装饰与房地产商合作模式
开发商与装饰公司合作协议

开发商与装饰公司合作协议一、合作目的为了更好地推进房地产开发业务,提高项目品质,开发商公司(以下简称“开发商”)与装饰公司(以下简称“装饰公司”)进行合作,实现共同发展、互利共赢。
二、合作方式1.开发商与装饰公司共同签署本协议,并约定在项目开发过程中,装饰公司将作为开发商的配套服务商,承担相应的装饰工程、室内设计及装修施工等任务。
2.开发商将为装饰公司提供开发项目的相关信息,并就装修设计、施工方案等事项提供必要的支持和帮助。
3.装饰公司将按照开发商的要求,全面参与项目的建设和开发,并负责项目装修的设计、施工、材料和设备采购、施工管理等一系列工作。
同时,装饰公司须确保项目在规定时间内交付,并保证工程质量。
4.开发商和装饰公司需建立常态化沟通机制,定期召开工作会议,及时解决问题。
三、合作期限1.开发商与装饰公司签署的本协议为期三年,自协议签署之日起生效。
2.双方签署后续项目合同,装饰公司在此期限内为其开发的项目提供服务。
四、费用结算1.开发商和装饰公司按照合同约定的方式进行费用结算。
2.装饰公司收取服务费用,费用标准由双方协商确定并明确计入合同中。
五、保密条款1.开发商和装饰公司在合作过程中所知晓的开发商公司商业机密、商业秘密等均须视为机密,不得向第三方透露。
2.开发商和装饰公司在合作过程中产生的一切文件、文档、技术资料等均属于双方共有财产,未经双方同意,任何一方不得擅自使用、披露。
六、违约责任1.开发商或装饰公司任何一方不能按期履行本协议约定的,应向另一方承担相应的违约责任。
2.因不可抗力原因致使一方无法履行本协议的,双方应在协商一致的前提下变更协议或解除合同。
七、协议变更1.双方在执行本协议的过程中,如有需要变更本协议某项条款或增加附属协议,应通过书面形式进行协商达成一致意见,更新签署协议并生效。
2.本协议变更后,新协议或附属协议的条款、实施细则等具备与本协议同等的法律效力。
八、争议解决如发生争议,双方应协商解决,协商无效的,双方同意将争议提交本协议签订地英属开曼群岛仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决是终局仲裁裁决,对双方均有约束力。
2023房地产公司与装修公司合作框架协议

房地产公司与装修公司合作框架协议一、协议背景及目的本协议是房地产公司与装修公司之间的合作框架协议,旨在明确双方在房地产项目装修方面的权利和义务,保证合作顺利进行。
二、合作内容1.房地产公司与装修公司合作的主要内容包括但不限于:–房地产项目的装修设计和施工管理;–装修材料的选购和供应;–装修工期和质量的控制。
2.双方将共同协商确定具体的合作项目和细节,并在协议签署后及时更新合作内容。
三、合作方式1.派驻人员合作方式:装修公司派驻专业人员到房地产公司,负责项目的装修设计和施工管理。
2.外包合作方式:房地产公司将装修项目外包给装修公司进行全权处理,包括装修设计、材料采购和工程施工等。
3.其他合作方式:根据具体项目的情况和双方的协商决定,可以采取其他合作方式。
四、权利与义务1. 房地产公司的权利和义务•提供完整的装修项目信息,包括建筑结构、面积、户型等;•提供项目预算和执行周期等相关信息;•审查并确认装修方案和材料选购方案;•监督装修质量和进度,并及时提出整改要求;•根据装修公司的要求提供必要的配合和支持。
2. 装修公司的权利和义务•根据房地产公司提供的项目信息和预算等,编制详细的装修方案;•按照双方约定的时间节点,完成装修工程并保质保量地交付;•负责材料的选购和施工过程的管理;•及时报告工程进度和质量情况,并认真处理房地产公司提出的整改要求;•配合房地产公司的监督和检查,并提供必要的技术支持和解决方案。
3. 共同义务•遵守国家相关法律法规和政策;•双方应保持通信畅通,及时沟通并解决合作过程中出现的问题;•合作过程中发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可通过法律途径解决。
五、合作周期与终止1.合作周期:本合作协议自签署之日起生效,有效期为×××年。
2.合作终止:–双方协商一致终止合作;–合作期满后双方协商续签;–一方提前给出30天书面通知的情况下,单方面终止本合作协议。
装修公司与房地产公司合作框架协议

装修公司与房地产公司合作框架协议装修公司与房地产公司合作框架协议一、背景和目的本框架协议由装修公司和房地产公司签署,旨在明确双方的合作关系和责任分工,为双方开展有效合作提供指导和保障。
本框架协议对于装修公司和房地产公司的合作具有重要的指导意义,通过明确双方的权益和责任,促进双方在项目实施过程中的高效配合和良好合作。
二、合作内容1. 装修公司和房地产公司将共同合作开展房地产项目的装修设计与施工工作。
2. 装修公司将负责根据房地产公司的需求,提供相关的装修设计方案,并确保装修工作合乎规范。
3. 装修公司须按照房地产公司的要求,合理组织装修施工工作,并确保工程质量、进度和安全。
4. 装修公司需与房地产公司保持紧密沟通,及时反馈装修工程进展情况,并及时解决问题和处理异议。
三、合作期限1. 本框架协议自双方签署之日起生效,有效期为两年。
2. 如有需要,双方可协商决定延长合作期限或终止合作关系。
3. 若任何一方希望终止合作关系,需提前提出书面通知,通知期限为一个月。
四、权益和责任装修公司的权益和责任:1. 装修公司有权要求房地产公司提供准确、完整的项目需求和技术参数。
2. 装修公司在保证工程质量的前提下,有权要求房地产公司合理安排工程进度。
3. 装修公司应确保施工现场的安全、卫生,并负责解决与装修工程相关的问题和纠纷。
4. 装修公司将承担因施工造成的安全事故和质量问题的责任,并及时采取补救措施。
房地产公司的权益和责任:1. 房地产公司有权要求装修公司按合同约定提供装修设计方案和施工工作。
2. 房地产公司应及时提供装修工程所需的相关信息和材料,并保证其真实可靠性。
3. 房地产公司应确保装修公司在项目施工过程中的顺利进行,并提供必要的协助与支持。
4. 房地产公司将承担对装修公司提供的设计方案和施工工作的验收责任,并及时支付相应的费用。
五、保密条款1. 双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术信息应保密,未经授权不得向第三方泄露。
装饰与房地产商合作模式

装饰与房地产商合作模式目录一、前言二、合作模式1. 合作范围2. 合作期限3. 合作双方的权利与义务4. 收益分配5. 退出机制三、合同解除与终止四、争议解决五、附件1. 装饰公司资质证明2. 房地产商资质证明3. 合作项目清单4. 合作协议书5. 法律法规文件以下是合同文档的具体内容:一、前言本合同(以下简称“本合同”)由以下双方于______年______月______日签订:甲方(装饰公司):____________________乙方(房地产商):____________________鉴于甲方在装饰领域具有丰富的经验和良好的口碑,乙方在房地产开发领域具有显著的市场地位和丰富的资源,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就装饰与房地产商合作模式达成如下协议:二、合作模式1. 合作范围双方同意在以下范围内开展合作:(1)乙方开发的房地产项目;(2)甲方提供的装饰服务。
2. 合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
合同期满前______个月,如双方无异议,本合同自动续签______年。
3. 合作双方的权利与义务(1)甲方权利与义务:①按照乙方的要求提供装饰设计方案;②按照设计方案进行施工,确保工程质量;③负责装饰工程的售后服务。
(2)乙方权利与义务:①提供房地产项目的详细信息,包括建筑图纸、装饰风格等;②提供装饰工程所需的场地、水、电等基础设施;③按照约定支付装饰工程款项。
4. 收益分配双方同意按照以下方式进行收益分配:(1)甲方按照实际发生的装饰工程款项收取一定比例的佣金;(2)乙方按照房地产项目的销售额收取一定比例的收益。
5. 退出机制(1)如一方违反合同约定,另一方有权解除本合同;(2)合同期内,如一方需提前终止合作,应提前______个月书面通知对方;(3)合同终止后,双方按照实际发生的收益进行结算。
三、合同解除与终止1. 双方同意,在以下情况下,本合同可以解除:(1)双方协商一致;(2)一方违反合同约定,导致合同无法继续履行;(3)法律法规规定的其他解除情形。
装饰与房地产商合作模式(2024版)

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX装饰与房地产商合作模式(2024版)本合同目录一览1. 合作概述1.1 合作双方1.2 合作目标1.3 合作范围2. 装饰服务2.1 装饰设计2.2 装饰施工2.3 装饰材料供应3. 房地产商责任3.1 项目选址与规划3.2 土地使用权3.3 项目融资4. 合作期限4.1 起始日期4.2 终止日期4.3 延长合作期限的条件5. 合作费用5.1 装饰服务费用5.2 房地产商承担的费用5.3 费用支付方式6. 合同的履行与监督6.1 履行合同的原则6.2 监督与协调机制6.3 违约责任7. 合同的变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更与解除的程序8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 仲裁结果的执行9. 合同的生效、终止与解除9.1 生效条件9.2 终止条件9.3 解除条件10. 保密条款10.1 保密信息范围10.2 保密期限10.3 泄露保密信息的后果11. 知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 知识产权使用许可11.3 侵权责任12. 合作成果的分享与分配12.1 成果分享方式12.2 成果分配比例12.3 成果分享与分配的程序13. 合同的转让与继承13.1 转让条件13.2 转让程序13.3 继承条件14. 其他条款14.1 法律法规适用14.2 合同的完整性与优先权14.3 合同的修订与补充第一部分:合同如下:第一条:合作概述1.1 合作双方甲方:_______(房地产商名称)乙方:_______(装饰公司名称)1.2 合作目标双方致力于构建长期、稳定、互利的合作关系,通过专业的装饰服务,提升房地产项目的品质与价值,实现共赢发展。
1.3 合作范围双方合作范围包括但不限于:装饰设计、装饰施工、装饰材料供应等。
第二条:装饰服务2.1 装饰设计乙方根据甲方的需求,提供专业、创新的装饰设计方案,确保设计风格与房地产项目的定位相符。
装饰与房地产商合作模式2024年

装饰与房地产商合作模式2024年合同目录第一章:合同总则1.1 定义与解释1.2 合同目的1.3 合作原则第二章:合作方资质2.1 甲方资质要求2.2 乙方资质要求2.3 资质审查与确认第三章:合作内容3.1 合作项目概述3.2 合作范围与方式3.3 合作期限第四章:甲方权利与义务4.1 甲方权利4.2 甲方义务4.3 甲方违约责任第五章:乙方权利与义务5.1 乙方权利5.2 乙方义务5.3 乙方违约责任第六章:项目实施6.1 项目规划与设计6.2 施工管理6.3 质量控制第七章:资金管理7.1 投资与融资7.2 资金使用计划7.3 财务报告与审计第八章:风险管理8.1 风险识别与评估8.2 风险控制措施8.3 风险分担机制第九章:知识产权9.1 知识产权归属9.2 知识产权使用9.3 知识产权保护第十章:合同变更与解除10.1 合同变更条件10.2 合同解除条件10.3 变更与解除程序第十一章:争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁与诉讼11.3 争议解决费用第十二章:合同终止12.1 合同终止条件12.2 终止后的权利义务12.3 合同终止的法律后果第十三章:附加条款13.1 特殊约定13.2 保密协议13.3 合同附件第十四章:合同签订14.1 签订方14.2 签订时间14.3 签订地点14.4 合同生效条件14.5 合同备案与公示以上为合同目录,具体内容需根据实际情况进一步细化和完善。
第一章:合同总则1.1 定义与解释本合同中所涉及的专业术语和特定表达,其含义以本章节所定义为准。
除非上下文另有说明,所有大写字母缩写词应参照附录A的解释。
1.2 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在装饰与房地产项目合作中的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。
1.3 合作原则甲乙双方应本着平等互利、诚实守信的原则,共同推进合作项目的实施。
第二章:合作方资质2.1 甲方资质要求甲方应具备相应的房地产开发资质,并保证其资质在合作期间的有效性。
高佳装饰与房地产商合作模式

高佳装饰与房地产商合作模式高佳装饰是一家具有15年历史的专业室内装修企业,拥有一支经验丰富、技术娴熟的团队,为广大客户提供高品质、个性化的室内装修设计及施工服务。
高佳装饰一直致力于为客户提供最优质的服务,在近几年发展过程中,开始尝试与房地产商进行合作,今天我们就来了解一下高佳装饰与房地产商的合作模式。
合作模式一:设计方案合作一般来说,房地产商会在房屋销售前提供样板间,高佳装饰会获得招标权,向房地产商提供设计方案为主。
在房地产商提供的一定样板间的基础上,高佳装饰会对其内部的装修进行设计改造,展示出更有温度、高品质、更具质感的效果,吸引客户购买。
这样的改造通常可以提升房屋的市场竞争力和价值,也有可能会成为当地业内的典范。
这种合作模式对于高佳装饰来说,可以增加设计方案的曝光率和客户知名度,提高员工设计能力和市场分析能力,建立和扩展公司品牌,提升服务水平。
合作模式二:装修施工合作如何区分同类房源的装修质量、降低管理成本是一项非常困难的工作,高佳装饰与房地产商的合作模式,就是在这个问题上提供了解决方案。
高佳装饰与房地产商的装修施工合作模式,是基于联想集团的TLC(total logistics control)管理理念建立的。
通过引进先进的装饰施工技术和施工管理系统,为房地产商提供高品质的装修服务和一流的装修管理体验。
这种合作方式不仅满足了房地产商对房屋装修施工质量的要求,而且还能为房地产商在装修施工期间节省大量的工作时间和管理成本。
同时,通过提供完整的装修施工管理服务体系,高佳装饰可以在装饰施工期间发现问题并及时处理,降低风险和各种管理成本,使房地产商在后续的售前和售后服务中提供更可靠的支持服务。
合作模式三:智能家居解决方案合作智能家居是未来家居的趋势,高佳装饰与房地产商合作了智能家居解决方案的推广和实施,解决的是目前智能家居面临的网络技术、安全、智能硬件和应用软件等比较复杂的问题,并能为房地产商提供最先进的智能家居技术。
某装饰公司与房地产商合作模式

某装饰公司与房地产商合作模式随着房地产市场的繁荣和装饰行业的发展,越来越多的装饰公司与房地产商开始合作,形成了一种互利共赢的合作模式。
下面我将详细介绍装饰公司与房地产商合作的模式,总结其优势和存在的问题。
装饰公司与房地产商的合作模式可以分为以下几种:1.委托装修模式:房地产商将装修工程全权委托给装饰公司完成。
在这种模式下,装饰公司负责整体装修方案的设计、材料的选择、施工的管理等工作。
合作双方可以通过签订合同约定装修的标准、进度、费用等具体内容,并按照协议达成的要求进行合作。
2.联合装修模式:房地产商与装饰公司共同合作完成装修工程。
在这种模式下,装饰公司与房地产商以合资或合作的形式建立联合装修公司,双方共同投资并共同经营。
合作双方可以根据自身的资源和优势,实现资源的共享和风险的分担。
上述两种合作模式各有其优势和存在的问题。
委托装修模式的优势在于装饰公司具有丰富的经验和专业知识,可以确保装修工程的质量和进度。
同时,委托装修模式还可以节省房地产商的时间和精力,使其能够更专注于房地产的开发和销售。
然而,委托装修模式也存在一些问题,比如合作双方的利益分配、沟通配合等方面的问题。
另外,委托装修模式也容易造成房地产商对装修工程的控制能力不足,导致装修质量的下降和用户不满意。
联合装修模式的优势在于合作双方可以充分发挥各自的优势,实现资源的整合和互补。
装饰公司可以通过与房地产商的合作,扩大自己的业务范围和市场份额。
房地产商则可以通过与装饰公司的合作,提升自身的品牌形象和市场竞争力。
然而,联合装修模式也存在一些问题,比如合作双方在资源整合和利益分配方面的矛盾和摩擦。
另外,联合装修模式的运作需要合作双方具备良好的沟通和协调能力,否则容易发生冲突和合作失败的情况。
总的来说,装饰公司与房地产商合作的模式可以根据双方的具体情况和需求灵活选择。
无论是委托装修模式还是联合装修模式,只要双方能够真诚合作、互相信任,并在合作过程中积极沟通和合作,就能够实现互利共赢的目标。
装修公司与房地产公司合作框架协议(范本文)

装修公司与房地产公司合作框架协议1. 引言2. 合作内容2.1 合作项目本协议所涉及的合作项目为房地产公司开发的住宅、商业、办公等各类房产项目的室内装修。
装修公司将负责为上述房产项目提供装修设计、施工、设备材料及后期维护等相关服务。
2.2 合作期限本协议的合作期限为起讫日期自双方签署协议之日起,至装修工程完工验收合格并支付全部费用之日止。
2.3 合作方式装修公司将按照房地产公司的要求,提供相关装修设计方案和报价。
双方将共同商讨并确定最终设计方案,装修公司在合作期限内按照约定完成装修工程。
2.4 费用支付房地产公司在装修工程完工验收合格后,应向装修公司支付全部费用。
费用支付方式及金额双方另行协商确定。
3. 合作义务3.1 装修公司的义务3.1.1提供装修设计方案:装修公司应根据房地产公司提供的项目要求和预算限制,提供符合要求的装修设计方案。
3.1.2施工安装:装修公司将按照合同约定,按时、按质完成装修工程的施工和安装。
3.1.3材料供应:装修公司应提供符合质量标准的材料,并保证材料供应的及时性。
3.1.4后期维护:装修公司在装修工程完工后,应提供一定的维护期,对装修工程进行必要的维护和保养。
3.2 房地产公司的义务3.2.1提供项目信息:房地产公司应提供相关项目的详细信息,包括项目要求、预算限制、交付时间等。
3.2.2设计方案审核:房地产公司应及时审核装修公司提供的设计方案,并给出明确的意见和建议。
3.2.3合作费用支付:房地产公司在装修工程完工后,应按照合同约定支付全部费用。
3.2.4工程验收确认:房地产公司应在装修工程完工后,进行工程质量的验收确认,确保装修工程符合要求。
4. 合作终止与违约责任4.1 合作终止4.1.1 双方一致同意终止合作,需提前30日书面通知对方。
4.1.2任何一方在履行合同过程中严重违约,使得合作无法继续进行的,对方有权随时终止合作,并要求违约方承担相应的违约责任。
4.2 违约责任4.2.1如果房地产公司未按照约定支付合作费用,装修公司有权中止工程直至收到全部费用。
房地产公司与装修公司合作框架协议(多份)

房地产公司与装修公司合作框架协议:房地产公司与装修公司合作框架协议甲方(房地产公司):________________乙方(装修公司):________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方开发的房地产项目与乙方提供的装修服务达成如下合作框架协议:一、合作范围1.1 甲方开发的房地产项目,包括但不限于住宅、商业、办公等类型。
1.2 乙方提供的装修服务,包括但不限于室内装修、室外装修、景观绿化等。
二、合作方式2.1 甲方将其开发的房地产项目提供给乙方进行装修服务。
2.2 乙方按照甲方的要求和标准进行装修施工,并确保装修质量符合国家相关标准和规定。
2.3 甲方负责提供装修所需的材料和设备,并按照约定的时间和数量供应给乙方。
2.4 乙方负责装修施工的组织和管理,并确保装修工程的顺利进行和按期完成。
三、合作期限3.1 本协议的合作期限为____年,自双方签订之日起计算。
3.2 合作期限届满后,如双方愿意继续合作,可另行签订补充协议或续签协议。
四、费用结算4.1 乙方按照甲方的工程量和质量要求进行装修施工,甲方按照实际工程量和装修质量进行验收。
4.2 甲方根据验收合格的工程量和装修质量,按照约定的单价和计价方式向乙方支付装修费用。
4.3 甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付装修费用。
五、违约责任5.1 如果一方违反本协议的约定,导致合作无法进行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
5.2 如果乙方未按照甲方的要求和标准进行装修施工,甲方有权要求乙方返工或者采取其他措施进行修复,并要求乙方承担因此产生的费用。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
6.2 如果协商无法解决争议,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
装饰与房地产商合作模式

篇一:xx装饰公司与房地产商合作模式xx装饰公司与房地产商合作模式品牌互动强强联合一、合作目的:如今装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战;面对机遇和挑战的并存,xxxx装饰公司积极的寻求一种能充分体现xxxx企业价值的服务方式,更好的给广大业主提供更加快速,省心,放心,优质的装修服务;这就是:xxxx装饰公司站在合作伙伴角度,与地产投资开发商和物业管理公司建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系,将期视为今后营销工作的一个重点;旨在同各商家一道,为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务,对业主的装修消费作出科学性的指导,充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀;二、合作原则:公平,公正,合理,平等互利;实行品牌互动,强强联合的战略性合作伙伴关系;为广大业主全面提供快速,方便,省心,放心的优质服务;三、合作方式:1.在开盘时,xxxx装饰与发展商联合举办业主联谊会,具体事项如下:主办单位:发展商协办单位:xxxx装饰操作时间:楼盘入伙前一个月左右实施地点:可双方协商,选定一个活动地点;实施模式:1 由发展商负责通知召集已经购买房屋的业主;2 由发展商和xxxx装饰公司共同负责联谊会的整体策划方案;3 xxxx装饰负责整个活动的执行;4 xxxx装饰全额或者部分承担联谊会的费用;5 xxxx装饰享有在楼盘里合理发布的唯一装饰类广告的权利;6 xxxx装饰公司享有优先,免费进驻楼盘的权利;2.在入伙时,xxxx装饰与发展商联合举办入伙庆典仪式,具体事项如下:主办单位:发展商或楼盘物业管理处协办单位:xxxx装饰实施时间:楼盘入伙的第一天实施地点:楼盘广场空地实施模式:发展商和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便,与xxxx装饰共同负责整个庆典活动的策划方案制定;庆典活动内容包括:1 举办文艺节日表演;2xxxx装饰在现场派发资料及赠送精美礼品;3发展商和xxxx装饰公司共同举办现场抽奖活动,双方共商奖品事宜;4xxxx装饰全额或者部分承担庆典活动的费用;5xxxx装饰享有免费进驻楼盘的权利;3.其他软性合作;1由开发商提供楼书资料的封底版面,给xxxx装饰做广告2由物业管理公司提供入伙资料的封底版面,给xxxx装饰做广告3 xxxx装饰负责印刷入伙资料4如果不需要由xxxx装饰印刷资料的,封底广告费用双方协商;4、xxxx装饰在小区驻点为业主提供优质的服务,具体事项如下:a.由物业公司和xxxx双方协商小区内场外、室内驻点咨询点;b.xxxx装饰负责咨询点的布置;c.xxxx装饰指派专业设计师现场咨询星期六、星期日举行外场活动;d.xxxx装饰咨询人员业务员现场派发宣传资料执行xxxx装饰推广策划草案中的小区推广的长期型推广;e.xxxx装饰在楼盘里悬挂唯一的装饰类宣传画、条幅;5、xxxx装饰为开发商提供售楼处、样板的设计、施工服务如下:1对于样板房、售楼处、会所的纯设计业务,xxxx装饰按照设计工艺的难易程度须收取100-200元/平方的设计费;2如果发展商同意xxxx装饰公司设计和施工业务一起承接,那么,前期所收取的设计费用直接转到工程款里去;3承诺装修公司0利润服务;6、xxxx装饰为业主提供套餐的设计、施工服务程序如下:1.装修套餐:1、xxxx装饰作为发展商的精选品牌装饰公司,为客户提供精美,优质的装修套餐服务;2、xxxx装饰预先做好楼盘的各种户型的设计方案和预算方案,分为a、b、c,即高、中、低档次,任客户购买房屋之时挑选,;3、当客户在购买了房屋并已经明确指定某一个设计方案和预算方案之后,由售楼处赠送xxxx 装修现金券;xxxx装饰公司就可以立即介入,由xxxx装饰公司的专业设计师与客户进行接洽;4、发展商在购房合同上须注明客户挑选的何种套餐服务,并明确告知客户是xxxx装饰公司承接客户的套餐设计和施工任务;5、客户在入伙之后,由xxxx装饰负责客户的整个装修事项的全过程,发展商可以实施协调,监控的作用;6、发展商可以与xxxx装饰协商装修业务分成的比例暂定每成功装修一户即给予2000千元或按1.5%提成;篇二:某装饰公司与房地产商合作模式某装饰与房地产商合作模式品牌互动强强联合一、合作目的:装饰公司成立于1999年,注册资金1160万元人民币;公司自创立以来,通过不断吸附大量的设计人才和中高层管理人才,秉承服务创新,技术创新、不断为客户创造价值的经营理念,使逐步走向集团化,规范化的快速发展的道路;发展至今,已经在全国大部分城市开设了20多个全资的子公司,成为深圳规模最大,实力最雄厚的品牌装饰公司;尊重业主的个性化的需求,中肯地接受业主的每个建议,希望每一个业主都能享受到一流的装修服务;企业经营之道不再是赚钱多少的问题,而是把更加注重如何为业主提供更好,更快,更优质的装修服务作为企业的终极目标;随着装饰公司品牌效应日益完善,市场占有率不断扩大,以及人们生活品质的提升对家装要求不断升级,再加上市场份额的饱和,竞争日益白热化,使装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战;面对机遇和挑战的并存,装饰公司积极的寻求一种能充分体现企业价值的服务方式,更好的给广大业主提供更加快速,省心,放心,优质的装修服务;这就是:装饰公司站在合作伙伴的角度,与地产投资开发商和物业管理公司建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系,将其视为今后营销工作的一个重点;旨在同各商家一道,为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务,对业主的装修消费作出科学性的指导,充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀;二、合作原则:公平,公正,合理,平等互利;实行品牌互动,强强联合的战略性合作伙伴关系;为广大业主全面提供快速,方便,省心,放心的优质服务;三、合作方式:1.在开盘时,与发展商联合举办业主联谊会,具体事项如下:主办单位:发展商协办单位:深圳装饰公司操作时间:楼盘入伙前一个月左右实施地点:a 楼盘会所;可双方协商,选定一个活动地点;1由发展商负责通知召集已经购买房屋的业主;2由发展商和公司共同负责联谊会的整体策划方案;3装饰公司负责整个活动的执行;4装饰公司全额或者部分承担联谊会的费用;5装饰公司享有在楼盘里合理发布广告的权利;6装饰公司享有优先,免费进驻楼盘的权利;2.在入伙时,与发展商联合举办入伙庆典仪式,具体事项如下:主办单位:发展商或楼盘物业管理处协办单位:深圳装饰公司实施时间:楼盘入伙的第一天实施地点:楼盘广场空地或楼盘会所实施模式:发展商和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便,与共同负责整个庆典活动的策划方案制定;庆典活动内容包括:1 举办文艺节目表演;2 在现场派发资料及赠送精美的礼品;3 发展商和公司共同举办现场抽奖活动,双方共商奖品事宜;4 全额或者部分承担庆典活动的费用;5 享有免费进驻楼盘的权利;3.其他软性合作:1 由物业管理公司提供入伙资料的封底版面,给做广告;2 负责印刷入伙资料;3 如果不需要由印刷入伙资料的,封底广告费用双方协商;4.在楼盘驻点,为业主提供优质的装修咨询服务,具体事项如下:1由物业管理公司指定固定咨询地点;2负责驻点场所的布置;3指派专业设计师驻点接待客户的装修咨询;4咨询人员现场派发公司宣传资料;5在楼盘入伙之前,入伙时举办大型的公益讲座;6在楼盘里悬挂的广告条幅;5.为发展商提供会所、样板房,售楼处的设计、施工服务如下:1 对于样板房、售楼处、会所的纯设计业务,公司按照设计工艺的难易程度须收取100—200元/平方的设计费;2 如果发展商同意装饰公司设计和施工业务一起承接,那么,前期所收取的设计费用直接转到工程款里去;6.为发展商提供装修套餐的设计、施工服务程序如下;1 装修套餐:a 堂红装饰公司作为发展商的精选品牌装饰公司,为客户提供精美,优质的装修套餐服务;b 预先做好楼盘的各种户型的设计方案和预算方案,分成a,b,c三种,即高,中,低档三种,任客户在购买房屋之时挑选;c 当客户在购买了房屋并已经明确指定某一个设计方案和预算方案之后,装饰公司就可以立即介入,由公司的专业设计师与客户进行接洽;d 发展商在购房合同上须注明客户挑选的何种套餐服务,并明确告知客户是装饰公司承接客户的套餐设计和施工任务;e 客户在入伙之后,由负责客户的整个装修事项的全过程,发展商可以实施协调,监控的作用;f 发展商可以与协商装修业务分成的比例;2 承接套餐装修的纯施工业务;篇三:室内装饰协会与房地产商合作模式协会与华盛达房地产开发有限公司品牌互动强强联合一、合作目的:随着红安室内装饰协会以下简称协会的成立,四个常任理事成员单位红安精艺装饰/红安名邸装饰/红安尚美装饰/湖北承宇装饰品牌效应日益完善,市场占有率不断扩大,以及人们生活品质的提升对家装要求不断升级,再加上市场份额的饱和,竞争日益白热化,使装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战;面对机遇和挑战的并存,协会积极的寻求一种能充分体现协会企业价值的服务方式,更好的给广大业主提供更加快速,省心,放心,优质的装修服务;这就是:协会站在合作伙伴的角度,与红安华盛达房地产开发有限公司以下简称华盛达建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系,将其视为今后营销工作的一个重点;旨在同各商家一道,为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务,对业主的装修消费作出科学性的指导,充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀;二、合作原则:公平,公正,合理,平等互利;实行品牌互动,强强联合的战略性合作伙伴关系;为广大业主全面提供快速,方便,省心,放心的优质服务;三、合作方式:1.在开盘时,协会与华盛达联合举办业主联谊会,具体事项如下:主办单位:华盛达协办单位:协会操作时间:楼盘入伙前一个月左右实施地点:a 楼盘会所;可双方协商,选定一个活动地点;实施模式:1由华盛达负责通知召集已经购买房屋的业主;2由华盛达和协会共同负责联谊会的整体策划方案;3协会负责整个活动的执行;4协会全额或者部分承担联谊会的费用;5协会享有在楼盘里合理发布广告的权利;6协会享有优先,免费进驻楼盘的权利;2.在入伙时,协会与华盛达联合举办入伙庆典仪式,具体事项如下:主办单位:华盛达或楼盘物业管理处协办单位:协会实施时间:楼盘入伙的第一天实施地点:楼盘广场空地或楼盘会所实施模式:华盛达和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便,与协会共同负责整个庆典活动的策划方案制定;庆典活动内容包括:1 举办文艺节目表演;2 协会在现场派发资料及赠送精美的礼品;3 华盛达和协会成员公司共同举办现场抽奖活动,双方共商奖品事宜;4 华盛达全额承担庆典活动的费用;5 协会享有免费进驻楼盘的权利;3.其他软性合作:1 由物业管理公司提供入伙资料的部分版面包括封面封底封内及内页插页,给协会做广告;2 协会负责印刷入伙资料;3 如果不需要由协会印刷入伙资料的,封底广告费用双方协商;4.协会在楼盘驻点,为业主提供优质的装修咨询服务,具体事项如下:1由物业管理公司指定固定咨询地点;2协会负责驻点场所的布置;3协会指派专业设计师驻点接待客户的装修咨询;4协会咨询人员现场派发公司宣传资料;5协会在楼盘入伙之前,入伙时举办大型的公益讲座;6在楼盘里悬挂协会的广告条幅;5.协会为华盛达提供会所、样板房,售楼处的设计、施工服务如下:1 对于样板房、售楼处、会所的纯设计业务,协会按照设计工艺的难易程度须收取xxx—xxx元/平方的设计费;2 如果华盛达同意协会设计和施工业务一起承接,那么,前期所收取的设计费用直接转到工程款里去;6.协会为华盛达提供装修套餐的设计、施工服务程序如下;1 装修套餐:a 协会作为华盛达的精选品牌装饰公司,为客户提供精美,优质的装修套餐服务;b 协会预先做好楼盘的各种户型的设计方案和预算方案,分成a,b,c三种,即高,中,低档三种每个常任理事单位成员公司出一套设计方案,任客户在购买房屋之时挑选;c 当客户在购买了房屋并已经明确指定某一个设计方案和预算方案之后,协会就可以立即介入,由对应的设计单位的专业设计师与客户进行接洽;d 华盛达在购房合同上须注明客户挑选的何种套餐服务,并明确告知客户是协会承接客户的套餐设计和施工任务;e 客户在入伙之后,由协会负责客户的整个装修事项的全过程,华盛达可以实施协调,监控的作用;f 华盛达可以与协会协商装修业务分成的比例;在双方共同协商的活动期限,华盛达所管理销售的楼盘销售广告及活动中,协会向华盛达提供购房即享万元装饰基金的赞助支持,华盛达同时免费在其宣传广告上同时宣传协会以及四个常任理事单位装饰公司,广告费用由华盛达全额承担,协会只负责协助配合.华盛达不干涉购房者最终选择装饰公司的权利和自由,如果购房者自愿选择协会任意一家装饰公司,装饰公司与购房者之间的一切合约与华盛达无关,但华盛达有权监督协会按双方约定的折扣执行购房者与装饰公司的合约;如果购房者自愿放弃选择协会任意一家装饰公司,视为放弃购房活动中的优惠享有权,协会无需对购房者承担任何义务或责任;以上各项均为初步建设性方案,具体方案以协商定案后的广告为准;红安室内装饰协会 2014年12月10日。
装修公司与房地产公司合作框架协议-(目录版)

装修公司与房地产公司合作框架协议本协议由以下双方于____年__月__日签订:甲方(装修公司):____________________乙方(房地产公司):__________________鉴于甲方是一家专业从事装修设计及施工的企业,乙方是一家专业从事房地产开发的企业,双方在业务领域存在互补性,为了实现资源共享、互利共赢,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就双方合作事宜达成如下协议:第一条合作内容1.1 甲方为乙方开发的房地产项目提供装修设计、施工等服务。
1.2 乙方负责向甲方提供所需的房地产项目信息、场地、施工条件等。
1.3 双方共同制定项目进度计划,确保项目顺利进行。
第二条合作期限本协议自签订之日起生效,有效期为____年。
协议到期后,如双方无异议,可续签。
第三条合作模式3.1 甲方按照乙方提供的项目信息,为乙方提供装修设计方案,乙方对设计方案进行审核,并提出修改意见。
设计方案经双方确认后,甲方按照设计方案进行施工。
3.2 乙方在项目施工过程中,应积极配合甲方,提供必要的施工条件,确保项目进度。
3.3 甲方负责施工过程中的材料采购、施工队伍组织、质量安全管理等工作,并承担相应费用。
3.4 乙方负责支付甲方施工款项,支付方式及时间为:________________。
第四条合作费用4.1 甲方为乙方提供装修设计服务,设计费用为项目总价的____%。
4.2 甲方为乙方提供施工服务,施工费用为项目总价的____%。
4.3 乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付设计费和施工费。
第五条违约责任5.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为项目总价的____%。
5.2 如因不可抗力因素导致协议无法履行,双方应协商解决,并根据实际情况调整协议内容。
第六条争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在履行过程中发生争议,应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房地产开发商与装修公司合作协议书

房地产开发商与装修公司合作协议书甲方:(房地产开发商名称)地址:联系电话:乙方:(装修公司名称)地址:联系电话:鉴于甲方计划开发房地产项目,为保障项目的进展和质量,经双方充分协商,达成以下合作协议:一、合作内容及范围1. 乙方将为甲方提供房地产项目的装修施工服务,包括但不限于室内装修及景观工程。
2. 乙方负责提供符合法律法规和施工标准的材料和设备,并保证施工质量符合相关规定和甲方的要求。
3. 甲方将提供合适的施工场地,保证供应水、电、气等基础设施,并协助乙方开展施工工作。
二、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效,有效期为(具体起止日期)。
三、合作方式1. 乙方工程师将与甲方进行沟通,提供装修设计方案,并经甲方确认后开始施工。
2. 乙方将根据甲方的要求和预算,制定详细的工程报价,并在双方确定后签署合同。
3. 乙方负责组织协调施工队伍,保证工期和质量,在施工过程中及时报告甲方施工进展情况。
四、费用支付方式1. 甲方将按合同约定的工程进度及质量验收情况支付合作款项给乙方。
2. 乙方应及时提供符合法律法规的发票及收据,并按约定时间将款项开具。
五、合作成果及验收1. 乙方在履行合同过程中,应确保装修施工质量符合国家法律法规及相关标准。
2. 甲方将对乙方提供的施工成果进行验收,合格后方可交付使用。
如有质量问题,乙方应负责整改。
3. 乙方在工程完工后,应提供相应的项目交付资料,包括装修方案、保修书等。
六、合作终止1. 合作期限届满后,双方如需继续合作,应及时与对方协商签订新的合作协议。
如不再继续合作,则本协议自动终止。
2. 如因一方违反合同约定,且经过书面通知后仍未改正,对方有权解除合同并追偿损失。
七、争议解决本协议的解释及争议解决,双方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合作协议未尽事宜,双方可另行协商约定,并作为本协议的补充。
2. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
房地产公司与装修公司合作框架协议

房地产公司与装修公司合作框架协议房地产公司与装修公司合作框架协议一、协议概述本协议由房地产公司(以下简称甲方)与装修公司(以下简称乙方)共同制定,旨在规范双方在房地产项目装修合作过程中的权利义务,确保合作顺利进行。
二、合作方式1. 合作项目:详细描述合作项目,包括项目名称、位置、面积、装修标准等。
双方需共同商议并明确确定合作的具体范围。
2. 质量要求:双方应对装修工程的施工质量、进度控制、材料选用等方面进行详细约定,并确保符合相关的法律法规和标准。
三、合作流程1. 合作洽谈:双方应就合作项目进行洽谈,包括价款、合同期限、付款方式等事宜,并制定详细的合同草案。
2. 合同签订:双方确认合同内容并签订正式合作协议,明确双方的权利义务和责任。
3. 定金支付:甲方应按照约定支付定金,并在收到支付确认后,乙方开始进行装修准备工作。
4. 施工过程:乙方按照合同要求进行施工,甲方配合提供相应的协助和支持,确保施工进度符合预期。
5. 竣工验收:施工完成后,双方进行竣工验收,确认装修质量是否符合合同要求,并进行最终结算。
四、合作费用及支付方式1. 合作费用:明确合作费用包括的项目和金额,乙方提供明细的费用清单,并在合同中进行确认。
2. 付款方式:确定付款方式和周期,甲方应按合同约定及时支付合作费用,乙方提供相应的发票和收据。
五、保证与索赔1. 合作保证金:双方允许在合同中约定合作保证金的数额和支付方式,作为保证合作履约的重要依据。
2. 违约责任:明确双方违约责任和对方的索赔权利,约定违约金的数额和支付方式。
3. 保险责任:甲方与乙方可自行购买相应的保险,以确保在发生意外情况时双方的权益得到保障。
六、知识产权1. 知识产权归属:双方确认在合作过程中产生的所有知识产权归乙方所有,甲方享有相应的使用权。
2. 侵权责任:如甲方违反相关知识产权规定,应承担相应的法律责任并赔偿乙方的所有损失。
七、保密条款1. 保密义务:双方允许在合作期间及合作结束后对双方的商业秘密和合作细节予以保密,并承诺不向第三方透露。
装修公司与房地产公司合作框架协议

装修公司与房地产公司合作框架协议装修公司与房地产公司合作框架协议一、协议背景本协议旨在明确装修公司与房地产公司的合作框架,确保双方在合作过程中的权益和义务,共同推进项目的顺利进行。
二、合作内容1. 装修公司将为房地产公司提供专业的装修设计和施工服务,包括但不限于室内装修、水电改造、家具家居采购等。
2. 房地产公司将提供装修所需的施工场地,并协助处理与装修相关的手续事务。
3. 双方共同制定装修项目的时间计划和预算,确保装修工程的进度和质量。
三、合作方式1. 双方将签署正式的合作协议,并约定合作期限和条件。
2. 装修公司将安排专业的设计团队为房地产公司提供装修设计方案,并根据房地产公司的需求进行修改和调整。
3. 装修公司将组织施工团队进行施工工作,并确保按照设计方案和合同要求进行施工。
4. 房地产公司将全程配合装修工程的进行,提供必要的支持和协助。
四、责任和义务1. 装修公司应保证设计方案和施工质量符合相关法律法规和行业标准,确保安全和环保。
2. 装修公司应按照合同约定的时间和进度完成装修项目,并及时报告工作进展和问题。
3. 房地产公司应按照合同约定及时支付相应的费用,并提供装修所需的材料和设备。
4. 双方应保持良好的沟通和协调,及时解决可能出现的问题和纠纷。
五、合作终止1. 合作期限届满时,如双方无异议,合作关系自动终止。
2. 双方一方违反协议约定给对方造成重大损失或严重影响到合作关系的,对方有权解除合作关系。
六、保密条款双方应对所有合作过程中涉及到的商业秘密和机密信息负有保密义务,不得向任何第三方披露或使用。
七、争议解决本协议的解释和执行均适用法律。
双方在履行协议过程中如有争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议共计1500字,以法律为准。
装修公司与房地产公司合作框架协议

装修公司与房地产公司合作框架协议装修公司:名称:[装修公司名称]地质:[装修公司地质]法定代表人:[装修公司法定代表人]房地产公司:名称:[房地产公司名称]地质:[房地产公司地质]法定代表人:[房地产公司法定代表人]鉴于装修公司具备丰富的装修经验和专业技能,房地产公司作为房地产开发商,为了提供高质量的装修服务给其客户,双方本着平等互利的原则,经友好协商,就装修公司与房地产公司之间的合作事宜达成如下协议:一、合作范围1.装修公司同意为房地产公司的项目提供全面的装修服务,包括但不限于室内设计、装修施工、材料采购等。
2.房地产公司同意将其开发的房地产项目委托给装修公司进行装修,并提供必要的支持和协调。
二、合作期限本协议自双方签字之日起生效,有效期为[具体期限],除非双方另有约定或提前终止。
三、装修服务内容1.装修公司应根据房地产公司的要求,提供专业的设计方案,包括平面布局、效果图等。
2.装修公司应根据设计方案进行施工,并确保施工质量符合相关标准和要求。
3.装修公司应负责采购装修所需的材料,并保证材料的质量和供应。
四、费用结算1.装修公司应按照实际工作量向房地产公司提出费用申请,房地产公司在收到申请后[具体天数]内进行审核并支付。
2.费用的具体金额和支付方式由双方另行协商确定。
五、知识产权1.装修公司对其提供的设计方案和施工技术享有知识产权,房地产公司不得擅自使用或泄露给第三方。
2.房地产公司对其开发的房地产项目享有知识产权,装修公司不得擅自使用或泄露给第三方。
六、保密条款1.双方应对合作过程中的商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得向第三方泄露。
2.本保密条款在本协议终止后仍然有效。
七、争议解决1.双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构]进行仲裁。
八、附件本协议的附件包括但不限于设计方案、施工图纸等,与本协议具有同等法律效力。
装修公司与房地产公司合作框架协议

装修公司与房地产公司合作框架协议一、协议目的本协议旨在明确装修公司与房地产公司之间的合作框架,明确双方的权利和义务,建立互相信任和合作的关系。
二、合作范围1. 装修公司将为房地产公司提供装修设计、施工和监理等相关服务。
2. 房地产公司将为装修公司提供项目合作机会,并按照协议约定及时支付项目合作款项。
三、合作方式1. 双方将在每个项目上建立独立的合作协议,在合作协议中明确项目的具体要求、时间计划、工作流程、工作标准以及合作款项等内容。
2. 装修公司将根据项目需求提供装修设计方案,并与房地产公司协商确定最终方案。
3. 装修公司负责施工和监理工作,并保证按照合同约定的工期和质量要求完成工程。
4. 房地产公司将按照合同约定及时支付工程款项,确保装修公司的正常运转。
四、合作权益1. 装修公司享有按照合同约定收取的工程款项。
2. 房地产公司享有装修公司提供的专业装修设计和施工服务。
3. 双方享有合作过程中的信息共享和技术交流,为双方共同发展提供支持。
五、合作责任1. 装修公司应保证施工过程中遵守相关法律法规,确保工程质量和安全。
2. 装修公司应保证按照合同约定的工期完成工程,如因装修公司原因导致工期延误,应承担相应责任。
3. 房地产公司应按时支付工程款项,确保装修公司的正常运转和资金流动。
六、合作终止1. 双方一致同意解除合作关系的,应提前书面通知对方,并按照项目进度和合同约定处理遗留问题。
2. 若一方违反协议约定且经过书面警告后仍未改正,对方有权解除合作关系。
七、争议解决合作过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;如协商无果,任何一方均有权向相关法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期为三年,期满后如无异议,自动延期三年。
2. 本协议的任何修改、补充或变更,应经双方书面协商一致,并签署补充协议。
以上内容是装修公司与房地产公司合作框架协议的主要内容,双方应在具体项目中进一步细化合作细节,并签署具体的合作协议。
装饰公司与楼盘合作协议7篇

装饰公司与楼盘合作协议7篇篇1本协议由以下双方签订:甲方:XXXX装饰公司(以下简称甲方)乙方:XXXX楼盘(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为明确双方在合作过程中的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:一、合作内容1. 甲方将为其楼盘提供室内外装饰设计及施工服务。
2. 乙方将为甲方提供楼盘资源及客户信息。
二、合作期限1. 本协议自双方签字之日起生效,有效期为三年。
2. 协议期满后,双方可协商续签。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务:(1)甲方应确保装饰设计及施工质量,按照约定完成装饰工程。
(2)甲方应提供必要的设计及施工资料,确保工程的顺利进行。
(3)甲方应遵守乙方提供的楼盘规定,确保施工安全。
2. 乙方权利与义务:(1)乙方应确保提供给甲方的楼盘资源及客户信息真实可靠。
(2)乙方应协助甲方与楼盘业主沟通,促进装饰工程的顺利进行。
(3)乙方应遵守甲方提供的装饰设计及施工规范,确保工程质量。
四、合作细节1. 装饰设计及施工方案:甲方应根据乙方的需求和楼盘特点,提供个性化的装饰设计及施工方案。
2. 工程报价与结算方式:甲方应向乙方提供详细的工程报价及结算方式,确保双方权益得到保障。
3. 施工进度与质量监控:乙方应定期检查甲方的施工进度及质量,提出合理建议和改进意见。
4. 售后服务与保修:甲方应对其提供的装饰工程提供必要的售后服务和保修,确保乙方客户的满意度。
五、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及到的商业机密、技术资料、客户信息等予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管合作过程中产生的相关文件和资料,确保其安全性和完整性。
六、违约责任1. 甲方如未按照约定完成装饰工程或存在施工质量问题,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。
2. 乙方如未按照约定提供楼盘资源或客户信息,应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
3. 双方在合作过程中如存在其他违约行为,应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担相应的法律责任。
装饰与房地产商合作模式

装饰与房地产商合作模式合同编号:__________地址:法定代表人:联系电话:地址:法定代表人:联系电话:鉴于装饰方具备专业的装饰设计、施工能力,且乙方为房地产商,具有房地产开发资质,双方本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方开发的房地产项目进行装饰合作,现达成如下协议:一、合作范围1.1 乙方将其房地产项目的装饰工程委托给甲方进行设计和施工;1.2 甲方按照双方约定的标准、质量和进度完成装饰工程;1.3 双方就合作范围、工程内容、工程量等事项进行充分沟通,确保合作顺利进行。
二、合作期限2.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年;2.2 合同期满后,如双方无异议,本合同自动续约____年。
三、工程质量3.1 甲方应按照国家和行业的相关标准、规范进行装饰设计和施工;3.2 甲方应确保装饰工程的质量和安全,不得使用劣质材料,不得偷工减料;3.3 乙方有权对装饰工程的进度、质量、安全等方面进行监督和检查。
四、工程进度4.1 甲方应按照双方约定的工期完成装饰工程;4.2 甲方应提前向乙方报告工程进度,确保乙方了解工程进展情况;4.3 如因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担相应的违约责任。
五、工程造价5.1 甲方应按照双方约定的计价方式和价格标准报价,乙方确认后形成最终造价;5.2 甲方应提供完整的工程造价明细,接受乙方的审计和监督;5.3 如因甲方原因导致工程造价超出预算,甲方应承担相应的违约责任。
六、付款与结算6.1 双方同意按照工程进度分阶段支付工程款项;6.2 甲方提交完整的工程进度报告和相应款项的支付申请,乙方审核无误后支付;6.3 工程竣工验收合格后,乙方支付剩余款项。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任;7.2 双方应按照法律规定和本合同约定,妥善解决合同履行过程中的纠纷。
八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;8.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
房地产公司与装修公司合作框架协议正规范本(通用版)

房地产公司与装修公司合作框架协议1. 引言本合作协议旨在规范房地产公司和装修公司之间的合作关系,明确双方的权利和责任,确保合作的顺利进行。
2. 背景房地产公司拥有大量的房产资源,而装修公司具有丰富的装修经验和技术实力。
双方通过合作,可以共同开展房屋装修业务,提高房地产公司的房屋销售竞争力,同时为装修公司带来更多的业务机会和知名度。
3. 合作内容房地产公司与装修公司的合作内容如下:3.1. 装修服务房地产公司将委托装修公司为其房产项目提供装修设计、施工和监督等全套装修服务。
装修公司应根据房地产公司的要求,提供符合质量要求和安全标准的装修工程。
3.2. 材料提供房地产公司将按照合作协议的约定,向装修公司提供所需的装修材料。
装修公司应合理使用并妥善保管这些材料,确保装修工程的质量和进度。
3.3. 相关配套房地产公司将协助装修公司解决在施工过程中可能遇到的问题,提供相关的水电路改造、消防设施改造等配套服务。
3.4. 装修咨询房地产公司将向装修公司提供有关市场需求、装修风格、规范标准等方面的咨询和意见,协助装修公司更好地满足客户需求。
4. 权利与义务4.1. 房地产公司的权利与义务•提供装修项目所需的土地和房产资源;•合理指导装修公司的工作,提供装修材料;•协助解决施工过程中的问题;•结算装修费用并按时支付。
4.2. 装修公司的权利与义务•提供专业的装修设计、施工和监督服务;•合理使用和保管房地产公司提供的装修材料;•与房地产公司密切沟通,及时解决问题;•按照约定时间交付装修工程。
5. 费用与结算5.1. 费用支付装修费用由房地产公司承担,具体费用根据双方签订的合同约定并在合同生效后支付。
5.2. 结算方式装修公司应在装修工程完成后提交结算单据,并向房地产公司提供详细的费用明细。
房地产公司将按照约定支付装修费用。
6. 合作期限与终止6.1. 合作期限本合作协议的合作期限为自双方签署之日起至装修工程完成交付之日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
篇一:xx装饰公司与房地产商合作模式xx装饰公司与房地产商合作模式品牌互动强强联合一、合作目的:如今装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战。
面对机遇和挑战的并存,xxxx装饰公司积极的寻求一种能充分体现xxxx企业价值的服务方式,更好的给广大业主提供更加快速,省心,放心,优质的装修服务。
这就是:xxxx装饰公司站在合作伙伴角度,与地产投资开发商和物业管理公司建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系,将期视为今后营销工作的一个重点。
旨在同各商家一道,为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务,对业主的装修消费作出科学性的指导,充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀。
二、合作原则:公平,公正,合理,平等互利。
实行品牌互动,强强联合的战略性合作伙伴关系。
为广大业主全面提供快速,方便,省心,放心的优质服务。
三、合作方式:1.在开盘时,xxxx装饰与发展商联合举办业主联谊会,具体事项如下:主办单位:发展商协办单位:xxxx装饰操作时间:楼盘入伙前一个月左右实施地点:可双方协商,选定一个活动地点;实施模式:(1)由发展商负责通知召集已经购买房屋的业主;(2)由发展商和xxxx装饰公司共同负责联谊会的整体策划方案;(3) xxxx装饰负责整个活动的执行;(4) xxxx装饰全额或者部分承担联谊会的费用;(5) xxxx装饰享有在楼盘里合理发布的唯一装饰类广告的权利;(6) xxxx装饰公司享有优先,免费进驻楼盘的权利。
2.在入伙时,xxxx装饰与发展商联合举办入伙庆典仪式,具体事项如下:主办单位:发展商或楼盘物业管理处协办单位:xxxx装饰实施时间:楼盘入伙的第一天实施地点:楼盘广场空地实施模式:发展商和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便,与xxxx装饰共同负责整个庆典活动的策划方案制定。
庆典活动内容包括:(1)举办文艺节日表演;(2)xxxx装饰在现场派发资料及赠送精美礼品;(3)发展商和xxxx装饰公司共同举办现场抽奖活动,双方共商奖品事宜;(4)xxxx装饰全额或者部分承担庆典活动的费用;(5)xxxx装饰享有免费进驻楼盘的权利。
3.其他软性合作。
(1)由开发商提供楼书资料的封底版面,给xxxx装饰做广告(2)由物业管理公司提供入伙资料的封底版面,给xxxx装饰做广告(3) xxxx装饰负责印刷入伙资料(4)如果不需要由xxxx装饰印刷资料的,封底广告费用双方协商;4、xxxx装饰在小区驻点为业主提供优质的服务,具体事项如下:a.由物业公司和xxxx双方协商小区内场外、室内驻点咨询点;b.xxxx装饰负责咨询点的布置;c.xxxx装饰指派专业设计师现场咨询(星期六、星期日举行外场活动);d.xxxx装饰咨询人员(业务员)现场派发宣传资料(执行《xxxx装饰推广策划草案》中的小区推广的长期型推广);e.xxxx装饰在楼盘里悬挂唯一的装饰类宣传画、条幅;5、xxxx装饰为开发商提供售楼处、样板的设计、施工服务如下:(1)对于样板房、售楼处、会所的纯设计业务,xxxx装饰按照设计工艺的难易程度须收取100-200元/平方的设计费;(2)如果发展商同意xxxx装饰公司设计和施工业务一起承接,那么,前期所收取的设计费用直接转到工程款里去。
(3)承诺装修公司0利润服务。
6、xxxx装饰为业主提供套餐的设计、施工服务程序如下:(1).装修套餐:1、xxxx装饰作为发展商的精选品牌装饰公司,为客户提供精美,优质的装修套餐服务;2、xxxx装饰预先做好楼盘的各种户型的设计方案和预算方案,分为a、b、c,即高、中、低档次,任客户购买房屋之时挑选,;3、当客户在购买了房屋并已经明确指定某一个设计方案和预算方案之后,由售楼处赠送xxxx装修现金券。
xxxx装饰公司就可以立即介入,由xxxx装饰公司的专业设计师与客户进行接洽;4、发展商在购房合同上须注明客户挑选的何种套餐服务,并明确告知客户是xxxx装饰公司承接客户的套餐设计和施工任务;5、客户在入伙之后,由xxxx装饰负责客户的整个装修事项的全过程,发展商可以实施协调,监控的作用;6、发展商可以与xxxx装饰协商装修业务分成的比例(暂定每成功装修一户即给予2000千元或按1.5%提成);篇二:某装饰公司与房地产商合作模式某装饰与房地产商合作模式品牌互动强强联合一、合作目的:****装饰公司成立于1999年,注册资金1160万元人民币。
公司自创立以来,通过不断吸附大量的设计人才和中高层管理人才,秉承服务创新,技术创新、不断为客户创造价值的经营理念,使****逐步走向集团化,规范化的快速发展的道路。
发展至今,已经在全国大部分城市开设了20多个全资的子公司,成为深圳规模最大,实力最雄厚的品牌装饰公司。
尊重业主的个性化的需求,中肯地接受业主的每个建议,希望每一个业主都能享受到****一流的装修服务。
企业经营之道不再是赚钱多少的问题,而是把更加注重如何为业主提供更好,更快,更优质的装修服务作为企业的终极目标。
随着****装饰公司品牌效应日益完善,市场占有率不断扩大,以及人们生活品质的提升对家装要求不断升级,再加上市场份额的饱和,竞争日益白热化,使装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战。
面对机遇和挑战的并存,****装饰公司积极的寻求一种能充分体现****企业价值的服务方式,更好的给广大业主提供更加快速,省心,放心,优质的装修服务。
这就是:****装饰公司站在合作伙伴的角度,与地产投资开发商和物业管理公司建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系,将其视为今后营销工作的一个重点。
旨在同各商家一道,为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务,对业主的装修消费作出科学性的指导,充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀。
二、合作原则:公平,公正,合理,平等互利。
实行品牌互动,强强联合的战略性合作伙伴关系。
为广大业主全面提供快速,方便,省心,放心的优质服务。
三、合作方式:1.在开盘时,****与发展商联合举办业主联谊会,具体事项如下:主办单位:发展商协办单位:深圳****装饰公司操作时间:楼盘入伙前一个月左右实施地点:a 楼盘会所;可双方协商,选定一个活动地点;实施模式:(1)由发展商负责通知召集已经购买房屋的业主;(2)由发展商和****公司共同负责联谊会的整体策划方案;(3)****装饰公司负责整个活动的执行;(4)****装饰公司全额或者部分承担联谊会的费用;(5)****装饰公司享有在楼盘里合理发布广告的权利;(6)****装饰公司享有优先,免费进驻楼盘的权利。
2.在入伙时,****与发展商联合举办入伙庆典仪式,具体事项如下:主办单位:发展商或楼盘物业管理处协办单位:深圳****装饰公司实施时间:楼盘入伙的第一天实施地点:楼盘广场空地或楼盘会所实施模式:发展商和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便,与****共同负责整个庆典活动的策划方案制定。
庆典活动内容包括:(1)举办文艺节目表演;(2) ****在现场派发资料及赠送精美的礼品;(3)发展商和****公司共同举办现场抽奖活动,双方共商奖品事宜;(4) ****全额或者部分承担庆典活动的费用;(5) ****享有免费进驻楼盘的权利。
3.其他软性合作:(1)由物业管理公司提供入伙资料的封底版面,给****做广告;(2) ****负责印刷入伙资料;(3)如果不需要由****印刷入伙资料的,封底广告费用双方协商;4.****在楼盘驻点,为业主提供优质的装修咨询服务,具体事项如下:(1)由物业管理公司指定固定咨询地点;(2)****负责驻点场所的布置;(3)****指派专业设计师驻点接待客户的装修咨询;(4)****咨询人员现场派发公司宣传资料;(5)****在楼盘入伙之前,入伙时举办大型的公益讲座;(6)在楼盘里悬挂****的广告条幅。
5.****为发展商提供会所、样板房,售楼处的设计、施工服务如下:(1)对于样板房、售楼处、会所的纯设计业务,****公司按照设计工艺的难易程度须收取100—200元/平方的设计费;(2)如果发展商同意****装饰公司设计和施工业务一起承接,那么,前期所收取的设计费用直接转到工程款里去。
6.****为发展商提供装修套餐的设计、施工服务程序如下;(1)装修套餐:a 堂红装饰公司作为发展商的精选品牌装饰公司,为客户提供精美,优质的装修套餐服务;b ****预先做好楼盘的各种户型的设计方案和预算方案,分成a,b,c三种,即高,中,低档三种,任客户在购买房屋之时挑选;c 当客户在购买了房屋并已经明确指定某一个设计方案和预算方案之后,****装饰公司就可以立即介入,由****公司的专业设计师与客户进行接洽;d 发展商在购房合同上须注明客户挑选的何种套餐服务,并明确告知客户是****装饰公司承接客户的套餐设计和施工任务;e 客户在入伙之后,由****负责客户的整个装修事项的全过程,发展商可以实施协调,监控的作用;f 发展商可以与****协商装修业务分成的比例;(2)承接套餐装修的纯施工业务。
篇三:室内装饰协会与房地产商合作模式协会与华盛达房地产开发有限公司合作模式品牌互动强强联合一、合作目的:随着红安室内装饰协会(以下简称协会)的成立,四个常任理事成员单位(红安精艺装饰/红安名邸装饰/红安尚美装饰/湖北承宇装饰)品牌效应日益完善,市场占有率不断扩大,以及人们生活品质的提升对家装要求不断升级,再加上市场份额的饱和,竞争日益白热化,使装饰行业面临技术升级和服务创新的挑战。
面对机遇和挑战的并存,协会积极的寻求一种能充分体现协会企业价值的服务方式,更好的给广大业主提供更加快速,省心,放心,优质的装修服务。
这就是:协会站在合作伙伴的角度,与红安华盛达房地产开发有限公司(以下简称华盛达)建立全面、广泛、长期的合作伙伴关系,将其视为今后营销工作的一个重点。
旨在同各商家一道,为业主提供更为全面、系统、科学的配套服务,对业主的装修消费作出科学性的指导,充分体现对业主的责任感和无微不至的关怀。
二、合作原则:公平,公正,合理,平等互利。
实行品牌互动,强强联合的战略性合作伙伴关系。
为广大业主全面提供快速,方便,省心,放心的优质服务。
三、合作方式:1.在开盘时,协会与华盛达联合举办业主联谊会,具体事项如下:主办单位:华盛达协办单位:协会操作时间:楼盘入伙前一个月左右实施地点:a 楼盘会所;可双方协商,选定一个活动地点;实施模式:(1)由华盛达负责通知召集已经购买房屋的业主;(2)由华盛达和协会共同负责联谊会的整体策划方案;(3)协会负责整个活动的执行;(4)协会全额或者部分承担联谊会的费用;(5)协会享有在楼盘里合理发布广告的权利;(6)协会享有优先,免费进驻楼盘的权利。
2.在入伙时,协会与华盛达联合举办入伙庆典仪式,具体事项如下:主办单位:华盛达或楼盘物业管理处协办单位:协会实施时间:楼盘入伙的第一天实施地点:楼盘广场空地或楼盘会所实施模式:华盛达和楼盘物业管理处提供一切可以提供的方便,与协会共同负责整个庆典活动的策划方案制定。