设计施工总承包合同模板(2021版)
建设工程合同范本2021版
建设工程合同范本2021版甲方：（委托人）乙方：（承包人）鉴于甲方拟进行某项建设工程项目，现甲、乙双方经友好协商，就该建设工程项目的具体内容、工程标准、工程进度、工程款支付及其他相关事宜达成如下协议，以此为合同：一、项目名称及位置1.1 项目名称：（根据实际情况填写）1.2 项目位置：（根据实际情况填写）二、工程范围及内容2.1 工程范围：包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等方面的设计、施工内容。
2.2 工程内容：（根据实际情况详细描述）三、工程标准和质量要求3.1 工程标准：工程应按照国家相关标准及法律法规的规定进行设计、施工。
3.2 质量要求：工程应符合设计文件及甲方的要求，保证施工质量及工程安全。
四、工程进度及交付时间4.1 工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度表，按时推进工程进度。
4.2 交付时间：工程竣工验收合格后，乙方将工程项目的具体时间交付给甲方。
五、工程费用及支付方式5.1 工程费用：工程总造价为（根据实际情况填写）。
5.2 支付方式：甲方应按照工程进度及发票内容，按照约定支付工程款。
六、款项支付流程6.1 工程款支付流程：甲方应在每个工程阶段完工验收后，按照施工进度支付款项。
6.2 预付款：甲方应在签署合同后，支付合同总额的30%作为预付款。
七、违约责任7.1 违约责任：对于未按照合同约定进行的行为，造成对方经济损失的，应承担相应的法律责任。
七、争议解决8.1 本合同的订立、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 如对本合同的履行发生争议，应协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他事项9.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方盖章生效，有效期为工程竣工并验收合格之日。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________以上为建设工程合同范本2021版的具体内容，经双方确认无误后，正式签署，生效。
2021年工程总承包合同书
In the end, what you believe can become what you believe.勤学乐观天天向上（页眉可删）工程总承包合同书发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。
五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2021年总承包合同4篇
Innovation is the only way to become a bigger company.精品模板助您成功！（页眉可删）总承包合同4篇__目录总承包合同总承包商付款（供货）委托保证合同建设工程总承包合同建设项目工程总承包合同范本总承包合同指约定一家承包商组织实施某项工程或某阶段工程的全部任务，对主承担全部责任，履行承包商所拥有的全部权利的合同。
施工总承包合同范本甲方：_________乙方：_________根据要求，必须加快_________的土石方清运速度，甲方就乙方对_________土石方清运工程进行承包事宜，签订如下合同条款：第一条工程承包项目_________土石方清运工程。
第二条承包内容土方剥离、石方钻、爆、装、运，然后在碎石场附近平整场地进行堆放。
爆破技术要求：采用微差毫秒控制爆破的方法和技术进行爆破，飞石水平距离不允许超过_________米，粒子运动速度(震级)不超过_________mm/s，爆破不危及村民房屋，跑道及其它建筑物和构造物。
由此造成的损失由乙方负责赔偿。
第三条工程量土石方约_________万立方米。
第四条工程承包期限_________年_________月_________日至_________年_________月_________日确保主体方量完工。
第五条工程验收1.清运山体工程完工标准为：以黄海高程_________米(±30厘米)。
2.在政府验收合格_________清运工程后，视为甲方对乙方工程施工验收合格。
3.由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。
如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测偿资源进行测绘。
根据测绘报告协商解决工程量问题。
第六条工程进度按照完工时间测算，乙方必须保证每月完成_________立方米的土石方工程量。
2021年建设项目工程总承包合同模板
2021年建设项目工程总承包合同模板你知道2021年建设项目工程总承包合同怎么写吗?随着广大人民群众法律意识的普遍提高，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
那么一份详细的合同要怎么写呢?今天小编在这里给大家分享一些有关于2021年建设项目工程总承包合同，供大家参考一下，希望对大家有所帮助。
2021年建设项目工程总承包合同1发包人(全称)：_________承包人(全称)：__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________工程内容：___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_______资金来源：___________二、工程承包范围承包范围：___________三、合同工期开工日期：___________竣工日期：___________合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准：_________五、合同价款金额(大写)：______元(人民币)$：______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1。
本合同协议书2。
中标通知书3。
投标书及其附件4。
本合同专用条款5。
本合同通用条款6。
标准、规范及有关技术文件7。
图纸8。
工程量清单9。
工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年__月__日合同订立地点：___________本合同双方约定___________后生效。
2021最新建设施工合同范本五篇
2021最新建设施工合同范本五篇合同制在中国古代也有悠久的历史。
经过唐、宋、元、明、清各代，法律对合同的规定也越来越系统。
施工合同怎么写你知道吗?下面给大家分享一些关于施工合同的范本，更多合同范本点击“合同大全”查看。
2021最新建设施工合同范本1甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。
7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，(门窗、水电、下水除外)。
另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。
3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。
4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。
保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、施工要求1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，精心施工，保证工程质量。
2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、乙方施工要以安全第一，不违章操作，确保安全施工，教育施工人员安全施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。
三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。
由乙方原因造成的甲方原材料的浪费，由乙方负责赔偿。
施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料，因材料没有及时提供，造成损失由甲方承担。
四、工程质量1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。
2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必须按要求执行。
建筑工程施工总承包合同(一)
建筑工程施工总承包合同（一）合同编号：2021-CON-001一、合同双方甲方：（简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（简称乙方）地址：联系人：电话：二、合同背景甲方拟进行（具体工程项目名称），由乙方担任总承包商，负责该项目的全部施工工作。
为确保工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿的基础上达成以下合同。
三、工程范围1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程内容：5. 工程工期：6. 工程预算：7. 工程质量要求：8. 施工组织设计：9. 施工安全措施：四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为（具体金额），以人民币形式支付。
2. 报酬支付方式：（1）按阶段支付：- 第一阶段（具体内容）：支付（具体比例）的款项；- 第二阶段（具体内容）：支付（具体比例）的款项；- 第三阶段（具体内容）：支付（具体比例）的款项；- 最后一阶段工程验收后，支付剩余的款项。
（2）其他支付方式（如有）：- （具体支付方式）：支付（具体金额）的款项；- （具体支付方式）：支付（具体金额）的款项。
五、施工责任与权利1. 乙方为本工程的总承包商，负责工程的组织、实施和管理，并保证施工质量符合相关标准和规定。
2. 甲方应提供施工所需的土地、资金、材料等，保证施工的顺利进行。
3. 甲方有权对工程进展、施工质量进行监督和检查，乙方应积极配合并及时解决存在的问题。
4. 乙方应按照相关法律法规和工程建设的要求，采取必要的安全措施，并对施工现场的安全负责。
六、变更与索赔1. 若发生工程变更或设计变更，甲乙双方应及时协商，签订变更通知书并确定相应的费用和工期调整。
2. 若甲方需要乙方提供额外的服务或增加工程量，双方应签订补充合同并确认费用和工期调整。
3. 若因非甲乙双方责任导致工程发生延误或出现额外费用，一方有权向对方提出索赔要求，索赔金额由双方协商确定。
七、工程保修与结算1. 工程保修期为（具体时间），保修期内发生的工程质量问题，乙方应按合同约定免费修复。
建设项目工程总承包合同示范文本(试行)
GF-2021-2021建设工程工程总承包合同示范文本〔试行〕住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【中华人民共和国招标投标法】以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了【建设工程工程总承包合同示范文本〔试行〕】〔以下简称【示范文本】〕。
为了便于合同当事人使用【示范文本】，现就有关问题说明如下：一、【示范文本】的组成【示范文本】由合同协议书、通用条款和专用条款三局部组成。
〔一〕合同协议书根据【合同法】的规定，合同协议书是双方当事人对合同根本权利、义务的集中表述，主要包括：建设工程的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。
合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。
〔二〕通用条款通用条款是合同双方当事人根据【建筑法】、【合同法】以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原那么性约定。
通用条款共20条，其中包括：1、核心条款。
这局部条款是确保建设工程功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条：第1条〔一般规定〕、第4条〔进度方案、延误和暂停〕、第5条〔技术与设计〕、第6条〔工程物资〕、第7条〔施工〕、第8条〔竣工试验〕、第9条〔工程接收〕和第10条〔竣工后试验〕。
2、保障条款。
这局部条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条〔质量保修责任〕、第13条〔变更和合同价风格整〕、第14条〔合同总价和付款〕、第15条〔保险〕。
其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款项。
3、合同执行阶段的干系人条款。
2021年工程总承包合同范本新
工程总承包合同范本新一、发包人对措施项目的一般要求1.概述1.1定义和解释1.1.1下文中所用的措辞和用语与合同条款中分别赋予他们的定义具有相同的含义。
1.1.2为使招标和合同文件具有权威性和其文字上的简练,须有相关文件与其配套对合同的约定进一步解释,使整体文件更具有可操作性,因此发包人对措施项目一般要求是为说明甲方对本工程建设过程中的综合要求,以便总包在投标报价时和中标后在合同履约期内注意并遵照执行。
1.1.3所谓：措施项目是指除实体项目以外,为保证工程顺利进行,按国家现行有关建筑工程规范、规程要求必须配套完成的工作内容所需的措施。
1.2扩大初步设计图纸1.2.1已在招标文件中附带了20xx年5月版扩大初步设计图纸,其给出的工程介绍和工作内容的描述不应认为是全面和绝对准确的,本工程的实际情况应以有合同约束力的施工图设计图纸为准。
甲方不承担因扩大初步设计图纸对任何数据或做法等初步的描述,而可能给任何他方带来的损失或损害的责任。
1.2.2总包被认为,在甲方提供施工图后,将在合同约定的时间内(专用条款4.5),组织相关人员详细阅读构成本工程合同文件主要内容的基础上,将充分研究施工图图纸,以掌握工程的全面内容,使工程进度、质量处于良好状态。
1.3工程范围的分工关于工程内容范围的分工：由总包自己完成的工程内容;以分包方式实施的工程内容;设备供应商制造、运输、安装过程。
[下列分包和设备供应商的选择采取三种方式：①总包负责择优选择,经甲方批准的分包;(当总包高于市场价格的报价,达到甲方不能接受的水平,甲方有权另行招标)②政府采购,经招标方式,择优选择的设备供应商;③甲、乙方联合招标,择优选择的分包,由甲方聘请有资质的招标代理机构代理这个过程,这三种方式通称分包。
]工程具体分包内容见专用条款中附件,本工程招标范围一览表。
2.文件2.1合同文件构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。
除非合同中另有约定,如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾,合同文件的组成及优先解释顺序如下：(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标书,包括有关的附件(4)合同专用条款(5)合同通用条款(6)工程规范和技术说明(7)合同图纸(8)合同价格组成：实体项目费、合同价格组成汇总表和计日工清单等2.2合同价格中的实体项目费由于合同签定时,施工图正在设计中,无法确定合同价格,在此特殊情况下,乙方在商务标书中对编制工程报价有了相关承诺,因此以下合同价格通称定额计价(或称约定价格)2.2.1定额计价的实体项目费已在合同专用条款第六条中提及,其格式已由甲方在本工程招标阶段随招标文件发给总包。
2021工程建筑施工合同范本(完整版)
2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人：______________________设计方（乙方）：_____________设计等级证书：_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：___________________2、设计项目：___________________3、设计内容：___________________4、承包方式：___________________第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币，大写为_________ ，设计费总计_________ 万元，大写为_________ 。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_______ 元人民币，大写为_________ 。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
2021年建筑施工总承包合同范本
建筑施工总承包合同范本建设工程的总承包,一般又被称为交钥匙承包,是指建设工程任务的总承包,即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人,由该承包人对工程建设的全过程向发包人负责,直至工程竣工,向发包人交付经验收合格符合发包人要求的建设工程的发承包方式。
以下是律图网为大家精心准备的：建筑施工总承包合同相关范本。
内容仅供参考,欢迎阅读!建筑施工总承包合同一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
建筑总承包合同范本2021(汇总3篇)
建筑总承包合同范本2021 第1篇发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规，发包人与承包人XXXXXXX楼及地下车库建筑安装工程项目施工总承包任务协商一致，特订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：约㎡工程立项批准文号：足建委函号三、工程承包范围：1、本合同内承包人的承包范围包括但不限于：XX楼及地下车库全套施工设计图及图说，《施工图审查报告》、图纸会审纪要、技术交底及设计变更增加所包括的内容以及本工程招标文件明确的内容均属合同承包范围;承包人主要的工程承包范围有：(1)XX楼及地下车库全套施工图纸范围内的全部工程内容。
(2)本工程的外墙保温工程、外墙涂料工程等属承包人的承包范围。
建筑总承包合同范本2021 第2篇发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方为了明确双方权利义务，根据《_合同法》和《_建筑法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。
二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签订分包合同建设，或经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同建设。
乙方不承担分包工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务;经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同的`，乙方更不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务。
三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程无论是否由乙方承包，均由乙方协助相关手续和协调服务，甲方确保承包商(分包商)按工程决算金额支付1%服务费给乙方;甲方确保现有土地上的所有土建工程的物资供应除钢材外全部由乙方负责供应，价格随行就市进行结算。
前述条款甲方应纳入与承包商(分包商)的合同之中，或由承包商(分包商)向乙方书面承诺。
建筑工程设计施工总承包书
建筑工程设计施工总承包书甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方拟进行以下工程的设计和施工，经双方协商一致，签订本建筑工程设计施工总承包合同。
一、工程概况（对工程的基本概况进行详细描述，包括项目名称、地址、规模、性质、用途等重要信息。
）二、工程范围（详细列出本次总承包工程的具体范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等内容，并对各项具体工程进行详细描述。
）三、工程费用和付款条件1. 工程造价总额为：（具体金额，单位：人民币）。
2. 工程款项的支付方式和时间进度划分如下：（列出各个阶段的工程款项金额、支付时间节点以及支付方式，确保款项支付与工程进度相符合。
）四、质量要求1. 甲方依法对乙方提供的施工图纸和设计方案进行审查，并提出合理要求。
2. 乙方应按照国家、地方相关规定和标准进行工程设计和施工，确保工程质量符合合同要求。
3. 工程质量问题的责任划分：（明确双方对工程质量问题的责任划分，并说明责任的追究方式。
）五、工期要求1. 工程期限：自合同签订之日起，至工程竣工验收合格交付甲方之日止。
2. 工期保障：乙方应合理安排施工进度，并采取措施确保工期的履约。
六、施工安全1. 乙方应按照国家相关法律法规和标准，制定施工方案和安全管理措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方有义务组织施工人员参加相关安全培训，并提供必要的劳动保护措施。
七、索赔和争议解决1. 因双方原因造成的索赔，应根据责任方之间的责任比例进行划分。
2. 若双方发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，应提交至有管辖权的仲裁机构或法院解决。
八、合同解除和违约责任1. 若因甲方原因需要解除合同，甲方应提前书面通知乙方，并支付乙方相应的合理费用。
2. 若因乙方原因违约，乙方应赔偿甲方因此所遭受的损失，并承担相应的违约责任。
2021年最新工程总承包合同示范文本-EPC(精品模板)
2021年最新工程总承包合同示范文本-EPC（精品模板）工程总承包合同
发包人（全称）承包人（全称）
1
第一部分合同协议书
发包人（全称） XX 承包人（全称） XX
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就
项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程承包范围：
二、主要技术来源自有。
三、主要日期
合同期限(绝对日期或相对日期)：
本项目建筑工程设计合同期限＋具备进场条件之日起至18个自然月止。
施工期限(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起至18个自然月止。
（其中：
竣工日期(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起，18个自然月。
）四、工程质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币（大写）：元。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
合同订立时间：年月日合同订立地点：
本合同在以下条件满足之后生效：_双方签字盖章后生效_。
2
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
工程总承包合同案例6篇模板
工程总承包合同案例6篇模板2021年工程总承包合同案例都在这里了!随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的工程总承包合同案例6篇模板，希望对您有所帮助。
欢迎大家阅读参考学习!工程总承包合同案例篇1发包单位：________________________________________________(简称发包方)(以下简称甲方)承包单位：________________________________________________(简称承包方)(以下简称乙方)发包方经批准进行的建设工程，由承包方承担，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑按抓哏内工程承包合同条例》等有关法律、法规签定本合同，共同遵守。
第一条工程名称___________________________________________________。
第二条工程地点____________________________________________________。
第三条承包的范围和内容：1、建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共__________个单位工程，建筑面积_______________平方米。
2、安装工程名称_______________________________ 以上工程均按施工图设计内容范围承包。
第四条工程造价。
承包的工程总造价________________________元(单位工程造价见承包工程项目表)，如果合同期内发生劳务、材料价格调整、区非标准变动按文件规定执行。
第五条承包方式本工程按下列第_________项方式进行承包施工：包工包料。
第六条施工期限本公按工期定额和有关规定，施工工期日历_________天，定于_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
2021新总承包合同
2021新总承包合同一、合同双方。
甲方：______（以下简称甲方）甲方就像是这个项目的大老板，有着各种各样的想法和需求呢。
乙方：______（以下简称乙方）乙方就好比是那个能把甲方想法变成现实的神奇工匠。
二、工程概述。
这可是个超级有趣的工程哦。
工程名称是______，就像给这个项目取了个专属的名字，独一无二。
工程地点在______，这个地方肯定有它独特的魅力，说不定周围还有好多好玩的好吃的呢。
工程内容包括______（这里要详细列出工程的各项内容啦，像盖房子的话，从打地基到最后的装修都得写上）。
这工程就像搭积木一样，每一块都很重要，少了哪一块都不行。
三、合同工期。
这个工期呀，就像是一场和时间赛跑的游戏。
开工日期定在______，从这一天开始，工地上就要热闹起来啦。
竣工日期是______，这就像是给这场游戏设定了一个终点线，乙方得在这个时间之前把工程漂亮地完成。
不过呢，要是遇到一些不可抗力的因素，比如突然来一场大暴雨，下好几天，或者是地震这种老天爷捣乱的情况，工期是可以顺延的。
但乙方得及时通知甲方哦，就像跟朋友说一声“有点意外情况，得晚几天啦”。
四、工程质量。
工程质量可是重中之重啊，就像我们做蛋糕，要是材料不好或者做法不对，那蛋糕就不好吃了。
工程质量得符合国家现行的相关标准和规范，这个标准就像是做蛋糕的食谱一样，得严格按照来。
乙方得精心施工，每一个细节都不能放过。
要是甲方发现工程质量有问题，就像在蛋糕里吃到了沙子一样难受，乙方得负责返工或者修复，而且还不能找借口哦。
五、合同价款。
咱们来谈谈钱的事儿吧。
本合同的价款是______元，这可是个不小的数目呢。
这个价款包括了工程所需的一切费用，就像去超市买东西，这个价钱包含了所有要买的东西的钱。
如果在施工过程中，有一些设计变更或者其他原因需要增加费用，乙方得按照规定的程序向甲方提出申请，就像跟家长要钱买新文具一样，得有个正当的理由。
甲方审核通过了，才能增加费用哦。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
设计施工总承包合同模板(2021版) Design and construction EPC contract template (2021 Edition)
合同编号：XX-2020-01
甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
设计施工总承包合同模板(2021版)
前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
1．设计施工总承包的特点
（1）总承包方式的优点
①单一的合同责任；
②固定工期、固定费用；
③可以缩短建设周期；
④减少设计变更；
⑤减少承包人的索赔。
（2）总承包方式的缺点
①设计不一定是最优方案；
②减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
2．订立合同需要明确的内容
（1）承包人文件。
（2）施工现场范围和施工临时占地。
（3）发包人提供的文件。
（4）发包人要求中的错误。
无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：
①发包人要求中引用的原始数据和资料；
②对工程或其任何部分的.功能要求；
③对工程的工艺安排或要求；
④试验和检验标准；
⑤除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
（5）材料和工程设备。
（6）发包人提供的施工设备和临时工程。
（7）区段工程。
（8）暂列金额。
（9）不可预见物质条件。
（10）竣工后试验。
3．保险责任
（1）承包人办理保险
①设计和工程保险
承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。
②第三者责任保险
承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。
③工伤保险
承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。
④其他保险
承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
（2）发包人办理保险
发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
-------- Designed By JinTai College ---------。