2015年一级造价工程师工程计价真题及答案
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案(1)
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（1）单选题(共60题)1.【单项选择题】下列计入总价措施项目的是（）。
A、垂直运输费B、施工降排水C、地上地下临时保护D、大型机械进出场正确答案：C2.【单项选择题】某施工合同工程造价3亿，分两年均衡施工，已知主要材料、设备价值占合同总价比例分别为54%，6%。
主要材料、设备储备天数平均为60天，年度施工天数按360天考虑，按公式计算法计算该工程的年度预付款应为（）万元。
A、1350B、1500C、2700D、3000正确答案：A3.【单项选择题】关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是（）。
A、竣工结算款支付申请金额应包括质量保证金在内的所有未支付款项B、合同价款总额中应扣除经双方确认的误期赔偿费C、承包人有权获得的延迟支付利息，应自催告发包人支付之日起计算D、发包人未按规定支付竣工结算款的，承包人不得直接向人民法院申请拍卖工程正确答案：B4.【单项选择题】根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）。
A、固定资产投资+流动资金B、固定资产投资+铺底流动资金C、固定资产投资D、建设投资正确答案：C5.【单项选择题】某市政工程施工合同中约定：①基准日为2020年2月20日；②竣工日期为2020年7月30日；③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调查，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施，2020年8月承包人当月完成清单子目价款3000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为100万元，则本工程2020年8月的价格调整金额为（）万元。
A、60.18B、62.24C、67.46D、88.94正确答案：D6.【单项选择题】下列施工图预算编制工作中，属于实物量法、但不属于工料单价法的工作步骤是（）。
A、列项并计算工程量B、套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C、套用定额单价，计算直接费并汇总D、计算其他各项费用7.【单项选择题】某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。
造价工程师《工程计价》真题及答案
造价工程师《工程计价》真题及答案造价工程师《工程计价》真题及答案造价工程师《工程计价》考试涉及到的知识点非常广，为了帮助大家巩固重点考点，店铺整理了造价工程师《工程计价》真题及答案，更多试题请关注店铺。
一、单项选择题1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是()A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成答案：C P12、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。
用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。
A、3.366B、3.370C、3.376D、3.876答案：C P43、进口设备的原价是指进口设备的()A、到岸价B、抵岸价C、离岸价D、运费在内价答案：B P54、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。
已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。
该工程的结算造价应为()万元。
A、6198.0B、6201.6C、6204.8D、6208.8答案：D P145、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是()A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B、工人的安全防护用品的购置费用C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费D、建筑物的临时保护设施费答案：B P166、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是()A、分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B、材料的预涨费计入管理费C、开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D、******答案：C P217、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是()A、土地补偿费B、青苗补偿费C、拆迁补偿费D、新菜地开发建设基金答案：A P248、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()A、建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B、研究试验费包括新产品试制费C、改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D、不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费答案：C P279、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。
一级造价工程师《工程计价》第一章最新考点汇总
第一章建设工程造价构成第一节概述一、我国建设项目投资及工程造价的构成1.建设项目总投资：为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。
2.工程造价：建设期预计或实际支出的建设费用。
3.建设投资：为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用。
【2017年·单选】根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指( )。
A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】D【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。
工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。
参见教材P1。
【2016年·单选】关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是( )。
A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。
选项A错误，非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分;选项B错误，生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费;选项D错误，建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。
参见教材P2。
【2012年·单选】根据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》，建设投资由( )三项费用构成。
A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】C【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。
2015 年全国一级注册造价师工程师执业资格考试真题及解析《建设工程造价管理》
2015年全国一级注册造价师工程师执业资格考试真题及解析《建设工程造价管理》一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。
）1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。
A.分布组合B.分层组合C.多次计算D.单独计算【参考答案】D【解析】本题考查的是工程造价及其计价特征。
建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。
2.生产性建设项目总投资由（）两部分组成。
A.建筑工程投资和安装工资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建安工程投资和工程建设其他投资【参考答案】C【解析】本题考查的是工程造价相关概念。
生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。
3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（）。
A.投资方案经济评价B.编制工程量清单C.审核工程概算D.确定投标报价【参考答案】A【解析】本题考查的是工程造价管理的主要内容及原则。
选项BD属于工程发承包阶段的内容；选项C属于工程设计阶段的内容。
4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（）年。
（19年已删除考点）A.1B.2C.3D.4【参考答案】C【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。
初始注册为4年，在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续。
变更注册后延续原注册有效期，在新单位的注册有效期为4-1=3年。
）的情形，应撤5.根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（销其注册。
（19年已删除考点）A.受到刑事处罚C.死亡或者丧失民事行为能力B.以不正当手段获准注册D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用【参考答案】B【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案(6)
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（6）单选题(共60题)1.【单项选择题】根据《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2015)，关于投资估算文件的编制，下列说法正确的是（）。
A、按照概算法分类，建设投资由建筑安装工程费、设备及工器具购置费和预备费组成B、按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的其他费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用C、总投资估算表中工程费用的内容应分解到主要单位工程D、建设期利息估算表中，期初借款余额等于上年期末借款余额正确答案：D2.【单项选择题】下列关于招标工程量清单中的事项，投标人在工程投标报价时应重点关注的是（）。
A、暂列金额的合理性B、材料暂估价与市场价的差异C、计日工暂估数量的合理性D、总承包服务费的服务内容正确答案：D3.【单项选择题】某工程项目招标工程量清单工程量为800m³，施工中变更为1000m³，该项目最高投标限价综合单价为500元/m³，投标报价为600元/m³。
合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时允许调整综合单价。
按照工程量清单计价规范的相关规定，调整后的综合单价应为（）元/m³。
A、500B、575C、600D、625正确答案：B4.【单项选择题】因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（）。
A、未完成工程的利润补偿B、供应商已交付材料的价款C、按“项”计价的措施费总额D、承包人撤离现场的合理费用正确答案：D5.【单项选择题】关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。
A、按工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B、按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C、在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的6 0%，其余部分与进度款同期支付D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%正确答案：C6.【单项选择题】关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是（）。
2015年造价工程师工程造价案例分析考试真题及答案
试题一：（20分）某新建建设项目的基础数据如下：（1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。
（2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期2—5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
（3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
（4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还。
（5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。
（6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。
（7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：1、列式计算项目建设期的贷款利息。
2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数）答案：第一小问列式计算，项目建设期的贷款利息。
贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以0.6%/2=30万，第二年利息（1000+30+1000/2)乘以0.6%=91.80万元，建设期贷款利息30+91.80=121.80万元。
第二小问，列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+121.8=3721.80万元。
年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=3721.8乘以（1-5%）/10=353.57万元，总成本=经营成本+利息+折旧=280*80% + 2121.8*6%+353.57 =224 + 127.31 + 353.57 = 704.88万利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- 704.88 = -28.08万 < 0。
2023年-2024年一级造价师之建设工程计价真题精选附答案
2023年-2024年一级造价师之建设工程计价真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。
A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】 B2、关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（）。
A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】 B3、在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（）。
A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例【答案】 D4、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，消费税率为10%，则该设备应支付消费税税额是（）万元。
A.11.34B.75.60C.7.56D.6.80【答案】 C5、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（）组成。
A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直接工程费、管理费、利润及税金C.直接工程费、开办费、利润及税金D.各分部分项目工程费、单项工程开办费、措施费【答案】 A6、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。
A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 C7、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（）作为工程材料和预备预支款。
2024年一级造价师之建设工程计价题库附答案(基础题)
2024年一级造价师之建设工程计价题库附答案（基础题）单选题（共45题）1、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。
A. 29. 17B. 34. 31C. 34. 42D. 40. 49【答案】 C2、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。
A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】 D3、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（）。
A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【答案】 D4、若完成1m3墙体棚筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。
准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12% ,该工程时间走额为（）工日/m3。
A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】 D5、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（）。
A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响【答案】 C6、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价7、与招标工程量清单及最高投标限价的编制相比，以下各项中属于投标报价特殊编制依据的是（）。
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案(2)
一级造价工程师考试《建设工程计价》历年真题及答案（2）单选题(共60题)1.【单项选择题】某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。
合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。
按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。
A、7200B、6120C、3000D、4800正确答案：D2.【单项选择题】国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）。
A、间接费B、分包费C、盈余D、上级单位管理费正确答案：B3.【单项选择题】依据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。
A、固定单价B、可调单价C、固定总价D、可调总价正确答案：C4.【单项选择题】按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。
A、固定资产费用B、固定资产其他费用C、无形资产费用D、其他资产费用正确答案：D5.【单项选择题】关于设备原价的说法，正确的是（）。
A、进口设备的原价是指其到岸价B、国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C、设备原价通常包含备品备件费在内D、设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高正确答案：C6.【单项选择题】按照成本估价法计算国产非标准设备原价时，下列费用项目中，包含在利润计算基数中的是（）。
A、增值税销项税额B、包装费C、外购配套件费D、设备设计费正确答案：B7.【单项选择题】某市政工程招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲、乙同时投Ⅰ、Ⅱ标段，甲的报价分别为8000万元、7000万元，乙的报价分别为8500万元、6800万元。
已知投标人甲已经中标Ⅰ标段，在不考虑其他量化因素的情况下，投标人甲、乙Ⅱ标段的评标价分别为（）。
A、6720万元；6528万元B、6720万元；6800万元C、8834万元；6028万元D、7280万元；7072万元正确答案：B8.【单项选择题】关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。
一级造价师之建设工程计价题库及答案(考点梳理)
一级造价师之建设工程计价题库第一部分单选题(300题)1、某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。
现投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元。
在投标人甲已中标Ⅰ标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。
A.5720B.5760C.6240D.6280【答案】：B2、民用建筑设计评价指标中的户型比是指()之比。
A.各类户型居住面积与建筑总面积B.各类户型使用面积与建筑总面积C.各类户型建筑面积与建筑总面积D.不同居室数的户数与总户数【答案】：D3、（2021年真题）某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费1000万元，建设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。
该项目工程造价为（）万元。
A.19000B.20000C.25000D.25500【答案】：B4、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。
依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元。
若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.1，则该拟建项目的建设投资是（）万元。
A.30643B.32586C.31546D.39666【答案】：A5、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）.A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分祈应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】：B6、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。
生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。
A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】：C7、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】：A8、根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2008)，关于索赔时限规定的说法，错误的是()。
造价案例真题及答案
2015年造价案例真题及答案试题二20分、两个答案某承包人在一多层厂房工程施工中,拟定了三个可供选择的施工方案,专家组为此进行技术经济分析,对各方案的技术经济指标得分见表,并一致认为各技术经济指标的重要程度为：F1相对于F2重要,F1相对于F3较重要,F2和F4同等重要,F3和F5同等重要;问题：1：采用0-4评分法计算各技术经济指标的权重,将计算结果填入答题卡表中2：列表计算各方案的功能指标,将计算结果填入答题卡表中;3：已知A,B,C三个施工方案成本指数分别为,;请采用价值指数法选择最佳施工方案;4：该工程合同工期为20个月,承包人报送并已获得监理工程师审核批准的施工网络速度计划如图所示,开工前,因承包人工作班组调整,工作A和工作E需由同一工作班组分别施工;承包人应如何合理调整该施工网络进度计划绘制调整后的网络进度计划图新的网络进度计划的工期是否满足合同要求关键工作有那些功能指数和价值指数的计算结果保留四位小数答案：1、 F1相对于F2很重要,F1相对于F3较重要,F2和F4同等重要,F3和F5同等重要;3、A方案价值指数==B方案价值指数==C方案价值指数==因为B方案价值指数最大,所以选B方案;4、调整后的施工网络进度计划新的网络计划能够满足合同要求,关键工作A,E,H工期19个月;试题三：20分某省属高校投资建设一栋建筑面积为30000㎡的普通教学楼,拟采用工程量清单以公开招标方式进行施工招标,业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的某咨询企业编制招标文件和最高投标限价该项目的最高投标限价为5000万元;咨询企业编制招标文件和最高投标限价过程中,发生如下事件;事件1：为了响应业主对潜在投标人择优选择的高要求,咨询企业的项目经理在招标文件中设置了以下几项内容;1 投标人资格条件之一为：投标人近5年必须承担过高校教学楼工程：2 投标人近5年获得过鲁班奖、本省省级质量奖等奖项作为加分条件：3 项目的投标保证金为75万元;且投标保证金必须从投标企业的基本账户转出：4 中标人的履约保证金为最高投标限价的10%;事件2：项目经理认为招标文件中的合同条款是基本的粗略条款,只需将政府有关管理部门出台的施工合同示范文本添加项目基本信息后附在招标文件中即可;事件3：在招标文件编制人员研究项目的评标办法时,项目经理认为所在咨询企业以往代理的招标项目更常采用综合评估法;遂要求编制人员采用综合评估法;事件4：该咨询企业技术负责人在审核项目成果文件时发现项目工程量清单中存在漏项,要求做出修改;项目经理解释认为第二天需要向委托人提交成果文件且合同条款中已有关于漏项的处理约定,故不做修改;事件5：该咨询企业的负责人认为最高投标限价不需要保密;因此,又接受了某拟投标人的委托,为其提供该项目的投标报价咨询;事件6：为控制投标报价的价格水平,咨询企业和业主商定,以代表省内先进水平的A施工企业的企业定额作为依据,编制本项目的最高投标限价;问题：1：针对事件1：逐一指出咨询企业项目经理为响应业主要求提出的1~4项内容是否妥当,并说明理由;2：针对事件2~6,分别指出相关人员的行为或观点是否正确或妥当,并说明理由;答案1.1不妥当;理由:根据招投标法的相关规定,招标人不得以不合理条件限制或排斥投标人;招标人不得以不合理的条件限制或者排斤潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇;2不妥当;理由:根据招投标法的相关规定,以奖项作为加分条件属于不合理条件限制或排斥投标人;依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制;任何单位和个人不得违法限制或者排斤本地区、本系统以外的法人绒者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动;3妥当;理由:根据招标投标法实施条例的相关规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,且投标保证金必须从投标人的基本账户转出;投标保证金有效期应当与投标有效期一致;4不妥当;理由:根据镶招标投标法实施条例的相关规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交,履约保证金不得超过中标合同价的10%;2.1 事件2中项目经理的观点不正确;理由:根据标准施工招标文件的相关规定,合同条款属于招标文件的组成部分,合同条款及格式中明确了施工合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成,同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式;其中专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化,除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外,补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触;2 事件3中项目经理的观点不正确;理由:根民据招标投标法实施条例的相关规定,普通教学楼属于通用项目,宜采用经评审的最低投标报价法进行评标;经评亩的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目;3 事件4中企业技术负责人的观点正确;理由:根据招投标法的相关规定,工程量清单中存在批漏,应及时作出修改;4事件4中项目经理的观点不正确;理由:根据招投标法的相关规定,工程量清单作为投标人编制投标文件的依据,如存在漏项,应及时作出修改;招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责;因此,招标工程量清单是否准确和完整,其责任应当由提供工程量清单的发包人负责,作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失;5 事件5中企业技术负责人的行为不正确;理由:根据招投标法的相关规定,同一项目,咨询企业不得既接受招标人的委托,又接受投标人的委托;同时接受招标人和投标人绒两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务属于违法违规行为;6 事件6中咨询企业和业主的行为不正确理由:根据招标投标法实施条例的相关规定,编制最高投标限价应依据国家或省级建设行政主管部门濒发的有关计价依据和办法,依据拟订的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况发布的招标工程的最高投标限价;包括:均现行国家标准咤建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013与专业工程计量规范;2国家或省级、行业建设主管部门濒发的计价定额和计价办法;3建设工程设计文件及相关资料;4 拟定的招标文件及招标工程量清单;5与建设项目相关的标准、规范、技术资料;6施工现场情况、工程特点及常规施工方案;7工程造价管理机构发布的工程造价信息,工程造价信息没有发布的,参照市场价;8其他的相关资料;不得采用任何企业的定额;试题四：20分某工业项目发包人采用工程量清单计价方式,与承包人按照建设工程施工合同示范文本签订了工程施工合同;合同约定:项目的成套生产设备由发包人采购,管理费和利润为人材机费用之和18%,规费和税金为人材机费用与管理费和利润之和的10%,人工工资标准为80元/工日;窝工补偿标准为50元/工日,施工机械窝工闲置台班补偿标准为正常台班费的60%,人工窝工和机械窝工闲置不计取管理费和利润,工期270天,每提前或拖后一天奖励或罚款5000元合税费;承包人经发包人同意将设备与管线安装作业分包给某专业分包人,分包合同约定,分包工程进度必须服从总包施工进度的安排,各项费用、费率标准约定与总承包施工合同相同;开工前,承包人编制并得到监理工程师批准的施工网络进度计划如图41所示,图中箭线下方括号外数字为工作持续时间单位:天,括号内数字为每天作业班组工人数,所有工作均按最早可能时间安排作业;施工过程中发生了如下事件：事件1：主体结构作业20天后,遇到持续2天的特大暴雨,造成工地堆放的承包人部分周转材料损失费用2000元,特大暴风雨结束后,承包人安排该作业队中20人修复倒塌的模板及支撑,30人进行工程修复和场地清理,其他人在现场停工待命,修复和清理工作持续了1天时间;施工机械A,B持续窝工闲置3个台班台班费用分别为：1200元/台班、900元/台班;事件2:设备基础与管理完成后,专业分包人对其进行技术复核,发现有部分基础尺寸和地脚螺栓预留孔洞位置偏差过大,经沟通,承包人安排10名工人用了6天时间进行返工处理,发生人材费用1260元,使设备基础与管沟工作持续时间增加;事件3：设备与管线安装工作中,因发包人采购成套生产设备的配套附件不全,专业分包人自行决定采购补全,发生采购费用3500元,并造成作业班组整体停工3天,因受干扰降效增加作业用工60个工日,施工机械C闲置3个台班台班费3600元/台班,设备与管线安装工作持续时间增加3天;事件4：为抢工期,经监理工程师同意,承包人将试运行部分工作提前安排,和设备与管线安装搭接作业5天,因搭接作业相互干扰降效使费用增加10000元;其余各项工作的持续时间和费用没有发生变化;上述事件发生后,承包人均在合同规定的时间内向发包人提出索赔,并提交了相关索赔资料;问题：1：分别说明各事件工期,费用索赔能否成立简述理由;2：各事件工程索赔分别为多少天总工期索赔为多少天实际工程为多少天3：专业分包人可以得到的费用索赔为多少元专业分包人应该向谁提出索赔4：承包人可以得到的各事件费用索赔为多少元总费用索赔额为多少元工期奖励或罚款为多少元答案1、事件1,工期索赔成立,因为主体结构作业是关键工作,并且是不可抗力造成的延误和清理修复花费的时间,所以可以工期;部分周转材料损失费用,修复倒塌的模板及支撑,清理现场时的窝工及机械闲置费用索赔不成立,因为不可抗力期间工地堆放的承包人部分周转材料损失及窝工闲置费用应由承包人承担;修理和清理工作发生的费用索赔成立,因为修理和清理工作发生的费用应由业主承担;事件2,工期和费用索赔均不能成立,因为是施工方施工质量原因造成的延误和费用,应由承包人自己承担;事件3,工期索赔成立,因为设备与管线安装作业是关键工作,且发生延误是因为发包人采购设备不全造成,属于发包方原因;费用索赔成立,因为发包方原因造成的采购费用和现场施工的费用增加,应由发包人承担;事件4,工期和费用均不能索赔,因为施工方自身原因决定增加投入加快进度,相应工期不会增加,费用增加应由施工方承担;施工单位自行赶工,工期提前,最终可以获得工期奖励;2、事件1索赔3天,事件2索赔0天,事件3索赔0天,事件4索赔0天;总工期索赔9天,实际工期=40+90+30+80+6+30-53=274天;3、事件3费用索赔=35001+18%+33050+60801+18%+3160060%1+10%=.元专业分包人可以得到的费用索赔188914元,专业分包人应该向总承包单位提出索赔;4、事件1费用索赔=50801+18%1+10%=5192元事件2费用索赔0元事件3费用索赔=35001+18%+33050+60801+18%+3160060%1+10%=元事件4费用索赔0元总费用索赔额=5192+=元工期奖励=270+9-2745000=25000元试题五：20分某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,工期4个月;工程内容包括A,B两项分项工程,综合单位分别为元/m3,元/m3;管理费和利润为人材机费用之和的16%,规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的10%;各分项工程每月计划和实际完成工程量及单价措施项目费用见表5-1.总价措施项目费用6万元其中安全文明施工费万元：暂列金额15万元;合同中有关工程价款结算与支付约定如下：1、开工日10天前,发包人应向承包人支付合同价款扣除暂列金额和安全文明施工费的20%作为工程预付款,工程预付款在第2,3,个月的工程价款中平均扣回;2、开工后10日内,发包人应向承包人支付安全文明施工费的60%,剩余部分和其他总价措施项目费用在第2,3个月平均支付;3、发包人按每月承包人应得工程进度款的90%支付;4、当分项工程工程量增加或减少幅度超过15%时,应调整综合单价,调整系数为或;措施项目费按无变化考虑;5、 B分项工程所用的两种材料采用动态结算方法结算,该两种材料在B分析工程费用中所占比例分别为12%和10%,基期价格指数为100;施工期间,经监理工程师核实及发包人确认的有关事项如下：1、第2个月发生现场计日工的人材机费用万元;2、第4个月B分项工程动态结算的两种材料价格指数分别为110和120.问题：1、该工程合同价为多少万元工程预付款为多少万元2、第2个月发包人应支付给承包人的工程价款为多少元3、到第3个月末B分项工程的进度偏差为多少万元4、第4个月A、B两项分项工程的工程价款分别为多少万元发包人在该月应支付给承包人的工程价款为多少万元计算结果保留三位小数答案1、合同价3601000+220700/10000+7+6+151+10%=万元工程预付款3601000+220700/10000+7+6+151+10%20%=万元2、第2、3月支付措施费=60%/2=万元第2月应支付给承包人的工程价款=360320+220210/10000+2++1+10%90%=万元3、第3月末已完成工程计划投资=160+210+2202201+10%/10000=万元;第3月末拟完成工程计划投资=180+210+2202201+10%/10000=万元;第3月末进度偏差=已完成工程计划投资-拟完成工程计划投资=万元;4、1180-1000/10000=18%>15%,需要调价;10001+15%=1150,前三月实际工程量1180-300=880第4月A分项工程价款=1150-880360+1180-11503601+10%/10000=万元第4月B分项工程价款=902201+10%78%+12%110/100+10%120/1001+10%/10000=万元第4月措施费=11+10%=万元第4月应支付工程价款=++1190%=万元。
一级造价师之建设工程计价题库附答案(完整版)
一级造价师之建设工程计价题库第一部分单选题(300题)1、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。
A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检猃鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】：D2、（2018年真题）采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。
A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】：C3、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。
A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数【答案】：B4、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（）。
A.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费【答案】：A5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。
A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】：C6、编制和评审可研报告的费用属于（）。
A.勘察设计费B.研究试验费C.可行性研究费D.建设管理费【答案】：C7、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。
A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】：C8、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。
一级造价工程师《建设工程计价》试卷及答案
一级造价工程师《建设工程计价》试卷及答案1．关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。
A．非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B．生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C．建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D．建设投资由固定资产投资和建设期利息组成2．国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。
A．2.00 B．2.10 C．2.31 D．2.353．某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。
则该批设备关税完税价格应为（）万元人民币。
A．1100.00 B．1110.00 C．1111.00 D．1111.114．根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。
A．设备基础，工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B．房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C．对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费D．对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用5．根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
A．指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用B．指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用C．采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣D．包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用6．根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。
A．夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B．工人的安全防护用品的购置费用C．地下室施工时采用的照明设施拆除费D．建筑物的临时保护设施费7．下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（）。
2015造价考试真题及答案
2015造价试题1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过( )小时。
A.4B.8C.12D.242.在工程索赔的实践中，以下( )费用允许索赔。
A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3.工期索赔的计算方法有( )。
A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟 30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A.0.7B.3.7C.4.7D.5.25.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为( )个月。
A.1.5B.0.9C.1.2D.3.66.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为( )元。
A.1260B.1263.6C.1372.2D.1474.27.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。
合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为( )天。
A.1B.4C.17D.148.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( )元。
2015年全国造价工程师考试《建设工程造价案例分析(土木建筑工程、安装工程)》真题及详解
2015年全国造价工程师考试《建设工程造价案例分析（土木建筑工程、安装工程）》真题及详解试题一（20分）某新建建设项目的基础数据如下：（1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产。
（2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按项目最大偿还能力还款，运营期第2～5年将未偿还款项等额本息偿还。
自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
（3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。
（4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还）。
（5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。
（6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。
（7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。
问题：1．列式计算项目建设期的贷款利息。
2．列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
3．列式计算项目运营期第2年偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。
4．项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？答案：1．列式计算项目建设期的贷款利息。
答：已知建设期2年，贷款金额2000万元，年利率6%，贷款在建设期内均衡投入。
建设期贷款利息的计算如下：第1年利息＝1000×6%/2＝30（万元）；第2年利息＝（1000＋30＋1000/2）×6%＝91.80（万元）；建设期贷款利息＝30＋91.80＝121.80（万元）。
2．列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。
答：运营期第1年偿还的贷款本金和利息计算如下：固定资产原值＝建设投资＋建设期贷款利息＝3600＋121.8＝3721.80（万元）；年折旧＝固定资产原值×（1－残值率）/使用年限＝3721.8×（1－5%）/10≈353.57（万元）；运营期第1年利息＝（2000＋121.80）×6%≈127.31（万元）；运营期第1年总成本＝280×80%＋353.57＋127.31＝704.88（万元）；运营期第1年利润总额＝900×80%×（1－6%）－704.88＋127.31＝99.23（万元）；运营期第1年可用于还款的资金＝99.23＋353.57＝452.80（万元）；运营期第1年偿还的贷款利息＝127.31万元；运营期第1年偿还的贷款本金＝452.80－127.31＝325.49（万元）。
2015年造价工程师《建设工程造价案例分析》真题及参考答案_
2015年造价工程师考试真题《建设工程造价案例分析》案例一：（20分）某新建建设项目的基础数据如下：(1)建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部形成固定资产；(2)建设投资来源为自有资金和贷款，贷款2000万元，年利率6%(按年计息），贷款合同约定运营期第一年按项目最大偿还能力还款，运营期第2-5年将未偿还贷款等额本息偿还。
自有资金和贷款在建设期内均衡投入；(3)项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧；(4)流动资金250万元由自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于建设期贷款偿还）。
(5)运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税为6%，所得税率为25%;(6)运营期第一年达到设计产能的80%，该年营业收入经营成本均为正常年份80%，以后均达到设计产能。
(7)建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积，不分配股利。
【问题】1.列式计算项目建设期贷款利息；2.列式计算项目运营期第一年偿还的贷款本金和利息；3.列式计算项目运营期第二年偿还的贷款本息，并通过计算说明项目能否达到还款要求；4.项目资本金现金流量表运营期第一年净现金流量是多少？【答案】1.建设期利息的计算：第一年利息=1000×6%/2=30万。
第二年利息=(1000+30+1000/2)x6%=91.80万元。
建设期贷款利息=30+91.80=121.80万元。
2.答案一：运营期第一年息税折旧摊销前利润=900×80%×（1-6%）-280×80%=452.8万元运营期第一年偿还利息=2121.80×6%=127.31万元运营期第一年偿还本金=452.8-127.31=325.49万元答案二：固定资产原值=建设投资+建设期贷款利息=3600+121.8=3721.80万元年折旧=固定资产原值×（1-残值率）/使用年限=3721.8×（1-5%）/10=353.57万元运营期第一年利息=2121.80×6%=127.31万元运营期第一年总成本=280×80%+353.57+127.1=704.88万元运营期第一年息税前利润=900×80%×（1-6%）-704.87+127.31=99.23万元运营期第一年可用于还款的资金=99.23+353.57=452.8万元运营期第一年偿还的贷款利息=127.31万元运营期第一年偿还的贷款本金=452.8-127.31=325.49万元3、运营期第一年末总贷款额=2000+121.80-325.49=1796.31万元。
全国一级造价工程师工程计价真题及答案
2018 全国一级造价工程师工程计价真题及答案一、单项选择题1. 根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。
A•工程费用+工程建设其他费用B. 建设投资+建设期利息C. 建设安装工程费+设备及工器具购置费D. 建设项目总投资【参考答案】B【解析】本题考查的是建设工程造价构成。
生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分。
非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。
其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。
参见教程P2。
2. 国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。
A. 离岸价B运费在内价C. 到岸价D. 抵岸价【参考答案】A3. 国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2 万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4 万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。
【参考答案】D4. 根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。
A. 人工费B. 企业管理费C利润D.税金【参考答案】D【解析】本题考查的是按照造价形成划分建安工程费的构成和计算。
建安工程造价= 分部分项工程费+措施项目费+其他措施项目费+规费+税金。
5. 根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
A. 指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B. 指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C. 采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D•包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【参考答案】C6. 按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。
A. 工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B. 平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C. 包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D. 包括工资、加班费和代理人费用【参考答案】C7. 建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。
2023年一级造价师之建设工程计价题库练习试卷B卷附答案
2023年一级造价师之建设工程计价题库练习试卷B卷附答案单选题（共30题）1、概算定额的确定基础是（）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】 A2、（2015年真题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。
施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。
承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。
A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】 A3、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列属于建安工程费中企业管理费的是（）。
A.劳动力招募费B.工程保险费C.市政公用设施费D.管理人员的住房公积金【答案】 A4、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。
A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】 D5、（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算的是（）。
A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】 D6、夏季防暑降温费属于（）。
A.人工费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】 D7、下列费用中，计算基数互不相同的是（）A.国际运费和银行财务费B.外贸手续费和运输保险费C.关税和消费税D.消费税和进口环节增值税【答案】 C8、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50 元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。
A.60B.65C.100D.150【答案】 B9、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85％，不计其一次性拆除费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年造价工程师考试《建设工程计价》试卷一、单项选择（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。
A. 未明确项目准备金B. 基本预备费C. 不可预见准备金D. 建设成本上升费用【答案】C2. 采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是（）。
A. 专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率B. 加工费=设备总重量X （1+加工耗损系数）^设备每吨加工费C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D3. 某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。
XX设备关税完税价格税为（）万元人民币。
A. 1100.00B. 1110.00C. 1111.00D. 1111.11【答案】D4. 关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（）A. 外贸手续费=FOB X人民币外汇汇率X外贸手续费率B. 外贸手续费=CIF X人民币外汇汇率X外贸手续费率咖"賈三匕外贸手续尋率杠C. 外贸手续费=D.外贸手续费=芈聲奢X外贸手续费率心【答案】B5. 根据我国现行建筑安全工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。
A. 冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B. 施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成C. 当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D. 已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】A6. 根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。
A. 施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用B. 应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C. 对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D. 施工用电、用水的开办费【答案】A7. 某市建筑公司收到某某县城工程一笔1000万元的进度款，一直营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金（）万元。
A. 33.60B. 33.00C. 34.77D. 34.13【答案】B8. 下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。
A. 为验证设计数X而进行必要的研究试验所需的费用B. 新产品试验费C. 施工企业技术革新的研究试验费D. 设计模型制作费【答案】A9. 关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。
A. 包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B. 包括施工单位参加运转人员的工资及专家指导费C. 包括试运转中暴露的因设备缺陷发生的处理费用D. 包括对单台设备进行但即使运转工作的调试费【答案】B10. 某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。
若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（）万元。
A. 350B. 400C. 450D. 475【答案】C11. 某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。
建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。
A. 85.0B. 85.9C. 87.0D. 109.0【答案】C12. 工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算，下列关于工程计量工作的说法中正确的是（）。
A. 项目划分须按预算定额规定的定额子项进行B. 通过项目划分确定单位工程基本构造单位C. 工程量的计算须按工程量清单计算规范的规则进行计算D. 工程量的计算应依据施工图设计文件，不应依据施工组织设计文件【答案】B13. 根据我国市场建设发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于（）A. 项目建设前提各阶段工程造价的估量B. 项目初步设计阶段概算的预测C. 项目施工设计阶段预算的预测D. 项目合同价格的形成和后续合同价格的管理【答案】D14. 依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。
A. 国家、地区或行业定额资料B. 工程造价信息、资料和指数C. 计价活动相关规章课程D. 企业定额【答案】D15. 关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。
A. 项目编码以五极全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B. 编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C. 补充项目的编码由计算规范的带马与B和三位阿拉伯数字组成D. 按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】C16. 关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。
A. 即指零星工作所消耗的人工工时B. 在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C. 应按投标文件载明的数量和单价进行结算D. 在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人应填写【答案】D17. 关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。
A. 建设单位向总承包单位支付B. 分包单位向总承包单位支付C. 专业承包单位向总承包单位支付D. 专业承包单位向建设单位支付【答案】A18. 根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（A. 基本工作时间B. 辅助工作时间C. 准备与结束工作时间D. 多余工作时间【答案】C19. 某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0.9.按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。
A. 36m 3台班B. 40 m 3/台班C. 0.28 台班/m 3D. 0.25 台班/m 3【答案】A20. 用水泥砂浆砌筑2m 3砖墙，标准砖（240mm X115mm X53mm ）的总耗用量为1113块。
已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。
A. 1057 块、0.372m 3B. 1057 块、0.454m 3C. 1060 块、0.372m 3D. 1060 块、0.454m 3【答案】D21. 某工地商品混凝土从甲、乙两地采购，甲地采购量及材料单价分别为400m3、350元/m3，乙地采购量及有关费用如下表所示，则该工地商品混凝土的材料单价应为（）元/ m 3o采购量（m3) 原价（元]/m3运杂费/m3 )（元运输损耗率（%）采购及保管费费率（%）A. 341.00B. 341.68C. 342.50D . 343.06【答案】B22. 某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班委200台班，人工日工资单价均为100元/工日，咋改施工机械的台班人工费为（）万丿元。
A. 100B. 125C. 200D. 250【答案】D23. 在正常施工条件下，完成10m 3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0.5个辅助用工，0.3个超运距用工，若人工幅度差系数为10%，则该梁混凝土浇捣预定额人工消耗量为（）工日/10m 3。
A. 5.20B. 5.23C. 5.25D. 5.28【答案】D24. 某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。
A. 专业性B. 季节性C. 区域性D. 动态性【答案】C25. 某工程报告期需采购设备甲2台、设备乙1台，报告期、基期设备价格如下表所示。
该工程报告期的设备价格指数为（）。
A. 1.00B. 1.13C. 1.20D. 1.40【答案】C26. 建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。
A. 动力供应费B. 燃料运入费C. 产品运出费D. 建材运输费【答案】D27. 投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。
A. ③④②①B. ③④①②C. ④③②①D. ④③①②【答案】C28. 世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。
A. 主体工程费B. 设备购置费C. 其他工程费D. 安装工程费【答案】B29. 按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）A. 建设单位管理费B. 土地使用权C. 生产设备及开办费D. 引进技术费【答案】B30. 关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。
A. 加大住宅宽度，不利于降低单方造价B. 降低住宅层数，有利于降低单方造价C. 结构面积系数越大。
越有利于降低单方造价D. 住宅层数越多，越有利于降低单方造价【答案】B31..当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。
A. 单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B. 单位工程概算和单项工程综合概算二级C. 单项工程综合概算和建设项目总概算二级D. 单位工程概算和建设项目总概算二级【答案】D32. 在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。
A. 概算定额法B. 概算指标法C. 预算单价法D. 综合吨位指标法【答案】B33. 设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。
A. 项目立项B. 可行性研究C. 概算编制D. 项目施工【答案】C34. 关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。
A. 建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资B. 建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成C. 单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成D. 单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成【答案】A35. 采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）A. 计算人、材、机费用B. 计算企业管理费、利润、规费、税金等C. 复核工程量的准确性D. 套用定额预算单价【答案】B36. 单位建筑工程预算的费用项目包括（）。
A. 建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费B. 人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金C. 人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用D. 分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用【答案】B37. 关于施工图预算的编制方法，下列说法中正确的是（）oA. 定额单价法编制施工图预算具有准确性高、市场适应性强的特点B. 实物量法编制施工图预算具有计算简单、工作量较小的特点C. 定额单价法的预算造价由分段工程量以分项工程工料单价汇总组成D. 实物量法需对工程XX各类人工、材料、机械台班消耗量进行汇总【答案】D38. 招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（）天内发出A. 7B. 10C. 14D. 15【答案】D39. 拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。