通风排烟系统等消防设施的安装、调试和验收工作。
第二条合同工期本工程的合同工期为____年__月__日至____年__月__日，具体以甲方确定的工期为准。
第三条工程质量3.1 乙方必须按照消防工程施工图纸、设计文件及有关规范规定进行施工。
3.2 乙方在施工过程中，应确保工程质量符合国家及行业相关标准，如有不合格之处，乙方应立即进行整改，直至符合要求。
第四条工程价款4.1 乙方向甲方提供的消防劳务费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。
4.2 甲方支付劳务费用的期限和方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方劳务费用的50%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的50%劳务费用。
第五条劳务人员管理5.1 乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员，并保证劳务人员的人身安全和施工安全。
5.2 乙方应负责劳务人员的工资、福利、保险等一切人事管理事项，与劳务人员发生的任何劳动争议和纠纷，由乙方负责解决。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。
6.2 甲方未按照约定时间支付劳务费用，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。
第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
消防系统劳务分包合同
消防系统劳务分包合同1. 合同背景甲方拥有一份位于地点的建筑名称建筑物，需要进行消防系统的安装和维护工作。
乙方具备从事消防系统劳务分包的资质和技术实力。
为了明确双方的权益和责任，特订立本合同。
2. 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间关于消防系统劳务分包的权责，并就分包项目、作业时间、费用支付等方面达成一致，以确保合作顺利进行。
3. 分包项目设计与施工：乙方将负责消防系统的设计与施工，包括灭火器、排烟系统、喷淋系统等设备的安装和调试。
定期维护：乙方将承担消防系统的定期维护工作，包括设备巡检、保养、维修等。
应急响应：乙方将提供应急响应服务，包括火警报警处理、紧急维修等。
4. 作业时间乙方将按照双方商定的时间安排进行消防系统劳务的进行。
作业时间从本合同签署之日起生效，有效期为天数天，双方可以根据实际情况协商决定延长或终止合同。
5. 费用支付设计与施工阶段：甲方将按照分期支付方式向乙方支付设计与施工费用。
分期支付的次数和金额将在项目启动前双方商定，并写入附件A。
定期维护阶段：甲方将每季度向乙方支付定期维护费用。
具体费用将在合同签署之后的五个工作日内商定，并写入附件B。
5.2 甲方应按照约定时间和方式支付费用，乙方有权根据实际付款情况决定是否中止工作。
如甲方未按时支付费用，应按合同金额的百分比%支付违约金。
6. 知识产权和保密6.1 设计与施工阶段：乙方在设计与施工过程中所涉及的图纸、设计方案和技术文件等知识产权归属乙方所有。
6.2 定期维护阶段：甲方在定期维护过程中所提供的技术要求和运行数据等知识产权归属甲方所有。
6.3 双方在合作过程中需要交换各类商业秘密和机密信息，包括但不限于财务数据、商业计划、客户信息等。
双方在合作期间及合同终止后都应对这些信息严格保密，未经对方书面许可不得向第三方透露或使用这些信息。
7. 条款变更和解除合同7.1 双方在合作过程中如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式作出修订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防系统安装工程合同承包合同承包单位:发包单位:XX公司日期:XX承包合同发包方: XX公司(以下简称“甲方”)承包方: (以下简称“乙方”)依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，经过劳务招议标、协商等程序，双方特签订劳务分包合同.共同遵照执行。
1条工程概况1 工程名称: XX工程2 工程地点: XX2条工程承包范围、施工内容及承包方式2.1承包范围: XX消防工程中的所有消火栓系统、自动喷淋系统、窗喷系统、自动报警系统，总建筑面积约为12.6万m2(包括消防泵房、湿式报警阀组、消防控制室等全部施工内容) 。
工程各消防系统具体承包范围以甲方提供的施工图纸为准，乙方收到后向甲方出具书面回执。
甲供主材钢管、阀门、角铁、喷头、水流指示器、沟槽件、报警阀组、压力表。
乙方负责甲供主材以外的所有辅材。
乙方负责甲供主材及设备到达现场的无偿卸货，二次搬运、保管等以及现场全部已完工程的成品保护工作。
乙方有责任和义务对业主及甲方供应的设备材料的质量进行验收，如发现有质量问题立刻书面提出，保证施工质量。
若乙方收到业主及甲方供应的设备材料之后7日内未书面提出异议的，视为全部认可。
2.2施工内容: 包括但不限于上述2.1条款承包范围内的预留预埋、辅材供应、制作与安装、配合调试、消防验收、缺陷修复、保修期内的保养维修及其他为完成本工程所需要的工作。
乙方不得以施工范围或内容变更为由向甲方提出任何增加工程款及其索赔要求。
2.3承包方式: 固定综合人工费单价及施工所有辅材费、机械费，包质量、包安全、包文明施工、安全措施的方式承包，工程量按实际发生量结算。
2.4 承包者在签合同之前要认真审看图纸，完全按照图纸进行施工作业，有问题及时提出。
合同签订后一些不可预见的费用均含在合同承包范围费用内。
2.5 禁止乙方二次分包该工程，一经发现，甲方有权无条件解除合同，并停付一切费用，乙方承担由此造成的一切损失。
2.6 乙方保证将工程款优先、足额支付人工费和工人工资等，坚决杜绝出现因劳务费或者工资问题导致工人向发包方、业主方进行上访、索赔等情形；坚决杜绝出现消极怠工、扰乱工地现场秩序、办公室秩序和有关行政机关工作秩序等行为。
否则每出现一次，发包方有权直接扣除有关款项直接支付给工人，同时另行扣除甲方直接支付额度的30%作为违约金。
3条合同工期3.1 开工时间:2016年4月1日竣工时间:按业主方要求为准3.2甲方有权根据业主和实际工程需要对工期作相应调整。
乙方无条件满足业主方的工期要求(含满足业主方完工前的抢工要求)。
3.3 工程的检查和返工按国家及工程所在地的相关条例执行，由于工期和施工质量原因给甲方造成的一切损失，由乙方承担。
3.4 由于工期要求，乙方人员必须无条件完成甲方安排的加班加点任务，保证所有施工工序进度均能满足业主及其他专业的要求:若因进度原因而给甲方造成不良影响的，甲方有权对乙方处以1000元以上/次的罚款；影响恶劣、造成不良后果的，甲方有权对乙方处以合同价10%的罚款，并立即终止本合同，乙方同时承担由此给甲方造成的一切损失。
3.5 签约后乙方必须精心组织、按期按质完工。
若不能按期进场施工，造成的一切损失均由乙方承担，并处以合同价10%的违约金处罚。
3.6乙方在施工过程中，应充分考虑到在完成本工程过程中需加班、抢工及交叉施工中所需的措施和临设等相关费用，不得以任何借口或理由(如以工期延缓、人员不到位、缺乏资金等)向甲方提出各种条件，要求甲方追加价款及补贴费用。
乙方应具备贰拾(20)万元资金垫付能力，在此垫付额之内，不得以资金缺乏为由向公司提出借款或提前支付人工费。
由此影响或延误工期、影响工程质量及产生的一切后果均由乙方承担。
3.7 在施工过程中，若乙方因自身的技术力量、成本核算不准、施工人员不能满足本工程需要而无法保证施工或中途要求退场的，必须提前壹个月向甲方提出书面申请，在征得甲方书面同意后方可退场，同时赔偿由此给甲方造成的一切损失，并承担合同价20%的赔偿款。
3.8 因乙方施工进度、质量、人员组织不力或临时设施不能满足等乙方的原因导致业主勒令退场和解除合约的，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方按照合同总额20%支付甲方违约金。
4条工程质量及安全文明施工4.1 工程质量标准:施工图纸、设计说明、设计变更和国家及地方主管部门、监查监督部门及业主的标准和要求等，按现行的有关消防系统安装及调试的施工及验收规范为质量评定验收标准。
4.2 工程质量要求:严格按照质量标准施工，一次性检测、验收合格。
4.3 安全文明施工:乙方负责对施工现场进行全面管理，对参加施工的所有人员进行安全教育及职业技能培训，出现一切安全事故，由乙方自行负责并承担所有费用。
要及时保质保量完成施工任务。
不准使用社会闲杂人员及老、弱、病、残人员，保证施工队伍的人员素质良好。
甲方有权单方面随时清退不符合现场管理规定的人员。
本合同范围内技术工种的工作，必须根据国家、行业及当地有关规定和要求，安排具有相应资质资格的人员操作，否则属于乙方违约。
4.4 乙方应根据设计图纸、会审纪要、设计院及甲方的修改通知单，按现行施工验收规范和技术操作规程，施工组织设计等文明施工，确保质量。
施工中接受有关主管部门的监督和意见。
若野蛮施工，不听劝阻，甲方有权责令乙方停工整顿、返工，直至限期退场，由此而造成的一切损失由乙方承担，同时甲方有权对乙方处以1万至10万元的违约金处罚。
5条合同价款内容的明确5.1.1水系统安装费单价:5.1.2电系统安装费单价XXXXX(自主填写) 45.2本工程期间市场材料价格波动上涨或下降，不再进行工程单价与总价的改变。
工程有任何变动，不作任何计价调整。
以实际施工图纸进行结算。
5.3以上价格包含乙方工人工费、辅材费、食宿、来往车票、工人劳动保险等全部费用。
5.4翻弯避让、绕梁、设备安装、检测、调试、验收的签证含在固定的单价范围内。
不予单独支付工程款。
6条图纸6.1 甲方向乙方免费提供电子版施工图纸一套，若乙方需增加图纸，乙方自行晒图，如需要甲方代为复印，费用乙方自理。
6.2 乙方不得将甲方提供的图纸挪作与本工程无关的用途。
同时乙方承诺将保守在本合同履行过程中所知悉甲方以及业主的商业秘密以及不公开的信息等。
6.3 乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，并有义务在施工前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成返工材料浪费损失。
若乙方发现问题之后没有及时书面通知甲方的，有关后果由乙方承担。
7条甲方代表7.1 甲方任命为驻施工现场代表。
姓名：性别：身份证号码：手机号码：电子邮箱：7.2 凡涉及施工范围、签证变更、工期的甲方指令，必须有甲方代表的签字并加盖甲方公司印章。
7.3甲方代表有权要求乙方更换不称职的现场代表及其他人员，未有甲方书面准许不可再用此人员。
未经甲方书面准许，乙方不得随意撤换工地负责人及技术工作人员。
7.4 甲方更换现场代表，甲方应提前 7 天书面通知乙方，后任继续前任应负的责任。
7.5 因此项目的特殊性，乙方应备用若干施工技术人员，以满足工程应急时加班抢工的需要。
如乙方不能满足甲方提出的施工进度，不能按甲方的要求保质、保工期的按时完成施工任务，甲方有权减少乙方合同范围内的工程量或甲方将终止本合同的执行，以保证我方施工工期要求，并追究乙方由此给甲方造成的一切经济损失。
8条乙方代表8.1 乙方任命为驻施工现场代表。
姓名：性别：身份证号码：手机号码：电子邮箱：乙方代表必须每天到达现场进行指导施工，并按甲方要求按时参加建设单位召开的会议，书面汇报工程的整体进度情况到工程竣工验收为止，否则处罚乙方每次伍佰元违约金。
8.2 乙方现场代表更换须经甲方代表书面同意，否则处罚乙方壹仟元违约金。
未经甲方代表书面准许，乙方不得擅自更换现场主要管理人员，否则处壹仟元/人违约金.8.3乙方更换以上人员必须经甲方代表的书面准许，并重新开具更换人员的书面授权委托。
8.4 乙方签订合同后，应根据工程进度和质量需要，选择人员配套进场。
乙方人员进场前必须向甲方申报，经甲方书面批准后方可进场，同时提交进场施工作业人员花名册(分管理人员和工人，并按姓名、性别、年龄、工种、技术等级、工资等级、身份证号码、家庭住址等填写)、劳动合同、以及项目经理证、工作操作岗位证、管理人员岗位证及有关证件的复印件。
同时乙方需要提供本企业壹套完整的施工资质、营业执照、安全生产许可证、及其它相关资质加盖单位公章、法人章后，供甲方存档备查。
乙方有关工程的任何事宜均应以工程联系单的形式书面送交甲方。
8.5 严格执行施工规范、安全操作规程、严格按照图纸和作法说明进行施工，做好各项质量检查记录.8.6负责做好现场全部已完工程的成品保护、防火、防盗、保安全。
如发生破坏、丢失的一切物品要按价赔偿，并承担相关费用。
有触犯法律行为，交由公安司法机关处理。
乙方要对现场环境全面负责.保证工程垃圾日产日清，费用由乙方承担。
因此所引起的一切不良后果由乙方负责。
9条甲方工作9.1 统筹安排竣工资料整理工作:统一向建设单位办理交工手续，工程结算和财务结算。
9.2组织图纸会审和工程技术交底，负贵工程总体施工组织设计和施工方案，总体施工计划的编制工作。
9.3 组织编制施工准备计划，协调施工用水、用电及现场道路，临时设施的统筹规划。
9.4 负责办理工程开工、竣工报告，组织中间验收及交工验收。
9.5 有权随时检查乙方的工程质量、作业质量、现场文明施工和物资保管使用情况;查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况；有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。
10条乙方工作10.1 服从甲方统一管理，按甲方现场标准化管理要求履行义务；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工替理，保持施工现场井然有序，文明整洁。
10.2 按照施工组织设计及甲方要求做好各项准备工作，积极组织人员和机具投入施工，提高工作效率，确保各项指标的实现，做好施工现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作。
如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各级罚款)。
10.3 严格按照施工图纸，施工规范及技术要求进行施工，确保工程质量。
二次装修需拆改的工作量，必须经甲方书面确认后，才能施工，不得擅自接私活收取费用，一经查实，处以所收费用的两倍的罚款。
10.4 在施工过程中定期按标准和规范进行自控，随时接受甲方的质量检查，做好施工日志和各种原始记录，安全、准确地记录施工过程中的有关数据，为工程中间验收和交工验收提供必要的原始资料；工程完工后必须按照甲方要求提交交工验收所需的基础性资料。
10.5现场施工用电电源及临时设施用电由乙方自行准备，符合要求的供电箱及电缆接至土建总包单位指定的一级配电箱处，要求一箱一表。