临时工程建设施工合同范本
临时建筑协议书
临时建筑协议书临时建筑协议书（通用5篇）在生活中，协议书与我们的生活息息相关，协议书协调着人与人，人与事之间的关系。
协议书到底怎么写才合适呢？下面是小编精心整理的临时建筑协议书（通用5篇），希望对大家有所帮助。
临时建筑协议书1承包方(以下简称甲方)：联系电话：施工队(以下简称乙方)：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同：一、工程概况工程地址：南湖影视基地二、价格三、工程范围南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围，包括顶面开灯孔。
四、付款方式1、工程完成工程量的30%，付全款的10%，工程完成工程量的50%，付全款的30%，工程完成工程量的90%，付全款的70%，工程完工，验收合格后按实际发生收量，结算费用。
2、按施工总额的3%作为保修金，从竣工之日起1年后支付。
四、设计与施工甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，如发现图纸与实际不符，应通知甲方项目颈部，协商后再行施工，不允许自作主张更改设计，如自行更改，所产生的后果由乙方自行负责，乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表，并严格按照施工进度计划表施工。
五、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失，如遇所购材料需要一定工期时，需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。
3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
6、甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
7、乙方根据工程量开出所需材料清单，甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性，根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%，如超出，按市场价扣除超出部分费用。
临时工程建设施工合同范本-地铁站建设工程
临时工程建设施工合同范本地铁站建设
工程
1. 合同背景
本合同由施工人员和建设单位签署，旨在明确双方在地铁站建设工程中的权益和责任。
本合同以便确认施工人员的工作范围、工期、报酬以及其他相关事项，并确保工程质量和安全。
2. 合同内容
2.1 项目概况
合同双方同意，在指定地点和时间内进行地铁站建设工程。
工程内容包括但不限于地基处理、结构施工、装饰装修、给排水、电气设备安装等。
2.2 施工人员的工作职责
施工人员应按照建设单位提供的设计图纸和工程要求进行施工。
具体工作职责包括但不限于安全施工、工地管理、材料采购和验收、质量控制等。
2.3 工作时间和工期
工作时间为每天8小时（包括午休时间），工作日为每周5天。
工期为X个月，具体工期双方需协商确定。
2.4 报酬和支付方式
施工人员的报酬为X元天。
支付方式为按月结算，建设单位应在每月X日前支付上月工作的报酬。
2.5 质量和安全要求
施工人员应确保施工质量符合相关标准和规范，同时按照建设单位的要求落实施工安全措施。
如发生施工质量问题或安全事故，施工人员有责任进行整改，并承担相应的法律责任。
2.6 变更和终止合同
2.7 争议解决
合同双方如发生争议，应协商解决。
如无法达成一致，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 其他事项
本合同未尽事宜由双方协商解决，并可签订补充协议。
4. 合同生效和备案
本合同经双方签字盖章后生效，并报建设单位备案。
注意本合同为范本，具体合同内容根据实际情况进行调整和修改。
临建施工合同范本
临建施工合同范本1. 合同背景此合同由甲方（施工单位）和乙方（项目业主）共同订立，旨在规定临时建筑施工过程中的各项权利、义务和责任。
本合同适用于临建施工中的工程项目，包括但不限于工地办公楼、临时住宿区、临时仓库等。
2. 合同条款2.1 项目概述项目概述包括但不限于临建工程的类型、规模、位置、时间要求等内容。
2.2 工期乙方要求甲方按照合同规定的开始和完成工期进行施工。
双方在正式合同签署前应就工期达成一致，并在合同中明确写明。
2.3 施工费用甲方将根据乙方的需求提供的建议和要求，提供施工费用的报价。
费用包括但不限于人工费、设备租赁费、材料费等，具体细则将在合同签订后确定。
2.4 施工条件乙方将按照合同约定提供施工所需的土地、用电、用水等基础设施条件。
2.5 施工管理甲方将负责组织、协调和管理施工过程，包括但不限于现场脚手架搭设、安全设施设置、工地秩序维护等。
2.6 质量控制甲方在施工过程中将严格按照国家法律法规和相关标准进行施工，确保施工的质量符合乙方的要求和期望。
2.7 安全及环保甲方将制定并执行安全和环保管理计划，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染。
3. 合同履行3.1 双方责任甲方和乙方应互相合作，积极配合，确保合同的顺利履行。
双方有义务及时提供相关资料和信息，协商解决可能出现的问题或纠纷。
3.2 变更和解除在施工过程中，如需变更合同内容，甲方和乙方应书面协商并达成一致。
如乙方需要解除合同，须提前书面通知甲方，并支付相应违约金。
3.3 保密条款甲方和乙方在合同履行过程中应保密相关商业秘密和技术信息，未经对方许可不得向第三方披露。
4. 违约与争议解决4.1 违约责任任何一方未按照合同约定履行义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
4.2 争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商方式解决。
如协商无果，可提交至有管辖权的仲裁机构裁决。
5. 合同变更与终止5.1 合同变更除非双方达成书面一致的变更协议，否则合同的内容和条款不得更改。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
临时工程建设施工合同范本(4篇)
临时工程建设施工合同范本工程承包人(以下简称甲方)：____ 劳务分包人(以下简称乙方)：____鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL____5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况工程项目：赣龙铁路GL____5标合同段;分包工程名称：____施工分包范围：____项目部临时工程主要施工内容包括：____、____、____、____、____。
2、劳务分包方式2.1实行总价承包方式。
合同总价￥元(大写：元整)付款账号：____银行____。
2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定(按附件一图纸要求施工)的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。
2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。
2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。
2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。
2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一.3、安全要求3.1要求1)乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，安排专职安全防护员现场指挥。
临建合同范本
临建合同范本《临建工程施工合同》甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[临建工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[详细说明临建工程的范围和内容，如临时办公室、宿舍、仓库等的建设]二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及地方相关标准和规范，以及甲方的要求。
2. 乙方应按照经甲方确认的施工图纸和设计要求进行施工。
四、工程造价及付款方式1. 工程总造价为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此价格为固定总价，包括但不限于材料、设备、人工、运输、安装、税费等一切费用。
2. 付款方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]；剩余工程总造价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按时支付工程款项。
协助乙方协调与周边单位和居民的关系。
及时对工程进行验收。
2. 乙方责任按照合同要求和相关标准进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如发生安全事故，承担全部责任。
负责施工过程中的垃圾清理和运输。
提供完整的竣工资料。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后方可实施。
2. 因工程变更导致费用增加或减少的，双方应根据实际情况协商调整工程造价。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
建筑工地临时工劳务合同范本(集合7篇)
建筑工地临时工劳务合同范本（集合7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑工地临时工劳务合同范本（集合7篇）建筑工地临时工劳务合同范本第1篇雇主（甲方）：雇员（乙方）：依照《中华人·民共·和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工地劳务用工事项协商一致，订立本合同。
临时施工合同范本3篇
临时施工合同范本3篇篇一临时施工合同甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]，共计[工期]天二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）（1）合同签订后[具体百分比]%的预付款；（2）工程进度达到[具体百分比]%时，支付[具体百分比]%的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付[具体百分比]%的尾款。
三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
四、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的垃圾清理和运输。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体百分比]%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同要求进行施工，或工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至合格，并承担由此产生的费用。
3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程无法正常进行，双方应协商解决。
临建施工合同范本
临建施工合同范本合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要进行临时建筑施工，乙方具备相关施工资质和经验，双方本着平等、自愿、互利的原则，经充分协商，就甲方临时建筑施工事宜达成如下协议：一、工程内容1. 乙方根据甲方的要求，提供临建施工服务，包括但不限于设计、施工、验收等环节。
2. 乙方应按照甲方的要求和相关法规标准，确保施工质量和安全。
二、工程期限1. 乙方应在甲方指定的开工日期起，按照约定的工期完成施工。
2. 甲方应积极配合乙方施工，确保工程顺利进行。
三、工程质量1. 乙方应按照相关法规和行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期限，如有质量问题，乙方应及时予以修复。
四、工程造价1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，编制工程预算。
2. 双方确认预算后，乙方应按照约定进行施工，如有变更，需双方协商一致。
五、支付方式1. 甲方按照双方约定的进度，向乙方支付工程款项。
2. 工程验收合格后，甲方应在规定时间内支付尾款。
六、违约责任1. 双方应严格按照本合同约定履行各自权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 因不可抗力导致无法履行合同的，双方可协商解决。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________附件：1. 施工图纸2. 工程量清单3. 施工方案4. 相关法规和行业标准（注：以上内容仅供参考，实际合同内容以甲、乙双方协商确定的为准。
临时施工合同
临时施工合同临时施工合同范本（精选5篇）临时施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为了加快咸宁市淦河水生态修复及综合整治工程的进度，现将该工程临时道路施工及施工仓库承包给乙方施工建设，经甲乙双方平等、自愿协商，一致达成如下协议：1、由乙方协调好环卫、城管及周边的社会关系，甲方概不负责。
2、一切安全事故由乙方自行负责。
3、承包方式：包工包料。
4、结算价格：该工程的临时道路约700米，以每米80元包干的价格。
仓库约300平方米，每平方200元包工包料。
5、付款方式：工程完工后，甲方验收合格后，一次性付清。
6、施工过程中，如因乙方原因造成工程停工或不能继续，乙方有权另找他人施工，前期工程量按50%结算。
7、工期：从本协议签字之日起， 30个日历天内完工。
如超过工期，所剩工程量甲方自行处理，所产生的费用从乙方总工程价中扣除。
8、合同签字后，次日乙方必须开工，否则合同无效。
9、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：签订日期：临时施工合同2发包方：承包方：xxxx有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有xx镇xx村委会承包。
承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。
本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。
施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。
为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。
一、工程名称：砼道路。
二、工程地点：xx镇xx村双腰沟。
三、工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约3米，厚度15厘米，砼强度等级C20以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。
(包括割缝)四、承包方式：包工包料。
五、工程造价：按每平方元，按实计算。
六、质量要求：按现行的“施工质量验收规范”验收，合格工程。
七、材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。
水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。
临时工程建设施工合同范本
临时工程建设施工合同范本甲方：_______________（以下简称甲方）乙方：_______________（以下简称乙方）签订日期：_______________一、双方基本信息：甲方：_______________，注册地址_______________，法定代表人_______________。
乙方：_______________，注册地址_______________，法定代表人_______________。
二、协议或合同的目的和背景：为了保证临时工程建设施工的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议。
三、具体的条款和条件：1. 甲方委托乙方进行临时工程建设施工，包括但不限于_______________。
2. 工程施工期限为_______________，具体工期另行商定。
3. 乙方应按照甲方要求，保质保量完成工程施工，并确保工程质量符合相关标准和规定。
4. 甲方应按照约定的工程进度和质量标准，及时支付工程款项给乙方。
四、保密事项：甲乙双方在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料，应予以保密，不得擅自泄露给第三方。
五、不可抗力因素的处理：若因不可抗力因素导致工程无法按期完成，甲乙双方应及时协商解决，并根据实际情况调整工程进度和计划。
六、协议终止的条件：1. 双方协商一致终止合同；2. 严重违约行为导致合同终止。
七、违约和争议解决方式：若一方违约，应承担相应的法律责任；若发生争议，双方应友好协商解决，若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________签字：_______________ 签字：_______________。
建设工程施工合同范本(15篇)
建设工程施工合同范本(15篇)建设工程施工合同范本1甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：建设工程2、工程地点：3、资金4、工程建设内容：二、工程承包方式及范围1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。
2、承包范围：（1）乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。
（2）砌体部分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。
承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑；（3）门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。
窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门；（4）梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采用水泥砂浆粉刷。
（6）屋面部分：隔热层及防水层；（7）水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户（到配电箱、水表箱）。
（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。
（9）外墙架：由乙方来定。
（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。
三、合同期限本工程合同工期总日历天数天，即开工日期为年月日，竣工日期为年月日。
四、质量标准工程质量标准：承建分部分项工程质量合格五、合同价款本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。
六、工程质量和技术要求l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。
2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。
临建工程施工合同书写
临建工程施工合同书写1. 合同概述本合同是由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）就临建工程施工事宜所订立的协议。
双方应遵守合同约定，确保合同的履行符合法律法规和相关标准。
2. 合同条款2.1 项目描述甲方委托乙方进行临建工程施工，具体项目描述如下：- 工程名称：- 工程地点：- 工程范围：- 工程工期：2.2 价格与支付方式1. 工程总价：（填写具体金额）2. 预付款：- 预付款金额：（填写具体金额）- 预付款支付时间：（填写具体时间）3. 进度款：- 进度款支付比例：- 进度款支付时间：4. 最终结算款：- 结算款支付时间：- 结算方式：2.3 工期与延期1. 工程开始日期：（填写具体日期）2. 工期：（填写具体天数）3. 延期处理：- 如果乙方无正当理由延期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
- 如果因不可抗力因素导致工期延长，双方应友好协商解决，并书面确认延期时间。
2.4 施工质量与责任1. 施工质量标准：乙方应按照相关法律法规和标准要求，确保工程质量符合规定。
2. 施工保修期：工程竣工验收合格后，乙方负责提供一定期限的施工保修服务。
3. 违约责任：如乙方未按合同要求履行义务，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
2.5 变更与解除1. 变更：任何一方需变更合同内容时，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见后进行变更。
2. 解除：在以下情况下，任何一方有权解除合同：- 一方严重违反合同条款，经对方书面通知后仍未改正；- 发生不可抗力事件，严重影响工程施工的正常进行；- 经双方协商一致决定解除合同。
2.6 保密条款双方应对合同涉及的商业秘密和技术资料予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
3. 合同履行3.1 履行地点合同履行地点为工程所在地或双方另行约定的地点。
3.2 履行期限合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完成之日止。
3.3 竣工验收乙方完成工程后，甲方有权进行竣工验收。
临建施工合同范本
临建施工合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时建筑物的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程质量：____________________1.6 工程期限：____________________二、合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2.2 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后______个工作日内支付乙方合同总价款的______%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成______%，甲方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
（4）质保金：工程竣工验收合格满______年后，甲方支付合同总价款的______%，即人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
临时施工工程合同范本(3篇)
第1篇甲方：（施工项目业主或委托方名称）乙方：（施工承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就临时施工工程事项协商一致，特订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______（具体包括但不限于土方工程、道路铺设、临时设施搭建等）4. 工程期限：_______（起止日期）二、承包方式1. 乙方负责本工程的施工，包括但不限于材料采购、施工组织、人员调配等。
2. 乙方应保证工程质量和施工安全，符合国家相关标准和规范。
三、合同造价1. 本工程合同造价暂定为人民币_______元。
2. 工程结算依据：_______（如浙江省市政工程预算定额等）3. 结算方式：按实际完成工程量和约定的单价结算。
四、工期及违约责任1. 工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 逾期违约责任：如乙方未按期完成工程，每延迟一天，应向甲方支付_______元的违约金。
3. 甲方有权要求乙方赔偿因其延误造成的损失。
五、质量标准及验收1. 工程质量标准：符合国家相关标准和规范。
2. 验收：本工程完工后，甲乙双方共同进行验收。
验收合格后，乙方应向甲方提交验收报告。
六、安全及环保1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保施工安全及环境保护。
2. 因乙方原因造成的安全生产事故或环境污染，乙方应承担全部责任。
七、合同解除1. 在合同履行过程中，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。
2. 合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照合同约定进行工程移交。
八、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
临建工程合同
临建工程合同1. 合同主体1.1 甲方：____________________________1.2 乙方：____________________________2. 合同标的2.1 临建工程范围2.11 乙方负责在指定地点进行临时建筑工程的建设工作，包括但不限于临时办公用房、临时仓库、临时生活设施等建筑物的基础工程、主体结构工程、屋面工程、内外装修工程以及相关配套设施（如给排水、电气照明等）的建设。
2.12 临时建筑的设计应符合国家现行的有关建筑设计规范以及甲方提出的特殊要求，在确保安全、实用的前提下，尽量满足美观、经济的原则。
2.2 工程材料与设备2.21 乙方应按照工程设计要求和国家相关质量标准采购工程所需的材料和设备。
材料和设备的质量必须合格，且应提供相应的质量证明文件。
2.22 对于甲方指定品牌或供应商的材料和设备，乙方应严格按照要求进行采购。
2.3 工程进度2.31 本临建工程应于合同签订后的[X]个工作日内开始施工，预计总工期为[X]天。
具体的工程进度安排如下：基础工程应在开工后的[X]天内完成；主体结构工程应在基础工程完成后的[X]天内完成；屋面工程、内外装修工程及配套设施安装工程应在主体结构工程完成后的[X]天内完成。
2.32 乙方应制定详细的工程进度计划，并定期向甲方汇报工程进展情况。
如因不可抗力或甲方原因导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件；如因乙方自身原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 权利义务3.1 甲方权利义务3.11 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督检查，包括工程质量、工程进度、安全管理等方面。
乙方应积极配合甲方的监督检查工作，提供必要的便利条件。
3.12 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。
如因甲方原因导致付款延误，甲方应承担相应的违约责任。
3.2 乙方权利义务3.21 乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并在甲方未按时支付工程款时，有权暂停工程建设或采取其他合法措施维护自身权益。
临时工程建设施工合同范本-地下室挖掘工程
临时工程建设施工合同范本-地下室挖掘工程一、前言本合同由甲方（工程建设方）与乙方（承包方）双方自愿订立，根据双方协商一致，以完成地下室挖掘工程为目的。
合同内容经双方充分商讨并签字盖章后生效。
二、合同主要内容1. 工程概况•地下室面积：（填写具体面积）•挖掘深度：（填写具体深度）•工期：（填写具体工期）1.2 工程地点：（填写具体地点）1.3甲方应向乙方提供必要的施工图纸及相关资料，并保证其准确性和完整性。
2. 合同价款2.1 合同价款总额为（填写具体金额）人民币。
•预付款：合同总额的30%，即（填写具体金额）人民币，自签订合同时支付。
•进度款：合同总额的50%，按工程进度划分为若干阶段支付。
•完工验收款：合同总额的20%，在工程完工后经甲方验收合格后支付。
3. 施工期限及工期保证3.1 乙方应按照双方约定的工期完成地下室挖掘工程。
3.2工程施工期限为自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
3.3如因甲方原因导致施工进度受到影响，甲方应与乙方协商解决，并承担由此产生的相应费用和责任。
4. 材料与设备4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，选用合适的材料和设备进行施工。
4.2如乙方需要增加或更换施工材料和设备，应提前征得甲方同意，并承担相关费用。
4.3甲方应为乙方提供必要的施工材料和设备，如乙方需要额外材料和设备，由乙方自行购置，费用由甲方报销。
5. 质量保证和保修责任5.1乙方应确保地下室挖掘工程符合国家相关标准和技术要求，并承担相应的质量责任。
5.2工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的免费维修保养服务。
6. 违约责任6.1 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
6.2如甲方在规定的付款期限内未支付款项，乙方有权暂停工程进度直至收到付款。
7. 合同变更和解除7.1任何一方欲变更本合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
7.2当发生不可抗力或其他无法预见的情况导致无法继续履行本合同的，双方应即时协商解决或解除合同。
施工临时设施合同范本3篇
施工临时设施合同范本3篇篇一施工临时设施合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的施工，需要搭建临时设施，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，就乙方为甲方搭建施工临时设施事宜达成如下协议：一、临时设施的范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求和相关标准，在[具体地点]搭建施工临时设施，包括但不限于办公区、生活区、仓库、堆场等。
2. 临时设施的具体范围和要求应在附件中详细说明。
二、施工期限1. 乙方应在[具体日期]前开始施工，并在[具体日期]前完成临时设施的搭建工作。
2. 如因不可抗力等原因导致施工期限延长，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[具体金额]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在合同签订后[具体日期]内支付工程价款的[百分比]作为预付款；在临时设施搭建完成并经甲方验收合格后，支付工程价款的[百分比]；剩余工程价款的[百分比]作为质保金，在质保期届满后无质量问题时支付。
3. 乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票。
四、质量保证1. 乙方应确保临时设施的质量符合相关标准和甲方的要求，质保期为[具体期限]。
2. 在质保期内，如发现临时设施存在质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对临时设施的搭建过程进行监督和检查；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的范围和要求搭建临时设施；（2）确保施工过程中的安全，遵守相关法律法规和规章制度；（3）负责临时设施的日常维护和管理。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的期限完成临时设施的搭建工作，每逾期一天，应按照工程价款的[百分比]向甲方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中铁五局赣龙铁路GL-5 合同段
同
书
编号：ZTWJ-GLTL-LSGC-
施工合同书
工程承包人（以下简称甲方）：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部劳务分包人（以下简称乙方）:XXXXXXXXXXXXXX
鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况
工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段；
分包工程名称：XX施工
分包范围：XX项目部临时工程
主要施工内容包括：XX XX XX XX X%
2、劳务分包方式
2.1实行总价承包方式。
合同总价Y 元（大写：元整）
付款账号：XXXX）银艮行XXXXXXXXXXXXXXX X XX
2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。
2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。
2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具，乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。
2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。
2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。
3、安全要求
3.1要求
1）乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，安排专职安全防护员现场指挥。
2）乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。
具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。
3）乙方需加强自身队伍人员的安全意识，凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。
4）乙方承诺：不论任何原因引起的的各种安全事故，均由乙方自理，并承担一切责任和由此产生的全部费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。
甲方不承担任何责任和经济补偿。
4、质量要求
4.1要求
1）乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。
为确保工程质量达到甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。
乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。
2）为确保工程的质量，本合同采用质量保证金制度，质量保证金总额为工程总价的5%在计量过程中，按计量总价扣除5%勺费用，此费用作为本工程的质量保证金。
3）本工程的缺陷责任期为半年，以甲方全部开始使用起算日期为准。
在缺陷责任期
内如工程出现质量瑕疵时，由乙方负责整修，乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理，直至整修合格。
如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时，预扣的质量保证金
用作修理费用，不足部分乙方仍要承担责任。
缺陷责任期满后，其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。
4.2工程验收：
本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。
属于乙方责任的工程质量问题，
由乙方无偿修理。
经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。
5、文明施工及环保要求
5.1 目标
乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。
5.2 要求
1）乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
2）乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方承担，由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。
3）施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐。
由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。
4）乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必须佩带上岗证牌，戴好安全帽，禁止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发现违章者，甲方将给予违章者50〜2000元/次的罚款。
6、进度指标及要求
6.1 指标
本合同计划开工日期为XXXX年XX月XX日，全部竣工日期为XXXX年XX月XX日, 竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。
若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求，则乙方自动退场，甲方不承担任何经济责任。
7、材料
7.1 材料采购及供应
乙方自行采购，所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书（大堆料必须是料场出来的大堆料）。
甲方将不定期对材料进行抽检，如抽检不合格，该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工，并承担由此而造成的一切损失。
乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。
7.2 水电费用
XXXX建设所需的水电费用由甲方承担。
8、机械
8.1. 机械配置1）机具由乙方自带，生产生活用电由乙方自行承担。
乙方自带设备费用已包含在合同总价中。
9、计价结算
9.1 计价原则及支付方式。
本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价10%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按4.1 条第三点执行。
所有费用通过银行转账，甲方不支付现金。
10、争议解决合同履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。
11、合同生效与终止本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加盖赣龙铁路GL-5 标合同专用章或者本项目公章后生效。
工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。
12、其他事项1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。
甲方：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部乙方：XXXXXXXXXXXXXXX
负责人：负责人：
签定日期：年月日日期：年月日。