电气合同.doc
上海电气合同范本
上海电气合同范本甲方（卖方）：公司名称：[上海电气公司具体名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：公司名称：[购买方公司具体名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[购买方公司地址]联系电话：[联系电话]鉴于乙方需要购买电气设备，甲方愿意出售相关设备，双方经友好协商，达成如下协议：一、产品名称、规格、数量、价格产品名称规格型号数量单价（元）总价（元）[具体电气设备名称 1][详细规格型号 1][数量 1][单价 1][总价 1][具体电气设备名称 2][详细规格型号 2][数量 2][单价 2][总价 2]二、质量标准及技术要求1. 甲方所提供的电气设备应符合国家及行业相关标准，并满足乙方的使用需求。
2. 设备的技术参数及性能应符合本合同约定及双方确认的技术文件要求。
三、交货时间、地点及方式1. 交货时间：甲方应在[具体交货日期]前将设备交付至乙方指定地点。
2. 交货地点：[详细交货地点]3. 交货方式：甲方负责将设备运输至交货地点，并承担运输费用。
四、安装调试及验收1. 甲方应在设备交付后[安装调试期限]内完成设备的安装调试工作，并通知乙方进行验收。
2. 乙方应在接到甲方验收通知后的[验收期限]内组织人员进行验收。
如乙方在验收期限内未提出异议，则视为设备验收合格。
3. 设备验收合格后，双方应签署验收报告。
如设备验收不合格，甲方应在[整改期限]内进行整改，直至设备验收合格。
五、付款方式1. 合同签订后，乙方应在[预付款期限]内向甲方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币（大写）[大写预付款金额]元整，小写：￥[小写预付款金额]元。
2. 设备安装调试完毕并验收合格后，乙方应在[验收款期限]内向甲方支付合同总价的[验收款比例]，即人民币（大写）[大写验收款金额]元整，小写：￥[小写验收款金额]元。
3. 剩余合同总价的[尾款比例]作为质量保证金，在设备验收合格后的[质保期期限]内无质量问题的情况下，乙方应在[质保金期限]内向甲方支付，即人民币（大写）[大写质保金金额]元整，小写：￥[小写质保金金额]元。
外包电气合同范本
外包电气合同范本1. 引言本合同是由委托方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）之间就电气工程外包服务事宜所订立的合同。
双方经友好协商，达成以下协议：2. 任务描述2.1 项目概述甲方委托乙方提供电气工程外包服务，具体任务包括但不限于：•电气设备安装与维护；•电气线路布置与调试；•电气设备故障检修；•其他电气工程相关任务。
2.2 项目周期本项目开始日期为[开始日期]，结束日期为[结束日期]。
双方应确保在规定的时间内完成所分配的任务。
2.3 项目成果乙方应向甲方提交以下成果：•完整的电气工程维护报告；•电气设备安装与调试报告；•电气设备故障检修报告；•其他与项目有关的报告及文档。
3. 条款与条件3.1 双方权利和义务3.1.1 甲方权利和义务•提供项目所需的详细规格和要求；•在需要时向乙方提供必要的技术支持；•在合理范围内支付合同金额。
3.1.2 乙方权利和义务•提供合格的技术人员和设备；•完成委托的电气工程外包服务任务；•保证所提供服务的质量和准确性。
3.2 合同金额甲方将根据合同约定支付乙方合理的服务费用。
具体金额和支付方式将在双方签署正式合同后在合同附件中详细列明。
3.3 保密条款双方在本合同履行过程中可能会接触到对方的商业秘密及机密信息。
双方承诺在合同有效期内及合同解除后的一段时间内保守对方的商业秘密，并不得将其转移给第三方。
3.4 违约责任3.4.1 甲方违约责任若甲方未按合同规定支付乙方服务费用，乙方有权要求支付违约金，并有权暂停或终止履行合同责任。
3.4.2 乙方违约责任若乙方未按合同规定完成委托的电气工程外包服务任务，甲方有权要求赔偿损失，并有权暂停或终止履行合同责任。
3.5 合同变更任何对本合同的修改或变更必须经过双方以书面形式达成一致，并加注在本合同正式文件上。
3.6 合同的解除和终止3.6.1 合同解除本合同可在以下情况下解除：•双方一致达成解除协议；•乙方无法履行合同责任且拒绝补救；•发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。
电气工程合同简单
电气工程合同简单甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟进行________（工程名称）电气工程项目，乙方具有相应的资质和能力进行该工程的设计、施工与维护，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
一、工程范围及内容1. 本工程包括但不限于________（详细描述工程内容）。
2. 乙方负责提供所有必要的材料、设备以及人员，按照甲方的要求和相关标准完成工程。
二、工程质量1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，满足甲方的特殊要求。
2. 工程竣工后，应通过甲方或第三方的质量检验。
三、工期安排1. 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时沟通并协商解决。
四、费用支付1. 工程总价为人民币________元。
2. 甲方应按照以下方式支付工程款：- 预付款：合同签订后____天内支付总价的____%。
- 进度款：根据工程进度分阶段支付。
- 尾款：工程验收合格后____天内支付剩余款项。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。
2. 如甲方未按约定支付工程款，应支付违约金，并承担由此造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
电气工程合同范本6篇
电气工程合同范本6篇电气工程合同范本 (1) 发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。
甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、承包范围：4、开竣工时间：5、合同价款：二、工程费用按建筑面积计算：元/每平米，即：元×平米= 元。
三、付款方式：甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：(一)、甲方责任1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。
执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修本合同预留总造价 %的保修款。
待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。
无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。
电气合同范本模板
电气合同范本模板甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气设备安装及维护保养的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：包括但不限于电气设备的安装、调试、维护保养等。
第二条乙方义务2.1 乙方应按照国家有关电气设备安装及维护保养的标准和规范进行施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供符合要求的电气设备、材料及配件。
2.3 乙方应按照约定的工期内完成施工，并确保施工质量。
第三条甲方义务3.1 甲方应提供乙方施工所需的场地、水、电等条件。
3.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付乙方款项。
3.3 甲方应确保乙方施工过程中，不影响其他施工单位的正常施工。
第四条合同价款4.1 本合同价款为人民币（大写）：____________________元整。
4.2 付款方式：____________________第五条工期5.1 本工程工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
5.2 如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担任何责任。
第六条质量保证6.1 乙方应按照国家有关电气设备安装及维护保养的标准和规范进行施工，确保施工质量。
6.2 乙方提供的电气设备、材料及配件应符合国家相关标准，且质量合格。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。
7.2 甲方未按照约定支付乙方款项的，应按照逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
7.3 乙方未按照约定完成施工的，应按照逾期天数的_______%向甲方支付违约金。
电气服务合同8篇
电气服务合同8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]邮箱：[甲方邮箱地址]乙方（服务提供商）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]邮箱：[乙方邮箱地址]鉴于甲方需要乙方提供电气服务，双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方同意向甲方提供以下电气服务：1. 安装服务：包括电气设备的安装、调试及验收。
2. 维修服务：对甲方现有电气设备进行定期维护、故障排除及修复。
3. 咨询服务：提供电气技术方面的咨询、建议及解决方案。
4. 其他服务：[其他服务内容]二、服务期限本合同自签订之日起生效，有效期为[服务期限]，除非双方另有书面协议延长服务期限。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应支付乙方电气服务费用，具体金额及支付方式如下：（1）安装服务费用：[金额]，支付方式为[支付方式]。
（2）维修服务费用：根据实际需要确定，由双方另行签订补充协议。
（3）咨询服务费用：[金额]，支付方式为[支付方式]。
（4）其他服务费用：[其他服务费用金额及支付方式]。
2. 乙方应在每次服务完成后提供正式发票，甲方在收到发票后按照约定时间支付相应款项。
四、质量保证乙方应确保提供的服务质量符合国家标准及行业规范，确保电气设备的正常运行与安全。
如因乙方服务质量导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。
五、保密条款双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方提供的服务质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
3. 若因一方违约导致本合同无法继续履行，守约方有权解除本合同，并要求违约方承担相应赔偿责任。
电气销售合同
电气销售合同合同范本。
合同编号，【编号】。
甲方（销售方），【甲方名称】。
地址，【地址】。
联系方式，【联系方式】。
乙方（购买方），【乙方名称】。
地址，【地址】。
联系方式，【联系方式】。
鉴于甲方是一家经营电气产品销售的公司，乙方希望购买甲方的电气产品，双方经友好协商，达成以下合同：第一条产品描述。
1.1 甲方同意向乙方出售以下电气产品，【产品名称、规格、数量等具体描述】。
1.2 产品价格为【价格】，支付方式为【支付方式】。
1.3 交货地点为【地点】，交货时间为【时间】。
第二条质量保证。
2.1 甲方保证所售电气产品的质量符合国家标准，并提供相应的产品质量证明文件。
2.2 乙方在收到产品后应立即进行验收，若发现产品质量问题，应在【时间】内提出书面异议，甲方将负责处理并承担相应责任。
第三条交付与验收。
3.1 甲方应按照约定的交货时间、地点将产品交付给乙方，乙方应当及时验收。
3.2 乙方应在收到产品后【时间】内进行验收，如无异议，则视为产品验收合格。
第四条保修与售后服务。
4.1 产品售后服务期为【时间】，甲方将提供产品的免费维修、更换等服务。
4.2 产品保修期内，若产品出现质量问题，乙方可向甲方提出维修、更换等要求，甲方应积极响应并提供相应服务。
第五条违约责任。
5.1 若一方未能履行合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条法律适用与争议解决。
6.1 本合同适用中华人民共和国法律。
6.2 双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至【仲裁机构或法院】裁决。
第七条其他。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至【日期】。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字，_______ 签字，_______。
日期，_______ 日期，_______。
本合同经双方代表人签字盖章后生效。
合同范本专家，【你的姓名】。
日期，【日期】。
电气代维合同范本
电气代维合同范本《电气代维合同》甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（代维方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、服务内容1. 乙方负责对甲方指定的电气设备进行日常维护、检修、保养等工作，确保设备的正常运行。
2. 包括但不限于电气设备的巡检、故障排除、零部件更换、系统调试等。
3. 按照甲方的要求提供相关的维护报告和技术支持。
二、服务期限本合同的服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用为：人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。
2. 支付方式：[具体支付方式，如按月支付、按季度支付等]。
甲方应在每月/季度的[具体日期]前支付乙方相应的服务费用。
四、双方权利与义务甲方权利：1. 有权要求乙方按照合同约定提供优质的服务。
2. 对乙方的服务工作进行监督和检查。
3. 有权要求乙方对不符合要求的服务进行整改。
甲方义务：1. 提供必要的工作条件和设备资料给乙方。
2. 按时支付服务费用。
3. 配合乙方进行设备的维护和检修工作。
乙方权利：1. 按照合同约定收取服务费用。
2. 要求甲方提供必要的工作条件和设备资料。
3. 对甲方的不合理要求有权拒绝。
乙方义务：1. 选派具备相应资质和经验的技术人员进行服务工作。
2. 严格按照相关标准和规范进行维护操作，确保设备安全运行。
3. 及时处理设备故障，保证维修响应时间和维修质量。
4. 保守甲方的商业秘密和技术秘密。
5. 定期向甲方汇报服务工作进展情况。
五、保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定提供服务，甲方有权要求乙方整改，如乙方仍未整改到位，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
3. 双方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。
电气采购合同范本
电气采购合同范本甲方（需方）：____________乙方（供方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方购买乙方电气设备事宜，达成如下协议：一、产品名称、规格、数量及总价1. 产品名称：__________2. 产品规格：__________3. 产品数量：__________4. 总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元二、交货期限及地点1. 交货期限：乙方应按照甲方的要求，在合同签订后__________日内将货物送达甲方指定地点。
2. 交货地点：__________三、质量标准及验收1. 产品质量标准：乙方提供的产品应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2. 验收方式：甲方对乙方提供的产品进行验收，验收合格的，予以接收；验收不合格的，乙方应在接到甲方通知后__________日内负责更换或修复。
四、付款方式及期限1. 付款方式：__________（现金、转账、支付宝等）2. 付款期限：甲方应在验收合格后__________日内支付合同总价款。
五、售后服务1. 乙方应对甲方提供的产品进行定期维护和保养，确保产品正常运行。
2. 乙方在接到甲方故障报告后，应在__________小时内派员到现场进行处理。
六、违约责任1. 乙方未按约定时间交货的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的__________%。
2. 甲方未按约定时间付款的，应支付乙方滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定1. 合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
2. 合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（需方）：____________乙方（供方）：____________签订日期：__________请注意，本合同范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
水电气合同范本
水电气合同范本甲方（供应方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（使用方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拥有水、电、气的供应资源和能力，乙方有使用水、电、气的需求，双方经友好协商达成如下协议：一、供应范围1. 供水：[具体描述供水范围、方式等]2. 供电：[具体描述供电范围、方式等]3. 供气：[具体描述供气范围、方式等]二、供应价格及计费方式1. 供水价格为[具体价格]元/立方米，计费方式为[说明具体计费方式]。
2. 供电价格为[具体价格]元/度，计费方式为[说明具体计费方式]。
3. 供气价格为[具体价格]元/立方米，计费方式为[说明具体计费方式]。
三、付款方式[具体说明付款时间、方式等]四、供应质量与保障1. 甲方应确保供应的水电气符合相关质量标准。
2. 甲方应保证供应的连续性和稳定性，如遇不可抗力等特殊情况导致供应中断，应及时通知乙方并采取合理措施尽快恢复供应。
五、双方的权利和义务1. 甲方有权按照合同约定收取费用。
2. 乙方有权按照合同约定获得水电气供应。
3. 乙方应合理使用水电气，不得私自改变用途或进行非法活动。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定供应水电气，应承担相应违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定支付费用，应承担相应违约责任。
七、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同期限本合同自[起始日期]起生效，至[结束日期]止。
九、其他条款[其他需要约定的事项]甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________。
电气服务合同范本
电气服务合同范本甲方（服务提供方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_____________乙方（服务接受方）：名称：_________________地址：_________________法定代表人：_____________鉴于甲方具有提供电气服务的专业资质和经验，乙方需要甲方提供电气服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方为乙方提供电气服务事宜，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条服务内容甲方应根据乙方的具体需求，提供以下电气服务：1. 电气设备的安装、调试与维护；2. 电气系统的检查、检测与故障排除；3. 电气工程的设计、施工与监理；4. 乙方指定的其他电气服务。
第二条服务标准甲方提供的电气服务应符合国家相关电气安全标准和行业规范，确保服务的安全性、可靠性和有效性。
第三条服务期限本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第四条服务费用1. 甲方提供电气服务的费用总计为人民币（大写）：__________元整（￥__________）。
2. 乙方应在本合同签订之日起____个工作日内支付服务费用总额的____%作为预付款。
3. 余款在甲方完成服务并经乙方验收合格后____个工作日内支付。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同约定收取服务费用。
2. 甲方应按照合同约定的时间、地点和方式提供服务。
3. 甲方应保证所提供服务的质量，对服务过程中出现的质量问题负责。
4. 甲方应保守在服务过程中知悉的乙方商业秘密。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定提供服务。
2. 乙方应按照合同约定支付服务费用。
3. 乙方应为甲方提供必要的协助和便利，以保证服务的顺利进行。
4. 乙方应按照甲方的要求提供服务所需的相关资料和信息。
第七条验收标准与方式1. 服务完成后，甲方应通知乙方进行验收。
电气供货合同协议书
电气供货合同协议书甲方（供应商）：_________乙方（购买方）：_________鉴于甲乙双方基于平等、自愿的原则，就甲方向乙方提供电气设备的供货事宜，经友好协商，达成如下协议：一、产品信息1. 产品名称：_________2. 规格型号：_________3. 数量：_________4. 单价：_________5. 总价：_________6. 技术要求及标准：_________7. 质量要求：产品必须符合国家相关标准，无缺陷，性能稳定可靠。
二、交货条款1. 交货日期：自合同签订之日起_________天内交付。
2. 交货地点：_________3. 运输方式及费用承担：由甲方负责，费用由_________承担。
三、检验与验收1. 甲方应在发货前进行严格的质量检验，并提供合格证明。
2. 乙方有权在收货后_____天内对产品进行检验，如发现产品存在质量问题，应及时通知甲方。
3. 若产品不合格，甲方应负责无偿更换或修复至合格标准。
四、付款方式1. 预付款：乙方需在合同签订后_________天内支付总货款的_____%作为预付款。
2. 尾款支付：余款在产品交付并通过验收后的_________天内结清。
五、违约责任1. 如甲方未能按约定时间交付产品，应按日支付迟延交货部分货款的_________%作为违约金。
2. 如乙方未按约定时间支付货款，应支付逾期款项的_________%作为滞纳金。
六、争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本合同的任何修改和补充均须以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后方可生效。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
电气采购合同模板
电气采购合同模板甲方：（企业名称）地址：（注册地址）法定代表人：（姓名）联系人：（姓名）电话：（联系电话）邮箱：（联系邮箱）乙方：（供应商名称）地址：（注册地址）法定代表人：（姓名）联系人：（姓名）电话：（联系电话）邮箱：（联系邮箱）鉴于甲方有意向采购乙方提供的电气设备，双方经协商一致，就以下事项达成如下合同：一、货物名称、规格和数量1.1甲方向乙方采购的货物名称、规格和数量详见采购订单。
二、交货地点和方式2.1货物的交货地点为甲方提供的地址。
2.2货物的交付方式为乙方负责送货上门，甲方负责卸货。
三、交货时间3.1乙方应按照双方协商的交货时间将货物送达到约定的交货地点。
3.2如因不可抗力等不可抗力因素导致交货延误，应及时通知甲方并重新安排交货时间。
四、价格和支付方式4.1甲方应按照双方约定的价格支付货款给乙方。
4.2乙方应向甲方提供发票。
4.3货款支付方式为（支付方式）。
五、质量标准5.1乙方应保证所提供的货物符合国家相关标准，且质量一致、无损坏和缺陷。
5.2如有质量问题，乙方应承担退换货物等责任。
六、保密条款6.1双方应保守商业秘密，不得向第三方透露合同内容和相关信息。
七、违约责任7.1若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
7.2如因不可抗力因素导致无法履约，应及时通知对方并重新商定履约方式。
八、争议解决8.1合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向相关部门申请调解或仲裁。
九、其他事项9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为双方达成的电气采购合同，请双方认真履行合同约定，确保交易顺利进行。
祝双方合作愉快！。
电气工程合同模板
电气工程合同甲方（业主）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行电气工程建设，乙方作为专业的电气工程服务提供商，具备相应的资质和经验，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，依据相关法律法规，签订本合同：一、工程概述1.1 工程名称：_____________________。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于电气线路敷设、配电箱安装、照明设备安装等。
二、合同金额及支付方式2.1 合同总金额为人民币_______元。
2.2 支付方式：甲方在合同签订后____天内支付合同金额的30%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余70%的工程款。
三、工程期限3.1 工程开始日期为____年____月____日，预计完工日期为____年____月____日。
3.2 乙方应保证工程按期完成，如有延期，需提前向甲方说明原因并获得同意。
四、质量要求4.1 乙方负责确保工程质量符合国家相关标准和行业规范。
4.2 工程验收时，甲方有权要求对任何不符合标准的工作进行重新施工。
五、安全生产5.1 乙方必须遵守国家关于安全生产的规定，采取有效措施保障施工安全。
5.2 发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，金额为合同总金额的____%。
6.2 如甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付逾期款项总额的____%作为滞纳金。
七、争议解决7.1 本合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任一方可向甲方或乙方所在地的人民法院提起诉讼。
八、合同的变更与终止8.1 本合同的任何修改和补充需以书面形式经双方确认。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
电气合同签订模板
电气合同签订模板甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲方拟在（工程项目地点）进行（工程项目名称）工程，现甲、乙双方本着合作共赢的原则，经友好协商，就本工程项目订立如下电气合同，供双方共同遵守：第一条电气工程项目的基本情况1.1 项目名称：（工程项目名称）1.2 工程地点：（工程项目地点）1.3 工程内容：本合同包含的工程内容包括但不限于（具体工程内容）1.4 工程金额：本合同工程金额为（具体工程金额）。
第二条服务范围和标准2.1 乙方应当按照国家有关标准和规范，完成本合同包含的全部工程内容，并保证工程质量达到国家标准。
2.2 乙方应当派遣技术工程师到现场，监督施工过程中遇到的问题，并及时解决。
2.3 乙方应当对工程材料的采购、运输、存储等环节进行严格管理，确保材料质量无问题。
第三条工程进度和验收3.1 工程进度应当按照双方商定的时间节点进行，如果乙方无法按时完成工程，应当提前通知甲方，并商定调整计划。
3.2 工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应当负责重新施工或修复。
第四条保修期和售后服务4.1 乙方应当对工程质量负责，保证工程质量达到国家标准，并保修期为（保修期限）。
4.2 保修期内，如发现工程质量问题，乙方应当免费提供维修服务，直至问题完全解决。
4.3 保修期结束后，乙方应当提供长期的售后服务，解答甲方在使用过程中遇到的问题。
第五条付款方式和发票要求5.1 本合同工程金额为（具体工程金额），甲方应在工程完工后（具体付款方式及时间节点）。
5.2 乙方应当按照国家相关规定，提供正规的发票和相关报销凭证。
第六条违约责任6.1 乙方如未按照本合同约定履行义务，应当承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
6.2 甲方如未按照本合同约定支付工程款项，应当承担违约责任，至少支付乙方工程款项的10%作为违约金。
第七条争议解决7.1 双方因本合同履行发生争议，应当友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁解决。
电气安装合同范本
电气安装合同范本1. 合同目的和背景本合同旨在规范电气安装项目的合作关系，明确各方的权利和义务，确保项目的顺利进行和质量的保证。
2. 合同双方本合同由以下双方共同签订：甲方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：3. 合同内容3.1 项目描述甲方委托乙方进行电气安装项目，具体项目描述如下：（项目描述）3.2 项目工期本项目的工期预计为（工期），自合同生效之日起计算。
3.3 工作内容乙方将按照甲方的要求和规范进行电气安装工作，包括但不限于以下内容：•（工作内容1）•（工作内容2）•（工作内容3）3.4 付款方式合同金额为（金额），甲方将按以下方式进行支付：•首付款：（首付款比例）于合同签订之日起（天数）内支付；•进度款：根据项目进度支付，每次支付的比例为（进度款比例）；•尾款：项目完工后，甲方将支付尾款（尾款比例）。
3.5 质量保证和售后服务乙方对所提供的电气安装工作质量负责，并提供（质量保证期限）的质量保证。
在质量保证期限内，如果出现因乙方原因导致的问题，乙方将负责维修和解决。
3.6 合同解除和违约责任双方一致同意，在以下情况下，本合同可以被解除：•双方协商一致解除；•一方违约，经催告后仍不改正的。
违约方应承担违约责任，并赔偿因违约而造成的损失。
3.7 法律适用和争议解决本合同适用于中华人民共和国的法律。
对于因合同履行过程中的争议，应首先通过友好协商解决，协商不成的，提交至甲方所在地的人民法院解决。
4. 合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
任何对本合同的修改和变更应以书面形式经双方协商一致后生效。
5. 合同附件本合同附有以下附件：•附件1：（附件名称）•附件2：（附件名称）6. 合同签署甲方代表：（签字）日期：（日期）乙方代表：（签字）日期：（日期）以上为电气安装合同的范本，双方在签订正式合同前，可对合同内容进行进一步的商议和修改，以满足双方的实际需求。
工程电气供应合同
工程电气供应合同甲方（需方）：________乙方（供方）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方工程项目的电气设备和材料的供应事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、产品名称、规格、型号、数量、金额1. 产品名称：（具体填写所供应的电气设备和材料的名称）2. 规格型号：（具体填写所供应的电气设备和材料的规格型号）3. 数量：（具体填写所供应的电气设备和材料的数量）4. 金额：（具体填写所供应的电气设备和材料的总金额）二、交货时间及地点1. 交货时间：（具体约定交货的时间）2. 交货地点：（具体约定交货的地点）三、质量要求及验收标准1. 乙方应保证所提供的电气设备和材料符合国家相关标准和行业规定，且为全新、未使用过的产品。
2. 甲方有权对乙方提供的电气设备和材料进行检验，如发现产品质量不符合合同约定的，有权要求乙方更换或修复。
四、付款方式及期限1. 甲方应在收到乙方发票后的____天内支付合同总金额的____%。
2. 余款在产品交付并经甲方验收合格后的____天内支付。
五、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定的时间、地点交付产品，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额____%的违约金。
2. 如甲方未能按照合同约定的时间支付款项，每逾期一天，应向乙方支付应付款项____%的违约金。
六、争议解决合同执行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定（此处可以根据实际情况添加其他需要约定的内容）八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至合同约定的义务全部履行完毕后终止。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________。
电气工程合同填写
电气工程合同填写甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方电话]鉴于甲乙双方就[项目名称]电气工程的设计、施工及验收等事宜，经友好协商，特订立本合同，共同遵守执行。
一、项目概述本项目位于[具体地点]，涉及的主要工作包括但不限于[详细描述项目范围和内容]。
二、合同金额与支付方式1. 合同总金额为人民币[金额数字]元。
2. 支付方式如下：- 预付款：甲方需在合同签订后[具体天数]内支付合同总金额的[百分比]%作为预付款。
- 进度款：根据工程进度，甲方需按照以下比例支付进度款：- [阶段一]完成后支付[百分比]%。
- [阶段二]完成后支付[百分比]%。
- 竣工款：工程竣工并经过甲方验收合格后，甲方支付剩余的[百分比]%。
三、工期要求本工程计划开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]，总工期为[具体天数]天。
除非因不可抗力或双方书面同意调整外，乙方应确保按期完成。
四、质量标准乙方必须严格按照国家有关电气工程施工规范和标准执行，确保工程质量达到[具体标准或等级]。
五、变更与索赔1. 如遇设计变更或其他影响工程实施的因素，应及时协商解决，并以书面形式确认。
2. 因变更导致成本增加或减少，应相应调整合同金额，并以书面形式确认。
六、违约责任任何一方违反合同约定的，应当承担违约责任，赔偿对方因此受到的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[仲裁机构名称]进行仲裁。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
电气项目合同范本3篇
电气项目合同范本3篇篇一电气项目合同范本鉴于甲方为电气项目业主，乙方为具备相应资质的电气项目施工企业，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承担的电气项目施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、合同名称电气项目合同二、合同主体甲方：________（单位全称）乙方：________（单位全称）三、合同内容1. 工程名称：________（项目名称）2. 工程地点：________3. 工程性质：________4. 工程规模：________a) 电气设备安装b) 电气线路敷设c) 电气设备调试d) 电气工程验收6. 工程工期：自合同签订之日起，至工程验收合格之日止，共计____个月。
7. 工程质量标准：符合国家及行业相关标准。
8. 工程预算：人民币 _______ 元（大写：______________________元整）。
9. 工程款项支付方式：a) 乙方按月进度向甲方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后7日内支付当月进度款。
b) 工程验收合格后，甲方在15日内支付剩余工程款项。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a) 甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。
b) 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
c) 甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工场地等。
d) 甲方应协助乙方办理工程验收手续。
2. 乙方权利与义务：a) 乙方应按照合同约定及国家标准，保证工程质量，确保工程按时完成。
b) 乙方应遵守施工安全规定，确保施工现场安全。
c) 乙方应按甲方要求提供相关资料，配合甲方进行工程验收。
d) 乙方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务。
五、违约责任1. 甲方未能按合同约定支付工程款项的，应承担逾期付款的违约责任。
2. 乙方未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合国家标准的，应承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
电气安装合同模板
电气安装合同模板电气安装合同。
甲方，（委托方名称）。
乙方，（承包方名称）。
鉴于甲方拟对（工程项目名称）进行电气安装工程，为明确双方权利和义务，经友好协商，特签订本合同，并共同遵守。
一、工程内容。
1.1 甲方委托乙方对（工程项目名称）进行电气安装工程，具体包括但不限于：（1）电气线路布线；（2）开关插座安装；（3）照明设施安装；（4）配电箱安装；（5）其他相关电气设备安装等。
1.2 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行电气安装工程，确保工程质量和安全。
二、工程期限。
2.1 本次电气安装工程的工期为（具体工期），自合同签订之日起计算。
2.2 若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商并签订书面变更协议。
三、工程费用。
3.1 本次电气安装工程的总费用为（具体金额），甲方应按照工程进度支付工程款项。
3.2 工程款项支付方式为，（具体支付方式），具体支付时间及金额按照工程进度和质量进行分期支付。
3.3 如因甲方原因导致工程延误或变更，甲方应承担相应的费用增加。
四、质量保证。
4.1 乙方应对本次电气安装工程提供一年的质量保修期，自工程竣工之日起计算。
4.2 在质量保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行维修和处理，直至问题得到彻底解决。
五、安全保障。
5.1 乙方在进行电气安装工程时，应严格遵守国家相关安全规定，确保工程安全施工。
5.2 如因乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。
六、违约责任。
6.1 如因乙方原因导致工程质量问题或工程延误等，乙方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
6.2 如因甲方原因导致工程延误或费用增加等，甲方应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
七、其他条款。
7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电气安装合同的具体内容，双方应在签订合同时认真阅读并理解合同内容，确保双方权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京市建设工程劳务分包合同发包人：北京朝林建筑工程有限公司承包人：定州金时建设工程有限公司分包工程名称：石佛营住宅小区电气工程施工地址：北京市朝阳区石佛营发包人（全称）：北京朝林建筑工程有限公司承包人（全称）：定州金时建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：石佛营住宅小区电气工程1.2工程概况：剪力墙结构1.3分包工作内容：动力系统、照明系统、防雷与接地系统；消防报警系统（仅包含配管及带线、线槽安装）；电话及网络系统、电视系统、对讲门禁系统（仅包含弱电配管及带线、线槽安装）；生活区临电安装。
范围包括：施工图纸全部内容并负责调试、运行、维护直至工程竣工验收。
1.4工程监理单位（全称）：第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共35 名。
第三条合同工期开工日期2004年 3 月26 日完工日期2005 年 5 月31 日，工期为天。
第四条合同价款4.1 合同价款为：620000 元（人民币）大写：陆拾贰万元4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）:经过招投标确定或虽未经招投标程序，有承、发包双方协商一致确认：（√）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4.2.2 不采用（）4.2.3 不采用（）4.2.4 不采用4.3 对合同价款内容的明确：1、合同内容及承包范围内执行总价包定。
2、合同价款包含承包范围内的全部工程内容。
3、含为本工程服务的全部用工及所有零工。
4、含为发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工)。
5、含材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备以外的工机具费、施工中应计取的全部费用、各种施工风险。
第五条合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认的资料等。
5.2 合同价款的结算和决算：5.2.1 发包人应于每月_ 日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给与确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同价款分期支付：详见附件一5.3.2 不采用5.3.3 合同价款的支付必须以银行转账的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人需将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府、主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动设备，须做出书面纪录或拍照。
6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理。
6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：符合安全消防法律法规要求，如未达到标准，发包方将按本公司有关制度进行处罚，承包方须签认。
第七条工程质量、验收与保养7.1 工程质量应达到设计图纸的要求及约定标准和质量目标。
图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量验收标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：本工程质量为长城杯验评标准，如承包方施工未达到此标准，按结算总价的5%做为质量罚款。
第八条工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；●设计变更和工程量增加；●发包人未能按约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；●承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；●一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；●发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给与书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：1、承包方严格按发包方排定的进度计划施工，不得因劳务组织不力，人员调配等因素拖延工期（遇有不可抗力除外），因自身原因每晚一天罚2000元，以此类推，但总计不超过结算总价的5%。
2、因特殊原因（如材料供应不及时等）以当日发包方项目经理签字为准工期顺延。
第九条文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9.2 不采用9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：1、达到北京市文明安全工地标准。
2、承包人若有不文明现象、停工闹事、打架斗殴等，按发包人有关规定予以处罚，承包方须签认。
第十条材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：塔吊、室外电梯、临电二级配电箱承包人自备的工具为：除发包人提供的机械设备以外的全部施工工机具及工机具的低值易耗品等。
双方确认防护用具安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品均由承包人承担。
10.2 由承包人自备的工具须由其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
10.3 承包人应遵守和执行发包人的材料机具领用规定，对领用材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：1、实行限额领料，材料浪费处罚标准为所浪费材料的百分之百进行处罚。
2、发包人提供的机械设备、周转材料由承包人保养、维修。
第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。
发现文物后隐瞒不报的，有责任人依法承担行政的、法律的责任。
因保护文物发生的费用，由发包人承担。
第十二条发包人的权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2 不采用12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。
12.7 负责组织工程的验收工作。
12.8 本工程发包人代表为邸明，负责日常施工的管理、协调工作。
第十三条承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
13.2 承包人须将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
13.3 在施工过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于 5 %，服从发包人的统筹安排，统一调动。
13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理书面手续。
13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
13.7 承包人确认许正山为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理工作。
第十四条违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。
发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可于承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付；发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索托欠款及损失赔偿费。