联合体施工合同协议书范本
建筑工程联合体合同6篇
建筑工程联合体合同6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（联合体成员一）：_________________________丙方（联合体成员二）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着公平、公正、诚实信用的原则，就共同参与建筑工程项目的合作事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、联合体概述甲乙丙三方组成联合体，共同参与本建筑工程项目的投标、实施及后期服务工作。
各方在联合体内部根据各自的专业能力和优势，分工协作，共同承担本合同项下的义务和责任。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模及造价：_________________________三、联合体成员职责1. 甲方负责工程的整体协调、资金筹措及项目管理的相关工作。
2. 乙方负责工程技术管理、施工组织设计及质量安全监管工作。
3. 丙方负责工程的施工进度管理、材料采购及现场管理工作。
四、合作期限本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并完成结算后终止。
五、资金与支付1. 资金来源：由甲、乙、丙三方共同筹措。
2. 支付方式：根据工程进度和合同约定，由甲方统一支付工程款，乙、丙方按照各自承担的工作量进行结算。
六、工程实施与管理1. 各方应遵守国家相关法律法规，严格执行工程建设的标准规范。
2. 各方应密切协作，确保工程进度和质量。
如有争议，应友好协商解决。
3. 联合体各成员应按时参加工程例会及相关会议，确保工程顺利进行。
七、保密条款1. 各方应对本合同的内容及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。
2. 未经其他方同意，任何一方不得向第三方泄露合同的保密信息。
联合体协议书范本3篇
联合体协议书范本3篇篇1甲方：__________（以下简称甲方）乙方：__________（以下简称乙方）丙方：__________（以下简称丙方）根据相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着自愿、平等、互利的原则，经过友好协商，共同组成联合体参加有关项目招投标及项目施工等事宜达成如下协议：一、联合体各方的经营资质情况甲方经营资质情况：____________（根据实际情况填写）。
乙方经营资质情况：____________（根据实际情况填写）。
丙方经营资质情况：____________（根据实际情况填写）。
二、联合体各方拟承担的工作和责任甲方拟承担的工作和责任：____________（具体描述甲方在联合体中的工作内容和责任）。
乙方拟承担的工作和责任：____________（具体描述乙方在联合体中的工作内容和责任）。
丙方拟承担的工作和责任：____________（具体描述丙方在联合体中的工作内容和责任）。
三、联合体内部约定条款篇2甲方（成员一）：__________[公司名称]地址：__________法定代表人：__________乙方（成员二）：__________[公司名称]地址：__________法定代表人：__________丙方（成员三）：__________[公司名称]（如有多余成员，请继续添加）地址：__________法定代表人：__________根据有关法律法规的规定，为明确各方在联合体项目中的权利与义务，保障联合体的稳定及高效运作，各方经友好协商，达成以下协议条款，共同遵守执行。
第一条：联合体组成及目的各方为共同完成项目__________，自愿组成联合体。
该联合体的成立旨在集合各方优势资源，共同实现项目的顺利推进，提升整体竞争力。
第二条：联合体的业务范围及期限本次联合体的业务范围包括但不限于项目的立项、设计、施工、运营等全过程活动。
联合体有效期自本协议签订之日起至项目完全竣工验收完毕并履行完所有相关合同义务为止。
施工合作经营协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（施工方）：____________________乙方（合作方）：____________________鉴于甲方具备施工资质，乙方具备合作经营能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方在乙方的施工项目上进行合作经营达成如下协议：一、合作项目1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目内容：____________________5. 项目总投资：____________________二、合作方式1. 甲方负责项目的施工，乙方负责项目的投资和经营管理。
2. 甲方按照乙方的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度和环保。
3. 乙方负责项目的资金筹措、设备采购、材料供应、工程监理等工作。
4. 甲方与乙方共同成立项目管理机构，负责项目的日常管理和协调。
三、合作期限1. 合作期限自本协议签订之日起，至项目竣工交付之日止。
2. 合作期限届满，双方可根据实际情况协商续签。
四、投资与收益1. 乙方负责项目总投资，包括但不限于建设资金、设备购置费、材料费、人工费等。
2. 项目的投资回报由甲乙双方按约定的比例分配。
3. 甲方在项目竣工后，按照约定的比例分得投资回报。
4. 乙方在项目竣工后，按照约定的比例分得投资回报。
五、施工要求1. 甲方应严格按照国家相关法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸进行施工。
2. 甲方应确保施工质量、安全、进度和环保。
3. 甲方应遵守国家有关环境保护的规定，采取有效措施减少施工过程中的污染。
4. 甲方应按照乙方的要求，及时提供施工进度报告和工程验收报告。
六、项目变更1. 项目在实施过程中，如遇设计变更、工程量增加、工期延长等情况，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。
2. 项目变更后的投资、收益、进度等事宜，按补充协议执行。
联合体施工协议书3篇
联合体施工协议书3篇篇1联合体施工协议书甲方：XXXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX乙方：XXXXX建设工程有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX丙方：XXXX施工有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXX电话：XXXXXX鉴于甲、乙、丙三方为完成某项目的建设工程需共同承担责任，以合作方式进行施工，为明确各方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议：第一条项目概况甲方、乙方、丙方三方共同承担某项目的建设施工任务，具体工作内容包括但不限于设计、土建、安装、调试、材料采购等工作。
第二条项目合作方式1.三方各自负责分工明确的工作内容，按照合同规定的施工进度和质量要求完成工程；2.如遇到不可抗力等意外情况，三方应积极协商解决，并及时通知甲方和业主方；3.任何一方不得擅自变更工程设计和施工方案，如确需变更需取得甲方书面同意；4.三方应互相协作，共同完成项目建设任务。
第三条施工进度与质量1.三方应根据合同约定的时间节点，保质保量按时完成工程；2.施工过程中发生的质量问题，由责任方承担处理费用，并按时修复；3.如因质量问题造成的经济损失，由责任方承担赔偿责任；4.如发生工程滞后或出现质量问题，责任方应及时通知甲方和业主方，并提出解决方案。
第四条材料采购1.三方应按照合同约定的要求，共同确定材料采购方案，并选取质量过关的供应商；2.如因材料质量问题造成的后果，由承担材料采购的责任方承担赔偿责任；3.三方应共同保管好施工现场的材料，防止损失和浪费。
第五条项目结算1.三方应按照合同约定的结算方式，及时向甲方提交工程款的结算申请；2.如出现工程款支付纠纷，由甲方统一处理；3.如出现工程款拖欠问题，由责任方承担滞纳金。
第六条违约责任1.如三方中任何一方严重违反协议约定，导致项目严重滞后或质量问题，应承担违约责任并进行赔偿；2.如三方中任何一方违反合同约定造成经济损失，应承担相应的赔偿责任。
联合体施工合同协议书范本
联合体施工合同协议书范本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规和规章，为明确双方权利义务，特订立本合同：
第一条合同目的
为了规范相关工程建设活动，保证工程施工顺利进行，双方本着平等互利、诚实守信的原则，共同签订本合同。
第二条项目基本情况
承包方：（甲方）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
项目名称：
项目地点：
工程范围：
监理方代表（乙方）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
第三条合作内容
1. 甲方承诺按照国家有关规定要求完成本工程项目。
2. 乙方负责全程监理本工程项目，保障工程质量。
3. 双方应密切合作，共同完成施工过程中出现的问题，并及时沟通解决。
第四条施工期限
本合同规定的施工期限为（具体时间），双方应根据实际情况作出具体安排，确保工程按期完成。
第五条付款方式
1. 工程款总额为（具体数字）。
2. 工程款支付方式：按工程进度及质量，分期付款。
第六条违约责任
1. 如一方未按约定支付工程款或未按要求完成工程，应承担相应的违约责任。
2. 如一方违约，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
第七条其他约定事项
1. 本合同自双方签字盖章生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行约定，经双方签字盖章后生效。
甲方（承包方）签字盖章：日期：乙方（监理方）签字盖章：日期：。
设计施工联合体协议书
设计施工联合体协议书第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方： [填写甲方全称]地址： [填写甲方地址]代表人： [填写甲方代表人]乙方： [填写乙方全称]地址： [填写乙方地址]代表人： [填写乙方代表人]鉴于甲方为进行某项工程（以下简称“工程”）的需要，拟与乙方组建设计施工联合体（以下简称“联合体”），共同完成该工程的设计与施工任务。
现经双方友好协商，达成如下协议：一、联合体的组建1.甲方作为联合体的主导方，负责工程的设计和项目管理。
2.乙方作为联合体的参与方，负责工程的施工和施工管理工作。
3.双方应共同签署联合体协议，明确双方的权利义务。
二、联合体的目标1.双方应共同努力，确保工程按期完成，达到预定的设计质量标准。
2.双方应共同处理工程实施过程中出现的问题，协调各方关系，确保工程的顺利进行。
三、联合体的管理1.双方应设立联合体协调委员会，负责协调解决工程实施过程中的重大问题。
2.双方应指定专门联系人，负责日常沟通和协调工作。
四、双方的权利义务1.甲方应按照合同约定提供设计图纸和技术要求，并对其设计的正确性负责。
2.乙方应按照合同约定进行施工，并对其施工质量负责。
3.双方应相互配合，共同完成工程的设计和施工任务。
五、合同的变更和解除1.任何一方不得单方面变更或解除合同，除非经双方协商一致。
2.合同的变更或解除应书面签署，并经双方认可。
六、违约责任1.任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。
2.双方应按照合同约定处理违约事宜，并有权要求对方赔偿损失。
七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3.本协议自双方签字盖章之日起生效。
4.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： [填写甲方全称]乙方： [填写乙方全称]代表人： [填写甲方代表人]代表人： [填写乙方代表人]签订日期： [填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方： [填写甲方全称]地址： [填写甲方地址]代表人： [填写甲方代表人]乙方： [填写乙方全称]地址： [填写乙方地址]代表人： [填写乙方代表人]丙方： [填写丙方全称]地址： [填写丙方地址]代表人： [填写丙方代表人]鉴于甲方为进行某项工程（以下简称“工程”）的需要，拟与乙方组建设计施工联合体（以下简称“联合体”），并邀请丙方作为第三方专业咨询机构，共同完成该工程的设计与施工任务。
联合体施工协议书3篇
联合体施工协议书3篇篇1联合体施工协议书甲方：_______________公司乙方：_______________公司丙方：_______________公司为了加强各方在施工合作中的沟通和管理，保证工程的顺利进行，特订立本协议。
一、协议的目的联合体三方在本协议项下合作，旨在共同完成_______________工程的设计、施工以及相关服务，并确保工程质量、安全和工期的达标。
二、合作范围1. 三方将共同协商确定工程的设计方案，根据设计方案进行施工，并保证施工质量符合相关法规要求。
2. 三方将共同监督施工过程中的安全措施的执行，确保现场各项工作的安全进行。
3. 三方将共同控制工程的进度，协调各方资源，保证工程的按时进行。
4. 三方将共同承担工程过程中的风险和责任，并按照各自占比进行分摊。
5. 三方将共同完成工程竣工验收和交付，确保工程的合格交付。
三、合作方式1. 三方应当各自派出专业团队负责工程的设计和施工管理。
2. 三方应当定期进行会议，就工程进展、问题解决等方面的事宜进行沟通。
3. 三方应当遵守合同规定的费用支付方式，按照工程进度支付约定的款项。
四、安全责任1. 三方在施工过程中应当加强对安全措施的执行，确保施工现场的安全。
2. 三方在发生安全事故时，应当及时报告，并共同进行事故调查和处理。
3. 三方应当共同承担因安全事故而带来的损失，不得推卸责任。
五、质量保障1. 三方应当遵守相关的技术规范和标准，确保工程质量符合要求。
2. 三方在发现工程质量问题时，应当及时整改，并承担相应的责任。
3. 三方应当共同参与施工过程中的质量检查和验收，确保工程质量合格。
六、争议解决1. 三方发生争议时，应当首先通过友好协商解决，如无法解决需提交给仲裁机构或法院处理。
2. 三方不得擅自解除本协议，如有特殊情况需要解除本协议，应当提前15天书面通知其他方。
七、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。
设计施工联合体协议书6篇
设计施工联合体协议书6篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（设计人）：_________丙方（施工人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程设计施工达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________1. 甲方、乙方和丙方组成设计施工联合体，共同负责本工程的实施。
2. 甲方负责工程的整体协调和管理，乙方负责工程设计，丙方负责工程施工。
3. 联合体成员之间应当加强沟通与协作，共同解决工程实施中遇到的问题。
三、工程实施1. 甲方应当为工程的实施提供必要的支持和保障，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应当根据工程要求和甲方需求，提供合理的设计方案和技术支持。
3. 丙方应当根据设计方案和甲方要求，制定详细的施工方案，并按期完成施工任务。
4. 工程实施中遇到重大问题时，联合体成员应当共同商议解决方案，确保工程的顺利进行。
四、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为人民币_________元整。
2. 甲方应当在合同签订后向乙方支付设计费用人民币_________元整，向丙方支付施工费用人民币_________元整。
具体支付时间和方式如下：_________。
3. 乙方和丙方应当分别在收到款项后向甲方出具合法有效的发票。
4. 如因甲方原因未按合同约定支付款项的，每逾期一天，甲方应当向乙方和丙方支付滞纳金人民币_________元整。
如因乙方或丙方原因未完成相应任务的，每逾期一天，乙方或丙方应当向甲方支付滞纳金人民币_________元整。
五、违约责任及赔偿损失1. 甲方、乙方和丙方应当全面履行本合同的约定。
如一方违约的，应当向守约方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
具体违约责任和赔偿损失约定如下：_________。
联合体协议书(共4篇)
联合体协议书（共4篇）第1篇：联合体协议书联合体协议书联合体成员：(1)一号建设公司(台州市)(2) 二号建设公司(台州市)联合体成员经友好协商，就共同参与鲁布革水电站建设总承包工程的投标竞争，达成如下合作协议：(1)联合体成员一致认为：对参与鲁布革水电站建设的重要意义有共同的理解，决定共同参与建设项目投标。
(2)为确保出色、圆满完成建设鲁布革水电站，联合体各成员将密切协作，充分发挥各自的优势，共建精品工程。
(3)联合体成立后，各成员不得擅自退出。
(4)联合体成员各方承诺不得再参与其他联合体或作为其他投标人的分包商针对本鲁布革水电站的投标。
(5)联合体成员经协商一致同意按照招标文件的规定共同推举一号建设公司作为联合体代表，即联合体主办方，在鲁布革水电站的招标投标和合同实施阶段负责主办、协调工作，牵头组织各项工作。
各方成员共同提交一份由各成员法定代表人签署的授权书以证明其代表和主办资格。
各成员承诺有义务按照招标文件及联合体协议的要求积极配合，保证各项工作所需资源供给。
(6)一号建设公司作为联合体代表，有权代表联合体与其他业务合作方签订相关业务协议、合同。
联合体代表旅行义务和责任时，联合体各成员承担连带责任。
联合体代表在投标活动过程中以及在以后的合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均视为是我们联合体各成员公司的行为，与各联合体成员的行为具有同等的法律效力。
我们联合体各成员和我们联合体各成员的法定代表人将承担联合体代表行为的一切及全部法律责任和后果。
(7)全部联合体成员承诺同时共同地和个别地承担责任;(8)联合体中各成员承诺同时共同地和个别地为某联合体成员撤出后合同事实承担法律责任。
(9)如果我们联合体中标，我们联合体各成员承诺按照中国法律、法规和本招标文件的规定与招标人共同签订有关书面合同和履行义务。
(10)我们联合体投标时，将以联合体各方或者联合体代表的名义提交投标保证金。
无论以哪种方式提交投标保证金，对我们联合体各成员均具有约束力。
施工合同联合体合同范本
施工合同联合体合同范本甲方（联合体成员一）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（联合体成员二）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方和乙方均具备承担[具体工程项目名称]施工的能力和资质，双方决定组成联合体共同参与该项目的投标和施工。
为明确双方在联合体中的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：一、联合体的组成1. 甲方和乙方自愿组成联合体，共同参与[具体工程项目名称]的施工。
2. 联合体以甲方或乙方的名义与业主签订施工合同。
二、各方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）负责[具体工作内容]。
（2）承担[具体费用或责任]。
（3）享有[具体权利]。
2. 乙方的权利和义务（1）负责[具体工作内容]。
（2）承担[具体费用或责任]。
（3）享有[具体权利]。
三、联合体的内部管理1. 联合体设立领导小组，负责协调联合体内部事务。
2. 双方应定期召开会议，沟通工程进展和问题。
四、工程价款的分配1. 工程价款按照[具体分配方式]在甲方和乙方之间进行分配。
2. 任何一方不得擅自截留或挪用工程价款。
五、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应向另一方支付违约金[具体金额]，并承担由此造成的损失。
2. 双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. [其他需要约定的条款]。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。
联合体协议书7篇
联合体协议书7篇篇1甲方：____________________（以下简称“甲方”）乙方：____________________（以下简称“乙方”）丙方：____________________（以下简称“丙方”）为了共同拓展业务，提高经济效益和社会效益，本着平等互利的原则，经甲、乙、丙三方友好协商，决定共同组成联合体参与特定项目的投标及实施工作。
为明确各方职责及权益，达成如下协议条款：一、联合体成员及分工甲方为联合体牵头单位，负责项目实施过程中的整体协调、组织管理及技术方案的制定与实施；乙方负责部分施工任务及相关技术支持；丙方负责部分商务服务及后勤保障工作。
各方按本合同约定，相互配合，共同履行与业主方签订的合同条款。
二、联合体宗旨各方本着资源共享、优势互补的原则，共同拓展业务，实现共赢。
在项目实施过程中，遵循诚信合作、互利共赢的原则，确保项目顺利推进。
三、合作期限本联合体协议自签订之日起生效，至项目完成并通过验收之日止。
如项目验收后各方继续合作，可另行签订补充协议。
四、权利和义务（一）甲方的权利和义务：1. 作为联合体牵头单位，负责项目实施过程中的整体协调和组织管理；2. 负责技术方案的设计与实施；3. 负责与业主方进行沟通和协商；4. 定期组织项目进展情况汇报和讨论会议。
（二）乙方的权利和义务：1. 负责部分施工任务及相关技术支持；2. 协助甲方进行技术方案的制定和实施；3. 提供必要的专业建议和意见；4. 参与项目进展情况汇报和讨论会议。
（三）丙方的权利和义务：1. 负责部分商务服务及后勤保障工作；2. 协助甲方完成与业主方的商务沟通和谈判；3. 提供相关商务资料和信息支持；4. 参与项目进展情况汇报和讨论会议。
五、利益分配篇2甲方：__________（以下简称甲方）乙方：__________（以下简称乙方）丙方：__________（以下简称丙方）为明确各方在合作过程中应承担的责任与义务，确保各方的利益，本着平等互利的原则，经过充分协商，各方达成如下协议：一、协议目的及合作事项概述各方根据互惠互利、长期合作的原则，共同参与并完成合作项目的各项事宜。
联合体协议书（通用8篇）
联合体协议书（通用8篇）联合体篇1承包人:承包人:公证人:工程项目联合承包人均为自愿参与责任承包，为明确各方责、权、利，经各方充分协商，达成以下协议，共同遵守。
为全面履行工程施工承包合同，规范工程项目管理，提高经济效益，遵照公平、自愿、互利、诚实守信的原则，本着资源共用、责任共承、风险共担、利益共享的意愿, 双方自愿组成联合承包责任体，共同承担完成项目。
经双方充分协商，为明确各方责、权、利，依法达成以下条款，以资守信。
一、责任分工经共同推举,并报分公司批准，任项目经理；任项目副经理兼技术负责人。
执行公司、分公司各项管理规定。
履行公司、分公司授予的。
二、财务管理委托专职会计管理财务，并在公司财务设专户同步管理备案。
项目设成本账、财务帐。
成本账按实际费用入账。
两人签字方能入账。
专职会计作为公证人、监督员。
三、资本金管理根据工程需要计划出资息15%计入成本。
资本金在竣工验收财务决算资金回收前不得撤走。
共同商定按以下金额共同出资，即200万元。
共分三次到账：第一次签订项目承包协议书前交保证金200万元交分公司财务；第二次项目开工前交100万元到项目财务；第三次在一层完成前根据工程需要交100万元到项目财务。
四、融资管理原则上融资由双方共同承担。
1.根据工程需要资金不足时，融资按计息并年度结算。
并准备随2.其他实物投入按折价入账。
3.若一方无再融资能力或融资比例小于10%,融资可作为资本金。
4.非本项目的出资人、借款人严禁参与项目管理。
五、联合管理制度重大事情协商书面制度、每天碰头每周会议制度、每月实际成本盘点制度。
签字必须两人制度。
六、联合承包责任人的权利和义务：项目经理：全权负责本工程的质量、工期、安全、经济、现场文明施工管理全面工作，并与分公司签订岗位承包、安全责任书，有权确定本项目部其他管理人员的工资待遇和奖罚（但须及时通知其他联合承包协议人）。
对本工程质量、工期、安全等方面进行监督和督促，牵头制定本工程的施工计划、劳务计划；落实施工方案以及各分部分项技术方案。
建筑工程联合体合同6篇
建筑工程联合体合同6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建筑工程联合体事宜，达成如下协议：一、合同主体及联合体成员甲乙双方确认本次建筑工程联合体成员包括：设计单位、施工单位、监理单位等。
联合体成员共同承担本合同项下的工程任务，并按照各自职责分工履行义务。
二、联合体工程的实施原则和目标双方共同遵守国家法律、法规及行业规定，坚持诚信合作原则，确保工程安全、质量、进度和造价等目标的实现。
三、工程范围及内容本次建筑工程联合体合同涉及工程范围包括：___________________。
具体工程内容包括但不限于设计、施工、安装、调试等。
双方可根据实际情况对具体工程内容进行补充和调整。
四、联合体成员职责分工1. 设计单位负责工程设计的全面工作和相关文件的编制；2. 施工单位负责工程的施工和安装工作；3. 监理单位负责对工程施工过程进行监督和质量控制。
五、合同价格和支付方式本次建筑工程联合体合同的总价为人民币________元整（大写：___________________元整）。
支付方式按照工程进度进行支付，具体支付方式和时间节点按照双方协商确定。
六、工程质量和验收标准双方应遵守国家相关工程质量标准和验收规范，确保工程质量符合合同约定。
验收标准以国家相关法规和规范为准。
七、工程安全及保障措施甲乙双方应严格遵守安全生产法律法规，确保工程施工过程中的安全生产。
各方应采取有效措施，防止事故发生，保障人员安全和财产安全。
八、违约责任和赔偿损失任何一方未能履行合同约定的义务和责任，均应承担违约责任。
如因违约导致对方遭受损失，违约方应负责赔偿对方的损失。
具体违约责任和赔偿损失的方式按照合同约定执行。
九、合同变更和解除条件本合同经甲乙双方协商一致，可以变更或解除。
联合体工程总承包合同范本三篇
联合体工程总承包合同范本三篇篇一甲方（项目业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（联合体牵头方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（联合体成员方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程内容及规模：[详细描述工程内容和规模]二、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总日历天数]三、质量标准工程质量标准：[具体质量标准，如合格、优良等]四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程总承包合同价款为人民币 [大写金额] 元（小写：￥ [具体金额] 元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后 [具体时间] 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 [预付款比例] 作为预付款。
（2）进度款：乙方按工程进度提交付款申请，经甲方审核确认后，在 [具体时间] 个工作日内支付相应的进度款。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，经甲方审核确认后，在 [具体时间] 个工作日内支付至结算价款的 [结算款支付比例] ，剩余 [质保金比例] 作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时无息支付。
五、联合体各方的工作分工及责任1. 联合体牵头方（乙方 1）的工作分工及责任：（1）负责联合体与甲方的沟通协调工作。
（2）承担工程总承包项目的总体管理和协调责任。
联合体施工合同协议书范本
联合体施工合同协议书范本甲方（全称）：乙方（全称）：丙方（全称）：鉴于甲方、乙方、丙方均具有实施本项目的能力和条件，为了更好地完成项目施工任务，经甲乙丙三方协商，决定组成联合体共同实施、完成并保修本项目。
现就有关事宜订立本协议书。
一、联合体组成及角色分工1. 甲方为联合体主办人，负责与发包人联系，组织和管理联合体内部工作。
2. 乙方、丙方为联合体成员，按照本协议约定的职责和比例承担施工任务。
二、施工任务分配1. 甲方承担本项目总施工量的%，乙方承担本项目总施工量的%，丙方承担本项目总施工量的%。
2. 联合体各方按照承担的施工任务比例分摊合同工程实施过程中的有关费用。
三、合同履行及义务1. 联合体各方将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程的一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任。
2. 联合体各方按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。
四、内部协调及沟通1. 联合体主办人负责与发包人和监理工程师的沟通协调工作。
2. 联合体各方在施工过程中发生的问题和争议，应通过内部协商解决，必要时可邀请外部专业机构或人士协助处理。
五、协议生效、终止及解除1. 本协议自各方签字盖章之日起生效，至各方履行完施工合同全部义务后自行失效。
2. 本协议的终止和解除应符合合同法等相关法律法规的规定，经各方协商一致后办理。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，可由各方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上为联合体施工合同协议书范本，各方在签订合同时，应根据实际情况对本协议内容进行修改和完善。
建筑工程联合体三方合同6篇
建筑工程联合体三方合同6篇篇1甲方（联合体主办方）：_________________________乙方（联合体成员一）：_________________________丙方（联合体成员二）：_________________________鉴于甲、乙、丙三方共同决定就某项建筑工程项目进行合作，为明确各方职责、权利和义务，确保项目顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，三方经过友好协商，达成如下协议：一、合作背景及目的三方基于共同利益和目标，决定组建联合体共同参与建筑工程项目的投标、建设、管理和运营。
通过联合体的形式，整合各方资源，提高竞争力，共同实现项目的经济效益和社会效益。
二、合作期限及项目范围1. 合作期限：自合同签订之日起至项目竣工验收并完成交付之日止。
2. 项目范围：包括但不限于建筑工程的设计、施工、竣工验收及交付使用等全过程。
三、联合体的组织形式及职责分工1. 甲方作为联合体主办方，负责整个联合体的组织、协调和管理。
甲方应确保联合体成员之间的顺畅沟通，及时处理合作过程中的问题和矛盾。
2. 乙方作为联合体成员之一，负责项目的施工任务，包括但不限于施工计划的制定、施工进度的把控、施工质量的保障等。
3. 丙方作为联合体成员之二，负责项目的设计及相关技术支持工作，包括设计方案的制定、技术难题的攻关等。
四、合作模式及权利义务1. 三方共同组成联合体，共同参与项目的投标、建设、管理和运营。
2. 甲方负责整个项目的资金筹措和管理，确保项目资金及时到位。
3. 乙方和丙方应按照甲方分配的任务开展工作，确保项目按计划进行。
4. 三方应共同承担项目风险，共同分享项目收益。
5. 三方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
五、项目管理和决策机制1. 项目管理：设立项目管理部，负责项目的日常管理工作。
项目管理部由甲方负责组建，三方共同参与管理。
2. 决策机制：重大事项需经三方共同协商决定，一般事项可由项目管理部根据合同约定自行处理。
建筑工程联合体三方合同7篇
建筑工程联合体三方合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方一）：____________________丙方（承包方二）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就位于_______________的建筑工程项目联合体施工事宜，达成如下协议：一、项目概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________二、合同各方的基本信息1. 甲方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人等；2. 乙方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人、资质证书等；3. 丙方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人、资质证书等。
三、联合承包方式和工程范围三方以联合体的形式共同承包本工程，共同承担合同责任。
工程范围包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、机电安装等。
四、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日工程竣工日期：XXXX年XX月XX日五、工程质量和验收标准三方应按照国家和地方的相关法规、规范以及设计要求，保证工程质量。
竣工验收标准以国家颁发的相关标准和甲方要求进行。
六、合同价款及支付方式1. 合同总价款：大写____________元，小写____________元。
2. 支付方式：包括预付款、进度款、结算款等，具体约定如下。
七、联合体内部职责划分1. 甲方职责：负责工程的整体协调、监督和管理，对工程进度、质量和造价负责。
2. 乙方职责：负责工程的施工和管理，确保工程进度和质量。
3. 丙方职责：负责工程的具体施工任务，如土建、安装等。
八、风险分担三方共同承担工程风险，风险分担比例另行约定。
九、违约责任1. 三方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
联合体施工合同范本6篇
联合体施工合同范本6篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（联合体成员）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、联合体成员职责1. 甲方职责：（1）负责办理工程相关的前期手续；（2）负责工程的整体协调和管理；（3）负责支付工程进度款和结算款。
2. 乙方职责：（1）负责工程的施工和实施；（2）负责提供施工所需的材料和设备；（3）负责工程的竣工验收和交付。
三、工程实施1. 甲方应在合同签订后尽快办理工程相关的前期手续，确保工程能够顺利进行。
2. 乙方应在接到甲方通知后尽快组织施工力量，按照合同约定的工期和质量要求进行施工。
3. 在施工过程中，甲方和乙方应密切合作，及时沟通解决施工中遇到的问题。
4. 乙方应确保施工场地的安全，防止因施工引发的安全事故。
5. 工程竣工验收时，甲方和乙方应按照国家有关标准和合同约定进行验收，确保工程质量符合要求。
6. 乙方应在竣工验收后尽快交付工程，并协助甲方办理相关交付手续。
四、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为_________元。
2. 甲方应在合同签订后支付合同价款的_________%作为预付款。
3. 乙方应在收到预付款后开始施工，并根据施工进度向甲方提交付款申请。
4. 甲方应在收到乙方的付款申请后尽快支付工程进度款，确保工程能够顺利进行。
5. 工程竣工验收后，甲方应支付合同价款的剩余款项。
6. 乙方应在收到剩余款项后尽快交付工程，并协助甲方办理相关交付手续。
五、违约责任及赔偿标准1. 甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。
如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的经济损失。
2. 甲方违约时，应赔偿乙方的直接损失和间接损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：
乙方：
甲方成功中标工程，针对本工程项目的实际情况，甲、乙双方联合经营该项目的施工任务，依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经过双方友好协商达成如下协议，以共同信守。
第一条联合经营的原则
甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则，对工程合作经营，双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同，共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务，充分发挥甲、乙双方的优势。
第二条项目概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工内容：
4、合同造价：
5、承包方式：
6、施工工期：
7、质量标准：
第三条联合经营形式
1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质作为对该项目的投入。
整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续，完成施工任务，办理工程结算和回收工程款。
2、乙方参与该项目全过程的经营活动，并向甲方交纳合同价款%的应急储备金，在本
协议签订后日内付清，整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。
3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供，若乙方无法提供，则由甲方自行解决，产生的费用由乙方负担，在拨付乙方工程进度款时直接扣除。
4、甲方派驻项目管理人员发生费用：项目部派驻管理人员（项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员）工资标准按照万元/月包干，工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干，该两笔费用随工程进度款同步扣除。
5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时，甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后，将其作为最高额控制支付对外债务。
支付方式为按照乙方上报并经甲方审批的资金使用计划予以支付，确保材料款、租赁款及人工费支付到终端。
第四条项目部组成和管理
1、甲方派出项目经理和技术、质量、安全、财务管理人员与乙方派出的项目管理人员共同组建项目经理部，该项目经理部既代表双方履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同，其成员在工程管理中紧密合作。
2、项目经理部机构的设置按照中国建筑第七工程局有限公司《施工项目管理手册》的要求配置。
3、包括乙方派出人员在内的项目经理部全体成员必须遵守甲方的各种规章制度，项目经理部所有施工人员和管理人员必须佩戴统一制作的有标识的上岗证，办公场所和现场布置使用甲方规定的统一标识。
4、乙方派出人员不称职、不能胜任该项目管理工作的，甲方有权要求乙方撤换，乙方应根据甲方的要求予以调整，调整仍不能满足管理需要，甲方安排人员，并有权单方确定其工资标准，直接增加到本协议书第三条第4款，乙方不得有异议。
5、项目经理部按甲方内部《财务会计手册》及相关文件的规定建立健全财务成本账，乙方积极配合与支持。
第五条项目经理及项目经理部的权力与责任
1、项目经理具有现场指挥调度权、质量安全的监督控制权。
2、项目经理对工程成本控制、质量安全、文明施工、施工进度负全部责任。
3、项目经理部必须全面落实中建形象及文明施工综合管理的要求，维护好甲方的信誉，保证工程优质、安全、低耗、按期交付使用。
4、项目经理部按时上报各种资料报表；负责办理政府行业主管部门所需的各种证照手续。
5、工程投标报价或合同价款因设计变更而发生的工程量增减部分，由项目经理部负责同业主进行协商及时办理现场签证，其工程量的增减纳入工程结算总价。
6、项目经理部负责组织和供应项目所需的各种材料（除业主供应材料外），不允许将不合格的材料用于工程，不允许提高材料价格，加大材料用量而提高成本，以防止和杜绝恶意造成亏损。
7、项目经理部应将技术资料按国家和地方的规定以及发包人的要求整理存档，同时保证工程竣工后上交甲方一套完整的竣工资料原件。
第六条甲乙双方权利与义务
甲方权利与义务
1、依照甲方《施工项目管理办法》的要求，工程施工期间甲方负责工程施工的管理、监督、协调和服务。
2、督导工程施工管理的各项工作，协调、指导乙方处理各方关系并做好服务工作。
3、监督检查和指导乙方做好施工工程质量、施工进度、安全生产，文明施工的创建工作。
4、组织编制施工方案和施工作业计划书，并送业主或监理审批。
5、审定乙方编制、上报的工程进度报表，并送业主或监理审批。
6、负责收取工程款项、在收到业主工程款后，根据乙方向甲方提供的各类相关资料及相应的发票、票据按相关规定及时支付对外债务。
7、协调、指导乙方办理工程竣工验收手续及竣工结算手续。
8、督导乙方按月足额发放农民工工资,按甲方及其上级单位的的劳务管理办法，做好劳务用工“实名制”。
9、监督检查竣工资料的归档工作。