楼花转让协议模板
楼花买卖合同范本
楼花买卖合同范本合同编号：________________甲方（出售方）：________________身份证号码：________________联系地址：________________电话：________________乙方（购买方）：________________身份证号码：________________联系地址：________________电话：________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方在楼花买卖过程中的权利和义务，就乙方购买甲方预售的房屋事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋名称：________________2. 房屋地址：________________3. 房屋建筑面积：________平方米，房屋户型：________室________厅________卫。
4. 房屋所有权证号：________________5. 房屋现状：[具体情况]第二条计价方式与价款1. 该房屋的单价为人民币________元/平方米，总价款为人民币________元（大写________元整）。
2. 支付方式：[具体支付方式]第三条付款时间及方式1. 乙方应在本合同签订之日起______日内，向甲方支付购房定金人民币________元（大写________元整）。
2. 在支付定金之日起______日内，乙方应向甲方支付购房款人民币________元（大写________元整）。
3. 在房屋交付之日起______日内，乙方应向甲方支付剩余购房款人民币________元（大写________元整）。
第四条房屋交付及相关事宜1. 甲方应当在______年______月______日前，将符合本合同约定的房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲乙双方应当对房屋及附属设施设备进行验收，确认无误后，双方应当签署房屋交接书。
3. 如甲方未按照本合同约定的时间交付房屋，乙方有权要求甲方按照已支付购房款的______%支付违约金；如乙方要求继续履行合同的，甲方应当自交付期限届满之次日起至实际交付之日止，按日向乙方支付已交付房价款的______%作为违约金。
楼花买卖合同范本
楼花买卖合同范本甲方：（出卖人）证件号码：联系地址：联系电话：乙方：（购买人）证件号码：联系地址：联系电话：经过甲、乙双方协商一致，就乙方购买甲方位于（楼盘名称）、房号为（房号）、建筑面积为（面积）平方米的楼花签订如下合同：一、楼花描述1. 本房屋为预售房屋，尚未取得房屋所有权证，具体信息以国家不动产登记系统为准。
2. 房屋总价为（总价）万元人民币，买卖双方应当按照约定支付相应款项。
二、交易款项1. 乙方应在签订本合同时支付定金（定金金额）万元人民币作为诚意金，定金支付后如因乙方原因退房将不予退还。
2. 乙方应在楼房封顶时支付（首付比例）的首付款，共计（首付金额）万元人民币。
3. 乙方应在取得不动产权证后支付剩余房款（剩余房款金额）万元人民币。
4. 甲方应在交房时提供房屋所有权证及相关产权证明文件，并办理过户手续。
三、交房时间和责任1. 甲方应在楼房竣工验收合格后交付乙方，具体交房日期以双方书面通知为准。
2. 若因甲方原因交房延期，甲方每延迟一天应赔偿乙方违约金（违约金金额）元。
3. 乙方应在接房后立即办理入户手续，并承担房屋自接房之日起的所有费用和风险。
四、其他约定1. 若乙方自签订本合同后解除合同，属于乙方个人原因，定金不予退还。
2. 双方保证不向任何第三方转让本合同约定的权利和义务，如一方违反，需承担违约责任。
3. 若因不可抗力导致无法履行合同，双方均可解除合同，解除后已支付款项将按实际情况退还。
4. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上为楼花买卖合同范本，甲乙双方应遵守合同约定并平等协商解决可能出现的问题。
祝双方合作愉快，交易成功！。
楼花买卖合同协议书
楼花买卖合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！楼花买卖合同协议书甲方（卖方）：【甲方姓名】乙方（买方）：【乙方姓名】鉴于甲方拥有【楼花项目名称】项目的【楼花号码】楼花的出售权，乙方愿意购买该楼花，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 楼花基本信息1.1 楼花项目名称：【楼花项目名称】1.2 楼花号码：【楼花号码】1.3 楼花位置：【楼花具体位置】1.4 楼花面积：【楼花面积】平方米1.5 楼花用途：【楼花规划用途】第二条 楼花价格2.1 楼花总价为人民币【总价金额】元整（大写：【总价金额】元整）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起【付款期限】内，将楼花总价支付给甲方。
第三条 交付及交付手续3.1 甲方应于【交付日期】前，将楼花交付给乙方。
3.2 交付手续：乙方应按照甲方的要求，提供相关身份证明等文件，办理楼花交付手续。
第四条 权利与义务4.1 甲方保证对所出售的楼花拥有完全的所有权，且该楼花不存在任何权利争议和债务纠纷。
4.2 乙方应按照本合同约定的价格和时间支付楼花总价，且不得无故延迟付款。
第五条 违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
第六条 争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。
甲方（卖方）：【甲方姓名】乙方（买方）：【乙方姓名】签订日期：【签订日期】请根据您的实际情况修改和完善上述合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师意见。
谢谢！。
楼花转让合同协议书
楼花转让合同协议书甲方（转让方）：______________地址：______________身份证号码/统一社会信用代码：______________乙方（受让方）：______________地址：______________身份证号码/统一社会信用代码：______________鉴于甲方已与房地产开发商签订了购买某楼盘（以下简称“该楼盘”）的预售合同，现甲方有意将其在该预售合同中的全部权利义务转让给乙方，乙方同意接受该转让。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下楼花转让合同协议书：第一条转让标的甲方同意将其与房地产开发商签订的预售合同中的权利义务一并转让给乙方。
转让的标的为该楼盘的_______单元，建筑面积为_______平方米。
第二条转让价格及支付方式1. 转让价格为人民币_______元（￥_______）。
2. 乙方同意按下述方式向甲方支付转让价款：a. 本合同签订之日起_______个工作日内，支付转让价款的_______%作为定金；b. 甲方协助乙方与房地产开发商重新签订预售合同后_______个工作日内，支付剩余的转让价款。
第三条权利义务的转移自乙方支付定金之日起，甲方在预售合同中的权利义务转移至乙方。
甲方应协助乙方办理相关转让手续。
第四条甲方的保证甲方保证其对转让的楼花拥有合法的处置权，且无任何第三方权利主张。
第五条乙方的保证乙方保证按照本合同约定支付转让价款，并履行甲方原预售合同中的相关义务。
第六条违约责任如任何一方违反本合同的约定，应向守约方支付违约金，违约金的数额为转让价款的_______%。
第七条争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定_____________________________________________________________ __________。
楼花买卖合同范本
楼花买卖合同范本合同编号：_______甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就楼花买卖事宜，达成如下协议：一、楼花基本情况1.1 楼花名称：_______1.2 楼花位置：_______1.3 楼花面积：_______1.4 楼花结构：_______1.5 楼花用途：_______1.6 楼花权属：甲方保证楼花权属清晰，无抵押、无查封、无租赁等权利瑕疵。
二、交易价格及支付方式2.1 交易价格：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 支付方式：（1）乙方应于本合同签订之日起_______日内，向甲方支付楼花总价款的_______%（即人民币_______元）作为定金；（2）剩余楼花总价款（即人民币_______元）乙方应于_______年_______月_______日前支付给甲方。
三、楼花交付及产权转移3.1 甲方应于_______年_______月_______日前，将楼花交付给乙方。
3.2 甲方应在楼花交付之日起_______日内，协助乙方办理楼花产权转移登记手续。
四、税费承担4.1 本合同项下楼花交易过程中产生的税费，按照国家相关法律法规的规定由甲乙双方各自承担。
五、违约责任5.1 甲方违反本合同约定，导致楼花无法交付或产权无法转移的，应向乙方支付楼花总价款_______%的违约金。
5.2 乙方违反本合同约定，导致楼花交易的，应向甲方支付楼花总价款_______%的违约金。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
楼花买卖合同范本
楼花买卖合同范本甲方（出售方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________电话：____________________乙方（购买方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________电话：____________________鉴于甲方拥有[楼盘名称]楼盘的楼花，并愿意将其出售给乙方，乙方愿意购买该楼花，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商一致，就楼花买卖事宜达成如下协议：一、楼花基本情况1. 楼盘名称：[楼盘名称]2. 楼盘地址：[楼盘地址]3. 房屋户型：[户型描述]4. 建筑面积：约[建筑面积]平方米5. 房屋用途：[住宅/商业等]6. 预计交付时间：[预计交付日期]二、成交价格及付款方式1. 该楼花成交总价为人民币（大写）[总价大写金额]元整（小写：￥[总价小写金额]元）。
3. 乙方应在[具体日期]前向甲方支付首付款人民币（大写）[首付大写金额]元整（小写：￥[首付小写金额]元）。
三、双方权利与义务1. 甲方权利与义务甲方有权按照本合同约定收取定金、首付款及剩余房款。
甲方应保证所出售的楼花真实、合法、有效，不存在任何产权纠纷或其他法律障碍。
甲方应及时向乙方通报楼盘的建设进展情况及相关信息。
2. 乙方权利与义务乙方有权要求甲方按照本合同约定交付楼花及办理相关购房手续。
乙方应按照本合同约定按时支付定金、首付款及剩余房款。
乙方应配合甲方及楼盘开发商办理相关购房手续，提供所需的资料和文件。
乙方在签订本合同后，不得擅自转让或变更购买人，如需变更，应经甲方书面同意，并按照相关规定办理手续。
四、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定将楼花交付给乙方或办理相关购房手续，视为甲方违约。
甲方应双倍返还乙方已支付的定金，并退还已收取的首付款及其他款项。
楼花买卖合同范本
楼花买卖合同范本合同编号：_______甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______一、标的物基本信息1.1 标的物名称：_______1.2 标的物地址：_______1.3 标的物面积：_______1.4 标的物用途：_______1.5 标的物所有权证号：_______二、交易价格及支付方式2.1 交易价格：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 乙方支付方式：（1）乙方应于本合同签订之日起_______日内，向甲方支付定金人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；（2）剩余房款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元，乙方应于_______年_______月_______日前支付给甲方。
三、标的物交付及过户3.1 甲方应于_______年_______月_______日前，将标的物交付给乙方，并确保标的物交付时符合约定的用途和面积。
3.2 甲方应在交付标的物的同时，将标的物的所有权证、土地使用权证等相关证件交付给乙方。
3.3 甲方应协助乙方办理标的物的过户手续，过户费用由乙方承担。
四、违约责任4.1 甲方未按约定时间交付标的物，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；逾期超过_______日的，乙方有权解除合同，甲方应双倍返还定金。
4.2 乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；逾期超过_______日的，甲方有权解除合同，定金不予退还。
五、争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
楼花合同范本
楼花合同范本《楼花买卖合同》甲方（出售方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（购买方）：姓名：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________一、物业基本情况1. 物业地址：[具体地址]2. 物业用途：[住宅/商业等]3. 建筑面积：[具体面积]4. 房屋户型：[具体户型]二、成交价格及付款方式1. 该物业的成交总价为人民币（大写）：______元整（小写：￥______元）。
定金：乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，向甲方支付定金人民币（大写）：______元整（小写：￥______元）。
定金在签订正式的《商品房买卖合同》时转为购房款。
首付款：乙方应在[具体日期]前，向甲方支付首付款人民币（大写）：______元整（小写：￥______元）。
后续款项：乙方应按照甲方的通知及要求，按时支付剩余房款。
三、交付时间及条件1. 甲方应在[预计交付日期]将该物业交付给乙方使用，但如遇不可抗力等特殊情况，交付时间可相应顺延。
房屋主体结构已完成，且通过相关部门的验收。
房屋内部的基本设施设备安装完毕，能正常使用。
小区的配套设施已基本建成。
四、产权办理1. 甲方应在该物业交付使用后的______个工作日内，协助乙方办理房屋产权登记手续。
2. 办理产权登记手续所需的税费，按照国家相关规定由甲乙双方各自承担。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务有权按照本合同的约定收取房款。
应按照合同约定的时间和条件将物业交付给乙方使用。
应协助乙方办理房屋产权登记手续，提供相关的资料和证明文件。
保证所出售的物业不存在任何产权纠纷和债务纠纷。
楼花转让协议
转让协议甲方：公司，住址：联系电话：法定代表人：乙方：公司，住址：联系电话：法定代表人：根据相关法律规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方将其名下“住宅小区”项目号楼号楼的开发、建设、销售等权利转让给乙方一事，达成如下条款，以资共同遵守：第一条、甲方自愿将其名下的“住宅小区”项目号楼号楼（以下称该项目）的开发、建设、销售等事项（以下统称开发）交由乙方独立完成。
第二条、该项目的基本情况：该项目位于市路，地号，属住宅用地，用地面积亩，总建筑面积平方米，该项目项手续齐全，已取得建设用地规划许可证、出让土地使用权证、证。
第三条、乙方以甲方的名义从事该项目的开发，该项目的销售所得全部归乙方所有。
第四条、乙方需向甲方支付项目转让费人民币万元整（小写：￥）（或乙方按建筑面积每平方米元向甲方支付价款，双方同意建筑面积按平方米计算，乙方合计应向甲方支付人民币万元整（小写：￥）。
）第五条、乙方向甲方支付转让费的时间和方式：5-1、付款的时间：转让费按下列时间分次（或一次性）向甲方支付：5-1-1、第一次支付时间：5-1-2、第二次支付时间：5-1-3、第三次支付时间：于该项目竣工验收后日内一次性支付剩余款项元。
5-2、支付方式：转账支付甲方的账号为：开户行：第六条、本合同生效后7个工作日内，乙方向甲方支付保证金贰佰万元，甲方按下列时间分次向乙方返回保证金按： 6-1、竣工：6-2、房屋销售完成：6-3、销售完成后二年：第七条、项目的交付本合同签订后7日内，甲方将该项目交给乙方，乙方可以进行开发。
第八条：双方的权利义务乙方应按时向甲方支付转让款，否则每迟延一天按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。
迟延付款超过二个月时，甲方有权解除合同，收回项目。
8-1、甲方保证该项目没有权利瑕疵，乙方能够以甲方的名义从事该项目的开发、建设和销售工作。
如该项目不能正常开发，乙方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。
楼花转让合同协议书
甲方（转让人）：____________________乙方（受让人）：____________________鉴于：1. 甲方于____年____月____日与开发商签订了位于____市____路____号的房屋购买合同，购买面积为____平方米，合同编号为______；2. 甲方已支付首付款____万元，剩余款项共计____万元；3. 甲方因个人原因，现同意将上述房屋购买合同转让给乙方；4. 双方经友好协商，就楼花转让事宜达成如下协议：一、转让标的1. 甲方同意将其与开发商签订的房屋购买合同及相应的权利和义务全部转让给乙方；2. 甲方所购买的房屋位于____市____路____号，建筑面积为____平方米，合同编号为______。
二、转让价格及付款方式1. 本合同转让价格为人民币____万元整（大写：____元整）；2. 乙方应在签订本合同之日起____个工作日内，向甲方支付转让价格；3. 付款方式：现金支付或银行转账。
三、转让手续及费用1. 甲方应在收到乙方支付的全部转让价格后____个工作日内，协助乙方办理以下手续：（1）将甲方姓名从原购房合同中删除；（2）将乙方姓名及相关信息填写至购房合同中；（3）办理房屋产权过户手续；2. 乙方需承担以下费用：（1）房屋产权过户税费；（2）其他因转让而产生的相关费用。
四、合同解除及违约责任1. 如因以下原因导致本合同解除，双方互不承担违约责任：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）因政策调整导致合同无法履行；2. 如一方违反本合同约定，应承担以下违约责任：（1）逾期支付转让价格，应向守约方支付____%的违约金；（2）未能协助办理转让手续，应向守约方支付____%的违约金；（3）其他违约行为，应承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效；2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
楼花转让合同协议书
楼花转让合同协议书甲方（转让方）：_____________________乙方（受让方）：_____________________鉴于甲方已与开发商签订了购买位于__________________（以下简称“该物业”）的楼花合同，现甲方有意将该楼花转让给乙方，乙方愿意接受。
经双方协商一致，特订立本楼花转让合同协议书。
第一条转让标的1.1 甲方同意将其与开发商签订的购买该物业的楼花合同项下的全部权利和义务转让给乙方。
1.2 乙方同意接受甲方转让的上述权利和义务。
第二条转让价格2.1 转让价格为人民币（大写）__________________元整（￥__________________）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起__________________日内支付上述转让价格给甲方。
第三条转让手续3.1 甲方应协助乙方办理与开发商的楼花合同更名手续。
3.2 乙方应按照甲方与开发商签订的楼花合同约定，继续履行后续的付款义务。
第四条风险与责任4.1 甲方保证其对楼花合同项下的权利和义务拥有合法、完整的处分权，且无任何第三方权利主张。
4.2 转让完成后，甲方不再对该物业享有任何权利，也不承担任何后续责任。
4.3 乙方自转让完成之日起，享有该物业的所有权利，并承担相应的义务和风险。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按照本合同约定协助乙方办理转让手续，应向乙方支付违约金，违约金为转让价格的__________________%。
5.2 如乙方未能按照本合同约定支付转让价格，应向甲方支付违约金，违约金为未支付部分的__________________%。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
楼花转让合同协议书
甲方（转让人）：_______身份证号码：_______联系电话：_______乙方（受让人）：_______身份证号码：_______联系电话：_______鉴于甲方已与开发商签订了《购房合同》，购买位于_______的楼花，合同编号为_______，甲方因故需将所购买的楼花转让给乙方，双方经友好协商，达成以下协议：一、转让事项1. 甲方同意将上述楼花转让给乙方，乙方同意接受甲方的转让。
2. 甲方应将以下资料及权利转让给乙方：（1）甲方与开发商签订的《购房合同》原件及复印件；（2）甲方支付给开发商的购房款收据原件及复印件；（3）甲方已支付的定金、首付款等相关款项的收据原件及复印件；（4）甲方所购买的楼花的预售许可证、户型图等相关资料。
二、转让价格及付款方式1. 本合同转让价格为人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 乙方应在签订本合同之日起_______个工作日内，向甲方支付转让价格的_______%，即人民币_______元整（大写：_______元整）作为定金。
3. 乙方应在签订本合同之日起_______个月内，支付剩余转让价格的_______%，即人民币_______元整（大写：_______元整）。
4. 乙方应在交付楼花时，支付剩余转让价格的_______%，即人民币_______元整（大写：_______元整）。
三、交付时间及地点1. 甲方应在本合同签订之日起_______个工作日内，将上述楼花转让给乙方。
2. 楼花交付地点为_______。
四、违约责任1. 甲方未按本合同约定时间将楼花转让给乙方的，应向乙方支付违约金，违约金为转让价格的_______%。
2. 乙方未按本合同约定时间支付转让价格的，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的_______%。
3. 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
楼花转让合同
楼花转让合同楼花转让合同在法律上是无效的，但可以用作证明。
这意味着楼花转让合同不能保护物权，但可以证明债权。
以下是一份商品房转让合同：甲方（卖方）：身份证号：单位：乙方（买方）：身份证号：职业：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律法规的规定，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成以下房屋转让协议：一、标的物1、甲方按照《xx区安康居住工程实施方案》的要求，申购了位于xx小区的xx型住宅房屋1套。
2、该房屋目前正在建设中，具体位置尚未确定，最终面积未公布。
3、该房屋名义上属于经济适用住房，甲方尚未取得房屋所有权证。
甲方保证上述房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和债权债务纠纷，未设定任何抵押。
二、转让范围1、甲方自愿将上述房屋所有权及所属土地使用权转让给乙方，转让的范围包括房屋及其附属设施（车库、太阳能、阁楼、防盗门等）。
乙方自愿购买该房屋。
2、乙方可以享受甲方因购买该房屋而享受的房屋价格、物业费等各种福利性待遇。
三、房款缴纳按照XXX的要求，该房屋的前四期房款（含利息）必须在2008年8月30日前一次性交清，金额为（大写）（小写）元。
买卖双方同意该房款由乙方以甲方名义缴纳，收据原件由乙方持有。
四、手续办理1、买卖双方同意，涉及该房屋的所有手续包括协议签订、房款缴纳、房产证初始登记手续办理由甲方授权乙方，以甲方名义办理。
2、房屋选房分配由甲方授权乙方办理，如区安康居住工程指挥部或甲方单位规定必须由甲方选房，甲方应作出有利于乙方的选择。
3、政府允许房屋过户后，甲方应协助乙方将房屋过户到乙方名下，最后期限为2013年12月30日。
涉及的过户等各项费用由乙方承担。
五、房屋交付从开发商交付甲方之日起，甲方即将房屋及附属设施交付乙方使用，房屋内设备、设施及装饰一并交付。
六、佣金支付甲方将该房屋转让给乙方，于本合同签订之日收取乙方佣金壹万元，除此之外不收取任何其他费用。
楼花转让协议
楼花转让协议转让方（甲方）：受让方（乙方）：甲方位于住宅楼项目占地面积平方米,总建筑面积平方米。
甲方拟将该项目中号楼位的开发权转让给乙方。
甲乙双方经友好协商，结合本协议所指土地及其开发的实际情况，自愿达成如下协议，供共同遵照执行。
第一条转让楼位状况3号楼总建筑面积：平方米其中住宅: 平方米,商业办公: 平方米第二条项目开发状况1．甲方已领取了建设用地批准书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；2．甲方已经市政府批准,项目土地属划拨用地,土地使用权50年,并取得了西安市房地产管理局批准的经济适用房资格；3．甲方已按土地规划用途完成了项目1\2\4\5号楼的建筑施工,并办理了报建手续，缴纳了报建所需费用。
第三条其他权利状况1．甲方确认本协议所转让的楼位是其合法拥有，不存在抵押、查封、第三人主张权利等产权瑕疵；2．甲方确认为取得本协议所转让的楼位已支付了一切应付款项、费用，不存在债权、债务争议（除建安费用及本楼的手续费用）。
第四条本协议之转让价格及条件1、乙方将本协议中所指定楼位建成的商业门面部分即1—3层无偿交付甲方，作为楼位转让价格冲抵；并按照单价每平方米人民币______________元的价格将该楼中套单元房出让给甲方；2、上述转让价格及条件包含甲方取得转让土地的使用权与项目开发权所已付和应付的一切款项、费用；3、乙方在受让后获准增加或减少建筑面积，与甲方无关，不作为增加或减少乙方向甲方支付转让款及条件的依据。
第五条住宅款的支付1．在乙方施工开挖后，甲方应支付住宅价款的 %给乙方。
2．在乙方施工完成正负零后，甲方应支付住宅价款的 %给乙方。
3．在乙方施工完成封顶后，甲方应支付住宅价款的 %给乙方。
4．其余款项待乙方交房时，甲方一次付清余款。
第六条资料的交付及土地使用权证的办理1．在本合同生效后十个工作日内，甲方应将项目的土地资料，包括但不限于土地出让合同书、红线图、建设用地批准书、建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑设计要点、设计图纸、单项开发权批文及资质证等复印件资料提供给乙方2—4份。
买楼花协议书
买楼花协议书甲方（卖方）：_______________地址：_______________________联系电话：___________________身份证号码/营业执照号码：_____________乙方（买方）：_______________地址：_______________________联系电话：___________________身份证号码：_____________鉴于甲方为房地产开发商，拟出售其开发的房产项目中的未竣工房屋（以下简称“楼花”），乙方有意向购买该楼花，双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，就楼花买卖事宜达成如下协议：第一条楼花描述甲方同意出售，乙方同意购买位于_____________________（详细地址）的房产项目中的楼花，该楼花建筑面积为________平方米，户型为__________，具体位置为__________。
第二条价格及支付方式1. 楼花总价为人民币（大写）__________元整（￥__________）。
2. 乙方应于本协议签订之日起______日内支付定金人民币（大写）__________元整（￥__________）。
3. 乙方应于甲方通知的时间内支付首付款人民币（大写）__________元整（￥__________）。
4. 余款支付方式为：______________________。
第三条交付条件1. 甲方应保证楼花在交付时符合国家及地方的建筑标准和规范。
2. 甲方应于______年______月______日前完成楼花的建设并交付乙方使用。
第四条违约责任1. 如甲方未能按期交付楼花，应向乙方支付违约金，违约金按日计算，每日违约金为楼花总价的万分之______。
2. 如乙方未能按期支付房款，应向甲方支付违约金，违约金按日计算，每日违约金为未付款项的万分之______。
第五条产权登记甲方负责在楼花交付后______个工作日内协助乙方办理产权登记手续。
楼花买卖合同范本
楼花买卖合同范本甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________一、物业基本情况1.1 该物业的规划用途为_______，建筑面积为_______平方米，套内面积为_______平方米，分摊面积为_______平方米。
1.2 该物业的建筑结构为_______，层数为_______层，所在楼层为_______层。
1.3 该物业的设计使用年限为_______年，自_______年_______月_______日起计算。
二、交易价格及支付方式2.1 乙方购买该物业的总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（1）乙方应于本合同签订之日起_______日内支付首付款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（2）剩余房款人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，乙方应通过贷款方式支付，具体贷款事宜由甲乙双方另行约定。
三、交付及验收3.1 甲方应于_______年_______月_______日前将该物业交付给乙方。
3.2 乙方应在接到甲方书面通知之日起_______日内对该物业进行验收。
如乙方对物业有异议，应在验收期内书面通知甲方，甲方应在接到乙方通知后_______日内予以答复。
逾期未答复的，视为乙方同意接受该物业。
四、税费承担4.1 本合同项下涉及的税费，按照国家相关法律法规的规定由甲乙双方各自承担。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
6.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向该物业所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
楼花合同范本
楼花合同范本
甲方（卖方）：
姓名：
联系地址：
联系电话：
乙方（买方）：
姓名：
联系地址：
联系电话：
一、楼花基本信息
1. 楼花所在项目名称：
2. 具体房号：
3. 房屋面积（预计）：
4. 房屋户型：
二、楼花价格及付款方式
1. 楼花总价为：[具体金额]。
2. 付款方式：
[具体首款金额及支付时间]。
[后续款项的支付安排]。
三、交付时间及条件
1. 预计交付时间：[具体时间]。
2. 交付条件：[详细列出交付时应满足的条件]。
四、权利与义务
1. 甲方应保证楼花的真实性及合法性。
2. 乙方应按照约定支付购房款。
3. 双方应配合办理相关手续。
五、违约责任
1. 若甲方未能按时交付楼花，应承担[具体违约责任]。
2. 若乙方未能按时付款，应承担[具体违约责任]。
六、争议解决
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构或法院]裁决。
七、其他条款
[其他双方约定的条款]。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（签字/盖章）：
日期：
乙方（签字/盖章）：
日期：。
楼花合同范本
楼花合同范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：______________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于____________________（地址）的未建成房产，以下简称“楼花”；乙方有意向购买该楼花，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同。
第一条楼花描述1.1 楼花位于____________________（详细地址）。
1.2 楼花建筑面积为__________平方米，户型为__________。
1.3 楼花预计竣工日期为__________年__________月__________日。
第二条价格及支付方式2.1 楼花总价为人民币__________元（大写：____________________）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起__________日内支付定金人民币__________元。
2.3 余款支付方式为：a. 分期付款：乙方应于__________年__________月__________日前支付首期款人民币__________元，余款按__________（分期付款计划）支付。
b. 一次性付款：乙方应于__________年__________月__________日前一次性支付全部余款。
第三条交付条件3.1 甲方须在预计竣工日期前完成楼花建设，并通过相关部门验收合格。
3.2 甲方应保证楼花的建筑质量符合国家及地方的相关标准和规范。
第四条违约责任4.1 如甲方未能按时交付楼花，应按日支付乙方已付款项总额的__________‰作为违约金。
4.2 如乙方未能按时支付款项，应按日支付甲方应付款项总额的__________‰作为违约金。
楼花合同范本
楼花合同范本甲方（出售方）：姓名：______________________身份证号码：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________乙方（购买方）：姓名：______________________身份证号码：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________一、楼花基本信息1. 房屋地址：[具体房号及地址]2. 房屋面积：预测建筑面积约为______平方米，最终以实测面积为准。
3. 房屋户型：[具体户型描述]4. 房屋用途：住宅/商业二、房屋价款及付款方式1. 房屋总价：人民币______元（大写______元整）。
2. 付款方式：乙方应在[具体时间]前，向甲方支付首付款人民币______元（大写______元整）。
剩余房款人民币______元（大写______元整），乙方应通过[具体贷款方式]办理贷款支付，如因乙方原因导致贷款无法获批或不足，乙方应在[指定时间]内补足差额。
三、房屋交付及相关事宜1. 预计交付时间：甲方应在______年______月______日前，将符合交付条件的房屋交付给乙方。
但如遇不可抗力或政府行为等不可预见、不可避免的因素导致交付延迟，交付时间相应顺延。
2. 交付条件：房屋应符合国家及地方相关法律法规规定的交付标准，并取得相关竣工验收备案证明。
3. 房屋交付时，甲乙双方应共同对房屋进行验收。
如乙方发现房屋存在质量问题，甲方应负责在合理期限内予以修复。
四、产权办理1. 甲方应在房屋交付后______日内，将办理房屋产权登记所需的资料提交给相关部门，并协助乙方办理房屋产权登记手续。
2. 因甲方原因导致乙方无法按时取得房屋产权证书的，甲方应按照本合同约定承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
转让协议
甲方：公司，住址：联系电话：法定代表人：
乙方：公司，住址：联系电话：法定代表人：
根据相关法律规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方将
（小
甲方的账号为：开户行：
第六条、本合同生效后7个工作日内，乙方向甲方支付保证金贰佰万元，甲方按下列时间分次向乙方返回保证金按：
6-1、竣工：
6-2、房屋销售完成：
6-3、销售完成后二年：
第七条、项目的交付
本合同签订后7日内，甲方将该项目交给乙方，乙方可以进行开发。
第八条：双方的权利义务
乙方应按时向甲方支付转让款，否则每迟延一天按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。
迟延付款超过二个月时，甲方有权解除合同，收回项目。
8-1、甲方保证该项目没有权利瑕疵，乙方能够以甲方的名义从事该项目的开发、建设和销售工作。
如该项目不能正常开发，乙方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。
8-2、该项目的开发、建设、销售等手续均由乙方以甲方的名义申请办理，费用由乙方承担。
担。
8-13、开发过程中，乙方与第三个发生诉讼纠纷时，甲方协助乙方办理委托手续，产生的费用由乙方承担，案件的处理结果由乙方承担。
如果甲方作为被告时，其办案费、律师代理费等费用应由乙方承担，人民法院（仲裁机构）作出的判决（裁决）结果，也由乙方承担。
8-14、如果乙方不能及时处理与第三人的纠纷，需要履行赔偿责任，或乙方不能及时履行人民法院（仲裁机构）的判决（裁决）义务，而应由甲方承担赔偿义务时，甲方有权从乙方的保证金中优先支付，不足部分，甲方可向乙方追偿。
8-15、由于乙方的违规行为甲方需要承担行政处罚责任时，甲方的全部损失（包括罚款）由乙方承担，由甲方从乙方的保证金中予以优先支付。
8-16、乙方在开发该项目过程中，所产生的费用均由自己承担，乙方使用甲方的水、电、租用甲方的房屋或其他资源，均需按规定交纳费用。
第九条、争议的解决
甲乙双方因履行本合同而发生的纠纷，应当协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
第十条、其他。