电力设施建设工程施工合同
电力建设工程施工合同正规版范文5篇
电力建设工程施工合同正规版范文5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、承包范围及方式1. 承包范围：_________2. 承包方式：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程质量及验收标准1. 工程质量：_________2. 验收标准：_________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方需按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。
（2）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。
（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工程按时完成。
（2）乙方应保证施工质量，达到验收标准。
（3）乙方有权获得合同约定的支付和报酬。
七、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持和施工条件，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。
2. 乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
3. 赔偿标准：根据双方实际损失情况，可协商确定赔偿金额。
如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、不可抗力及风险分配原则1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
电力建设工程施工合同书5篇
电力建设工程施工合同书5篇第1篇示例：电力是现代社会的生产生活不可缺少的重要能源，电力建设工程的施工合同书是电力建设工程项目的重要法律文件，合同书的签订不仅关系到工程建设的顺利进行，也关系到各方合作的利益。
下面将从合同书的内容、签署、履行等方面对电力建设工程施工合同书进行详细介绍。
一、电力建设工程施工合同书的基本内容包括以下几个方面：1. 合同的当事人及主体关系：一般包括甲方（即业主或委托方）和乙方（即承包方或施工方），有时还包括监理方、设计方等其他主体。
合同书应明确各方的法定代表人、注册地址等基本信息。
2. 项目工程的基本情况：合同书中应包括工程名称、规模、地点、工期等基本情况，以明确工程的性质和范围。
3. 合同的工程量及内容：具体描述工程范围、工程量清单、工程标准等。
工程量清单应明确项目的详细工作内容和数量，有利于实施和管理。
4. 合同的工程价款及支付方式：约定工程总价款、付款方式、结算方式等支付条款，以确保工程款的合理支付。
5. 合同的履约保证：包括履约保证金、履约期限、履约保险等，以保障合同的履行。
6. 合同的变更、解释和争议解决：约定合同的变更方式、解释条款和争议解决方式，有助于避免因合同内容不清晰而引发的纠纷。
二、电力建设工程施工合同书的签署程序一般包括以下几个环节：1. 洽谈阶段：甲方与乙方在洽谈合同内容时应充分沟通，明确各自的权利和义务，争取达成一致意见。
2. 资格审查：甲方及乙方应相互审核对方的资质、信誉等情况，确保双方签署合同的真实性和有效性。
3. 合同草拟：经过洽谈达成一定意见后，甲方或乙方可委托专业人员起草合同书，并明确各方的责任和权利。
4. 签署合同书：合同书应由双方的法定代表人亲笔签字确认并加盖单位公章，以确保合同的有效性和具有法律效力。
5. 存档备案：签署完成后，应将合同书存档备案，以备日后查阅和维权之需。
三、电力建设工程施工合同书的履行要求：1. 严格按合同执行：各方需切实履行合同中约定的责任和义务，确保工程按合同的要求进行。
电力施工合同范本5篇
电力施工合同范本5篇第1篇示例：电力施工合同范本甲方：（委托方全称）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就甲方拟对某某项目进行电力施工合作事宜，达成如下协议，共同遵守并履行：一、项目概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 项目地点：（填写具体项目地点）3. 项目规模：（填写具体项目规模）4. 项目内容：（填写具体项目内容）二、工程范围1. 甲方委托乙方进行项目工程范围包括但不限于：（1）电力系统设计与规划；（2）电力设备采购与安装；（3）电力线路布设与接入；（4）电力系统调试与运行维护。
2. 具体工程范围详见附件《工程范围及合同报价清单》。
三、合同价款1. 甲方应向乙方支付的合同价款为人民币（￥）（大写）万元整。
2. 付款方式：合同总价款分期支付，具体支付时间及比例详见附件《付款方式及进度安排》。
四、工期安排1. 工程开始日期：（填写具体工程开始日期）2. 工程结束日期：（填写具体工程结束日期）3. 工期延误责任：对于因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。
五、质量要求1. 乙方承诺工程质量符合国家相关标准及甲方要求，并承担工程质量的保修责任。
2. 工程质量监督：甲方有权对乙方施工过程进行监督，乙方应积极配合并提供相关工程质量检测报告。
六、施工安全与环保1. 乙方施工过程中应严格遵守国家相关安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 施工现场保洁：乙方应保证施工现场清洁整齐，确保不对周边环境造成污染。
七、变更和索赔1. 如因工程变更等原因，导致工程合同发生变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 对于因双方一方的原因导致的索赔，应经双方协商一致，有无争议均应书面确认。
八、合同解除1. 如因不可抗力等特殊情况而导致无法履行本合同，应经双方协商一致解除合同，并书面通知对方。
2. 如因乙方违约行为导致合同解除，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
电力工程建设施工合同范本3篇
电力工程建设施工合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电力工程建设施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）电话：（委托方联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（承包方联系人）电话：（承包方联系电话）鉴于甲方拟委托乙方进行电力工程建设施工，经双方协商一致，达成以下合同：第一条项目名称本项目的名称为____________________，是由甲方委托乙方进行的电力工程建设项目。
第二条项目地点本项目的施工地点为____________________，具体地址为____________________。
第三条项目内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行电力工程建设的设计、施工等工作，确保工程的合格验收。
2. 乙方应按照相关标准规范进行施工，确保工程的质量和安全。
第四条工程期限本项目的工程期限为____________________，自合同签订之日起计算，未经甲方书面同意，乙方不得擅自延长工期。
第五条价格与支付方式1. 乙方承诺根据工程的实际情况，按照双方协商的价格进行施工，包括人工、材料、设备等费用。
2. 甲方应根据合同约定的支付方式及时间节点，按时支付工程款项，逾期支付的，应支付相应利息。
第六条工程质量保证1. 乙方承诺本项目的工程质量符合相关标准和要求，确保工程的合格验收。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任，并承担修复费用。
第七条紧急情况处理1. 如果在工程施工过程中出现紧急情况，乙方应立即通知甲方，并采取相应措施进行处理，确保工程安全。
2. 如果因乙方原因导致的紧急情况，乙方应承担相应责任。
第八条合同变更1. 如双方在工程施工过程中需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，签订书面变更协议。
2. 未经双方协商一致的，任何一方不得擅自变更合同内容。
第九条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的内容和要求进行施工，或者工程质量不符合标准，乙方应承担相应违约责任。
电力工程施工合同（通用7篇）
电力工程施工合同（通用7篇）电力工程篇1工程名称：工程发包单位：承包单位：甲方：乙方：工程项目名称：工程项目地点：计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。
特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
电力建设工程施工合同范文3篇
电力建设工程施工合同范文3篇篇1电力建设工程施工合同甲方：（委托人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承接人单位全称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担电力建设工程项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置：项目名称为（XXX电力建设工程），位于（XX市XX区XX街XX号）。
二、项目内容：本项目为电力建设工程，具体包括供电线路、变电站等相关设施。
三、工程造价：本工程项目预算总造价为（金额），具体分解见附件《工程项目预算书》。
四、工程工期：工程的工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
五、施工范围及内容：乙方应按照相应设计图纸和规范要求，对所委托的电力建设工程项目进行施工并确保工程质量。
六、施工进度及验收：乙方应按照工程计划书要求，保证工程的按时完成，并按照相关规定进行验收。
七、付款方式：本工程分批支付，具体分批付款方式如下：1. 工程开始前，甲方支付工程实施设计费用；2. 工程实施过程中，按照工程实施进度，每完成一定工程比例，支付相应款项；3. 工程完工验收合格后，支付剩余工程款项。
八、违约责任：如乙方未按照协议要求履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并进行补救。
九、保修期：工程完工后，乙方需要对工程提供一定的保修期，并在此期间对工程进行维护保养。
十、法律适用及争议解决：本合同的签署、履行和解释将适用中华人民共和国法律。
双方如有争议，应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
十一、其他约定事项：其他未在合同中约定的事项，双方协商决定。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，以郑重声明生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________ 年____ 月____ 日签订日期：________ 年____ 月____ 日【附件：工程项目预算书】篇2电力建设工程施工合同范文甲方（委托方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商一致，就项目建设工程签订如下施工合同：一、项目名称：____________二、项目地址：____________三、项目概况：__________（包括工程内容、工程范围、工程金额等）四、工程进度安排：1、开工日期：__________2、合同工期：__________日历天3、交工日期：__________五、工程质量和安全规范：1、乙方应按照国家有关规定和标准，严格把关，确保工程质量符合要求。
电力建设工程施工合同书7篇
电力建设工程施工合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX电话：XXXXXXXXX鉴于甲方需要电力建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX电力工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX。
3. 工程内容：电力线路建设、设备安装等。
4. 工程规模：详见施工图纸及工程量清单。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况，经双方协商可相应调整工期。
三、工程价款与支付1. 工程价款确定：以双方确定的工程量清单及报价为基础，经甲方审定后作为工程价款依据。
2. 支付方式：工程款支付采取分期支付方式，具体支付比例及时间节点按工程进度结算。
3. 保修金与质保期：工程竣工后扣留工程总造价的XX%作为保修金，质保期为一年。
质保期满后无质量问题，保修金无息退还。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家标准及合同约定。
2. 工程施工过程中及竣工后，甲方有权对工程质量进行检查和验收。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
3. 乙方应配合甲方进行工程竣工验收，并提供完整的技术资料。
五、工程变更与调整1. 若工程过程中发生设计变更，需经甲方书面确认后实施。
变更部分按双方协商的价格调整工程价款。
2. 若因不可抗力因素导致工程无法按计划进行，双方应及时沟通并协商解决方案。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全设施完善，防止事故发生。
电力建设工程施工合同书范本4篇
电力建设工程施工合同书范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1电力建设工程施工合同书范本甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方：（承接方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟办理电力工程建设项目，为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同。
第一条项目名称甲方委托乙方负责承接电力工程建设项目，项目名称为【项目名称】。
第二条工程范围1. 工程范围包括但不限于【列举工程范围】。
2. 乙方应按照项目设计要求，按时、保质、保量完成工程建设。
第三条合同价款及支付方式1. 甲方应按照双方协商确定的价格支付工程款项。
2. 工程款项支付方式为【支付方式】，具体款项和时间按照双方变更协商确定。
第四条工程期限1. 工程期限为【工程完工期限】，如因不可抗力等原因导致工程延期，双方协商解决。
2. 工程延期超过【延期时间】，乙方应按照双方约定支付违约金。
第五条质保期1. 电力工程建设竣工后，乙方应提供保修期为【质保期】的保修服务。
2. 在质保期内，如工程质量出现问题，乙方应承担相应责任。
第六条管理及监督1. 乙方应按照法律法规及工程管理相关规定承担管理责任，确保工程安全、质量、环保等。
2. 甲方有权监督乙方的工程施工进度和质量，并提出合理要求。
第七条变更和解除条款1. 如因特殊原因需要变更合同条款，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2. 双方一致决定解除合同的，应签署解除协议并遵守协议约定。
第八条违约责任1. 若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方需赔偿对方因违约行为造成的经济损失。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同自签署之日起生效，至工程验收合格结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为电力工程建设施工合同范本，双方应遵守合同约定，共同维护工程质量和工程进度，确保工程顺利完成。
电力设施建设工程施工合同
电力设施建设工程施工合同一、工程概况。
咱这电力设施建设工程啊，可有不少具体情况得唠唠。
工程地点就在[具体地点]，这地儿可得记好了呀。
工程内容嘛，那就是围绕电力设施建设展开的一系列工作啦，像什么电力塔的搭建、电缆的铺设之类的。
这工程的规模啊，大概就是要满足[具体区域]的电力供应需求呢。
二、合同工期。
这工期可是很重要的事儿呢。
开工日期就定在[具体日期]，这个时间可不能含糊，就像咱们约好了一起出去玩，到点就得出发一样。
竣工日期呢，是[另一个具体日期]。
在这期间，可能会遇到些特殊情况，比如说天气特别恶劣，像那种大暴雨连着下好几天，这时候工程进度可能会受点影响。
不过呢，这种情况下，双方可得好好商量商量，怎么把耽误的时间补回来。
三、工程质量标准。
咱这电力设施建设啊，质量那必须得杠杠的。
工程质量得符合国家现行的有关电力设施建设工程施工及验收规范和标准的要求。
要是质量不过关，那可就像盖房子没打好地基一样，后患无穷呢。
施工方啊，得把质量放在心上，每一个环节都得仔细检查。
比如说电力塔的结构要稳固，电缆的连接要安全可靠，可不能有一点马虎。
要是甲方发现有质量问题，施工方可得积极解决，不能拖着不管哦。
四、合同价款与支付。
合同价款这事儿咱也得好好说清楚。
这工程的总价是[具体金额]元。
这个金额可是根据工程的各项成本、预期利润等因素综合算出来的呢。
支付方式也有讲究，甲方会按照工程进度来付款。
工程开始的时候，先付一部分预付款，就像给施工方一个启动资金一样，让大家能顺利开工。
然后在工程进行到一定阶段，比如说完成了[具体工程阶段]，再付一部分工程款。
最后工程竣工并且验收合格了，把剩下的钱结清。
这样大家都安心，施工方能拿到钱，甲方也能确保工程顺利完成。
五、双方的权利和义务。
（一）甲方权利和义务。
甲方呢，有权对工程的进度、质量进行监督。
就像家长看着孩子写作业一样，时不时得检查检查。
甲方要给施工方提供必要的施工条件，比如说施工场地得保证能正常使用，要是有其他单位或者个人干扰施工，甲方得帮忙协调解决。
电力工程建设施工合同范本6篇
电力工程建设施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程建设施工合同范本甲方（委托方）：法定代表人（委托代表）：住所：电话：证件号码：乙方（承包方）：法定代表人（承包代表）：住所：电话：证件号码：鉴于甲方拟对电力工程进行建设，为了明确双方的权利和义务，经双方平等协商，签订本合同：第一条项目名称甲方委托乙方承包的项目名称为（以下简称“工程”），项目地址为（具体地址）。
第二条工程内容2.1. 乙方承包的工程范围包括但不限于：（1）工程设计和施工方案的制定；（2）施工图纸的审核和调整；（3）施工现场的布置和施工准备；（4）电力设备的选购和安装；（5）工程施工的组织和管理；（6）工程验收和交付。
2.2. 乙方应按照国家有关规定和标准进行施工，确保工程质量和进度，保证工程安全。
第三条合同价款3.1. 工程总价款为（金额大写）（￥金额小写），甲、乙双方在签订合同之日一次性支付。
3.2. 若工程发生增项或减项，双方应另行协商确定价格变更情况。
第四条施工期限4.1. 工程施工期限自本合同生效之日起计，至工程竣工验收交付之日止。
4.2. 若因不可抗力等特殊情况影响工程建设的进展，乙方应及时通知甲方并提出变更方案，经双方协商一致后再行实施。
第五条质量和安全5.1. 乙方应确保工程质量符合国家相关规定和标准，保证电力设备的正常使用。
5.2. 乙方应采取必要的安全防护措施，保证工程施工期间的安全生产，并承担可能产生的责任。
第六条合同变更和解除6.1. 如有需要修改合同内容，双方应书面协商一致后签署补充协议，变更后的内容具有相同的效力。
6.2. 若因特殊原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，但应承担相应的违约责任。
第七条违约责任7.1. 任何一方未按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第八条其他约定8.1. 本合同所未尽事宜，双方可另行协商确定，经双方签署补充协议后具有法律效力。
电力工程施工承包合同(4篇)
电力工程施工承包合同甲方：_____乙方：_____工程有限公司一、工程名称：_____项目二、工程地点：_____三、工程内容：_____线路施工及配电箱安装四、工程造价：_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
1/2页七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。
九、争议的处理：_____1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____ （1）提交仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____ 委托代表：_____ 委托代表：_____ 签订时间：____年____月____日签订时间：____年____月____日电力工程施工承包合同（二）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点二、工程性质包工包料。
有关电力工程建设施工合同范本5篇
有关电力工程建设施工合同范本5篇篇1电力工程建设施工合同范本甲方（甲方名称）：___________法定代表人：__________地址：_________电话：________乙方（乙方名称）：___________法定代表人：__________地址：_________电话：________鉴于：甲方是依法设立并有效存续的_______公司，具有按照法律规定提供电力工程建设服务的资质和能力；乙方是依法设立并有效存续的_______公司，具有按照法律规定承担电力工程施工服务的资质和能力。
为明确电力工程建设施工过程中的各项权利和义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成一致，签订本合同。
一、工程简介1.1 工程名称：____________。
1.2 工程地点：____________。
1.3 工程建设内容：____________。
1.4 工程规模：____________。
二、合同价款2.1 本工程总价款为_______万元整（¥_______，大写：人民币_______元整）。
2.2 工程款项结算方式：甲方按_____的方式分期支付款项，具体支付时间和金额分别如下：1）工程开工前_____内支付款项_______万元；2）工程完成___%之后支付款项_______万元；3）工程完成____%之后支付款项_______万元；4）工程竣工验收合格后支付最后一期款项_______万元。
2.3 支付方式：直接支付至乙方指定账户。
三、工程质量与验收标准3.1 所有工程材料必须符合国家有关标准，质量合格证明及实验室检验报告必须齐全。
3.2 工程施工过程必须遵守国家建设法规，严格按照工程设计和施工图纸进行施工。
3.3 工程竣工后验收标准为允许有限的误差范围，不得影响电力工程的正常使用。
3.4 工程完成后，乙方需提供合格的竣工报告，并承担因工程质量问题引起的后续责任。
建设工程施工合同(电力)5篇
建设工程施工合同（电力）5篇篇1建设工程施工合同（电力）一、总则建设工程施工合同（电力）是电力建设工程中所订立的一种特殊合同，其主要目的是约定施工双方在工程建设过程中的权利义务，以确保工程顺利进行，并最终完成合格的建设目标。
建设工程施工合同（电力）作为电力建设工程中的重要法律文件，在电力建设领域具有重要的法律地位和约束力。
二、合同主体建设工程施工合同（电力）的主体一般包括施工单位和建设单位两个主体。
施工单位是指专门从事电力建设工程施工的企业或个人，具有相应的工程施工资质和经验。
建设单位是指需要进行电力建设工程的单位或个人。
三、合同内容1. 项目范围：建设工程施工合同（电力）应明确约定具体的电力建设工程项目范围，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等。
2. 工程价格：建设工程施工合同（电力）应明确约定工程总价、工程进度款、工程变更款、工程质量保证金等价格条款。
3. 工程质量：建设工程施工合同（电力）应明确约定工程质量标准、工程验收标准、工程保修期等质量相关条款。
4. 工程进度：建设工程施工合同（电力）应明确约定工程进度安排、工程工期、工程延期、工程加班等进度相关条款。
5. 安全管理：建设工程施工合同（电力）应明确约定施工单位的安全管理责任、建设单位的安全监督责任等安全管理相关条款。
6. 环保管理：建设工程施工合同（电力）应明确约定施工单位的环保责任、建设单位的环保监督责任等环保管理相关条款。
7. 责任承担：建设工程施工合同（电力）应明确约定施工单位和建设单位在合同履行过程中的责任承担条款。
8. 纠纷解决：建设工程施工合同（电力）应明确约定施工单位和建设单位在合同纠纷解决过程中的争议解决方式和程序。
四、合同履行建设工程施工合同（电力）在合同签订后，双方应按照约定的合同内容和条款，按时、按质、按量、按标完成电力建设工程项目。
施工单位应加强管理，保证工程质量和进度，确保工程的安全和环保。
建设单位应加强监督，及时支付款项，保障施工单位的权益。
电力建设工程施工合同5篇
电力建设工程施工合同5篇篇1电力建设工程施工合同一、合同当事人甲方：（甲方名称）、住所：（甲方住所）、法定代表人：（甲方法定代表人）乙方：（乙方名称）、住所：（乙方住所）、法定代表人：（乙方法定代表人）为确保双方共同完成电力建设工程的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
二、工程概况1. 工程名称：（工程名称）2. 工程地点：（工程地点）3. 工程规模：（工程规模）4. 工程内容：（工程内容）5. 工程周期：（工程周期）6. 工程价款：（工程价款）7. 工程质量标准：（工程质量标准）8. 工程竣工验收标准：（工程竣工验收标准）9. 其他约定事项：（其他约定事项）三、甲方责任1. 甲方应当在工程开始前按合同约定支付工程价款的预付款，并在工程过程中按照合同约定及时支付工程款项。
2. 甲方应当提供施工所需的土地、材料、设备及其他条件，并保证施工场地符合施工要求。
3. 甲方应当按照工程规划及施工图纸要求提供必要的技术支持和配合。
4. 甲方应当负责向乙方提供工程设计图纸、验收标准及其他相关资料。
5. 甲方应当负责向乙方支付因工程变更、工程延期等原因产生的额外费用。
四、乙方责任1. 乙方应当按照合同规定的工程内容和质量标准及时、安全、高效地完成工程施工任务。
2. 乙方应当按照工程规划及施工图纸要求合理组织施工作业，确保工程质量符合标准。
3. 乙方应当负责组织施工人员进行安全培训，并制定安全生产措施，确保施工现场安全。
4. 乙方应当保证施工过程中的设备、材料符合质量标准，确保工程进度顺利推进。
5. 乙方应当按照合同规定的验收标准进行工程竣工验收，并承担相应的责任。
五、工程变更1. 若甲乙双方在施工过程中发现需要调整工程内容或工程规模的情况，应当及时协商一致并在书面形式上进行变更。
2. 工程变更应当在双方一致同意的前提下，不得擅自改变工程内容和造成额外费用。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本甲方：（委托方）法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：传真：乙方：（承包方）法定代表人（负责人）：通讯地址：联系电话：传真：鉴于甲方拟委托乙方承担本电力建设工程合同工作，双方自愿达成如下协议：一、项目名称及合同价款1.1 项目名称：1.2 合同价款：人民币（￥）_________元整（大写：____________________）。
二、工程内容2.1 本合同项下工程范围、标准和质量要求等详见《工程设计文件》，工程实施过程中发生的变更的验收方式及标准等，以工程变更签证单上约定的内容为准。
甲方应向乙方提供工程设计文件，完成工程设计不合理，造成工程进度、质量、工程量计价、施工安全等问题由甲方承担，乙方不承担任何责任。
2.2 乙方自起讫日期之日起，按本合同规定执，完成册工，保质保量按则定工程质量验收规定及规程要求。
2.3 乙方非出自自身原因，承包方应按计划实施工程施工，并确保工程质量、工程量等质量达到合同规定要求。
三、工程实施3.1 乙方按照计划逐个环节分项完成工程。
（1）合同期内作业环节在所规定的时间上进的完成的，乙方相结结赚结赚赚赚，如合同期限到竣形成输结清除清除看齐；但有其他争议的，不受此限。
如作者有修志众素表示，应承自然义务义务完成义务义务义；乙方应承因计划制第边制的工期制和工作岗一、一工期或工资超过规定料制定的其他时间志、乙方划实施工程施工、更动、更改，以便合同的进展以及完成。
形成，请先U先读U法论U先形成省了规设申请U业U业U 法率。
UU为此短YY法起U法应对读约设定（待书立；部？见）U为。
书制不按时内容责，经缓期的，阶次到止证U定U约为相对法官不适。
，若让U，遭遗样当接规不正影。
两对应不其可能应该条约不？议服验规设未于承银乙，验乙事务纪，实先的生作情显内容阐出题；与和划法验迁议应见议通过。
四、付款办法及结算4.1 付款办法：根据合同约定的付款进度，按照工程施工进度和完成工程量情况，按照合同约定方式进行进度款支付。
电力建设工程施工合同5篇
电力建设工程施工合同5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要建设电力工程项目，经双方友好协商，乙方同意按照甲方的要求完成电力建设工程的施工任务，为明确双方权益和责任，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）工程规模：[具体规模描述]（包含但不限于电力线路的规划、变电设备及其他电力设施的配备等）（四）承包方式：[承包方式]（如设计施工总承包、分项承包等）（五）开工日期：[开工日期]（以实际开工许可证为准）（六）竣工日期：[竣工日期]（以实际完成验收合格日期为准）二、合同范围与标准（一）合同范围：本合同的工程范围包括但不限于电力线路施工、设备安装调试及其他相关配套设施建设等。
（二）技术标准：按照国家和行业相关技术标准执行，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
（三）设计修改与变更：对于设计变更、现场调整等情况需经过甲方认可后执行，并在合同条款中注明调整事宜。
三、合同总价与支付方式（一）合同总价：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
此价格包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、税费等完成本工程所需的一切费用。
（二）支付方式：合同签订后支付总价的XX％作为预付款；工程进度过半支付XX％；工程竣工验合格后XX日内支付剩余的款项。
（三）结算方式：[结算方式]（现金、转账等）。
四、工程质量与验收（一）乙方应确保工程质量符合设计要求和国家相关技术标准。
（二）工程竣工后，乙方应按照有关规定提交验收申请，并提供完整的竣工资料。
甲方应在收到资料后的XX日内组织验收，并提出验收意见。
若甲方无故不组织验收或未在规定时间内提出异议的，则视为工程已通过验收。
五、安全施工与保障措施（一）乙方应建立健全安全管理制度，严格执行安全操作规程，确保施工期间的安全生产。
电力建设工程施工合同书范本5篇
电力建设工程施工合同书范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方电力建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电力建设工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括电力线路建设、设备安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲乙双方协商确认后，可相应顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定总价，除不可抗力因素外，任何一方不得擅自变更。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款。
具体支付节点及比例为：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程完成______%时，甲方支付乙方工程总价的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及相关法律法规要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织竣工验收，并按照甲方要求提交相关竣工资料。
3. 验收标准：按照国家标准、行业标准及本合同约定的内容执行。
4. 验收过程中，如存在质量问题，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场环境保护工作，防止施工对环境造成污染。
3. 乙方应合理安排施工进度，确保文明施工。
有关电力建设工程施工合同范本5篇
有关电力建设工程施工合同范本5篇篇1电力建设工程施工合同范本甲方（甲方名称、地址、法定代表人）：乙方（乙方名称、地址、法定代表人）：为了加强双方合作，明确责任，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，就乙方承担甲方电力建设工程项目施工合同的具体内容达成如下协议：第一条项目名称及地点甲方委托乙方承担的电力建设工程项目名称为（项目名称），项目地点为（项目地址）。
第二条合同金额该电力建设工程项目的总合同金额为（合同金额），乙方应按照约定的付款方式及时结清款项。
第三条工程内容1. 乙方负责按照甲方的要求完成电力建设工程项目的设计、施工、检验等相关工作；2. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求；3. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程项目，并保证工程工期不超过约定的期限；4. 乙方应按照合同约定提供工程施工保险。
第四条保证及延期责任1. 乙方应向甲方提供履约保证金，作为履约的保障；2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的责任，并按约定支付延期罚款；3. 若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应及时向甲方提交申请，并提供相关证明文件。
第五条工程变更1. 若因项目需求变更导致工程内容或工程设计方案发生变更，乙方应与甲方协商一致，并签订工程变更协议；2. 工程变更须经双方共同签字确认后生效。
第六条质量保证1. 乙方应按照相关标准和规范进行工程施工，保证工程质量符合相关要求；2. 乙方应负责工程完工后的质量检验，并解决相关质量问题；第七条结算及支付1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告；2. 经甲方验收合格后，乙方应提供完整的工程资料，并甲方结算尾款。
第八条违约责任1. 若任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任；2. 若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
第九条争议解决因履行本合同发生任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，应提交至甲方所在地人民法院裁决。
电力工程建设施工合同（6篇）
电力工程建设施工合同电力工程建设施工合同(6篇)随着人们法律意识的加强，合同起到的作用越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的电力工程建设施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
电力工程建设施工合同1甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照《民法典》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围：三、材质要求：四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程施工合同
合同编号:
甲方（建设单位）：####生态农业有限公司
乙方（施工单位）：####电气有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程
2、工程地点：@@@@
二、工程承包方式及内容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程内容：该工程为交钥匙工程。
乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装
100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。
满足甲方农业生产和机井用电需求。
（详见工程造价预结算书所列项目）
三、工程工期
1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。
2、如遇下列情况，工期相应顺延。
（1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。
（2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。
（3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料
1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后
工日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。
2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。
3、工程预算书壹份。
五、材料设备供应
材料、设备由乙方供应。
供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。
六、工程质量
1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。
2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。
3、工程质量：合格工程。
七、工程价款
以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整（小写：126000元整）。
含正规发票。
八、工程费用结算方式
1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款）
2、开户银行及帐号
乙方：
开户银行：
账号：
九、甲方应承担的主要工作及责任
1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。
2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放场地。
4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。
5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。
7、甲方驻工地代表：。
十、乙方承担的主要工作及责任
1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。
2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。
3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担
任何责任。
4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件
的接受甲方的监督。
乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施
工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造
成的一切损失。
5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路
施工及验收规范》(GB50173-92 )相关要求，质量合格。
6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手
续并提供竣工资料及其它资料。
7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。
8、乙方驻工地代表：联系电话：
十一、工程变更
1、施工中，不得擅自变更工程设计。
如需对原设计进行变更，其增减工程量
的费用，由乙方自行承担。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完
成部分的工程费用。
如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方
承担。
十二、工程竣工验收
1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量
检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、
施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。
2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起12_个月。
保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。
否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。
十三、其他
1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。
2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。
合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。
协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。
本合同签订地。
4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件
1、建设工程造价预（结）算书
2、安装图
3、线路施工图
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订时间：年月日。