国内仲裁示范条款

国内仲裁示范条款

1.推荐国内仲裁示范条款

北京仲裁委员会：

【国内普通仲裁条款】双方一致同意，如发生争议，不论争议金额大小，均提交北京仲

裁委员会，适用北京仲裁委员会仲裁规则项下的普通程序进行仲裁。

【国际商事仲裁条款】因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请北京仲裁矮

员会按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁地在北京，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

上海仲裁委员会：

因本合同发生的争议，应当协商解决，协商不成的，提请上海仲裁委员会按其仲裁规则

进行仲裁。

特别提示：

当事人签订的仲裁协议或在合同中约定的仲裁条款必须具有以下三项内容：

(1)须有明确的请求仲裁的意思表示；

(2)须约定明确的仲裁事项，且该事项不能超出法律规定的仲裁范围；

(3)必须有选定的仲裁机构。

如果仲裁协议或仲裁条款缺少上述任意一项内容，将导致仲裁协议或仲裁条款无效，所

选定的仲裁机构无权受理案件。

广州仲裁委员会：

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请广州仲裁委员会按照该会仲裁规则

进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

中国国际经济贸易仲裁委员会：

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有效力。

任何与协议相关争议的仲裁都必须在（北京）中国国际经济贸易仲裁委员会( C1ETAC)，并根据其规则进行仲裁。仲裁法庭必须有三名仲裁员。协议双方均有权指定一名仲裁员，第

三名仲裁员由协议双方指定的仲裁员选出并担任该仲裁的主席职务。仲裁必须以中文进行。

仲裁裁决为终局裁决，并对本协议双方都具有约束力。

2.推荐涉外仲裁示范条款

香港国际仲裁中心：

凡因本合同所引起的或与之相关的任何争议、纠纷或索赔，包括违约、合同的效力和终止，均应根据提交仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》，在香港仲裁解决。仲裁员为____名（一或三名）。仲裁语言为________。

新加坡国际仲裁中心：

凡因本合同而产生的或与本合同有关的任何争议，包括合同的存续、效力或终止等任何

问题，应提交新加坡国际仲裁中心，并按现行有效的仲裁规则进行仲裁。新加坡仲裁庭将由

中心主席指定的仲裁员组成。仲裁语言为________。

3.推荐争议解决方式条款

之一

因本合同引起的纠纷由双方协商解决，双方协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有

管辖权的人民法院起诉。

之二

因本合同引起的纠纷由双方协商解决，双方协商不成时，由本合同工程所在地有管辖权

的人民法院管辖。

之三

双方签订、理解、履行合同产生任何争议，应在20日内协商，协商不成时，任何一方均可向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。

之四

双方认可合同履行地为甲方收货地，乙方负责交货前的运费，如果发生纠纷，由合同履

行地的人民法院管辖。

4.推荐逾期付款滞纳金条款

之一

买方未按合同规定时间付款，每逾期一日应向卖方承担万分之五的滞纳金。

之二

发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应

支付金额万分之五的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。

5.推荐鉴于条款

之一

鉴于：甲、乙双方为繁荣电影创作的需要，开拓市场并获得经济效益，双方本着资源共享、互利互惠的原则，决定在北京市共同投资成立有限公司（名称最终以工商行政部门

核发的企业法人营业执照为准，以下称“公司”），经双方友好协商，根据《中华人民共和

国公司法)、《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，达成如下一致协议，以资遵守。

之二

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》以及有关规定，双方本着平等互利、共同发展

的原则，结成长期全面的战略合作伙伴关系，就乙方承揽甲方的

相关事宜，经友好协商一致，双方特签订本战略合作协议，以资遵守。

之三

鉴于：甲方是中国XX集团旗下承担动漫生产制作业务的公司，乙方是拥有XX系列知识

产权形象及运营权的运营公司，甲、乙双方于2010年X月X日在北京签署的《XXX项目框架

合作协议书》，乙方拟委托甲方创作50集动画电视剧《XXX漫游》和20集电视连续剧《XXX

大道魔神》（暂命名）文学剧本（以下简称“剧本"）的创作，甲方同意接受乙方的委托。甲、乙双方根据自愿、平等、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

……

6.推荐不可抗力条款

之一

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、台风、洪水、火

山爆发等自然灾害及战争、暴乱、罢工、国家有关法律政策的改变等社会现象。

因不可抗力致使本协议无法正常履行的，甲、乙双方都不承担法律责任。遭受不可抗力

的一方应及时采取措施，防止对方损失扩大，否则将对损失扩大部分承担赔偿责任。

发生不可抗力时，遭受不可抗力的一方应以最快的速度通知对方，并采取相应的救济措施，防止损失的扩大。

之二

如果双方任何一方由于不可抗力因素，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力对本合同履行所造成影响的时间。

受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起3个工作日内以书面形式通知另一方，

并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履

行合同或解除合同的协议。

之三

(1)如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响，而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

(2)受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内，通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后3日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及本协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行，在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力减轻或消除此等不可抗力事件的影响。

(3)不可抗力事件发生时，各方应立即通过友好协商，决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后，各方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除致使本协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则各方可协商解除本协议或暂时延迟本协议的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(4)本协议所称“不可抗力”，是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害，如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件，如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工、政府行为或法律规定等。

7.推荐限制条款

之一

（设计合同）由于设计人员错误设计造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应根据损失的程度和设计人责任大小向

发包人支付赔偿金，双方商定赔偿金为实际损失的%。设计人应保护发包人的知识产权，不得自己使用或向第三人泄露、外借或转让发包人提交的产品图纸、设计成果等技术经济资料。

之二

由于设计人原因延误了设计文件交付时间，每延误一天应减收500元，减收最大限额不超过合同价款的千分之二。

之三

(1)本合同义务乙方不得转让第三方履行。

(2)任何一方不得向第三方泄露本合同内容。

(3)乙方不得擅自使用、复制甲方的商标、标识、域名、商业信息、技术资料。

(4)乙方不得转授权给协议以外任何第三方使用。

之四

乙方应自行完成合同工程所规定的全部施工任务，不得转包，如有转包行为，甲方可以立即解除合同。

之五

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

之六

设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三方泄露、外借或转让本合同第3条所约定的资料和本合同设计成果。如发生以上情况并给发包人造成经济损失的，发包人有权向设计人索赔。

之七

甲方提供的稿件只供乙方在《XXX报》上使用。乙方在使用时：

(1)不在本协议未列明的子报、子刊和其他媒体上使用甲方的稿件。

(2)不向任何第三方转让或许可其使用甲方稿件。

(3)乙方《XXX报》网站（网址：）登载的PDF格式的报纸电子版上使用的甲方稿件，不得超出乙方己在其媒体刊登或播出的内容。

(4)不得将甲方稿件以任何形式传输到乙方本地局域内部工作网络和《XXX报》网站（网址：）登载的PDF格式的报纸电子版之外的任何网络和网址。如乙方需向其他网址发布甲方的稿件，应与甲方另行签署网络供稿服务协议。

(5)甲方提供给乙方的新闻信息产品仅限于乙方在协议规定的范围内规范使用，未经甲方许可不得将甲方提供的新闻信息产品用于（包括但不限于）短信、彩信、WAP等无线互联业务，乙方如需使用，须与甲方另行签订相关合作协议。

(6)不得向第三方转让或许可其使用甲方稿件、图片、图表的检索权，不得复制、解密检索软件。乙方应当对进入甲方系统的密码保密，若因乙方过错导致密码被第三方获悉，乙方应及时以书面方式通知甲方更改密码，并确保不再发生类似事件。

(7)在本协议规定的使用范围内，乙方再次使用甲方稿件时，应征得甲方的书面同意。

8.推荐违约责任条款

之一

(1)甲方不按第X条规定支付工程进度款，每超过一日，应承担未付款额的万分之三违约金。

(2)乙方不能按照合同约定的日期竣工，每超过一日，应承担合同额万分之三的违约金。

(3)工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方应承担合同总额20%的违约金，如果违约

金不足以弥补甲方的损失，乙方还应补齐不足部分。

(4)乙方不履行合同其他义务，应承担合同额10%的违约金。

(5)违约金在双方结算时进行清算。

之二

(1)甲、乙双方任何一方违反本协议约定时，另一方均有权向其提出口头或书面交涉，并有权依照本协议的相关条款追究违约方的违约责任，或依照法律的规定追究其侵权责任。

(2)若甲方不能按时供稿，乙方应书面通知甲方。若甲方接到乙方

书面通知后仍未恢复供稿超过7天，应按不能供稿部分供稿费用的30%承担违约责任。

(3)如乙方未按照本协议规定的范围使用甲方的新闻产品，甲方有权要求乙方支付本协议供稿服务费用的赔偿金，并有权提前解除协议，甲方已收取的费用不予退回。

(4)若在甲方完全履行其于本协议项下义务的前提下.乙方未按本协议约定按时向甲方履

行付款义务，则应按支付金额每日万分之五的比例向甲方支付滞纳金，如乙方迟延履行付款

义务十天以上，则甲方有权利立即停止向乙方提供供稿服务或提前解除协议，甲方己收取的

费用不予退回，并且甲方有权向乙方收取不低于本协议标的供稿费用50%的赔偿金。

之三

凡因承包人原因造成的施工质量不合格，承包人应在发包人规定的时间内无偿返工达到

工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由承包人承担违约责任，向发包人支付合同价格的30%作为违约金。

之四

(1)协议双方中的任何一方违约，另一方有权要求违约方停止违约行为。自另一方发出停止违约行为通知后7日内，违约方不停止违约行为的，守约方有权单方面解除本协议，解除

本协议的通知到达违约方时本协议解除，解除协议不影响守约方要求违约方承担违约责任和

赔偿责任。

(2)任何一方违反其于本协议项下的陈述、承诺、保证或义务，而使守约方遭受任何诉讼、纠纷、索赔、处罚等，守约方有权利向违约方进行追偿，守约方因此发生任何费用、额外责

任或遭受直接经济损失的，违约方应当负责赔偿。

(3)当一方（违约方）实质性违反其在本协议项下的义务，并且经

非违约方请求后仍不履行，非违约方产生对本协议的解除权并有权要求违约方赔偿因此产生的损失。

(4)本协议未授予对方商标、标识、网站Logo或域名任何权益，包括所有权或其他许可（本协议所述除外）；除为履行本协议目的，一方未经对方事先书面同意，不得擅自使用或

授权他人使用。本协议期满或终止后，本条款仍继续有效。

(5)如果甲方能够出示初步的证据证明乙方曾登载或提供过某内容，而乙方却拒绝协助甲方出示登载或提供过该内容的证据，或乙方拒绝承认登载或提供过该内容，则甲方因此内容

而涉及承担的责任，由乙方进行相应的补偿。

9.推荐保密条款

之一

合同各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开

渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，其他方不得

向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

之二

除非法律明确要求，任何一方均不得就本协议、其他附属文件及拟进行的交易，在未经

本协议各方一致书面同意的情况下作出任何公开或披露。

之三

双方对于本合同以及与本合同有关的事项承担保密义务，未经对方书面同意，一方不得

将本合同的任何有关事项向除本合同以外的第三方披露，但是因以下情况所进行的披露除外：

(1)甲方履行法律法规或信托文件规定的信息披露义务，向委托人和受益人进行的披露：

(2)向在正常业务中所委托的审计、律师等工作人员进行的披露，

但前提是该等人员必须对其在进行前述工作中所获知的与本合同有关的信息承担保密义务；

(3)该等资料和文件可由公开途径获得或者该资料的披露是法律法规的要求；

(4)向法院或者根据任何诉前披露程序或类似程序的要求，或根据所采取的法律程序所进行的与本合同有关的披露；

(5)甲方根据金融监管机构的要求，向金融监管机构进行的披露。

本条的规定在本合同终止后仍然有效。

之四

投资双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，对方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为3年，此期限不因影院建设失败而改变。

1 0.推荐约定解除合同条款

之一

购销合同买方解除合同条款：

出现下列情形之一，买方有权解除合同：

(1)卖方不按期供货且超过供货时间20天，买方有权解除合同；

(2)卖方货到后3日内为买方安装、调试，卖方拒绝安装、调试时，买方有权解除合同。

之二

建设工程发包人解除合同条款：

出现下列情形之一，发包人有权解除合同：

(1)承包人将其承包的全部工程或者任何部分转包给他人或者肢解以后以分包的名义转包给他人。

(2)因承包人的原因导致停止施工超过20天。

(3)承包人施工混乱或使用不合格材料，经发包人通知仍不能改正或不能提高施工质量，发包人有权解除合同。

(4)承包人不按期开工拖延达30天以上或施工能力不足或低下或严重拖延工期或施工明显存在安全隐患而不改正或竣工拖延工期达20天以上时。

另一种建设工程发包人解除合同条款：

有下列情形之一，合同可以解除：

(1)甲方拒绝为施工提供水、电施工条件，经乙方催告后5日内仍不提供时，乙方可以解除合同，但停水、停电除外。

(2)乙方未经甲方同意擅自转包工程或肢解后分包或者乙方无能力施工，甲方可以解除合同。

(3)乙方严重拖延工期或经甲方验收该工程不合格或施工存在严重混乱、缺陷，甲方有权解除合同。

(4) 一方依法或依合同规定解除合同时，不承担违约责任或赔偿责任。

(5)依法或依合同规定解除合同时，应采用书面方式。

(6)乙方的施工未能通过政府相关部门验收，经整改后仍未能通过的。

之三

建设工程设计合同发包人解除合同条款：

(1)设计人发生合并、兼并、破产、歇业、吊销执照或重大诉讼、仲裁导致合同履行受到严重影响，发包人有权解除合同，并不承担违约责任或赔偿责任。

(2)设计人迟延合同规定20天交付设计成果，发包人有权解除合同。

之四

房屋租赁合同出租方约定解除条款：

承租方有下列行为之一的，出租方有权终止合同，收回房屋，因此而造成损失的，由承租方赔偿：

(1)将承租的房屋擅自转租的。

(2)将承租的房屋擅自拆改结构或改变用途的。

(3)利用承租房屋进行严重违法活动，使甲方及公众利益受到严重损失的。

(4)故意损坏承租房屋情节严重的。

(5)承租方超过规定付款时间后，经出租方催要后10日内仍不付款，出租方有权解除合同。

之五

装修合同发包方约定解除条款

承包人有下列情形之一，发包人有权解除合同

(1)承包方不按期开工超过合同规定10日以上；

(2)承包人拖延竣工时间2 0日以上；

(3)承包人不按合同规定使用发包人要求的装饰材料或擅自使用次等材料。

之六

影视拍摄合同甲方解除条款：

乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同：

(1)本协议签署后12个月内乙方没有开始拍摄该剧或拍摄中途停止拍摄累计超过60日。

(2)乙方缺乏资金或因制片人与导演、导演与主要演员之间等内部纠纷导致拍摄中断。

(3)该剧粗制滥造或主题立意不符合国家规定或经甲方通知要求改正后仍不能有效改正。

(4)封镜前已经发生大量债务或资金管理很混乱可能殃及甲方的。

(5)剧本存在著作权纠纷已被起诉或仲裁或可能被起诉、仲裁。

(6)乙方拒不缴纳电视剧管理抵押金或拖欠超过30日以上。

(7)甲方依法认为履行本合同不安的其他有关情形。

依照法律规定或本合同规定解除合同时，解除方不承担违约责任和赔偿责任。

11.推荐验收条款

之一

验收时间：

乙方完工后甲方开始组织技术人员进行验收。验收时间以乙方通知甲方进行验收的第二个工作日为准，如乙方通知甲方验收后3个工

作日内甲方不予验收，每超过一天，甲方承担总工程款的千分之三的赔偿。

验收标准；

按第4条质量标准要求及本合同XX条款规定验收。

验收方法：

乙方完工后通知甲方验收，甲方组织技术人员验收，验收合格双方签署验收单。验收不合格乙方应予返工，返工所需材料、工时由乙方承担。

之二

(1)乙方交货后应立即与甲方和（或）甲方指定收货人进行到货检验，检验内容为包装是否完整、清洁、数量、外形是否与本合同一致，并共同签署到货检验结果。

(2)乙方将货物运送至甲方指定交货地点当日，乙方、甲方和（或）甲方指定收货人应指派代表共同对货物进行开箱检验，共同根据乙方提供的装箱单、货物清单、材料清单检查货物。乙方在上述日期内拒绝或来参加检验的'甲方和（或）甲方指定的收货人有权单独进行检验，并视为乙方自动接受检验结果。

(3)各方应共同签署一个详细的检验报告，该报告应详细列明检验结果，包括检验合格或发现的任何货物短缺、毁损或与合同的规定有不符之处。对检验中发现货物短缺、毁损或与合同规定有不符之处的，即为检验不舍格。甲方和（或）甲方指定收货人有权拒收货物。乙方应在接到甲方通知的7臼内（日历天数）免费修理、更换或补足以上的货物。因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，将由乙方承担。如在甲方通知的期限内，乙方未能进行修理、更换或补足，则乙方应承担本合同约定的关于逾期交货的违约责任。

(4)验收合格的，甲方签署验收合格证书。验收不合格的，乙方应在7日内（日历天数）及时采取调换、补充或其他补救措施以使货物使用达到合格标准并再次验收，并且乙方制作工期不予顺延。

1 2.推荐知识产权归属条款

之一

(1)乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的文件资料等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失的，乙方应向甲方赔偿相应的经济损失。

(2)乙方向甲方提交的所有设计成果等知识产权在乙方提交后均属甲方所有，甲方有权使用、修改等，同时乙方应保证其向甲方提交之设计成果等没有任何权利上的瑕疵，且本方案只局限于甲方处使用，不得在其他处使用否则由此造成的法律责任由乙方负责，如因此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

(3)无论在本合同有效期内或在合同期后，乙方都应当对公司或其雇员侵犯他人的知识产权的行为负全部责任，对此给甲方或第三方造成的损失，应给予包括法律费用在内的充分有效的赔偿。

之二

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

之三

设计后的成果由发包人享有知识产权，但设计人享有署名权。

之四

该影片的著作权归X X X频道节目制作中心、XXX集团有限责任公司共同拥有。

1 3.推荐承诺与保证条款

之一

乙方保证向甲方所提供产品具有独立的知识产权和所有权，未侵害任何第三方知识产权

和利益，也不会给甲方带来因使用乙方所提供产品而使甲方产生任何纠纷与诉讼或仲裁。

之二

乙方应保证其具有履行本协议的相应资质及保证其提供的服务合法合规且不侵犯第三方

的合法权益，否则因此导致甲方受到有权机关的处罚或受到第三方的投诉、诉讼、索赔等对

甲方不利的后果，应由乙方负责解决，因此给甲方造成名誉损害的，乙方应负责恢复，同时

甲方有权解除本合同。

之三

本协议签署各方作出如下声明和保证：

(1)出资人各方均为具有独立民事行为能力的法人，并拥有合法的权利或授权签订本协议。

(2)出资人各方投入本公司的资金，均为各自所拥有的合法财产。

(3)出资人各方向本公司提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。

(4)各方保证履行本合同项下的各项义务，严格按照规定的时间、数额、币种出资。

(5)如有违约，保证主动承担违约责任，不向其他股东讨价还价和推卸责任。

14推荐付款条款

之一

合同签订后5日内，甲方支付合同总额30%的预付款，乙方完成合同所有内容后，经甲

方相关部门验收合格且乙方开具发票后，拨付至合同总价款的95%,其余5%留作质保金，质保期满且没有质量问题后一次付清（不计利息）。

之二

付款方式及期限：

合同签订后3日内买方支付合同总额的50%作为预付款；安装验收完毕且卖方提供合法

发票后按实际座椅数支付剩余款项。

15.推荐通知条款

之一

根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及各方的文件往来及与本协议有关的通

知和要求等，必须用书面形式，可采用挂号邮寄、传真、当面送交等方式传递，任何一方拒

绝接受信函、通知，视为拒绝履行合同和毁约，另一方可以立即解除合同，由拒绝方承担全

部责任。以上方式无法送达的，也可采取公告送达的方式。

一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起5日内，以书面形式通知其他方，否则，由

未通知方承担由此而引起的相关责任。

之二

(1)双方之间的一切通知均为书面形式，可由专人送达、挂号邮递、特快专递等方式传送，传真可作为辅助送达方式，但事后必须以上述约定方式补充送达。

(2)通知在下列日期视为送达：

A.专人递送的通知，在专人递送之交付日为有效送达；

B以挂号信（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第4日为有效送达；

C.以特快专递（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第3日为有效送达。

(3)双方在本合同中填写的联系地址即为其有效的通讯地址。

(4)双方均有权在任何时候更改其通讯地址，但应按本条约定的送达方式在变更后7个工作日内向对方送达变更通知。

16.推荐语言使用条款

之一

本合同以中文书写，以任何其他语言准备的文本应视为仪供参考的翻译本，如果任何其

他语言的文本中有任何不一致的地方，以中文文本为准。

之二

本协议及其附件由中、英两种文字书写，中、英版本原件各两份，

中文文本和英文文本

对双方具有同等法律效力和约束力，当两版本内容发生冲突时应以中文版本为准。双方执两

种语言版本原件各一份。

之三

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

1 7.推荐工作衔接条款

之一

为履行本合同，发包人工作联系人为___ _，邮件地址为___ _ 设

计人工作联系人为__ ，邮件地址为___ _

双方联系人邮件地址为各自的指定地址，按邮件地址往来邮件有效。

双方工作往来各种通知可以采用书面派人专送，也可以采用特快专递、电子邮件等方式。

1 8.推荐合作协议范本

×××合作协议

合作各方：

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

电话：

传真：

电子邮件地址：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

电话：

传真：

电子邮件地址：

本协议由甲乙双方于_ ___年月日在___ _签订。

鉴于：

甲方基于____ __ __。

乙方基于____ ___。

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就×××合作，

订立如下合作协议，以资遵守。

一、合作项目

(1) ____ ____。

(2) ____ ____。

二、合作内容

(1) ____ ____。

(2) ____ ____。

(3) ____ ____。

三、合作方式

(1)甲方以现金方式出资700万元，用于双方合作项目。

(2)乙方以坐落于北京市朝阳区东三环北路××号××大厦七层500平方米的房屋使用权出资，由双方设立的公司使用，使用期为10年。

四、合作期限

自本协议签订之日起至____年____月____日止

五、合作分工

甲方：

(1) ___ ____。

(2) ____ ____。

(3) ____ ____。

乙方：

(1) ____ ____。

(2) ____ ____。

(3) ____ ____。

六、财务管理与收入分配

(1) ____ ____。

(2) ____ ____。

七、债务及亏损分担

(1) ____ ____。

(2) ____ ____。

八、经营管理

(1)甲方负责：

(2)乙方负责：

九、承诺与保证

1.双方互向对方声明、陈述和保证如下：

(1)其是合法设立并有效存续的独立法人。

(2)其有资格从事本合同项下之合作，而且该合作符合其经营范围之规定。

(3)其授权代表已获得充分授权可代表其签署本合同。

(4)其有能力履行基于本合同项下之义务，并且该等履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件的限制。

2.本合同一经签署即构成对双方合法、有效并应依本合同之条款全面履行的义务。

十、违约责任

(1)任何一方违反本合同任何条款的约定，违约方应向守约方承担本合同项下所涉之总标的额的1O%作为违约金，本台同继续履行。

(2)除本合同所明确载明之违约行为外，甲、乙双方的任何一方违约行为致使不能实现合同目的的，守约方有权解除本合同，违约方应按照本合同项下所涉及总标的额的20%承担违约金。

(3)如任何一方违约，经守约方书面通知其纠正后30天内仍不能消除违约状态，则视为该方违约行为致使不能实现合同目的。

(4)如违约方向守约方按本条第1项或第2项约定所承担的违约金数额尚不足弥补守约方实际损失的，则就前述不足部分违约方应当向守约方补足。

(5)本合同项下所约定之实际损失系指包括但不限于守约方经济利益的减损，守约方为证实违约方之违约行为所支出的各项调查取证、公证费用，守约方为寻求救济而支付的诉讼费用、律师费用等。

(6)本合同其他条款对违约责任有特别约定的，从其约定。

十一、保密

任何一方对于因签署或履行本协议而了解或接触到的对方的商业秘密及其他机密资料和信息（以下简称“保密信息”）均应保守秘密，非经对方事先书面同意不得向第三方泄露、

给予或转让保密信息（向政府监管部门、律师审查提供除外）。任何一方违反保密义务，应赔偿给对方造成的全部损失。

十二、协议的变更、解除

(1)经双方协商一致可以书面变更本协议。

(2)经双方协商一致可以提前解除本协议。

(3)符合合同法规定的法定解除情形时，任何一方均可依法解除协议。

(4)如一方不履行本协议项下的义务，在收到对方书面要求其履行其义务的通知后20日内仍拒不履行的，通知方有权解除本协议。

（5)一方丧失履行本协议所需的法定许可、批准、执照、合法授权以及其它政府审批文件，另一方有权解除本协议。

(6)一方行使解除权时，应采用书面方式进行，解除协议书面通知到达时协议解除。

十三、协议终止

(1)协议期限届满时终止：

(2)因不可抗力致使协议无法继续履行的，协议终止。

(3) 一方行使本协议关于解除权的规定致使本协议解除时终止。

十四、争议解决

本合同的签订、履行、理解等发生任何争议，双方先协商解决。协商不成时，任何一方均可将争议提请北京仲裁委员会裁决，裁决是终局的，各方应自动履行。

十五、通知