水电安装合同范本62308
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1) 工程总包方(以下简称甲方)：水电安装分包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。
经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：2、结构层次：3、工程建设地址：4、工程建设方：二、工程内容及承包范围：1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。
2、住宅楼内安装工程：1)室内强电电气安装工程及防雷工程2)室内给排水安装工程3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。
三、承包方式：1、包劳务施工，包工期、包质量。
2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。
四、工程造价及取费标准：1、工程造价：1)本工程水电安装建筑面积约万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共万元。
2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。
2、劳务款与代购材料款的计算方式：1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。
2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。
五、工程质量：1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。
3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期六、施工工期：1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。
水电安装的合同范本(通用7篇)
水电安装的合同范本(通用7篇)水电安装的合同范本篇1甲方：(发包方)乙方：(承包方)甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。
第一条工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。
2、施工地点：_____________________________________________3、住房结构：室厅卫套，施工面积平方米。
4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程(打孔工程费用，由甲方自行承担)5、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)6、总价款：￥元，大写(人民币)其中：材料费：，人工费：管理费：，设计费：垃圾清运费：，税金(3.41%)其他费用：以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日第二条关于双方职责的约定1.甲方责任：(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
2.乙方责任：(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。
乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。
水电安装合同范本2023年版5篇
水电安装合同范本2023年版5篇第1篇示例：水电安装合同范本2023年版甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拟对______________地点进行水电安装工程，经双方协商一致，就水电安装工程的具体事宜达成如下合同：第一条项目内容1. 乙方接受甲方的委托，负责对______________地点进行水电安装工程，包括但不限于水管安装、电路维护、设备安装等工作。
第二条工程期限1. 工程期限自合同签订之日起开始计算，至工程竣工验收合格之日止。
第三条工程报价1. 乙方对本工程的报价为：人民币___________元整。
2. 报价包括人工、材料、设备、机具、施工技术服务等费用。
3. 如因工程变更、工程延迟、工程增加等原因需要增加费用的，乙方应当提前与甲方协商一致，再行确定。
第四条付款方式1. 甲方应当在合同签订后的_____日内，向乙方支付合同总价款的____%作为预付款；工程竣工合格后，支付余款。
第五条工程质量1. 乙方保证工程质量符合国家规定和工程设计要求，承担水电安装工程的施工质量与安全责任。
2. 工程竣工后乙方应当积极协助甲方进行相关工程质量的评定和验收。
第六条工程延期和增减1. 若因不可抗力、甲方原因或其他与乙方无关的事由导致工程不能按期竣工，应当及时通知甲方，并经双方协商确定延期的期限。
2. 若因地质情况、政府征收、环保要求等原因导致工程增加费用的，乙方应当提前与甲方协商确定增加费用，并由双方重新确定合同变更书。
第七条违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应当在收到甲方通知后立即进行整改，并承担因此产生的费用。
2. 如因甲方原因导致工程停工、延期或增加费用的，甲方应当赔偿乙方因此所产生的直接经济损失。
第八条安全责任1. 在施工过程中，乙方应当加强安全生产管理，保证施工人员的人身安全和设备的安全使用。
水电安装施工合同范本7篇
水电安装施工合同范本7篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方电话）鉴于甲方委托乙方进行水电安装施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容及要求1. 甲方委托乙方进行水电安装施工，包括但不限于水管、电线、插座等的安装工作。
2. 施工地点位于（具体地址），施工范围包括整个房屋的水电系统。
3. 施工标准按照国家相关规定执行，保证施工质量符合相关标准。
二、工程价格及支付方式1. 本次工程总价为（具体金额）元人民币。
2. 工程款项分期支付，首期款项为工程总价的30%，施工前支付；中期款项为工程总价的50%，施工中支付；尾款为工程总价的20%，工程竣工后支付。
3. 工程款项支付方式：通过银行转账或现金支付。
三、工期安排及延期处理1. 工程开始日期为（具体日期），预计工期为（具体天数），如有天气等不可抗力因素影响工期，双方可协商延长工期。
2. 如工程延期，由于乙方原因造成的延期需要承担相应责任，需要支付给甲方违约金。
四、质量保证及维修1. 乙方保证施工质量符合国家相关标准，工程竣工后质保期为半年。
2. 在质保期内，如出现施工质量问题，乙方将免费进行维修或更换。
五、违约责任1. 在合同履行过程中，如一方违约需支付给对方违约金，违约金金额为合同总价的10%。
2. 如由于一方原因导致无法继续履行合同，对方有权解除合同，违约方需承担相应法律责任。
六、其他事项1. 合同签订地点为（签订地点）。
2. 合同一式两份，甲、乙双方各持一份有效。
3. 本合同自双方签字盖章起生效，期限到工程竣工且经验收合格为止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为水电安装施工合同范本，甲乙双方在签订合同时需仔细阅读并明确各自责任及权利，履行合同条款，确保工程顺利进行。
如有争议，可协商解决或诉诸法律途径维护自身权益。
第2篇示例：水电安装施工合同范本甲方与乙方于（日期）签订本合同，就甲方安装水电设施一事，达成如下协议：一、工程名称：水电设施安装工程。
水电安装合同范本(精选7篇)
水电安装合同范本（精选7篇）水电安装合同篇1发包人全称：(以下简称：甲方)承包人全称：(以下简称：乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：室内所有一切强电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常安全巡查。
具体如下：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三、甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
2.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.3指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.4协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
四、乙方工作3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。
水电安装合同模板(5篇)
水电安装合同模板承包方：（简称乙方）経双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平诚信原则，双方达成一致订立本合同。
一、施工总体要求：确保工程既定质量等级达标;确保工期完工;确保施工现场安全文明规范，事故率为零;确保材料质量合格不超标;确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。
二、承包方式及承包范围：1、承包方式：包工2、承包内容和范围：（1）本工程强电、给排水预埋工程;（2）本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程;（3）避雷针焊接和预埋;（4）临时设施的水电。
三、计价与付款：1、计价方式：按建筑面积元/㎡包干价计算。
2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。
3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后____日内付清。
四、施工质量要求：乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格。
服从甲方技术质量、安全人员的监督检查，抓好质量事前控制。
五、工期要求：从____年____月____日至____年____月____日。
按土建施工进度完成承包的施工内容（包括配合临时水电安装），未按时完成的将每天罚款500元。
施工过程中必须按甲方的施工进度表，配合相关工种进度衔接，若单方原因影响工程进度衔接必须承担每天____元的罚款。
如甲方原因影响工期，按影响天数顺延。
六、乙方的义务和责任：1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。
2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。
水电安装施工合同模板（5篇）
水电安装施工合同模板甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、结构形式：4、承包范围：包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容（1）室内给水系统预埋及安装;（从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等）（2）室内排水系统预埋及安装;（接出外墙皮1.5米处）（3）室内给水设备安装及调试;（4）室内照明系统线路设备、开关预埋及安装：（包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装）（5）避雷系统的安装;（6）消防水电系统的预埋;（7）电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;5、承包方式：6、承包内容：水、电所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温：所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试（包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。
乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。
二、工期要求：1、开工时间：____年____月____日;完工时间：____年____月____日;备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。
三、质量要求：1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。
如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。
2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
四、安全文明施工要求：1、乙方在整个施工过程中必须全面严格逆守安全规章、规程、规定。
水电安装合同范本5篇
水电安装合同范本5篇篇1水电安装合同范本一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对（工程地址）进行水电安装工程，为明确双方权利义务，特订立本合同，供双方遵守。
二、工程内容和规模1. 工程名称：水电安装工程2. 工程地址：（具体地址）3. 工程范围：包括但不限于水管安装、电线敷设、插座开孔、灯具安装等4. 工程规模：（具体规模）三、工程质量要求1. 本工程必须符合国家相关规范标准，且质量达到国家规定的验收标准。
2. 乙方应按照甲方的要求和设计图纸进行施工，确保工程质量。
3. 完工后，甲方有权进行验收，如发现质量问题，乙方应按要求进行整改。
4. 工程质保期为（具体期限），在此期限内，乙方对工程质量承担保修责任。
四、工程价款及支付时间1. 本工程总价为（具体金额），根据工程进度和完成情况，分次支付。
2. 甲方应在工程进度达到一定阶段时支付相应款项（支付比例及时间）。
3. 工程完工后，甲方应在验收合格并交付使用时支付尾款。
4. 工程价格包括材料费、人工费、设备费用等，不含增值税。
五、工程施工期限1. 本工程工期为（具体工期），自双方签订合同生效之日起计算。
2. 工程工期延误责任：（1）如乙方工期延误，每延误一天甲方有权要求乙方按日支付违约金或赔偿工程延误造成的损失。
（2）如因甲方原因造成工程延误，双方可以商定延长工期，但乙方有权要求相应补偿。
六、工程变更1. 双方在工程施工过程中如需变更工程内容、规模、设计等，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更所引起的费用差额由变更方支付。
七、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权按日要求乙方支付延误违约金。
2. 若乙方工程质量不符合约定标准，甲方有权要求免费重新施工或要求赔偿损失。
3. 除非双方经过合同变更协商，否则不得解除合同。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
水电安装合同书范本5篇
水电安装合同书范本5篇第1篇示例：水电安装合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造，乙方有能力提供相应的服务，在甲乙双方协商一致下，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程，包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。
二、工程时间：本次工程计划于（具体日期）开始，预计工期为（具体天数），具体时间及计划变更，需双方协商一致后签署书面变更协议。
三、工程费用：本次工程总费用为（具体金额），其中材料费用由甲方自行购买，人工费用由乙方提供。
费用结算方式为（一次性结清/分期付款），具体约定如下：1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款，以确保乙方材料采购和工人安排；2. 工程完成后，甲方应支付剩余费用。
3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容，费用另行约定。
四、工程质量保证：乙方保证对工程质量进行严格监管，确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应责任。
五、风险责任：房屋水电改造过程中，如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。
六、工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。
如验收结果不合格，乙方需及时整改，直至符合验收标准。
七、合同解除：如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已支付的费用将按实际工程进度进行退还。
八、争议处理：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日甲方联系地址：______________以上为水电安装合同书范本，若双方同意以上条款，请签字确认。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：水电安装合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就水电安装工程签订如下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求，在_____________(具体地址)进行水电安装工程，包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。
水电安装工程合同范本5篇
水电安装工程合同范本5篇篇1水电安装工程合同范本甲方：__________________（□为个人□为单位）法定代表人/负责人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方：__________________法定代表人/负责人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方委托乙方进行水电安装工程，为明确双方权利义务，依据相关法律法规，经双方协商一致，达成如下合同：第一条工程名称本合同工程名称为：水电安装工程。
第二条工程地点本工程地点位于__________________。
第三条工程内容1. 乙方应按照国家相关规定，按照甲方要求，对工程进行规划、设计、施工及验收。
2. 工程包括水电设备的选购、安装、调试及保养等。
3. 工程应符合国家相关标准及甲方要求。
第四条工期1. 工程施工期为从__________________开始，至__________________结束。
2. 如因不可抗力及其他合同约定的情形，工期延长的，双方应重新协商确定。
第五条施工现场1. 甲方应提供符合施工需要的场地和协助乙方施工，确保施工顺利进行。
2. 施工现场应符合国家相关安全要求，确保施工人员和设备的安全。
第六条工程造价1. 本工程总造价为__________________万元。
2. 实际工程变更造成的费用，由变更甲方和乙方协商确定。
3. 如工程发生违约行为，违约方应承担相应违约责任。
第七条合同变更与解除1. 合同双方应遵守合同约定，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 若合同解除，需提前______天书面通知对方，并按照《中华人民共和国合同法》相关规定办理解除手续。
第八条违约责任1. 若任何一方未按照合同内容履行义务，则应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
家装水电安装合同完整版8篇
家装水电安装合同完整版8篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（安装方）：____________________鉴于甲方需对家装水电安装工程进行招标及实施，甲方选择乙方进行家装水电安装工作，双方在公平、公正、诚实信用的原则基础上，经过友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：家装水电安装工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括家装水电的设计、材料采购、安装及验收等工作。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：乙方需在约定工期内完成安装工作。
如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
此价格为包工包料价格，除非另有约定，否则乙方不得要求额外支付费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后三个工作日内支付乙方工程总价的50%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量和验收1. 乙方须按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
2. 工程竣工后，乙方须通知甲方进行验收。
甲方在接到通知后的三个工作日内进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若工程存在质量问题，乙方须在甲方提出异议后的三个工作日内进行整改。
五、工程变更1. 若甲方需在施工过程中变更工程设计或要求，应当书面通知乙方。
乙方应在接到通知后三个工作日内提出变更方案。
双方就变更方案达成一致后，进行变更。
若变更导致工程量增加或减少，双方应相应调整工程总价。
2. 若甲方提出重大设计变更，导致乙方无法继续履行本合同，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成部分的工程款及相应损失。
六、违约责任1. 若乙方未按约定工期完成工程，应支付甲方违约金，违约金为工程总价的10%。
若因乙方原因导致工程逾期超过十个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付工程总价20%的违约金。
标准水电安装合同范本8篇
标准水电安装合同范本8篇第1篇示例：标准水电安装合同范本甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）经双方协商一致，就甲方位于______的房屋的水电安装工程，达成以下合同：一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准，对甲方的房屋进行水电安装工程。
2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准，使用高质量材料，保证施工质量。
3. 安装完毕后，乙方应负责对安装设备进行维护保养，并提供相应的保修服务。
二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担相应的违约责任。
2. 工程完成后，乙方应与甲方共同验收，确保工程质量符合要求，并解决存在的问题。
3. 乙方保证工程质量，并承诺在一定期限内提供免费维修服务。
三、价格和支付方式1. 合同总价为______元，包括材料费、人工费及其他费用。
2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金，余款应在工程竣工后一周内支付清楚。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，如因乙方原因导致的责任，乙方应承担相应责任。
四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷，应协商解决；协商不成，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 合同解释权归双方共同拥有，解释问题应坚持公平合理的原则。
五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方支付订金之日起开始履行。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______以上内容为标准水电安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。
希望本合同能够为双方合作提供保障，顺利完成水电安装工程。
第2篇示例：标准水电安装合同范本甲方（承包商）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议：一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。
水电安装施工合同范本6篇
水电安装施工合同范本6篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：鉴于甲方委托乙方进行水电安装施工，双方经友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、项目名称及地点甲方委托乙方进行水电安装施工项目的具体名称及地址为：____________________。
二、工程内容及要求1. 乙方承担本合同规定的水电安装工程，包括但不限于供水管道、排水管道、电路安装等工作。
2. 乙方应保证施工质量符合相关标准和要求，确保工程安全、可靠。
3. 工程竣工后，乙方应对施工过程中产生的垃圾、废料进行清理，保持施工场地的清洁。
三、工期及进度1. 本合同工期自双方签署之日起计算，至工程竣工验收合格为止。
2. 如遇不可抗力或其他造成工期延误的情况，双方可协商延长工期。
四、施工费用及支付方式2. 工程款项应在工程完工后进行结算并支付，甲方不得拖欠工程款项。
五、质量保证1. 乙方完成的水电安装工程应符合国家相关标准和规定，如发现质量问题，乙方应及时进行整改。
2. 完工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期限为：____________________。
六、法律责任1. 如果乙方在履行本合同过程中出现违约行为，将承担相应的法律责任。
2. 双方在解决纠纷时应友好协商，如无法协商一致，应提交相关仲裁部门裁决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日以上为水电安装施工合同约定内容，甲、乙双方经阅读确认，共同遵守。
第2篇示例：水电安装施工合同范本甲方（委托方）：______单位（或个人），法定代表人：______，地址：__________，联系电话：_________鉴于甲方有______工程需要进行水电安装施工，经双方协商一致，就工程施工事宜，甲、乙双方达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方委托乙方承包以下项目的水电安装施工：___________________________________________。
水电安装合同范本5篇
水电安装合同范本5篇第1篇示例：水电安装合同范本甲方：（委托方）__________ （身份证号码：__________）甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行水电安装项目，达成如下合同：一、项目内容1. 乙方应按照甲方的要求，对指定区域进行水电安装工程，确保工程质量和安全。
2. 安装内容包括但不限于：给排水系统、电气线路、开关插座等相关设施。
3. 工程材料应符合国家相关标准，确保使用安全达到预期效果。
二、工程期限2. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并在双方协商一致的情况下进行调整。
三、价格和付款方式1. 安装工程总价为__________元人民币，乙方应按照甲方的要求，提供相应的发票和相关资料。
2. 甲方应在工程完工后____天内结清全部款项，并且不得随意扣减工程款项。
3. 如因双方约定的延期原因导致付款方式发生变化，双方应进行书面确认，并在双方约定的时间内进行付款。
四、安全责任1. 在水电安装工程期间，乙方应加强施工安全管理，确保施工现场的安全和秩序。
2. 如因乙方操作不当导致施工安全事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。
3. 甲方在工程期间应全程配合乙方的施工安排，并提供必要的保障条件。
五、质量保证1. 在水电安装工程完工后，乙方应提供合格的验收报告，并保证工程质量一年内免费维修。
3. 甲方应配合乙方进行工程的验收，并在验收合格后进行结算。
六、违约责任2. 如因甲方原因导致工程延期或影响工程质量，甲方应承担相应的违约责任，并承担相应的赔偿责任。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并经双方确认验收之日止。
3. 本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，并应在双方共同意见下签订书面补充协议。
本合同经双方共同确认无误后生效，对双方具有法律约束力。
第2篇示例：水电安装合同范本甲方（委托方）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）乙方（承包方）：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方拟对（具体安装地址）进行水电安装工程，现甲乙双方经友好协商，达成以下协议，以兹共同遵守：甲方委托乙方进行水电安装工程，包括但不限于水管安装、电线敷设、插座开孔等相关工程。
水电安装合同范本(5篇)
水电安装合同范本甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1承包形式：单包工2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。
（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。
（3）外网管道施工每米元。
（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。
注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。
二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
水电安装合同范本8篇
水电安装合同范本8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就水电安装事宜达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：________________水电安装项目。
2. 工程地点：________________。
3. 工程范围：本工程包括给排水、电气安装工程。
具体内容为室内给排水管、电线的安装以及相应设施的安装等。
二、合同工期1. 承包方应按照甲方要求的工期完成本工程，工程开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
如因特殊情况需要延期，应提前与甲方协商解决。
三、工程质量要求与验收标准1. 承包方应严格按照国家现行的相关规范和要求进行水电安装工作，确保工程质量。
2. 工程完工后，承包方应按照规范要求进行自检，并书面通知甲方进行验收。
甲方在接到验收通知后的七日内组织验收，并提出整改意见。
承包方应按照甲方要求进行整改。
如验收合格，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，承包方应在限期内进行整改，直至验收合格。
四、工程价款及支付方式1. 本工程总价款为人民币______元（大写：________________），该价款已包含工程所需的材料费、人工费及其他相关费用。
2. 甲方在工程完工并通过验收后支付工程款的______%，即人民币______元；剩余______%作为质保金，待一年后如无质量问题，一次性支付给乙方。
五、违约责任及质量保证1. 承包方在工程完工后未能按照合同约定完成施工任务的，应按合同价款的____%向甲方支付违约金。
如因甲方原因导致工程延期，甲方应顺延工期并承担相应损失。
2. 如因承包方的施工质量问题导致工程返工或其他损失，承包方应承担相应的损失赔偿责任。
3. 承包方对其安装的水电设备提供一年的质量保证。
水电安装合同范本6篇
水电安装合同范本6篇篇1水电安装合同范本一、合同双方甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：二、安装项目1、安装内容：乙方将按照甲方的要求，在甲方的地点进行水电安装工作，具体内容包括但不限于水管安装、电线敷设等工作。
2、安装地点：安装工程将在甲方指定的地址进行，具体地址为：三、工程期限1、安装工程的开始时间为：年月日，预计完成时间为：年月日。
具体施工进度和时间由双方协商确定。
2、如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，需提前书面通知对方并协商解决方案。
四、安装标准1、乙方在进行水电安装工作时，应严格按照相关标准和规定进行施工，确保安装质量。
2、乙方保证所使用的材料符合国家标准，并承担因使用劣质材料导致的后果。
3、安装完工后，乙方应对安装工程进行检验，确保设备运行正常。
五、合同价款1、本合同的工程总价为：人民币（大写）元整。
2、工程款项支付方式：甲方在签订合同后支付合同金额的30%作为预付款，剩余金额在工程竣工后支付。
3、如工程进度较长，乙方有权根据实际情况提出分期付款方案，需提前与甲方协商确定。
六、质保期1、安装工程完工后，乙方对所安装的水电设备提供质保期为：一年。
在质保期内，如有因乙方原因导致设备故障，乙方应免费维修或更换。
2、质保期内，如有因甲方操作不当等导致设备故障，乙方维修或更换设备的费用由甲方承担。
七、违约责任1、若任何一方未履行本合同规定的义务，构成违约，应承担相应的违约责任。
2、如因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
八、争议解决1、本合同履行过程中如发生争议，双方协商无法解决的，应提交仲裁解决。
2、仲裁地点为：本合同签订地。
九、其他1、本合同自双方盖章生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方签章：乙方签章：日期：年月日以上是关于水电安装合同范本的详细内容，双方在签订合同前应仔细阅读，并确保各项条款明确并符合双方意愿。
水电安装合同样本通用版本8篇
水电安装合同样本通用版本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方水电安装工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：本工程包括水电安装的所有内容，具体包括但不限于给水、排水、照明、防雷等系统的安装。
二、合同价格及支付方式1. 本工程总价为人民币（大写）_________________________元整（￥_________元）。
该价格包含完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款项：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
（2）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方工程总价的65%。
（3）剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性支付。
三、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的工期要求完成本工程，如有特殊情况需及时与甲方沟通。
2. 乙方应保证本工程的质量符合国家标准及甲方的要求。
如因乙方原因造成质量问题的，乙方应承担全部责任。
四、材料设备供应1. 乙方应按照工程设计要求，负责购买并提供符合国家标准的水电材料。
2. 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现材料不符合要求的，甲方有权要求乙方更换。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工的有关规定，确保施工现场的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任。
六、工程变更1. 如因甲方原因需要变更本工程的，双方应签订书面变更协议。
2. 变更工程的价款，应根据实际情况进行协商确定。
七、验收及保修1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方应签订验收报告。
水电安装合同模板(8篇)
水电安装合同模板甲方：_____（发包方）乙方：_____（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：_____2、工程承包方式：_____a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期____年____月____日至____年____月____日4、合同价款：_____本合同工程预算造价人民币____元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB_2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB_2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由____方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
通用水电安装合同范本(六篇)
通用水电安装合同范本发包方(全称)：x(以下简称甲方)承包方(全称)：x(以下简称乙方)为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“x”水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。
一、工程概况：1、工程名称：x(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、工程地点：x3、设计单位：x4、监理单位：x二、工程承包范围：1、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。
甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。
合同签订后x天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
2、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔：a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。
b、因不可抗力造成的工期延误。
c、_____周内连续停水停电累计超过x小时且确实影响施工。
3、乙方在与其它分包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天x元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天x元的罚款。
如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。
四、工程承包方式及计价方式：1、水电项目按以下计价条款进行计价：a)工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)安装定额套用《x》;c)市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用《x》;d)主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补____%,然后由乙方负责采购、安装、保管;e)辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;f)机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;g)人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加的政策性调整均不调整;i)按以上计价条款进行计价后下浮____%(定价部分主材及设备不参与下浮)作为最终结算造价;2、因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按以下要求进行计价：a)、工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)、土建定额套用《x》x;c)、市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(《x》(x);d)、材料因土建部分均为甲方提供，考虑到甲方管理上的方便，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方提供,乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用;e)、机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;f)、人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;g)、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室整均不调整;h)、按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;3、以上计价模式均为定额计价模式，不采用清单计价模式;工程款审批时乙方均应提供采用“x”版软件套价的电子版预算及“x”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;4、按以上结算条款进行结算，除总包单位施工配合费、税金外的各项费用均由乙方承担;5、临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由甲方提供或签认乙方提供的材料，乙方不计取任何费用;6、施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行分摊，从工程款中扣除;五、付款方式：1、单体不低于x栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电安装合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
签订时间地点：年月日签订于省市
合同协议书
发包方（甲方）：
承包人（乙方）：
经甲乙双方充分协商一致，甲方同意将项目水电安装工程发包给乙方施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的现场与地质等具体情况，签订本合同，以资双方共同遵守：
一、甲方工程概况
工程名称：
施工地点：
工程范围：
承包方式：乙方包人工(主材甲供）、包机械、包工期、包质量、包验收通过、包成品保护、包保修、包辅材、包风险、包安全、包现场文明施工、包设计变更、包缺陷修复、包与其他分包单位的工序配合、包竣工及结算资料、包临时设施、包保险、包材料场外运输及场内转运等完成本工程所需全部工作内容，同时乙方必须无条件配合甲方与建设单位（亳州恒大置业有限公司，以下简称“业主方”）进行的结算对量工作。
特别说明：乙方采购的材料及品牌须经业主方确认并封样才能使用，否则因乙方的原因导致本工程不能验收的一切经济损失均由乙方承担。
如乙方不能满足本工程的阶段进度要求，甲方有权对乙方的承包范围进行调整并另行委托其它单位进行施工的权利直至解除合同，解除合同所造成的经济损失均由乙方承担，对此乙方无异议。
二、分包合同价款
1、合同单价：本分包合同为合同。
固定综合包干单价包含人工费、材料费、机械费、装卸费、成品保护费、材料二次搬运费、赶工费、劳动保护费、劳动保险费、施工安全措施费、文明施工费、检验试验费、图纸资料费、各类行政收费、管理费、利润、规费、税金等所有费用。
合同履行中，乙方不得在任何时候以任何理由要求甲方提高单价或增加其他费用。
若在合同履行中发生相关配合费用，费用由乙方自行承担。
本合同的安措费按合同总价的2%计取，总数额为18万元。
2、合同暂定总价金额为：人民币万元（大写：圆整）。
乙方完成的工程量按甲方确认的施工图纸范围内乙方实际完成的工程量计算。
工程量计量必须经甲方预算员、项目商务经理、项目经理、甲方分管领导、甲方总经理共同签字后方可作为结算和支付的依据。
三、工期
1、开工日期（暂定）：具体进场时间根据甲方项目部要求。
2、合同工期总日历天数为：工期不考虑春节等假日因素，非乙方原因造成的工期延误，乙方不承担工期延误的后果。
如遇下列情况工程可相应延期，乙方须以书面形式向甲方申请，经甲方书面同意后方可确定延期期限，延期期限具体以甲方书面确定的期限为准。
(1)因气候或其他意外的原因，地面出现异常情况，如地震、崩塌。
(2)施工中因为停电、停水连续影响二十四小时以上或连续间歇性停电3天以上。
3、保修期为全部工程整体竣工后：详见工程质量保修书。
特别说明：本合同规定的竣工日期是指本合同约定的乙方承包工程内容全部完工，并经甲方、监理公司及业主方验收合格之日，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。
四、工程质量标准
本乙方工程质量标准双方约定为：符合国家现行设计与施工规程、规范和验收标准，乙方方必须确保本工程完工一次性验收合格
五、组成本分包合同的文件包括
除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同协议书
2.本合同专用条件
3.本合同通用条件
4.标准、规范及有关技术文件
5.图纸
6.工程量清单
7.工程报价单或预算书
8.甲方提供的各项管理制度
9.甲方与建设单位（项目业主）总分包合同文件相关内容
10.中标通知书
11.投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分
除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。
六、除非另有约定，本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。
七、乙方向甲方承诺
1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
2、履行分包合同中与乙方工程有关的乙方的所有义务，并承担履行本工程合同及确保本乙方工程质量、工期等的全部责任。
八、合同的生效
合同生效时间：年月日
本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
日期：2017年月日日期：2017年月日。