建设工程施工合同中-工程师指示的设计变更的情形不包括
建筑工程合同管理答案
《建筑工程合同管理》综合复习资料一、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
A、避免风险、克服风险 B C、转移风险D、控制风险2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。
属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。
A、合同中有规定B、由于不利的现场气候条件影响C、为工程施工安全D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
、承包人办理申报手续，发包人承担费用 A B、承包人办理申报手续，承包人承担费用C、发包人办理申报手续，承包人承担费用D、发包人办理申报手续，发包人承担费用( )。
、不属于委托监理合同监理人义务的是 4A、工程建设外部协调工作B、按合同约定派驻监理人员C、不泄露委托人申明的秘密D、运用合理技能认真勤奋地工作。
( ) 5、工程师有权处理的索赔是承包商A、依据合同条款提出的索赔1、依据法律法规提出的索赔B．C、提出的道义索赔D、提出的缺少证据索赔6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( )。
A、工程已竣工不需竣工试验B、工程已竣工还需竣工试验C、经竣工试验判定是否竣工D、经竣工试验后判定是否合格7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人( )。
A、继续后续工作的施工B、向发包人请示复工C、向工程师再次请示复工D、向发包人发出解除合同通知8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。
A、通知对方并与他协商B、提交监理工程师请他作出决定C、自己提交仲裁D、直截提请诉讼9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。
建设工程项目管理模拟349_真题(含答案与解析)-交互
建设工程项目管理模拟349(总分130, 做题时间180分钟)一、单项选择题1.下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是______。
• A.职业健康安全管理方案• B.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划• C.结构和职责• D.文件和资料控制SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 2答案:D职业健康安全管理体系中核心要素包括：(1)职业健康安全方针；(2)对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；(3)法规和其他要求；(4)目标；(5)结构和职责；(6)职业健康安全管理方案；(7)运行控制；(8)绩效测量和监视；(9)审核；(10)管理评审。
D选项属于辅助性要素。
2.施工安全技术措施中的应急措施，是针对______提出的工程施工安全技术措施。
• A.特殊工程• B.事故和自然灾害• C.特种作业• D.特殊作业环境SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 2答案:B施工安全技术措施中的应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施。
为了在最短的时间内达到救援、逃生、防护的目的，必须在平时就准备好各种应急措施和预案，并进行模拟训练，尽量使损失减小到最低限度。
3.根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起______日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。
•**•**•****SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 2答案:D建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划以及公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。
4.某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为______万元。
•**•**•****SSS_SIMPLE_SINA B C D分值: 2答案:C工程预付款起扣点的计算公式是T=P-M/N。
2017年天津公路造价师辅导资料：建设工程造价考试试卷
2017年天津公路造价师辅导资料：建设工程造价考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是__。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．总监理工程师代表D．监理员2、现实生活中，委托代理应注意的问题有__。
①慎选代理人，②委托授权范围明确；③委托时限明确；④委托人利益明显A．①②B．②④C．③④D．①④3、施工监理的__是由施工监理要达到的基本目的决定的。
A．服务性B．公正性C．科学性D．委托性4、在公路施工监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A．监理合同B．施工合同C．建设单位的书面通知D．交通主管部门的指示5、Ⅱ、Ⅲ三个级配。
A．2.5mmB．1.25mmC．0.63mmD．0.315mm6、下列文件中，__不是公路施工招标文件必须包括的内容。
A．工程量清单B．投标人须知C．标底D．施工图设计文件7、根据FIDIC合同条件，属于工程量清单项目的是__。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．价格调整8、监理工程师应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，如发现存在一般安全事故隐患时，监理工程师应__。
A．立即报告建设单位B．立即下达工程暂停令，要求施工单位停工整改C．立即报告有关主管部门D．立即书面指令施工单位整改9、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。
A．监理规划B．监理合同C．监理方案D．监理细则10、钢筋混凝土或预应力混凝土简支梁桥属于__。
A．静定结构B．超静定结构C．系杆结构D．排架结构11、我国《合同法》对__采用严格责任原则。
A．缔约过失B．违约责任C．无效合同D．可撤销合同12、成本、功能这三者的关系是__。
A．成本＝价值×功能B．价值＝成本×功能C．价值＝功能/成本D．功能＝价值/成本13、下列合同不适用于《合同法》的是__。
A．买卖合同B．借款合同C．委托合同D．收养合同14、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。
合同管理-30_真题-无答案
合同管理-30(总分100,考试时间90分钟)一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。
①承包人以前已表明放弃索赔；②提交的证据不足以说明索赔的部分：③发包人与承包人共同负有责任，责任未划分；④损失计算不足；⑤承包人没有采取措施避免或减少损失的部分A. ①②③B. ①②③⑤C. ②③⑤D. ①②④⑤2. 一般情况下，( )应当由招标人完成。
A. 确定中标人B. 评标情况说明C. 对各个合格投标书的评价D. 推荐合格的中标候选人3. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行( )，对方在履行期限届满之前可解除合同。
A. 主要债务B. 抗辩权C. 债权D. 部分债权4. 建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。
①批准招标申请；②审核招标文件；③负责编制标底；④参加开标会议，⑤监督评标过程A. ①②④⑤B. ②④⑤C. ①②③D. ②③④5. 根据招投标法的规定，投标人少于( )个的，招标人应当依照招投标法重新招标。
A. 2B. 3C. 5D. 106. 法人应当具备的条件包括( )。
①依法成立，②经核准登记；③有必要的财产或者经费；④有自己的组织机构，⑤能够独立承担民事责任A. ①③B. ②⑤C. ①③④⑤D. ①②③④⑤7. 按照国家有关规定，施工合同的( )在200万元人民币以上，必须进行招标。
A. 估算价B. 定价C. 承包价D. 施工价8. 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。
A. 质量监督机构B. 政府的建设行政主管部门C. 上级仲裁委员会D. 人民法院9. FIDIC施工合同条件规定的( )的结束时间是以“结清单”生效日为标志。
A. 工程接收证书签发B. 颁发履约证书C. 合同有效期D. 提交竣工报表10. 根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原A. 工程量减少，则单价提高B. 工程量增加，则单价提高C. 工程量增加，则单价降低D. 单价偏高，则予以降低，反之提高11. 按索赔的指向划分，索赔可以分为( )。
建设工程合同管理-222_真题(含答案与解析)-交互
建设工程合同管理-222(总分110, 做题时间90分钟)一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意。
)1.某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自己损失。
SSS_SINGLE_SELA 业主B 工程师C 设备生产厂D 设备供货商分值: 1答案:D2.建设工施工安装合同的法律关系客体是指( )。
SSS_SINGLE_SELA 物B 货币C 行为D 智力成果分值: 1答案:C3.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。
SSS_SINGLE_SELA 现场考察时招标人口头解释B 招标文件规定C 书面回函解答D 仲裁机构裁定分值: 1答案:C4.在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。
A 工程师可以拒绝验收B 承包人承担由此发生的费用C 承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D 由此造成工期延误不予顺延分值: 1答案:C5.设计招标的特点是( )。
SSS_SINGLE_SELA 让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B 投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C 设计投标书的竞争D 设计费用的竞争分值: 1答案:B6.FDIC《合同条件》规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
SSS_SINGLE_SELA 不应返还保留金B 应退还一半保留金C 应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D 应全部退还保留金分值: 1答案:C7.委托监理合同的有效期是( )。
SSS_SINGLE_SELA 完成正常监理工作预定的时间B 以约定的天数为准C 在专用条款中约定D 以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定分值: 1答案:D8.担保方式中的保证要求( )订立书面保证合同。
中石油华东2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于2014年12月份考试) 答案
2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于2014年12月份考试) 单选题多选题判断题简答题一、单选题（共30 道试题，共30 分。
）1. 因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。
A. 不退定金B. 按设计费一半支付C. 按全部设计费支付D. 不支付设计费-----------------选择：B2. 施工合同的履约保函有效期自( )止。
A. 施工合同签订之日起，到施工合同终止时B. 提交履约保函之日起，到工程验收合格之日C. 履约保函约定生效日起，到约定的期满之日D. 提交履约保函之日起，到工程交付使用之日-----------------选择：C3. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。
A. 地基基础工程B. 屋面防水工程C. 设备安装工程D. 排水管道工程-----------------选择：B4. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。
A. 招标人B. 评标委员会C. 招标代理机构D. 建设行政主管部门-----------------选择：A5. 承包人采购的材料，在使用前应（）。
A. 按工程师的要求进行检验B. 由发包人负责检验C. 检验费由发包人承担D. 不合格可使用-----------------选择：A6. 驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。
A. 业主B. 监理工程师C. 承包商D. 分包商-----------------选择：B7. 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。
建设工程施工合同管理(一)_真题-无答案
建设工程施工合同管理(一)(总分128,考试时间90分钟)一、单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意1. 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延2. 为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定( )的最低质量保修期限为5年。
A．地基基础工程B．防水工程C．给水管道工程D．设备安装工程3. 按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A．承包人提前竣工验收前自检合格日B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格，工程师在检验记录签字日4. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。
A．发包人承担全部费用，工期相应顺延B．发包人承担全部费用，工期不予顺延C．承包人承担全部费用，工期不予顺延D．承包人承担全部费用，工期相应顺延5. 某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。
A．承包人承担相关费用，工期不予顺延B．承包人承担相关费用，工期相应顺延C．设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D．设备制造商承担相应费用，工期相应顺延6. 为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。
A．承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B．承包人负责检验工作，并承担检验费用C．发包人负责检验工作，并承担检验费用D．发包人负责检验工作，承包人承担检验费用7. 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。
工程合同管理-工程师
一、单选题【本题型共40道题】1.因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的(）。
A．代位权B．撤消权C．继续履行D．后履行抗辩权正确答案：［A］用户答案：[］得分:0.002。
设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由()组织试车.A．发包人B．设计单位C．承包人D．设备供应单位正确答案：[A］用户答案：［］得分：0。
003。
当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（)为准。
A．招标文件中的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在会议上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件正确答案:［D］用户答案:[］得分：0。
004。
施工的竣工验收应当由（)负责组织。
A．发包人B．工程师C．承包人D．监理单位正确答案:[A］用户答案：[] 得分：0.005.应以（)为最优投标书。
A．投标价最低B．评审标价最低C．评审标价最高D．评标得分最低正确答案：［B]用户答案:［］得分：0.006.工程标底是工程项目的（）.A．中标合同价格B．招标预期价格C．施工结算价格D．工程概算总价格正确答案：［B]用户答案：[］得分：0.007.施工招标文件的内容一般不包括（）。
A．工程量清单B．资格预审条件C．合同条件D．投标须知正确答案：[B］用户答案：［］得分：0。
008.建设单位在(）合同中承担了项目的全部风险。
A．单价B．总价可调C．总价不可调D．成本加酬金合同正确答案：［D］用户答案：［］得分:0.009。
合同法律关系（）是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A．主体B．客体C．内容D．事实正确答案：［A］用户答案：[] 得分：0。
0010。
缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（）。
A．当事人有损失B．当事人有过错C．合同尚未成立D．过错与损失之间的因果关系正确答案:[C]用户答案:［］得分：0。
2023年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理押题练习试卷A卷附答案单选题（共40题）1、由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由( )。
A.发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B.承包人负责材料和设备的供应和施工义务C.发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D.发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应【答案】 A2、关于建设工程合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标的是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同【答案】 D3、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。
A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】 C4、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。
【相关知识点新教材已删除】A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】 B5、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】 D6、以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。
A.设计事务所B.监理事务所C.自然人D.项目经理部【答案】 D7、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。
A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】 D8、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。
2022年监理工程师资格考试【合同管理】预热试题
1.普通情况下， ( )应当由招标人完成。
A.向中标人发出中标通知书B.编写评标情况说明C.编写对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人2.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。
A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价3.《建设工程委托监理合同》标准条件规定“受托人”是指( )。
A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C.依法成立具有法人资格的监理企业D.监督监理招标的一方4.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位( )。
A.向委托人支付使用费并归还委托人B.可将设备免费带走C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用归还委托人5.下列关于监理合同的有效期的说法正确的是( )。
A.建设工程委托监理合同中注明“本合同自×年×月× 日开始实施，至×年×月×日完成”，此期限即指监理合同的有效期B.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以约定的日历天数为标准确定的C.监理合同的有效期既监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成为了包括附加和额外工作的义务来判定D.如果双方未在专用条款中另行约定，在工程保修期间监理人仍需执行相应的监理工作6.依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。
A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用迟延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而浮现质量事故7.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。
A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作8.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下， ( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
重庆大学网教作业答案-工程建设合同管理 ( 第2次 )
第2次作业一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分）1. 甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求.这在合同法上是( ).A. 先履行抗辩权B. 先诉抗辩权C. 同时履行抗辩权D. 不安抗辩权2. 仲裁应当( )进行.A. 不开庭B. 开庭但不一定公开C. 公开开庭D. 书面审理,当事人不出庭3. FIDIC施工合同条件规定,用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务.A. 开工日起至颁布发接收证书B. 开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C. 颁发接收证书日起至颁发履约证书D. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书4. 施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延.某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停工 5天,为此提出工期索赔的要求.其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况.该承包人的索赔理由属于( ).A. 工程变更索赔B. 工程加速索赔C. 合同被迫终止索赔D. 合同中默示的索赔5. 施工企业的项目经理是施工企业的代理人,这种代理是( )代理.A. 委托B. 法定C. 指定D. 再6. 施工合同中双方对工程质量有争议,请求协议条款约定的（）仲裁.A. 仲裁委员会B. 质量监督部门C. 行政管理部门D. 上级管理部门7. 关于施工合同设计变更管理的正确说法是( ).A. 施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B. 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C. 承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议,可以无须经工程师的同意D. 施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前向承包人发出变更申请8. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由( )决定中标人.A. 招标人B. 评标委员会C. 招标代理机构D. 建设行政主管部门9. 合同生效应当具备的条件不包括( ).A. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 意思表示真实C. 不违反法律或者社会公共利益D. 必需采用一定的合同形式10. 建设项目投保“建筑工程一切险”承保的危险范围包括（）造成的损失.A. 战争、罢工、核污染B. 雷电、火灾、爆炸C. 错误设计D. 盗窃11. 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( ).A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高12. 施工合同示范文本中所称的“费用”,包括( ).A. 发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费B. 由于设计变更导致承包人增加的是工程成本C. 施工质量缺陷的修复开支D. 发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额13. 下列行为中,属于不符合暂停施工的是（）.A. 工程师在确有必要时,可要求乙方暂停施工B. 工程师未能在规定时间内提出处理意见,乙方可自行复工C. 乙方送交复工要求后,可自行复工D. 一施工过程中发现有价值的文物,乙方应暂停施工14. 在勘察设计合同中,估算的设计费为10万元,则委托方应向承包方交付（）万元的定金.A. 1B. 2C. 2.5D. 315. FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义( )为“基准日”.从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担.A. 投标截止日期前第28天B. 投标截止日C. 定标日D. 工程师发布开工令日16. 大型复杂工程初步设计完成后即开始进行施工招标,所采用合同类型为（）.A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 固定价合同17. 工程建设监理是针对（）所实施的监督管理.A. 工程B. 工程项目C. 工程项目建设D. 工程项目施工18. 按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有( ).A. 保证施工噪音符合环保规定B. 提供进度统计报表C. 开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D. 做好施工现场地下管线的保护19. （）不是无效合同.A. 没有法人资格但具有独立生产经营资格者签订的合同B. 无行为能力人签订的合同C. 盗用他人名义签订的合同D. 当事人在违背真实意思情况下签订的合同20. 分包商在施工过程中,因非自身责任原因而受到损害时,应向（）提出索赔要求.A. 工程师B. 业主C. 承包商D. 责任人二、多项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）1. FIDIC合同条件规定,指定分包商与一般分包商的区别有( ).A. 合同地位不同B. 工程款支付的开支项目不同C. 业主对指定分包商利益保护不同D. 承包商对分包商违约承担责任范围不同E. 选择分包商的权利不同2. 设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（）.A. 由业主报请原设计任务书的批准单位同意B. 由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C. 原合同继续有效D. 需变更原合同E. 原合同终止,双方重新签合同3. 属于非法分包工程的情况包括（）.A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C. 将工程的主要部分交给其他单位实施D. 接分包工程后进行再分包E. 将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施4. 风险事件是指造成损失的偶发事件,是造成损失的外在原因或直接原因,下列属于风险事件的是( ).A. 地震、雷电B. 心理状态C. 偷盗、抢劫D. 交通事故E. 制动失灵5. 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据《合同法》的规定( ).A. 合同主体不变,仍为甲乙两公司B. 甲公司无需征得乙公司同意,但应通知对方C. 丙公司可以对乙公司行使抗辩权D. 丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E. 丙公司直接对乙公司承担合同义务6. 关于要约邀请,下列说法错误的是( ).A. 希望和他人订立合同B. 希望他人向自己发出要约C. 不承担法律责任D. 受其意思约束E. 是合同成立的必要条件7. 招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等.A. 选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B. 竞争的激烈程度相对较差C. 招标时间长D. 招标费用高E. 评标工作量较大8. 依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件（）.A. 依法成立B. 有必要的财产和经费C. 有自己的名称、组织机构和场所D. 有符合法定条件的法定代理人E. 能独立承担民事责任9. 为了保证设计工作的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括( ).A. 设计方案B. 规划许可文件C. 工程勘察资料D. 限额设计要求E. 高于设计规范要求的标准10. 经过建设行政主管部门批准后可以直接委托承包商的工程通常包括（）.A. 一般民用建筑工程B. 保密工程C. 专业要求非常高的工程D. 普通工业厂房建筑E. 紧急工程11. 按照我国建筑法规定,监理单位与（）单位不得有隶属或者其他利害关系.A. 被监理工程的承包B. 建筑材料供应C. 建筑构配件供应D. 设备供应E. 建设资金提供12. 采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括( ).A. 以评标价最低的标书为最优B. 以投标报价最低的标书为最优C. 技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价D. 中标后按投标价格签订合同价E. 中标后按评标价格签订合同价13. 索赔按目的划分包括( ).A. 综合索赔B. 单项索赔C. 工期索赔D. 合同内索赔E. 费用索赔14. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向( )请求撤销合同.A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构C. 人民法院D. 工程师E. 设计单位15. 依据FIDIC~施工合同条件》规定,工程师的职权范围包括( ).A. 修改进度计划B. 控制使用暂列金额C. 批准工程分包并审查分包商资质D. 发布变更指令E. 审查承包商索赔要求16. FIDIC施工合同条件规定,下列的( )文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分.A. 合同协议书B. 中标意向书C. 专用条件D. 图纸E. 资料表17. 设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,( ).A. 负责设计变更B. 负责设计交底C. 参加隐蔽工程验收D. 参与施工组织E. 参加工程竣工验收18. 可以作为合同生效时间的是( ).A. 合同成立B. 双方签字盖章C. 受要约人承诺D. 承诺之前E. 发出要约邀请19. 可以通过合同约定的担保方式包括( ).A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置E. 定金20. 组成施工合同的文件包括( )等.A. 招标公告B. 协议书C. 中标通知书D. 图纸E. 工程量清单答案：一、单项选择题（40分，共 20 题，每小题 2 分）1. C2. B3. D4. D5. A6. B7. A8. A9. D 10. A 11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. B 17. C 18. C 19. A 20. C二、多项选择题（60分，共 20 题，每小题 3 分）1. BCDE2. AE3. ACDE4. ACD5. CDE6. ACD7. AB8. ABCE9. BCDE 10. BCE 11. ABCD 12. AD 13. CE 14. BC 15. BDE 16. ACDE 17. ABCE 18. ABC 19. ABCE 20. BCDE。
2022一级造价工程师《工程计价》真题及答案解析-多选题
二、多选题61.关于建设期内投资估算编制要求，下列说法正确的是()。
A.在可行性研究阶段应选用比例估算法估算B.应做到工程内容和费用构成齐全，不提高或降低估算标准C.需对主要经济指标进行分析D.应对影响造价的因素进行敏感性分析E.估算内容由静态部分和动态部分两个部分组成【答案】BCD【解析】建设项目投资估算编制时，应满足以下要求：(1)应根据主体专业设计的阶段和深度，结合各行业的特点，所采用生产工艺流程的成熟性，以及国家及地区、行业或部门、市场相关投资估算基础资料和数据的合理、可靠、完整程度，采用合适的方法，对建设项目投资估算进行编制，并对主要技术经济指标进行分析。
C正确(2)应做到工程内容和费用构成齐全，不重不漏不提高或降低估算标准，计算合理。
B正确。
(3)应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标，在质和量方面所综合的内容，应遵循口径一致的原则。
(4)参考工程造价管理部门发布的投资估算指标或各类工程造价指标和指数等，依据工程所在地市场价格水平，结合项目实体情况及科学合理的建造工艺，全面反映建设项目建设前期和建设期的全部投资。
对于建设项目的边界条件，如建设用地费和外部交通、水、电、通信条件，或市政基础设施配套条件等异所产生的与主要生产内容技资无必然关联的费用，应结合建设项目的实际情况进行修正。
(5)应对影响造价变动的因素进行敏感性分析，分析市场的变动因素，充分估计物价上涨因素和市场供求情况对项目造价的影响，确保投资估算的编制质量。
D正确。
(6)投资估算精度应能满足控制初步设计概算要求，并尽量减少投资估算的误差。
投资估算的编制一般包含静态投资部分、动态投资部分与流动资金估算三部分，E错误。
在项目建议书阶段，投资估算的精度较低，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等。
A错误。
【考察考点】投资估算的编制(P130)62.关于进口设备原价的构成内容，正确的有()。
建设工程合同管理(新)2024年5月试题及答案
建设工程合同管理(新)考试及答案一、案例分析(每题参考分值5分)1、某工业生产项目基础土方工程施工中，承包人在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此进度提前1个月。
但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。
由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。
为此承包人准备提出索赔。
1.该项施工索赔能否成立?为什么?在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面?2.在后续施工中，发包人要求承包人根据设计院提出的设计变更图纸施工。
试问依据相关规定，承包人应就该变更做好哪些工作?正确答案：1.该项施工索赔能成立。
施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于不利的物质条件，是发包人的责任范围。
本事件使承包人由于不利地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。
2.首先，应组织相关人员学习和研究设计变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不要之处，应主动与发包人沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后(或确认设计变更图纸不需要修改之后),研究制定实施方案和计划并报发包人审批。
然后，在台同约定的时间(根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201的规定为14天)内，向监理人提交变更工程价款和工期顺延的报告。
监理人收到后7天内审查完毕并报送发包人。
发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，双方应就有关内容进一步协商，协商一致后，修改合同。
若协商不一致，按工程合同争议的处理方式解决。
2、2015年8月10日，某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同，总长5000m,市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。
2023年监理工程师之合同管理自测提分题库加精品答案
2023年监理工程师之合同管理自测提分题库加精品答案单选题（共100题）1、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。
发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。
A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司【答案】 A2、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）A.评标的工作量小B.邀请的范围较小选择面窄C.评标时间短D.招标费用低【答案】 B3、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()A.工程维修B.清理施工现场C.报送竣工报表D.财务结算【答案】 D4、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.各专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性【答案】 D5、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是( )。
A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范【答案】 A6、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。
A.事件B.行为C.权利D.义务【答案】 A7、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。
A.勘察单位必须具备法人资格B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质【答案】 B8、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。
A.应事先征得发包人同意，并通知监理人B.应事先征得监理人同意，并通知发包人C.直接与保险人协商一致后，通知发包人D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】 A9、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。
2018年下半年宁夏省公路造价师《计价与控制》：机械台班定额消耗量的基本方法模拟试题
2019年下半年宁夏省公路造价师《计价与控制》：机械台班定额消耗量的基本方法模拟试题2019年下半年宁夏省公路造价师《计价与控制》：机械台班定额消耗量的基本方法模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、套箱围堰的适用范围是__。
A．流速较大而水深在1.5～4mB．各类土(包括强风化岩)的深水基础C．埋置不深的水中基础或修建桩基的水中承台D．河床土质渗水较小时2、按照差额内部收益率的比选准则，若△IRR＜i0，则__。
A．投资小的方案为优B．投资大的方案为优C．所有方案都不可行D．不能判断3、公路建设项目环境影响评价文件，必须经过__审批。
A．建设单位B．有资质的环境影响评价机构C．环保部门D．交通部门4、各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少于该站人员总数的__。
A．50%B．60%C．70%D．80%5、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。
合同履行过程中发生违约后，__。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任6、水泥稳定土路面基层碾压应在混合料（）状态下进行。
A．处于或略大于最佳含水率B．处于或略小于最佳含水率C．小于最佳含水率D．处于最佳含水率7、二级监理机构是指__。
A．各级交通主管部门，工程质量监督站B．甲级监理机构，乙级监理机构C．监理工程师，专业监理工程师D．总监理工程师办公室，驻地监理工程师办公室8、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。
A．按规范的规定进行施工B．按图纸内的施工说明进行施工C．由监理工程师根据实际情况确定或规定D．重新设计图纸。
9、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理能力测试试卷A卷附答案
2023年二级建造师之二建建设工程施工管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提供质量保证金的方式原则上应为（）。
A.相应比例的工程款B.质量保证金保函C.相应额度的担保物D.相应额度的现金【答案】 B2、下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是（）。
A.工程变更风险B.物价、上涨风险C.非法分包风险D.不可抗力风险【答案】 C3、关于单位工程竣工验收的说法，错误的是()。
A.工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告B.工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工预验收C.对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收D.竣工验收应由建设单位组织，并书面通知政府质量监管机构【答案】 A4、某施工企业承接了某一工程项目，但缺乏具备工程施工经验的管理人员，这类风险属于施工风险类型中的（）。
A.组织风险B.经济与管理风险C.工程环境风险D.技术风险【答案】 A5、根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（）。
A.监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人B.监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示C.实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批D.监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划【答案】 C6、某高层办公楼工程项目，由甲公司进行施工总承包，主体结构工程施工由甲公司自行承担；桩基工程．暖通工程．装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工，本项目的暖通工程和装饰装修工程之间进行工程交接，《交接检查记录》中的“见证单位”应为（）。
A.政府质监部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位7、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），关于暂列金额的说法，正确的是（）。
A.已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用B.已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用C.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额归承包人所有D.发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后，剩余金额由发包人和承包人共同所有【答案】 A8、施工现场按工程项目大小配备专（兼）职安全人员，对于建筑面积在0.9 万m2 的工地，至少需要配备（）个专职人员。
工程建设合同管理（第2次）
工程建设合同管理（第2次）第一篇：工程建设合同管理 ( 第2次 )第2次作业一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分）1.一个买卖合同约定执行政府指导价格,2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元,合同规定2005年3月1日交货,但是在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元,若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物,而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元,则买方应按照每千克()元向卖方付款.A.1200 B.1100 C.1000 D.9002.在施工合同中,()是承包人的义务.A.提供施工场地 B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.在施工期内对施工现场的照管负责3.下列关于保证的说法不正确的是().A.保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、债务人和债权人B.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人C.保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任4.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是().A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意5.按照国家有关规定,勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在()万元人民币以上,必须进行招标.A.10 B.50 C.100 D.200 6.定标签订合同时,应以（）作为中标的合同价.A.评标价 B.标底价C.修正后的标底价D.投标价7.订立施工合同时,发包人与承包人在合同中商议以2辆汽车抵付一部分工程款,但是对于支付地点没有做出明确约定.合同生效后,双方通过协商也未达成一致.工程款结算后,只剩这2辆汽车,发包人认为应由承包人来提取,承包人认为应由发包人送达,则这2辆汽车的支付应在()履行.A.发包人所在地B.承包人所在地C.合同订立地D.非发包人所在地与承包人所在地的第三地8.依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方()追究违约方的赔偿责任.A.可选择违约金条款或定金条款 B.可以同时采用违约金和定金条款 C.应该采用违约金条款 D.必须采用定金条款9.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方可以().A.提取全部材料,按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货,拒付货款 C.拒绝提前提货,拒付货款D.提取全部材料,按订购数量付款10.代理是代理人在代理权限内,以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为.A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己11.在建设工程施工合同示范文本中,关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是().A.工程师无权增加合同中约定的工程量B.工程师无权减少合同中约定的工程量 C.工程师无权删除承包范围内的部分工作D.工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序12.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书,甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同,发生纠纷后,应当()A.要求甲支付电视机的货款B.A公司向B 公司无偿退货C.由B公司交付计算机,A公司支付计算机的货款D.由B公司交付电视机,A公司支付电视机的货款13.《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括().A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间 D.更改工程有关部分的标高14.施工合同示范文本中所称的“费用”,包括().A.发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费B.由于设计变更导致承包人增加的是工程成本 C.施工质量缺陷的修复开支D.发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额15.《建设工程委托监理合同示范文本》是由3部分组成,不包括().A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件16.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同().A.无效 B.变更 C.有效 D..终止17.以下文件均成为施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,()是错的.A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单18.因承包人的原因不能按期开工的,()推迟开工日期.A.承包人应以书面形式通知工程师 B.应当经过工程师批准 C.承包人与发包人协商D.应当经过建设行政主管部门批准19.FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义()为“基准日”.从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担.A.投标截止日期前第28天 B.投标截止日 C.定标日D.工程师发布开工令日20.债务人决定将合同中的义务转让给第三人时,（）.A.应当经债权人同意B.无需经债权人同意,但应通知债权人C.无需经债权人同意,但应办理公证手续D.无需经债权人同意,也无需通知债权人二、多项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）1.属于非法分包工程的情况包括（）.A.将承包的全部工程分包给其他单位实施B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C.将工程的主要部分交给其他单位实施D.接分包工程后进行再分包E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施2.合同法规定,若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有（）情形之一时,可以行使不安抗辩权.A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金D.丧失商业信誉E.财务状况恶化,但提供了第三人的提保3.招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()等.A.选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长 D.招标费用高E.评标工作量较大4.依据《民法通则》规定,法人成立应具备下列条件（）.A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.有符合法定条件的法定代理人E.能独立承担民事责任5.按照施工合同示范文本的规定,由于()等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰 C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力6.索赔按目的划分包括().A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔7.合同转让中,债权不得转让的情况包括().A.根据合同性质不得转让 B.根据当事人约定不得转让 C.依照法律规定不得转让 D.依据合同目的不得转让 E.依照合同形式不得转让8.FIDIC施工合同条件规定,下列的()文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分.A.合同协议书 B.中标意向书 C.专用条件 D.图纸 E.资料表9.设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,().A.负责设计变更 B.负责设计交底C.参加隐蔽工程验收D.参与施工组织E.参加工程竣工验收10.债权人可以留置的合同限于()合同.A.建设工程 B.保管 C.运输 D.加工承揽 E.买卖11.可以作为合同生效时间的是().A.合同成立 B.双方签字盖章 C.受要约人承诺 D.承诺之前 E.发出要约邀请12.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中,正确的有().A.不得强制投标人组成联合体投标B.可以对外地投标人采取不同的评标方法C.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人D.不得对投标人实行歧视待遇E.可以要求投标人组成联合体投标13.《建设工程施工合同范本》由()组成.A.协议书 B.中标通知书 C.通用条款 D.工程量清单 E.专用条款14.《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,()发生的费用由承包人承担.A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡15.FIDIC合同条件规定,业主应承担的风险有（）.A.业主提供的设计不当造成的损失 B.战争造成的损失C.超音速飞行物产生的压力造成的损失D.有毒气体污染造成的损失E.建筑材料不合格造成的损失16.在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括().A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会17.下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是().A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人18.代理法律制度中的委托代理,代理人（或行为人）因（）担法律责任.A.委托授权不明B.无权代理未经追认C.与第三人恶意串通D.完成代理事项,被代理人不接受行为后果E.复代理行为未经追认19.组成施工合同的文件包括()等.A.招标公告 B.协议书 C.中标通知书 D.图纸E.工程量清单20.工程师审查承包商索赔申请时,判断索赔是否成立的条件有（）.A.与合同相比,事件造成了承包商损失B.损失的原因不属承包商责任,而属于分包商责任C.承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知D.承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告E.索赔资料已经建设主管部门审查合格答案：一、单项选择题（40分，共 20 题，每小题 2 分）1.D2.D3.B4.B5.B6.D7.A8.A9.D 10.B 11.C 12.D 13.B 14.C15.D 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A二、多项选择题（60分，共 20 题，每小题 3 分）1.ACDE2.BCDE3.AB4.ABCE5.AC6.CE7.ABC8.ACDE9.ABCE 10.BCD 11.ABC 12.AD 13.ACE 14.CE 15.ABCD 16.BCE 17.BE 18.ABCE 19.BCDE 20.AC第二篇：建设工程合同管理建设工程合同管理1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。
建设工程施工阶段工程造价的控制与调整试题及答案
建设工程施工阶段工程造价的控制与调整试题及答案一、单项选择题1．合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。
A．按审价部门提出的价格调整B．按发包人指定的价格调整C．按设计部门提出的价格调整D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整2．下列关于工程变更的说法，错误的是( )。
A．工程变更总是由承包商提出的B．监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．监理工程师的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款3．在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（）。
A．发现地下构筑物、文物B．罢工、战争C．业主提出不正当要求D．监理工程师的指令错误4．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（）。
并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。
A．5% B．10% C．15% D．20%5．按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定。
工程变更不包括（）。
A．施工条件变更B．增减合同中约定的工程量C．有关工程的施工时间和顺序的改变D．工程师的指令整改返修6．将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。
此结算方法是（）。
7．施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由（）承担。
A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商D．工程设计单位二、多项选择题1．《建设工程施工合同(示范文本)》规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( )。
A．设计变更超过原设计标准的，应报发包人批准B．承包人在施工过程中更改施工组织设计的，应经工程师同意C．改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D．变更有关工程质量标准和工期属于设计变更E．变更真程价款的报告应由承包人提出2．确定工程变更价款时采用的方法有( )。
2019年监理工程师《合同》点睛提分卷(三)【公众号猫耳考试免费取微信mkt7080】
2019年监理工程师《合同管理》点睛提分卷（三）第 1题：单选题以下文件均称为施工合同文件的组成部分，但从文件解释顺序来看，不正确的是( ) 。
A.合同协议书、中标通知书B.施工合同通用条件、施工合同专用条件C.标准及有关技术文件、图样D.投标书、工程量清单第 2题：单选题在建设项目各类招标中，关于工程设计招标的说法，不正确的是（）。
A、设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争B、招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标C、投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价D、设计招标适合采用经评审的最低投标价法第 3题：单选题计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由（ ）承担。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.协商确定单位第 4题：单选题《标准建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( ) 。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高第 5题：单选题制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。
A、最大限度减少资金时间价值B、到货时间满足施工进度计划C、采购资金落实到位情况D、保证库存周期最短第 6题：单选题已竣工工程交付使用之前应由（ ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.协商确定单位第 7题：单选题某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( ) 。
A.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担B.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担C.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担D.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担第 8题：单选题设备材料采购招标中，最低投标价法考虑的因素为（）。
A、售后服务B、运输费用C、付款条件D、设备性能第 9题：单选题施工期到（ ）为止。
A.承包方递送竣工验收报告日期B.工程接收证书签收日C.竣工验收合格日期D.工程接收证书中写明的实际竣工日期第 10题：单选题建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。
建设工程合同管理-281_真题-无答案
建设工程合同管理-281(总分110,考试时间90分钟)一、单项选择题(每题的备选项中。
只有1个最符合题意)1. 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。
A. 工程师B. 承包人C. 工程师和承包人D. 发包人2. 《建设工程委托监理合同》标准条件规定“受托人”是指( )。
A. 监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B. 承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C. 依法成立具有法人资格的监理企业D. 监督监理招标的一方3. 企业法人( )取得法人资格。
A. 成立之日B. 注册资金到位后C. 建立组织机构后D. 经工商行政管理机关核准登记后4. 在下列各种合同中，一般情况下( )的合同有效。
A. 限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B. 无代理权人订立，被代理人未作表示C. 法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D. 无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认5. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。
A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D. 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款6. 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。
A. 完成监理合同约定的监理工作之日B. 监理合同规定的到期日C. 被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之口D. 完成正常工作和附加工作之日7. 施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
A. 协议书B. 专用条款C. 标准条款D. 质量保修书8. 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同中,工程师指示的设计变更的情形不包括篇一：题目ef625e75a417866fb84a8e4a一、整体解读试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。
试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了“重点知识重点考查”的原则。
1．回归教材，注重基础试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利70周年为背景，把爱国主义教育渗透到试题当中，使学生感受到了数学的育才价值，所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际，操作性强。
2．适当设置题目难度与区分度选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题，都是综合性问题，难度较大，学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力，以及扎实深厚的数学基本功，而且还要掌握必须的数学思想与方法，否则在有限的时间内，很难完成。
3．布局合理，考查全面，着重数学方法和数学思想的考察在选择题，填空题，解答题和三选一问题中，试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。
包括函数，三角函数，数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。
这些问题都是以知识为载体，立意于能力，让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。
篇二：建设工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是( )。
A一、整体解读试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。
试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了“重点知识重点考查”的原则。
1．回归教材，注重基础试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利70周年为背景，把爱国主义教育渗透到试题当中，使学生感受到了数学的育才价值，所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际，操作性强。
2．适当设置题目难度与区分度选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题，都是综合性问题，难度较大，学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力，以及扎实深厚的数学基本功，而且还要掌握必须的数学思想与方法，否则在有限的时间内，很难完成。
3．布局合理，考查全面，着重数学方法和数学思想的考察在选择题，填空题，解答题和三选一问题中，试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。
包括函数，三角函数，数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。
这些问题都是以知识为载体，立意于能力，让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。
篇三：造价工程师继续教育考试答案90分1.单选题【本题型共30道题】1.发包人在全过程造价管理主要阶段包括（）。
A．竣工结算阶段B．招标签约阶段C．施工阶段D．以上都包括2.工程竣工结算审核主要在（）的基础上，根据招投标文件、施工合同、设计变更、现场签证等资料，根据国家有关政策法规，对送审的竣工资料做出符合工程施工实际的造价审核结果。
A．工程施工图B．工程初步设计图C．工程方案设计图D．工程竣工图3.陆运险责任范围不包括（）。
A．自然灾害B．崖崩或火灾C．冷藏机器损坏是货物腐烂D．运输工具遭受碰撞4.根据《招标投标法》的规定，投标保证金最高不得超过（）万元人民币。
A．30B．50C．80D．1005.根据《招标投标法》及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是（）。
A．某城市的地铁工程B．国家博物馆的维修工程C．某省的体育馆建设项目D．张某给自己建的别墅6.下列关于邮包收据不正确的是（）。
A．是邮局收到寄件人的邮包所签发的收据B．可以作为索赔和理赔的依据C．邮包收据可以作为物权凭证D．是收件人提取邮件的凭据7.出口人将汇票连同装运单据一并交给银行，委托其收取货款的托收方式是（）。
A．跟单托收B．光票托收C．票据托收D．信托收据8.某招标人于XX年4月1日向中标人发出了中标通知书。
根据相关法律规定，招标人和中标人应在（）前订立书面合同。
A．XX年4月15日B．XX年5月1日C．XX年5月15日D．XX年6月1日9.下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是（）。
A．投标人以低于成本的报价竞标B．招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍C．投标人以高于成本10％以上的报价竞标D．投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标10.发包人应该做好变更和签证管理工作，不包括以下哪方面（）工作。
A．制定并严格执行变更和签证程序B．严格按照合同或约定授权签署变更和签证C．收集、整理有关施工和监理的资料，对工程项目随时进行经济风险把控D．加强审核，对于承包人提出的变更和签证一律否定11.所谓工程索赔是指在工程合同履行过程中，合同一方当事人因对方不履行或不正确履行（）或者由于其他非自身原因而遭受经济损失或权利损害，通过合同约定的程序向对方提出经济补偿和（或）时间补偿要求的行为。
A．合同义务B．业主指示C．施工图纸D．监理指示12.对于邀请招标来说，投标单位的资格审查在（）时进行。
A．签订合同B．递交投标文件C．资格预审D．评标13.已知咨询顾问1800元/人天，高级咨询顾问为（）元/人天。
A．1400B．5400C．3600D．420014.根据索赔目的可分为（）和费用索赔。
A．质量索赔B．工期索赔C．合同约定的索赔D．单项索赔15.下列不属于《XX清单规范》规定的工程结算分类是（）。
A．中期结算B．终止结算C．竣工结算D．预付款结算16.世界银行和亚洲开发银行贷款项目的工程和货物国际竞争性招标的授标原则为（标。
A．报价最低者）中B．评标价最低者C．综合得分最高者D．性价比最高者17.通过汇款行开出的银行汇票转移实现货款支付的汇付方式是（）。
A．电汇B．信汇C．票汇D．银行转账18.某国际工程在施工过程中因为施工人员操作不当造成第三方发生的财产损失，该风险属于（）。
A．财产损失风险B．责任风险C．政治风险D．雇员风险19.根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。
A．联合投标B．协商投标C．合作投标D．独立投标20.下列原因不是因发包人造成建设工程质量缺陷的，应当承担过错责任是（）。
篇四：XX年4月考试工程建设合同管理第二次作业XX年12月考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共60分，共15 小题，每小题 4 分）1. 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立变更,终止（）的协议.A. 各自经济责任关系B. 相互经济利益关系C. 民事权利义务关系D. 各自经济义务关系2. “编制工程施工招标文件”是属于工程建设（）阶段的监理工作.A. 决策B. 设计C. 施工D. 保修3. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备应当由（）办理保险.A. 发包人B. 承包人C. 发包人和承包人共同D. 监理人4. 《施工合同文本》不包含（）.A. 《施工合同协议书》B. 《施工合同通用条款》C. 《工程预算书》D. 《施工合同专用条款》5. 在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的,（）.A. 代理人与被代理人共同承担责任B. 代理人承担连带责任C. 代理人与被代理人协商确定责任D. 代理人独自承担责任6. 施工招标资格预审的主要内容包括( ).A. 计划实施进度是否满足要求B. 企业拥有施工机具的多少C. 施工组织设计是否全面D. 拟投人满足施工要求的人员数量7. 在建设工程施工合同示范文本中,关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( ).A. 工程师无权增加合同中约定的工程量B. 工程师无权减少合同中约定的工程量C. 工程师无权删除承包范围内的部分工作D. 工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序8. 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( ).A. 增加合同中约定的工程量B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间D. 更改工程有关部分的标高9. 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以（）为准.A. 招标文件中的规定B. 招标单位在会议上的口头解答C. 发给投标单位的会议记录D. 现场考察时招标单位的口头解释10. 合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( ).A. 无效B. 变更C. 有效D. .终止11. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程开工之前,建设单位应当按照国家规定向（）人民政府建设主管部门申请领取施工许可证（限额以下的小型工程除外）.A. 工程所在地县级以上B. 工程所在地市级以上C. 工程所在地的省、自治区、直辖市D. 工程所在地的管辖区当地12. 施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是（）.A. 承包商承担保护措施费用,工期不予顺延B. 承包商承担保护措施费用,工期予以顺延C. 业主承担保护措施费用,工期不予顺延D. 业主承担保护措施费用,工期予以顺延13. 某一合同的总价款为5万元,约定定金为总价款的20％.由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止,则违约方应返还给对方的金额为（）元.A. 2 500B. 5 000C. 10 000D. 20 00014. 在（）单位任职的工程技术和管理人员可能具有监理工程师身份.A. 政府机关B. 设备厂家C. 施工企业D. 工程咨询单位15. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则( ).A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效二、多项选择题（本大题共40分，共10 小题，每小题 4 分）1. 按照施工合同文本的规定,发包人的工作包括（）等.A. 办理土地征用B. 办理施工许可证C. 提供工程进度计D. 按工程需要提供非夜间施工使用的照明E. 提供施工场地的工程地质资料2. 设计合同发包方的义务包括（）.A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围的深度C. 委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责E. 施工单位进行技术交底3. FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有（）.A. 批准或否决承包商转让合同、转包工程权B. 指定分包商C. 直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D. 视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E. 要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险4. 合同当事人一方做出下列表示时,应视为有效的要约（）.A. 提出订立合同的要求和主要条款B. 限定相对人定期做出意思表示C. 寄发产品说明书D. 必须向特定人发出E. 刊登普通广告F. 特定条件下向数个特定人发出5. 委托方对勘察、设计合同管理的重要依据有（）.A. 建设项目勘察、设计阶段的监理委托合同B. 建设工程勘察、设计合同C. 批准的可行性研究报告及设计任务书D. 建设项目的设计文件E. 经批准的选址报告及规划部门批文6. FIDIC合同条件规定,指定分包商与一般分包商的区别有( ).A. 合同地位不同B. 工程款支付的开支项目不同C. 业主对指定分包商利益保护不同D. 承包商对分包商违约承担责任范围不同E. 选择分包商的权利不同7. 承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括( ).A. 所引用的合同条款内容B. 政府公告资料C. 施工进度计划D. 施工现场记录E. 承包商受到损害的照片8. 按照施工合同示范文本的规定,由于( )等原因造成的工期延误,经工程师确认后工期可以顺延.A. 发包人未按约定提供施工场地B. 分包人对承包人的施工干扰C. 设计变更D. 承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力9. 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议,可向( )请求撤销合同.A. 建设行政主管部门B. 仲裁机构C. 人民法院D. 工程师E. 设计单位10. 在违约责任的承担中,损失赔偿额应当( ).A. 相当于因违约造成的损失B. 不包括合同履行后可获得的利益C. 包括合同履行后可获得的利益D. 不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E. 可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失答案：一、单项选择题（60分，共15 题，每小题4 分）1. C2. C3. A4. C5. D6. B7. C8. B9. C 10. C 11. A 12. D 13. D14. D 15. D二、多项选择题（40分，共10 题，每小题4 分）1. ABE2. ABD3. ABD4. ABF5. ABCE6. BCDE7. ADE8. AC9. BC 10. ACD篇五：模拟试题模拟试题（一）一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．无权代理行为发生后，被代理人根据代理行为对自己有利或不利，可以向第三人行使（）。