建设工程勘察合同协议书三
建设工程勘察合同通用版8篇

建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号:[编号]委托方(甲方):[甲方名称]勘察方(乙方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](包括勘察工作内容等)技术标准:[技术标准](如国家相关规范、行业标准等)合同总金额:[合同总金额汉字大写](含税价)。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于:[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求,提供准确的地质勘察资料,包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时,乙方还需对施工现场进行实地勘察,确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求,按时完成勘察任务。
如遇特殊情况,双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用:本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写],包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付费用给乙方:(1)合同签订后[天数]日内,甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款;(2)乙方提交初步勘察成果后[天数]日内,甲方支付乙方合同总金额的[比例]%;(3)乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内,甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可,乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用,每逾期一日,应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
项目建设工程勘察合同4篇

项目建设工程勘察合同4篇篇1项目建设工程勘察合同一、甲方(委托方):姓名/单位:联系地址:电话:传真:邮编:二、乙方(承包方):姓名/单位:联系地址:电话:传真:邮编:根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲方与乙方经友好协商,就乙方承担甲方委托的工程勘察项目达成如下协议,并就履行合同双方的权利和义务达成一致:第一条服务内容1.1 甲方委托乙方负责承担工程勘察项目,包括但不限于地质勘察、地形测绘、地基勘查等工作。
1.2 乙方应按照国家相关工程勘察规范和标准执行勘察工作,确保勘察结果的准确性和可靠性。
第二条服务费用2.1 甲方应按照合同约定时间及要求及时支付工程勘察项目的费用给乙方。
2.2 乙方应按照合同的约定,按标准收取服务费用,并出具正规的收据。
第三条服务时间3.1 工程勘察项目的服务时间为自合同签订之日起至工程勘察项目完成之日止。
3.2 如果因甲方原因造成工程勘察项目延期完成,乙方有权要求相应的延期费用。
第四条服务质量4.1 乙方应确保工程勘察项目的质量符合国家相关规范和标准,确保勘察结果的准确性和可靠性。
4.2 如因乙方原因导致工程勘察结果不符合要求,乙方应承担相应的责任并补救措施。
第五条保密条款5.1 双方对在履行合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术资料等均应保密,不得向第三方披露。
第六条违约责任6.1 若一方违反了本合同的条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿等。
6.2 如果因不可抗力等原因,导致一方无法履行合同,应及时通知对方,并免除相应责任。
第七条合同变更7.1 本合同未尽事宜,经双方友好协商一致,可以作出修改或补充协议。
第八条争议解决8.1 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有关部门申请调解。
第九条合同生效9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程勘察项目完成之日终止。
9.2 本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为《项目建设工程勘察合同》,甲方与乙方应共同遵守并履行合同的各项约定,确保工程勘察项目按时、按质完成。
建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____ 承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:__________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:__________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_______________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条:收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察设计委托合同新3篇

建设工程勘察设计委托合同新3篇篇1甲方(委托方):_____________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________法定代表人(或授权代表):___________________乙方(受托方):_____________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________法定代表人(或授权代表):___________________鉴于甲方需要就其所涉及的建设工程进行勘察设计,现委托乙方为其提供专业的勘察设计服务。
为明确双方权益,保障项目顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、委托事项及内容1. 甲方委托乙方就位于________________的工程进行勘察设计。
2. 勘察设计的具体内容包括但不限于地质勘察、地形测量、工程规划、设计方案等。
3. 乙方应根据甲方的要求,提供专业、准确、可靠的勘察成果和设计文件。
二、工作期限及进度安排1. 乙方应在合同签订后______日内开始工作,并在______日内完成全部勘察设计工作。
2. 双方应共同制定详细的工作计划,明确各阶段的工作内容和完成时间。
如遇特殊情况,双方可协商调整工作计划。
3. 乙方应按时提交各阶段的工作成果,甲方应及时对乙方提交的工作成果进行审查并提出意见。
三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察设计的费用,具体金额根据项目的实际情况和双方协商确定。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方总费用的______%作为预付款。
3. 乙方完成各阶段工作并提交了相应的成果后,甲方应对该阶段的工作成果进行验收,验收合格后______日内支付该阶段的工作费用。
4. 如项目发生变更或增加工作量,双方应另行协商确定费用及支付方式。
建设工程勘察合同书范本6篇

建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方:(委托方)乙方:(勘察单位)鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察,为明确双方的权利和义务,特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上,经友好协商,达成如下协议,以资共同遵守:第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察:(1)项目名称:_____________。
(2)工程地点:_____________。
(3)工程性质:_____________。
2.勘察任务:(1)依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
(2)勘察工作的具体范围、项目及进度计划等,将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币,甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更,须经双方协商确定后,再行调整费用,双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的,须提前书面通知对方,并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准,保质、保量、保时间完成勘察工作,提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求,同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中,乙方需严格遵守保密义务,对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息,未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果,由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务,或未能质量不符合要求的,应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的,应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
工程勘察合同协议书【精选3篇】

工程勘察合同协议书【精选3篇】【工程勘察合同协议书第1篇】委托方: (以下简称甲方)受托方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定,双方就甲方委托乙方完成项目野外工程勘察钻探工作相关事宜,为明确双方在工程实施过程中的权利义务,双方本着平等、互利、互助的原则,达成以下合同条款,以资共同遵守。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程内容:二、工程内容及技术要求1.工程内容: 钻探预计米、机台平整及道路施工、施工机械进出场、场内移机、现场实验成孔施工、施工用水机井、临时生活设施等,以现场实际发生的工作内容为准。
2.按设计单位提出的勘察任务书及国家现行相关规范要求。
三、工程工期:本工程自进场之日起天内完成全部工程,若不可抗拒的自然因素和甲方的原因造成的影响,其工期顺延。
四、计价方式及付款方式1、钻探取费单价:粘性土单价为元/米(含原位测试、取样、青苗赔偿等费用);岩石______元/米;卵石_____元/米;进出场费_____元/米。
机台平整及道路施工费用、施工机械进出场费用、场内移机费用、现场实验成孔施工费用、施工用水机井费用、临时生活设施费用及其他费用,以现场实际发生为准,据实结算。
2、本合同为单价合同,按实际完成工程量乘本合同约定的单价结算。
在双方完成结算手续后,甲方及时支付合同款项。
五、双方职责:1、甲方职责:(1)提供本工程勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求、向乙方进行技术交底和安全技术交底;(2)指派技术员进行编录工作,并对质量进行监督,对乙方不合格的工作项目及时指出并责令改正;(3)协助解决好因占地、青苗赔偿等对外联系事宜;(4)按钻孔任务书及技术要求检查、验收原始记录,并对合格钻孔签证。
(5)勘察钻探过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付费用。
2、乙方职责:(1)按甲方提供的勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求及有关规范、规程操作,保证质量优良,钻孔质量未合格者返工经费自理。
建设工程勘察设计合同(3)5篇

建设工程勘察设计合同(3)5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 勘察、设计内容:[具体内容]二、服务内容乙方应按照甲方的要求,提供以下服务:1. 勘察服务:对建设项目进行地质勘察,提供地质勘察报告。
2. 设计服务:根据勘察结果进行工程设计,包括但不限于方案设计、施工图设计。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:[大写金额](小写金额)。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后支付定金,勘察和设计阶段性成果完成后支付相应款项。
最终验收合格后支付尾款。
具体支付比例和时间节点详见合同附件。
四、质量标准与验收方式1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计规范和要求进行勘察设计。
2. 验收方式:按照合同约定和相关技术标准进行验收。
如甲方对乙方提交的勘察、设计成果有异议,应当在收到成果后的七日内提出。
否则视为验收合格。
五、合同期限与违约责任1. 合同签订后,乙方应于XX日内完成全部勘察设计工作。
特殊情况需延期的,应取得甲方同意。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
若甲方未按照合同约定支付款项,应承担相应的违约责任。
六、保密条款与知识产权归属1. 乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等应当予以保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。
篇2合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的及工作内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计工作方面的合作关系,乙方应按照甲方的要求,提供高质量、准确、完整的勘察、设计服务。
建设工程勘察合同(三)6篇

建设工程勘察合同(三)6篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(发包人):XXXX公司地址:XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX电话:XXXXXXXXXXX传真:XXXXXXXXXXX乙方(承包人):XXXX工程勘察公司地址:XXXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX电话:XXXXXXXXXXX传真:XXXXXXXXXXX鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作,乙方具备相应的勘察资质和能力,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就本次建设工程勘察事宜达成如下协议:第一条合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程勘察工作,目的是为甲方提供准确的地质勘察资料,确保工程建设的顺利进行。
工程名称为XXXX工程,工程地点位于XXXXXXXXX,工程规模、特性及工艺要求详见附件。
第二条勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求,进行现场勘察、地质勘探、地质测试等工作。
2. 乙方应根据勘察结果,编制详细的地质勘察报告,报告中应包括地质构造、岩土性质、地下水状况等相关内容。
3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性,对勘察成果负责。
第三条合同履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为XX个月,自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的进度要求,合理安排勘察工作,确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况,双方可协商延长履行期限。
第四条合同价格及支付方式1. 本合同的总价为人民币XX元整(¥XX元)。
价格包含勘察工作的人工费、材料费、设备费等所有费用。
具体价格明细详见附件。
2. 甲方在合同签订后XX日内支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
乙方完成勘察工作并提交合格的地质勘察报告后,甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收款时应当向甲方提供合法有效的发票。
第五条知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察工作中所涉及的技术成果享有知识产权。
2. 甲方对乙方提供的地质勘察报告享有使用权,但不得擅自转让给第三方。
建设工程勘察设计合同协议4篇

建设工程勘察设计合同范本4篇《建设工程勘察设计合同管理办法》第五条规定:签订勘察设计合同,应当采用书面形式,参照文本的条款,明确约定双方的权利义务。
对文本条款以外的其他事项,当事人认为需要约定的,也应采用书面形式。
对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。
以下是小编为大家精心准备的:建设工程勘察设计合同范本4篇,欢迎参考阅读!建设工程勘察设计合同范本一建设单位:____,以下简称甲方;设计单位:____,以下简称乙方。
为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____。
第二条甲方的义务1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
建设工程勘察协议书7篇

建设工程勘察协议书7篇篇1甲方(发包人):____________________乙方(承包人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察,包括但不限于地质勘察、地形测量等。
2. 乙方应提供详尽、准确的勘察成果,确保工程设计和施工的安全性和可行性。
三、勘察进度和期限1. 乙方应在协议签订后XX日内完成勘察工作,并提交勘察报告。
如遇特殊情况,双方可协商延长勘察期限。
2. 乙方应按照甲方的要求合理安排勘察进度,确保工程进度不受影响。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定支付乙方勘察费用,费用总额为人民币______元。
2. 支付方式:协议签订后XX日内支付总费用的XX%,勘察工作完成后XX日内支付剩余款项。
3. 如因甲方原因导致工程暂停或终止,甲方应支付乙方已完成部分的勘察费用。
五、知识产权和保密条款1. 乙方对勘察过程中获得的甲方资料负有保密义务,未经甲方同意,不得泄露或向第三方提供。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有,乙方不得将勘察成果用于其他用途。
六、质量保证和违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合甲方的要求和相关标准,如因乙方原因造成工程损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 如乙方未按约定完成勘察工作,应承担违约责任,并支付违约金。
3. 如甲方未按约定支付勘察费用,应承担违约责任。
七、争议解决方式如甲乙双方在履行协议过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
建设工程勘察设计合同书5篇

建设工程勘察设计合同书5篇第1篇示例:建设工程勘察设计合同书甲方(发包人):______________(单位名称)乙方(承包人):______________(单位名称)根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规,甲、乙双方经友好协商,就_______项目的勘察设计工作,达成如下合同:第一条任务内容甲方委托乙方进行_______项目的勘察设计工作。
具体内容包括项目的现场勘察、工程测量、工程地质、工程水文、规划设计等相关工作。
第二条工作期限乙方应当在______年月______日之前完成勘察设计任务。
如有延期的,应提前向甲方书面申请,并得到甲方的书面同意。
第三条技术要求乙方应当根据国家相关标准和规范,以及甲方的要求,认真、细致、负责地完成勘察设计工作。
所设计方案应当符合国家安全、环保、绿色等要求。
第四条费用支付甲方根据勘察设计成果的质量和完成情况,向乙方支付勘察设计费用。
具体支付方式和费用标准由双方协商确定,并在合同附件中明确。
第五条保密条款乙方对甲方的商业秘密和技术资料应当承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方透露。
一旦发现违反保密条款的行为,乙方应当承担相应的法律责任。
第六条索赔和违约责任乙方在承担勘察设计工作的过程中,如果因为自身原因导致工程质量问题或违约行为,应当承担相应的法律责任,并对因此产生的损失承担赔偿责任。
第七条合同解除在勘察设计工作过程中,若出现双方无法继续合作的情况,双方经友好协商可解除合同并签署解除协议。
解除协议应当明确双方的权利义务和解决方案。
第八条其他事项本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,并以书面形式作为合同补充文件。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年___月____日附件:1. 费用支付标准2. 项目勘察设计任务书第2篇示例:建设工程勘察设计合同书甲方:(委托方单位名称)乙方:(勘察设计单位名称)鉴于甲方拟进行(建设工程名称),为确保工程质量,经双方友好协商,就设计、勘察等事宜达成如下协议:第一条项目名称甲方委托乙方进行(建设工程名称)项目的勘察设计工作。
建设工程勘察设计合同范本(3篇)

建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方):_____地址:_____ 邮码:_____电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 承包方(乙方):_____地址:_____ 邮码:_____电话:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
建设工程勘察设计合同文本5篇

建设工程勘察设计合同文本5篇篇1甲方(发包人):______________________乙方(承包人):______________________鉴于甲方需要建设工程项目勘察设计服务,经过公平协商,甲乙双方在平等、自愿的基础上,达成以下合同协议:一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作,乙方同意接受委托并按照本合同要求完成相关工作。
双方就工程项目的地点、规模、勘察设计等事宜达成一致意见。
工程概况详见附件一。
二、服务内容乙方提供建设工程勘察设计的全程服务,包括但不限于现场勘查、勘察规划、方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
双方应明确具体的服务内容以及分阶段的服务目标。
具体服务内容见附件二。
三、合同条款及内容要求第一条合同金额及支付方式一、合同总金额为人民币大写_________元整(小写_________元)。
支付方式包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付细节见附件三。
二、发票及税务事项按照国家相关法规执行。
第二条进度安排及验收标准一、乙方应根据甲方的要求,按照约定的时间节点完成各阶段工作,并提交相应的成果文件。
甲方应及时对成果文件进行验收并反馈意见。
二、验收标准应明确具体,包括设计质量、技术标准、安全性等方面的要求。
具体验收标准见附件四。
第三条保密条款及知识产权归属一、双方应对涉及商业机密的信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
二、知识产权归属问题应明确约定,双方应遵守国家关于知识产权的相关法律法规。
三、如涉及专利等知识产权问题,双方应共同协商处理。
具体条款见附件五。
第四条合同变更及违约责任一、合同执行过程中,如因不可抗力等因素导致合同无法履行,双方应及时沟通并协商解决方案。
如需变更合同内容,应签订书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
因此,这段评价文本是有效的,并且能够很好地满足基本的法律顾问文本需求。
评价者给出了很好的分析和建议,使这份合同文本在专业性和严谨性上得到了提升,同时也满足了法律和实际操作的要求。
工程勘察设计合同范本3篇

工程勘察设计合同范本3篇工程勘察设计合同范本篇1工程名称:合同编号:发包人:勘察人:签订日期:发包人:勘察人:发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程规模、特征:1.4工程勘察任务委托文号、日期:1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:详见委托书1.6发包方式: /1.7预计勘察工作量:1.8工程内容:工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责2.1提供本工程政府相关批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份,发包人要求增加的份数由双方另行协商确定。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察中间成果报告,年月日提交经审查通过的最终勘察报告。
由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇不可抗力影响时,工期顺延。
建设工程勘察合同书范本3篇

建设工程勘察合同书范本3篇篇1甲方(发包人):____________________乙方(勘察人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________二、勘察范围及内容乙方需对甲方的工程进行地质勘察,包括但不限于地形测量、地质结构分析、岩土工程勘察等。
乙方应按照甲方的要求进行相关专项勘察。
具体勘察任务按照甲方提供的勘察任务书执行。
三、勘察周期与进度乙方应根据工程实际情况和甲方需求,制定合理的勘察计划,确保勘察工作按时按质完成。
如遇特殊情况,双方应协商解决。
四、费用及支付方式1. 勘察费用:甲方需支付乙方总勘察费用人民币______元(大写:______元整)。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付乙方勘察费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方总勘察费用的______%作为预付款;(2)乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后,甲方支付剩余款项。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家有关规范、标准、规程进行勘察工作,确保勘察数据真实可靠。
2. 甲方应在收到乙方提交的勘察报告后______日内提出书面验收意见。
如有异议,双方应协商解决。
3. 若甲方对乙方的勘察成果有特别要求,双方应在合同中明确约定。
六、保密条款1. 乙方应对甲方提供的资料及勘察成果承担保密责任。
未经甲方同意,乙方不得泄露与工程勘察相关的任何信息。
2. 若因乙方泄露甲方资料或勘察成果导致甲方损失,乙方应承担相应的法律责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,甲方应承担违约责任,并支付逾期付款利息。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇篇1建设工程勘察合同(示范文本)甲方(委托方):________(单位名称)________乙方(勘察方):________(单位名称)________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,为保证工程的安全、质量和规范进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商达成以下合同:第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________(工程名称或地点)、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求,保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等,并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求,乙方应组织专业人员对工程进行勘察,制定详细的调查方案和工作计划,并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准,确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果,并配合甲方进行技术交流和验收,保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障,并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作,并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系,解决合作过程中出现的问题和分歧,共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告,报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等,确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范,经甲方审核合格后提交使用,乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用,并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________(银行转账/现金支付等),具体金额为________元,发票抬头为________,税号为________。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方(委托人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:乙方(承包人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议:第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称:____(以下简称“项目”)1.2 项目位置:1.3 勘察设计内容:___1.4 工作范围:____第二条工作期限2.1 开始日期:____年____月____日2.2 完成日期:____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于:___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料,可能影响工作进度和质量,由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于:勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用,并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作,确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题,应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密,未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后,乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定,应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意,一方不得擅自解除合同,否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效,至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本(2)工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托人)______________乙方:(勘察单位)______________鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量,甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》,就甲方项目的工程勘察事宜,经友好协商,订立如下合同:第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______,项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察,为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》,是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书,并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效,工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的,双方应友好协商,并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后,乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容,并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的,应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的,应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程勘察合同协议书三文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:______________________________工程地点:_______________________________合同编号:______________________________(由承包人编填)勘察证书等级:__________________________发包人:________________________________承包人:________________________________签订日期:______________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局?发包人:___________________________________________________ _________________________________承包人:___________________________________________________ _________________________________发包人委托承包人承担___________________________________________________ ____________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况工程名称:___________________________________________________ ________________________工程地点:___________________________________________________ ________________________工程立项批准文件号、日期:___________________________________________________ _________岩土工程任务委托文号、日期:___________________________________________________ _______工程规模、特征:___________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________________________岩土工程任务(内容)与技术要求:___________________________________________________ _______________________________________________________ ________________________________________承接方式:___________________________________________________ ________________________预订的岩土工程工作量:___________________________________________________ _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ________________________________________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间???第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间???第四条:工期本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工,工期为__________天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条:收费标准及支付方式本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
本岩土工程费总额为__________元(大写________________________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
本合同生效后,发包人按下表约定分____________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间(工程进度)占合同总额百分比金额人民币(元)??第六条:变更及工程费的调整本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ________________________________________第七条:发包人、承包人责任发包人责任发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时问内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
承包人责任承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________%。
承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条:违约责任由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条:材料设备供应发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。