2020公路工程施工合同
公路工程施工合同总价合同
公路工程施工合同总价合同公路工程施工合同是发包人与承包人之间就某项具体的公路建设项目所达成的法律协议。
该类合同通常包括以下几个关键部分：一、合同当事人信息- 发包人（甲方）：详细列出发包人的全称、地址和法定代表人或授权代表，联系方式等信息；- 承包人（乙方）：同样详细列出承包人的相关信息。
二、工程基本信息- 工程名称：准确填写工程项目的全称；- 工程地点：具体到工程所在的地理位置；- 工程规模：描述工程项目的规模和主要特点；- 工程内容：概述工程包含的主要工作内容及范围。
三、合同总价- 合同价格：明确列出合同的总价金额，以及构成总价的各项费用明细；- 价格调整机制：说明在何种情况下合同价格可以调整，及其调整方法。
四、工期与进度- 开工日期：约定工程的具体开工日期；- 竣工日期：约定工程必须完工的日期；- 进度计划：提出详细的施工进度计划，并明确各阶段的完成时间点。
五、质量要求- 标准规范：明确工程需遵守的国家或行业标准；- 质量检验：约定工程质量检验的方法、时机和责任方。
六、付款方式与条件- 预付款：约定预付款的比例、支付时间和条件；- 进度款：根据工程进度设定付款节点和比例；- 结算款：最终结算款项的支付规则。
七、变更与索赔- 变更程序：规定工程变更的申请、审批流程；- 索赔条款：明确因变更导致的额外费用承担方式。
八、违约责任- 违约定义：界定何为甲乙双方的违约行为；- 责任承担：明确违约方应承担的责任及后果。
九、争议解决- 协商解决：优先通过友好协商的方式解决争议；- 仲裁或诉讼：如协商不成，可采取仲裁或法律途径解决问题。
十、其他约定包括但不限于保险、担保、知识产权、保密协议等方面的特别约定。
十一、附则- 附加条款：根据具体情况可增加特殊条款；- 生效条件：明确合同生效的条件，如双方签字盖章等。
【2020版】《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：_____。
2。
工程地点：_____。
3。
工程立项批准文号：____。
4。
资金来源：_____。
5。
工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_________。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。
合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
2020年施工合同样板
2020年施工合同样板1. 合同目的本合同旨在规范2020年的施工合同，并确保各方的权益得到保护。
2. 合同主体本合同由以下各方订立：- 甲方：（甲方名称）- 乙方：（乙方名称）3. 合同条款3.1 工程描述甲方委托乙方对以下工程进行施工：- 工程名称：- 工程地点：- 工程范围：3.2 合同期限本合同的工期为（工期长度），自（起始日期）起至（结束日期）止。
3.3 付款条款3.3.1 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：- 首付款：（首付款比例）的工程款项应在合同签订后（天数）内支付。
- 进度款：根据工程进度，甲方应在工程完成的（进度款比例）时支付工程款项。
- 竣工款：工程竣工后，甲方应在（竣工款比例）内支付工程款项。
3.3.2 工程款项的支付方式为（支付方式），款项应直接支付至乙方指定的银行账户。
3.4 变更和索赔任何对工程的变更或索赔均应通过书面协议达成一致，并经双方签字确认。
3.5 保证和担保乙方应提供以下保证和担保：- 工程质量保证：乙方保证所提供的工程将符合合同约定的质量标准。
- 违约责任保证：乙方保证在合同期限内履行合同义务，如有违约行为，乙方应承担相应的违约责任。
3.6 合同解除本合同可在以下情况下解除：- 双方协商一致解除；- 出现无法克服的不可抗力事件；- 一方严重违反合同条款。
4. 合同生效本合同经各方签字盖章后生效，自（生效日期）起生效。
5. 争议解决对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交至（仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼解决。
6. 其他条款本合同未尽事宜由双方协商确定，并作为合同的补充条款。
以上为2020年施工合同样板，双方应在签署前仔细阅读并理解合同内容。
2020建设工程施工合同样本
2020建设工程施工合同样本建设工程施工合同甲方：乙方：一、工程名称二、工程地点三、工程内容1.1 工程概况1.2 工程规模1.3 工程进度1.4 工程标准1.5 工程质量1.6 工程安全1.7 工程环保四、合同价款及支付方式4.1 合同价款4.2 合同价款支付方式五、施工期限及罚款5.1 施工期限5.2 履约保证金5.3 违约责任及罚款六、工程设计及变更6.1 工程设计6.2 工程变更七、工程材料及设备7.1 材料及设备的选用7.2 材料及设备检验7.3 材料及设备保管八、工程施工8.1 施工组织8.2 施工时间安排8.3 施工费用8.4 施工质量8.5 施工安全和环保九、工程验收及保修9.1 工程验收9.2 工程保修十、合同纠纷解决方案10.1 合同纠纷解决方式10.2 法律适用十一、合同变更及解除11.1 合同变更11.2 合同解除附件：1. 工程图纸及设计文件2. 施工组织及进度计划3. 设计变更及确认文件4. 工程材料及设备清单5. 施工现场相关证照法律名词及注释：1. 履约保证金：施工企业在签订施工合同时，为保证合同正常履行而交纳的保证金。
2. 材料及设备检验：对工程材料及设备进行检测验证，以保证其符合标准。
3. 罚款：约定在合同中，针对违约方未能在规定时间内履行合同义务而由对方追究的一种违约责任形式。
4. 保修：指施工企业为确保工程质量，在工程验收后对工程进行的一定时间内的后续服务保障。
遇到的困难及解决办法：1. 施工进度延误：及时调整施工计划，加班加点提高工效，必要时加大人员投入。
2. 材料及设备不符合要求：严格按照规定进行检验，当发现问题时及时更换或调整。
3. 施工安全事故发生：严格执行施工安全规范，加强安全教育，落实责任制。
如发生事故，及时进行救援和善后处理。
2020年最新建设工程施工合同(示范文本)
2020年最新建设工程施工合同（示范文本）发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：结构形式：层数：建筑面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工期：天开工日期：竣工合同：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价(大写)： (人民币)元(小写)：元(其中：工程暂列金额元，计日工元，材料暂估价和专业工程暂估价元，安全文明施工措施费元，总承包服务费元。
)2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4：)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1) 本合同协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标函及投标函附件;(4) 本专用合同条款;(5) 本通用合同条款;(6) 技术标准和要求;(7) 图纸;(8) 已标价工程量清单(附件4：);(9) 招标文件、招标文件澄清及修改;(10) 其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真: 传真：开户银行：开户银行：。
公路工程施工合同范本
公路工程施工合同范本---甲方（业主）：[业主全称]乙方（承包商）：[承包商全称]鉴于甲方拟对其所有的公路工程项目进行施工，乙方愿意接受委托进行施工，双方本着平等、自愿、互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：第一条工程基本信息1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：[详细描述工程内容]1.4 工程规模：[工程规模描述]1.5 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条合同金额与支付方式2.1 合同总金额为：[金额数字]元人民币。
2.2 付款方式：[详细描述付款时间节点及比例]。
2.3 如遇工程变更或追加，双方应协商一致后调整合同金额。
第三条工期与进度3.1 开工日期：[具体日期]3.2 竣工日期：[具体日期]3.3 乙方应按合同约定的工期完成施工任务，确保工程进度。
第四条质量要求4.1 乙方必须严格按照国家及行业标准施工，确保工程质量。
4.2 对于重要工序，甲方有权进行监督和检查。
4.3 如发现质量问题，乙方应及时整改，费用由乙方承担。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应按照未完成部分的合同金额支付违约金。
5.2 如因甲方原因导致工程延期，甲方应赔偿乙方相应的损失。
第六条争议解决6.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
6.2 如协商不成，可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。
第七条其他约定7.1 [此处可加入其他双方认为必要的约定事项]7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
---。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：_____。
2。
工程地点：_____。
3。
工程立项批准文号：____。
4。
资金来源：_____。
5。
工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_________。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。
合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
公路工程施工合同范本
公路工程施工合同范本一、合同背景二、合同条款1. 合同目的本合同的目的是明确施工单位和发包方之间的合作关系，约定双方的权益和责任，为公路工程施工提供合法、公正、透明的基础。
2. 工程描述工程名称：工程地点：工程区段：工程规模：工程进度计划：3. 工程费用及付款方式工程费用总额为 ______________（大写）人民币，包括材料、劳务、机械设备以及其他相关费用。
工程费用支付方式如下：预付款部分：在双方签订合同后，发包方需要按合同金额的 % 在天内支付预付款。
进度款部分：按工程完成进度，每完成 10% ，发包方需在 __ 天内支付相应款项。
最终付款：当工程完工验收合格后，发包方需在 __ 天内付清尾款。
补偿款部分：如发包方发现施工单位存在违约行为，乙方有权根据合同约定索取相应的补偿款项。
4. 工程施工责任与义务施工单位责任：按照发包方提供的工程设计和进度计划进行施工。
配合发包方进行施工现场勘查和安全检查。
使用符合质量标准的材料和设备，并负责材料的采购和管理。
组织、安排和管理施工队伍，确保施工质量和工期。
提供必要的技术咨询和施工方案，与发包方协商解决技术问题。
发包方责任：按照合同约定支付工程款项。
提供完整的施工图纸和设计文件。
协助施工单位办理必要的手续，如相关许可证、施工许可等。
对施工单位提出的合理建议进行评估和回复。
监督施工，确保施工符合合同要求和相关法规。
5. 竣工验收及保修责任施工单位在工程完成后应按照发包方的要求进行竣工验收，并出具相应的竣工验收报告。
工程竣工情况描述。
工程质量和安全评估。
整改事项和期限要求。
保修期限和责任范围。
6. 保密条款双方应对本合同及与合同履行有关的商业秘密和技术资料予以保密，不得向第三方透露。
在合同终止或解除后，双方仍应继续保密义务，不利用对方的商业秘密和技术资料为自己谋取利益。
三、合同终止与解除1. 合同解除本合同在下列情况下可以被解除：双方协商一致解除；发包方支付款项逾期超过合同约定期限的；施工单位未按合同约定完成工程的。
建设工程施工合同示范文本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-006384建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同示范文本(2020版)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
16．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
17．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
公路工程防护工程施工合同
公路工程防护工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方就___________（工程名称）公路工程防护工程施工项目达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概述本工程位于___________（工程地点），工程内容包括但不限于边坡防护、排水系统建设、防护栏杆安装等。
工程规模及具体要求详见附件《工程技术规范》。
第二条合同价款合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
价款包括所有材料费、人工费、机械使用费及合理的管理费用等。
第三条工程质量乙方必须按照国家相关标准和规范要求，确保工程质量达到优良等级。
对于不符合质量要求的部分，乙方应负责无偿修复直至合格。
第四条工期要求本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
乙方应合理安排施工进度，确保按期完成。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商解决。
第五条支付方式甲方应按照合同约定的支付条件和时间向乙方支付工程款项。
具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付进度款。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，双方进行最终结算。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。
第七条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：____年__月__日。
2020工程建设施工合同范本5篇
2020工程建设施工合同范本5篇第1篇示例：2020年工程建设施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的建设施工任务，双方经友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。
第一条项目名称本合同项工程为（工程名称），具体位置为（详细地址），项目规模及内容详见工程项目招标文件。
乙方应于签订合同后五日内召开工程动员会议，∆安排工程施工计划。
按计划确定工期为（具体天数），自（具体日期）起至（具体日期）止。
第三条项目工程价款本工程项目总承包价为人民币（大写），（小写），由甲方分期支付，支付方式及时间详见工程项目招标文件与工程施工合同附件。
第四条项目质量标准1. 乙方应保证施工过程中符合国家有关建设工程质量标准，确保工程质量达到设计要求及相关规范标准。
2. 对于工程质量不符或者施工过程中出现的问题，乙方应立即采取相应措施处理，确保工程质量。
3. 在工程竣工验收时，甲方有权对工程质量进行检查验收，如发现不符合质量要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条施工安全与环保1. 乙方应严格遵守相关安全法规和规定，加强安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应合理安排施工进度，避免对施工环境造成污染和破坏，保护周边环境。
第六条项目施工管理1. 双方应建立施工管理机构，明确责任部门，负责各自的管理工作。
2. 乙方应定期向甲方提交工程进度报告，确保施工进度掌握情况即时有效。
3. 甲方有权对工程进度、质量和安全情况进行监督检查，乙方应积极配合。
第七条合同解除1. 本合同如需解除，需经双方协商一致，并书面表示解除意向。
2. 一方经通知，或者一方严重违约时，对方有权解除本合同，且可以要求违约方承担相应违约责任。
第八条争议解决方式本合同如发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，可向有关主管部门申请调解，或者提交仲裁机构仲裁。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同(2020版)
建设工程施工合同(２０20版) 第一章总则
第一条合同的目的和依据
第二条合同的约定和范围
第三条项目概况和施工地点
第四条合同的签订和生效
第二章合同的义务和责任
第五条甲方的义务和责任
第六条乙方的义务和责任
第七条工期、进度和质量管控
第八条工程款的支付和结算
第九条合同变更、终止和索赔
第三章合同的权益和保障
第十条工程质量的保障
第十一条合同履行的风险管理
第十二条保证金和履约保险
第十三条争议的解决和法律适用
第四章合同的附件
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三：工期计划和施工进度表
附件四：合同变更和索赔材料
法律名词及注释：
1.甲方:合同中的委托方,即工程项目的委托方。
2.乙方：合同中的承包方,即负责工程施工的承包商。
3．工期：合同规定的工程完工需要的时间。
4.进度:工程施工进展的情况及完成的程度。
5.质量管控：对工程施工过程中的质量进行管理和控制,确保工程质量符合合同要求。
６.工程款:合同规定的支付给乙方的工程款项。
7.结算：根据工程进度和质量完成情况,对工程款进行结算。
8.变更：合同生效后,对合同条款的修改。
９.终止:提前终止合同的行为。
10.索赔：因合同履行过程中发生的问题,要求对方负责赔偿的权利。
本文档涉及附件:
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三：工期计划和施工进度表
附件四：合同变更和索赔材料。
包工包料道路施工合同书
包工包料道路施工合同书第一章总则。
第一条合同双方。
发包人，（发包人名称）。
承包人，（承包人名称）。
第二条工程名称及范围。
工程名称，（工程名称）。
工程范围，（工程范围，包括具体施工内容和要求）。
第二章工程造价及付款。
第三条工程造价。
合同总造价，（人民币大写）。
其中：材料费，（人民币大写）。
人工费，（人民币大写）。
机械费，（人民币大写）。
其他费用（如管理费、利润），（人民币大写）。
第四条付款方式。
1. 发包人在合同签订后，支付工程预付款（预付款金额）给承包人。
2. 工程进度款，工程进度款按实际完成工程量支付，进度款支付比例为（进度款支付比例）%。
3. 工程结算款，工程竣工验收合格后，发包人在收到承包人提交的竣工结算报告后（结算时限）内支付工程结算款。
第五条保留金。
发包人在工程结算款中保留（保留金比例）%作为工程质量保证金，在工程保修期满后无息返还承包人。
第三章工程施工。
第六条工程开工日期。
工程开工日期，（工程开工日期）。
第七条工程工期。
合同工期，（合同工期）天（或月）。
第八条施工组织设计。
承包人应当在工程开工前编制并报发包人审批施工组织设计，施工组织设计应当包括下列内容：施工进度计划。
施工方法。
材料和设备采购计划。
质量控制措施。
安全生产措施。
环境保护措施。
第九条施工质量。
工程施工应当符合国家现行规范、标准和设计要求，承包人应当保证工程质量，对工程质量负责。
第十条施工安全。
承包人应当采取必要的安全生产措施，确保施工人员和周围环境的安全。
承包人对施工安全事故承担全部责任。
第四章工程验收和保修。
第十一条工程验收。
工程完工后，承包人应当及时通知发包人验收。
验收按以下程序进行：预验收，承包人自工程完工之日起（预验收时限）内组织预验收，发包人应当参加预验收。
正式验收，承包人在预验收合格后（正式验收时限）内组织正式验收，发包人、监理人应当参加正式验收。
第十二条工程保修。
工程保修期，（工程保修期）自工程竣工验收合格之日起计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020公路工程施工合同
2020 highway engineering construction contract
合同编号：XX-2020-01
甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
2020公路工程施工合同
前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
（本文为你提供合同范本两篇。
）
公路工程施工合同（一）
发包方：县农机监理站
承包方：杨海苍
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
一、工程概况
工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目
1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。
2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。
3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。
工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。
二、工程承包范围
承包范围：施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：壹拾陆万元（人民币）￥：16万元。
工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。
甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
四、双方的权利义务：
1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对
乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方
有权终止合同。
5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。
否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程中，确保施工安全。
若出现工伤等安
全事故，由乙方负责。
若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
五、违约责任：
1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/
天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不
予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲
方负责赔偿乙方的损失。
若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
六、合同工期：
开工日期：XX年9月25日
竣工日期：XX年11月25日
合同工期总日历天数60天。
七、质量标准
工程质量标准：合格。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：XX年4月18日
合同订立地点：天祝县赛什斯镇
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）
承包人：（公章）
-------- Designed By JinTai College ---------。