材料范文之材料采购合同备案
新版材料采购合同范本6篇
新版材料采购合同范本6篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：____________________________________联系方式：______________________________乙方（供应方）：____________________地址：____________________________________联系方式：______________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，为明确材料采购的权益义务关系，特订立本合同，以兹信守。
一、合同双方甲方系采购方，具备完全的民事行为能力，有权签署并执行本合同。
乙方系供应方，具备合法经营资格，有能力按照本合同约定供应相关材料。
二、采购材料本合同所涉及采购的具体材料信息如下：1. 材料名称与规格型号：_________________________________________2. 材料质量标准和要求：_______________________________________3. 材料数量及计量单位：_____________________________________4. 材料包装标准及要求：___________________________________5. 材料测试或检验标准和方法：_______________________________6. 材料交货期限和地点：___________________________________7. 材料价格及支付方式：___________________________________三、材料质量乙方应保证所供应的材料符合约定的质量标准，如因材料质量问题造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
甲方有权对材料进行检验，如检验不合格，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
材料采购合同范本6篇
材料采购合同范本6篇篇1材料采购合同甲方（供应商）：__________公司乙方（采购方）：__________公司根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议，共同遵守：一、材料规格及数量：1. 材料名称：__________2. 材料规格：__________3. 材料数量：__________（数量单位）二、交货期限：1. 甲方承诺在签订合同后的______天内**将材料交至乙方指定地点。
2. 若由于不可抗力等原因导致交货延迟，甲方应提前书面通知乙方，并经双方协商确定新的交货期限。
三、产品质量要求：1. 甲方应确保所供材料符合国家相关标准，且无瑕疵、完好。
2. 乙方有权对所供材料进行验货，如发现质量问题，乙方有权要求退货或更换。
四、价格及支付方式：1. 本次采购的材料单价为__________元（人民币），合计__________元。
2. 乙方应在收到货物后______日内支付全额款项至甲方指定账户。
3. 如乙方逾期支付款项，应按照逾期天数支付滞纳金。
五、违约责任：1. 若一方未能履行合同，则应承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致另一方无法履行合同的，应承担所有的损失和责任。
六、其他事项：1. 本合同自双方盖章之日起生效，至交货完毕结束。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（供应商）：____________签字乙方（采购方）：____________签字日期：__________ 年__________ 月__________ 日以上为《材料采购合同范本》，供参考使用。
如需变更或扩展内容，请双方协商一致并在合同上作出修改。
祝合作愉快！篇2材料采购合同范本合同双方：甲方（购买方）：_____________（以下简称甲方）乙方（供应方）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方欲购买以下材料，经甲乙双方友好协商，就有关事宜达成如下合同：第一条材料名称、规格和数量1.甲方向乙方购买的材料名称、规格、数量为：材料名称：________________规格：________________数量：________________2.如需调整材料名称、规格和数量，甲乙双方应协商一致并签订补充协议。
关于采购合同备案的报告
关于采购合同备案的报告
采购合同备案报告是指在进行采购活动时，采购单位需将采购合同的相关信息报告给有关部门备案。
下面是一份关于采购合同备案的报告示例：
报告标题：采购合同备案报告
报告对象：（填写上级主管部门或相关部门名称）
报告日期：（填写报告提交的日期）
一、采购单位信息
1. 采购单位名称：
2. 采购单位地址：
3. 采购单位联系人及联系方式：
二、采购合同信息
1. 采购合同名称：
2. 采购合同编号：
3. 采购合同签订日期：
4. 采购合同金额：
5. 采购内容描述：
6. 供应商信息：
- 供应商名称：
- 供应商地址：
- 供应商联系人及联系方式：
三、备案材料清单
（列出相关备案所需的文件材料清单，如采购合同、供应商资质证明等）
四、备案原因及目的
（简要说明为何需要进行采购合同备案，以及进行备案的目的和意义）
五、备案执行情况
（描述已完成的备案内容，如已提交备案材料、备案审批进展等情况）
六、存在的问题及解决措施
（列出在备案过程中发现的问题，并提出相应解决措施）
七、下一步工作计划
（说明后续采购合同备案的工作计划，包括进一步完善备案材料、跟进备案审批等）
八、意见建议
（提出意见和建议，以改进采购合同备案工作）
以上是关于采购合同备案的报告的一个示例，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
政府采购合同备案证明模板
政府采购合同备案证明模板近年来，随着我国政府采购工作的不断改革和完善，采购合同备案证明的重要性日益凸显。
政府采购合同备案证明是政府采购合同履行过程中的重要文件，其具有法律效力，对保障政府采购的公平、公正和合法性具有重要作用。
一、合同备案材料政府采购合同备案证明的主要内容包括：采购人信息、中标人信息、合同基本信息、采购方式、履约保证金、合同金额、支付方式、履行期限、履行地点等。
采购人信息包括采购人的名称、地址、联系电话、信用等级等；中标人信息包括中标人的企业名称、法定代表人、注册资本等；合同基本信息包括合同编号、签订日期、合同名称等。
此外，政府采购合同备案证明还应包括履约保证金的缴纳证明、签订合同的法定代表人的身份证明、中标人的资质证明以及业绩证明等。
这些材料的提供，能够有效地保障政府采购合同的履行过程，确保其合法性和公正性。
二、合同备案流程政府采购合同备案证明的申请和办理是一项复杂的过程，需要合作单位与政府采购部门的密切配合。
一般情况下，采购单位需先行提交备案申请材料，包括采购公告、招标文件、评标报告等；然后由政府采购部门对备案材料进行审核，并出具备案证明。
备案证明的出具通常会在一周至一个月的时间内完成，具体时间根据各地政府采购部门的工作效率而定。
三、合同备案的意义政府采购合同备案证明的重要性体现在以下几个方面：1.确保公平公正。
政府采购合同备案证明的申请流程，对采购单位、供应商以及招标人进行严格审核，遵守规定的程序，从而保证政府采购的公平和公正。
2.确保采购的合法性。
政府采购合同备案证明是政府采购合同的重要组成部分，其具有法律效力。
备案证明的出具，能够有效地防范和打击假冒合同、伪造合同等违法行为，保障政府采购活动的合法性。
3.维护供应商的权益。
政府采购合同备案证明作为政府与供应商之间的重要依据，能够确保供应商在合同履行过程中的合法权益。
备案证明的出具，能够避免采购单位在合同履行过程中以各种理由搁置或违背合同义务，保障供应商的利益。
工程材料采购合同范本(必备11篇)
工程材料采购合同范本（必备11篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程材料采购合同范本（必备11篇）建筑行业的快速发展对建筑材料的需求量越来越大,但由于建筑材料的品质良莠不齐,使得建筑材料的采购面临着更多的困难和挑战。
材料采购模板(推荐7篇)
材料采购模板（推荐7篇）材料采购模板第1篇甲方：_______________乙方：_______________经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：一、订购产品名称及数量：_______________。
二、产品规格及价格：_______________。
三、产品包装要求及规格：_______________。
四、质量标准：1、乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。
2、_______________________________________________。
五、付款方式：乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。
六、交货时间和地点：20___年__月___日前乙方将货物送至____________。
运费由乙方负担。
运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、双方权利和义务：1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。
其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。
如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。
因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。
材料采购合同范本(模板7篇)
材料采购合同范本(模板7篇)材料采购合同范本【篇1】买受人(甲方)：出卖人(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
标的物标的名称单位数量单价金额备注合计(大写)：￥：第一条质量要求、技术标准：按甲方提供的样品标准执行。
第二条交货时间：__以甲方给付定金及样品25日内。
_ 第三条运输方式和费用负担：甲方自提，运费由甲方承当。
第四条验收标准：以甲方提供样品和要求为标准，由甲方代表验收。
第五条结算方式及期限：甲方验收合格，乙方开据发票，货、款两清。
第六条违约责任：甲方中途退货、逾期付款，应向乙方偿付退货局部货款15%;乙方逾期交货的，向甲方偿付逾期交货货款的15%。
第七条合同争议的解决方式□(1)申请仲裁委员会仲裁。
□(2)向人民法院起诉。
合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;第八条其他约定事项：甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：___ 代表人(签字)：___________年____月____日______年____月____日材料采购合同范本【篇2】需方：供方：双方本着平等互利、友好协商的原那么，经充分协商，订立本采购合同。
合同文件：《拟采产品报价表》是构本钱合同不可分割的局部。
一、质量保证1、乙方应按照规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供新产品。
2、在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。
不属于货物本身质量问题的故障及人为破损，乙方概不负责。
3、在使用过程中因质量问题出现的平安事故由乙方负责处理。
〔仅限于质保期内〕4、乙方提供的消防器材必须有检验报告。
二、货物包装、发货及运输1、乙方在货物运发前及到达甲方收货地点的`时间间隔内，应保证货物平安运输。
到达甲方接收地点给予签收后，一切防潮、防锈和破损装卸与乙方无关，乙方只负责安装，安装验收完毕后，甲方在合同注明验收完毕，乙方只在质保期内负责三包。
政府采购建设工程合同备案
政府采购建设工程合同备案让我们了解什么是政府采购。
政府采购指的是国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
而政府采购建设工程合同则是指政府与承包商之间就建设工程施工任务达成的法律协议。
我们来看这份政府采购建设工程合同备案范本的主要内容：【标题】《政府采购建设工程合同备案申请书》【开头】尊敬的（备案机构名称）：我单位（填写采购单位全称），根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定，已与（中标单位全称）就（项目名称）项目的建设任务签订了合同。
现根据规定，特向贵机构提交该合同备案申请。
【内容】一、项目基本信息：1. 项目名称：（详细填写）2. 项目地点：（详细填写）3. 项目预算金额：（详细填写）4. 合同金额：（详细填写）5. 资金来源：（详细说明）6. 工期要求：（明确起止日期）二、合同双方信息：1. 甲方（采购单位）：（全称）、地址、法定代表人、联系方式等。
2. 乙方（承包单位）：（全称）、地址、法定代表人、联系方式等。
三、合同主要内容：1. 工程范围及标准：（具体说明）2. 质量要求：（明确标准）3. 进度安排：（详细描述）4. 付款方式：（详细说明）5. 违约责任：（清晰界定）6. 争议解决方式：（具体约定）四、其他需要说明的问题：（根据实际情况补充）五、附件材料：1. 合同正本及副本；2. 相关批准文件；3. 资质证明文件；4. 其他支持性文件。
【结尾】以上为我单位关于（项目名称）项目的政府采购建设工程合同备案所需全部材料和信息。
特此申请，望予以审核备案。
如有任何疑问或需要补充的材料，请及时通知我单位。
感谢贵机构的支持与配合！此致敬礼！【落款】（采购单位全称）（日期）【结束语】通过上述范本，我们可以清晰地看到，一个规范的政府采购建设工程合同备案申请书应当包含项目的基本信息、合同双方的详细信息、合同的主要内容以及其他必要的补充说明和附件材料。
这样的备案过程不仅有助于提高政府资金使用的透明度，还能在一定程度上预防和减少法律风险，保障工程质量和效率。
材料采购合同范本6篇
材料采购合同范本6篇篇1材料采购合同范本合同编号：xxxxxx甲方（采购方）：_____________（甲方单位名称）地址：_____________联系人：_____________电话：_____________传真：_____________乙方（供应方）：_____________（乙方单位名称）地址：_____________联系人：_____________电话：_____________传真：_____________一、合同目的：甲方向乙方购买下列物品，乙方同意向甲方提供下列物品，双方经友好协商，依据真实、公平、自愿的原则，经双方共同确认，订立本合同。
二、购买物品及数量：1. 购买物品：___________2. 规格型号：___________3. 采购数量：___________4. 单价：___________5. 总价：___________三、交货期限：乙方应在合同生效后______个工作日内将货物送抵至甲方指定地点。
如乙方不能按期交货，则每延迟一天，应支付合同总金额___________%的违约金。
四、验收标准：甲方有权对乙方提供的货物进行检验，如发现货物有质量问题或与合同不符，甲方有权拒收并要求退货。
若造成甲方经济损失，乙方应承担相应责任。
五、支付方式：甲方应在货物送达并通过验收后______天内将货款支付给乙方，支付方式为___________。
六、违约责任：如一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
违约方应向守约方支付相应违约金。
七、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，由双方协商选择仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
八、本合同自双方签字盖章后生效，合同正本两份，甲方和乙方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：______ 签字：______日期：______ 日期：______以上为材料采购合同范本，甲方和乙方在签署合同前应仔细阅读并确认合同内容，确保各项条款符合双方利益。
采购备案申请报告范文模板
采购备案申请报告范文模板示例1:标题：采购备案申请报告范文模板前言：在企业管理中，采购是一个重要环节，它直接关系到企业的生产经营。
为了提高采购工作的规范化和效率，确保采购活动合规，需要对采购过程进行备案。
本文提供一个采购备案申请报告的范文模板，以供参考。
一、背景介绍：在这一部分，需要对采购项目的背景做简要介绍，包括项目名称、项目目的、项目计划等。
例如：本次采购项目是为了满足公司日常运营中所需的办公用品和设备的需求。
项目计划在下个财年开始执行，预计总计划预算为XX万元。
二、采购备案目的：在这一部分，需要明确采购备案的目的，即为什么需要备案，以及备案的目标是什么。
例如：本次采购备案的目的是为了规范采购流程，确保采购过程的公开、公平、公正，保障企业合法权益，并提高采购管理的效率和透明度。
三、采购备案的基本信息：在这一部分，需要提供以下信息：1. 采购物品或服务的名称和规格要求；2. 预算金额；3. 供应商选择的原则和依据；4. 采购周期和工期；5. 具体的采购方式和方法；6. 预计采购时间和地点等。
例如：1. 采购物品：办公用品（包括文件柜、桌椅、书架等）和办公设备（包括打印机、复印机等）；2. 预算金额：XX万元；3. 供应商选择原则：综合考虑价格、信誉度和服务质量，采用公开招标的方式选择供应商；4. 采购周期：预计采购周期为X个月，工期为X个月；5. 采购方式：公开招标；6. 预计采购时间和地点：XX年X月在XX地进行。
四、采购备案的具体流程和时间计划：在这一部分，需要详细描述采购备案的具体流程和时间计划，包括备案部门和人员的职责和工作内容，各个环节的时间安排等。
例如：1. 部门负责人起草备案申请报告，并提交给采购部门；2. 采购部门负责审查备案申请报告的内容和合规性，如有需要，可要求补充材料；3. 若备案申请报告符合要求，采购部门将报告上报给企业领导层审核；4. 领导层审查备案申请报告，确认采购项目的必要性和合规性；5. 若备案申请报告获得领导层的批准，采购部门开始正式启动采购流程。
材料采购合同范本有效的5篇
材料采购合同范本有效的5篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方向乙方采购相关材料事宜，达成如下协议：一、合同标的本合同涉及的采购材料包括但不限于：____________________（请详细列明采购材料名称、规格型号、数量、质量等）。
二、价格及支付方式1. 采购材料的总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲乙双方约定采用________（如电汇、现金等支付方式）。
3. 支付时间：甲方在收到货物验收合格后的________天内支付货款的________%，剩余________%作为质量保证金，待质保期满后支付。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同生效后________天内完成交货。
2. 交货地点：____________________。
3. 验收标准：按照国家标准、行业标准及甲方要求的标准进行验收。
4. 验收方式：由甲方组织相关部门进行验收，验收合格后出具验收报告。
四、质量保证1. 乙方应保证所供应的材料符合国家标准、行业标准以及合同约定的质量要求。
2. 如因乙方提供的材料存在质量问题，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 质保期：自验收合格之日起，质保期为________年。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金________元。
2. 若乙方未按约定时间交货，每逾期一日，应向甲方支付违约金________元。
3. 若甲乙双方任何一方违反本合同的其它约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方泄露。
2024年原料采购合同范文
2024年原料采购合同范文合同编号：XXXXX供应商：XXXX有限公司（以下简称甲方）采购商：XXXX有限公司（以下简称乙方）鉴于甲方为生产销售XXXX产品，需定期采购一定数量的原料，乙方具备提供相应原料的能力和资质。
根据双方自愿和平等协商的原则，就原料采购事宜达成以下合同：第一条产品名称和规格1. 原料名称：XXXXX2. 规格：按照甲方提供的技术要求进行生产和供应。
第二条交货期1. 甲方每月向乙方提出采购计划和需求量。
2. 乙方应当在收到采购计划后的X天内将货物交付到甲方指定地点。
第三条规格和质量要求1. 乙方提供的原料应符合国家相关标准和甲方提供的技术要求。
2. 乙方应提供原料的技术参数和质量检测报告，并确保原料品质稳定。
第四条价格和付款方式1. 原料价格：双方确认每吨原料的价格为XXX元。
2. 付款方式：甲方应按照收到货物后X天内支付货款，支付方式为电汇。
第五条交货数量和验收标准1. 交货数量：乙方应按照甲方提供的采购计划和需求量交付原料。
2. 验收标准：甲方应在收到原料后X天内进行验收，确认原料质量符合要求，如有问题应及时通知乙方并要求更换或退货。
第六条违约责任1. 如果一方违反了本合同的任何条款，守约方有权要求违约方进行赔偿，并有权解除合同。
2. 如因不可抗力等不可预见的因素导致不能履行本合同的，双方应及时协商解决，并免除相应的违约责任。
第七条保密条款1. 双方应对合作过程中所涉及的商业秘密和技术资料予以保密，并约定不得向第三方披露。
2. 如因一方违反保密协议，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第八条争议解决1. 双方因本合同引起的争议应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方有权将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。
第九条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为X年，到期后如未终止，视为双方自动延期X年。
土工材料采购合同范本
土工材料采购合同范本1. 合同背景本合同由乙方（采购方）与甲方（供应方）共同签订，旨在明确双方在土工材料采购过程中的权利和义务，确保双方的合作顺利进行。
2. 合同条款2.1 采购物品乙方向甲方采购的土工材料包括但不限于以下物品： - 土工膜 - 土工格室 - 土工材料相关配件2.2 采购数量和规格具体的采购数量和规格详见附件一：土工材料清单。
2.3 价格及支付方式乙方同意按照以下方式支付甲方的货款： - 单价：根据附件一所列土工材料清单中的单价计算； - 总价：根据采购数量和规格计算； - 支付方式：乙方将于收到货物后的十五天内支付货款。
2.4 交付时间和地点甲方同意在乙方支付货款后的十五天内将货物交付至乙方指定的地点。
2.5 质量保证和退换货甲方保证所提供的土工材料满足国家相关标准和乙方所要求的质量要求。
如出现质量问题，乙方有权在收到货物后的三十天内提出退换货要求，并由甲方承担相应的费用。
2.6 违约责任当一方违反本合同的任何条款时，另一方有权要求违约方承担违约责任并赔偿相关损失。
同时，违约方应承担由此带来的法律责任。
2.7 争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。
双方在履行合同时如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向相关司法机关提起诉讼。
2.8 其他条款除本合同约定外，双方还约定以下条款： - 保密条款：双方在合作过程中涉及商业机密的信息，应予以保密。
- 解除合同：当发生不可抗力或无法达成协议的情况时，双方有权解除合同。
3. 合同生效和变更本合同经双方签字盖章后生效，并自合同生效之日起执行。
任何对本合同的修改、补充或变更，应经双方协商一致并以书面形式进行。
4. 合同解除在以下情况下，本合同可被解除： - 双方协商一致解除； - 根据法律或政府命令解除。
5. 合同终止在以下情况下，本合同终止： - 合同期满；- 双方协商一致终止； - 一方根据本合同的解除条款解除合同。
材料工程报备合同
材料工程报备合同合同编号：[填写合同编号]甲方（需方）：[填写甲方名称]乙方（供方）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]的材料供应达成一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、材料描述与规格本合同所涉及的材料包括但不限于[详细列出所需材料及其规格型号]，所有材料必须符合国家相关标准及工程质量要求，并应具备相应的质量检测报告。
二、价格条款双方经协商一致，确定材料的价格为[明确价格或定价机制]，该价格应包含材料成本、运输费用以及可能产生的税费等。
三、交付时间与地点乙方应根据甲方提供的计划，按时交付材料至指定地点。
具体交付时间为[明确日期或时间段]，地点为[具体地址]。
四、质量保证与验收乙方保证所供材料均为全新合格产品，无任何质量问题。
甲方有权在收到材料后进行检验，如发现不符合约定标准的产品，应及时通知乙方进行处理。
五、违约责任若一方未能履行合同约定，应承担违约责任。
具体责任由双方根据实际损失协商确定。
六、不可抗力因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构或法院]进行裁决。
八、其他事宜未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，至材料交付完毕且结清所有款项之日终止。
十、附件本合同的附件包括技术规格书、价格表等相关文件，与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
备案采购合同范本
备案采购合同范本合同编号：____________签订日期：____________签订地点：____________甲方（采购方）：____________乙方（供货方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方产品事宜，达成如下协议：第一条产品名称、规格、数量及质量标准1.1 产品名称：____________1.2 产品规格：____________1.3 产品数量：____________1.4 产品质量标准：____________第二条价格及支付方式2.1 产品单价：____________2.2 总价款：____________2.3 支付方式：____________2.4 支付期限：____________第三条交货及验收3.1 交货地点：____________3.2 交货时间：____________3.3 验收标准：____________3.4 验收方式：____________第四条售后服务4.1 乙方对售出产品提供____________个月的售后服务。
4.2 售后服务内容包括：____________4.3 售后服务电话：____________第五条违约责任5.1 乙方未按约定时间、数量交货的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。
5.2 甲方未按约定时间支付货款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。
5.3 因乙方产品质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。
7.2 合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
采购工程合同备案
采购工程合同备案合同编号：____________甲方（采购方）：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方（供应方）：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“项目”）的物资采购达成一致，特订立本合同，并同意遵守以下条款和条件：一、合同标的1. 甲方向乙方采购的物资名称、规格型号、数量、价格及交货时间等内容详见附件《采购清单》。
2. 所有物资必须符合国家相关质量标准及甲方要求的技术规范。
二、价格与支付方式1. 合同总价为人民币____________元（大写：____________元整）。
2. 甲方应按照合同约定的付款计划向乙方支付货款，具体支付方式如下：a. 预付款：合同签订后____天内，甲方支付合同总价的____%作为预付款。
. 进度款：根据项目进度及物资交付情况，甲方支付相应的进度款项。
c. 尾款：全部物资交付验收合格后____天内，甲方结清余款。
三、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点交付物资。
2. 甲方有权对交付的物资进行检验，不合格的物资应由乙方负责更换或修复。
四、质量保证1. 乙方保证所供物资均为全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。
2. 对于因物资质量问题导致的任何损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、违约责任1. 如甲方未能按约定时间支付货款，应按未付款金额的____%支付违约金。
2. 如乙方未能按约定时间或质量交付物资，应按未交货物价值的____%支付违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交____________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2024年建材采购合同范文（二篇）
2024年建材采购合同范文合同编号：_____需方(甲方)：_____供方(乙方)：_____经协商同意，根据中华人民共和国民法典的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元。
第二条产品名称、规格、质量(技术指标)_____。
第三条产品包装规格及费用_____。
第四条验收方法_____。
第五条货款及费用等付款及结算办法_____。
第六条交货规定1.交货方式：________________________________________。
2.交货地点：________________________________________。
3.交货日期：________________________________________。
4.运输费：__________________________________________。
第七条经济责任(一)乙方应负的经济责任1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值____%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。
工程物资合同备案
工程物资合同备案【标题】工程物资采购合同备案【】甲方（采购方）：_________乙方（供应方）：_________鉴于甲乙双方就___________工程项目的物资供应达成一致意见，特此签订本合同，以资信守。
一、合同编号：_________二、合同签订日期：_________三、合同履行地点：_________四、物资描述及要求：1. 物资名称：_________2. 规格型号：_________3. 数量：_________4. 质量标准：需满足国家相关标准及工程要求，具体标准详见附件。
5. 交货时间：_________6. 交货地点：_________7. 包装运输要求：应符合国家相关规定，确保物资安全无损运抵指定地点。
五、价格条款：1. 物资单价：_________2. 总价款：_________3. 付款方式：按照以下方式支付——（1）预付款：_________（2）进度款：_________（3）尾款：_________六、验收标准与方法：1. 验收标准：按照合同约定的质量标准和要求进行验收。
2. 验收方法：由甲方或甲方指定的第三方机构进行检验验收。
七、违约责任：1. 如乙方未按约定时间供货，每延迟一日，需向甲方支付合同总金额千分之一的违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付货款，每延迟一日，需向乙方支付应付款项千分之一的违约金。
八、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他约定事项：_________________________________________________________________________________十、合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至货物交付完毕且结清所有款项之日止。
十一、合同备案：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同时报送至相关管理部门进行备案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料采购合同备案【篇一：政府采购合同备案操作规范】政府采购合同备案操作规范一、行政审批项目名称、性质（一）名称：政府采购合同备案（二）性质：非行政许可二、设定依据《中华人民共和国政府采购法》第四十七条：政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
三、实施权限和实施主体根据《中华人民共和国政府采购法》第十三条和第四十七条规定，按照分级管理的原则，政府采购合同备案分别由自治区、地级市、县级人民政府财政部门负责实施。
四、行政审批条件根据《中华人民共和国政府采购法》第十三条和第四十七条规定，申请办理政府采购合同备案的，应符合下列条件：国家机关、事业单位和社会团体实施了政府采购，并签订政府采购项目采购合同。
五、实施对象和范围实施政府采购并签订政府采购合同的国家机关、事业单位、社会团体。
六、申请材料政府采购合同副本。
七、办结时限法定办结时限：当场办结八、行政审批数量无数量限制九、收费项目、标准及其依据不收费【篇二：材料备案】关于印发《天津市建设工程材料质量监管规定》的通知天津市建设管理委员会关于印发《天津市建设工程材料质量监管规定》的通知建质安[2006]956号各区县建委，各集团（总）公司，各有关单位：为加强对本市建设工程材料质量的监督管理，规范建设工程材料使用各相关主体的责任和行为，现将《天津市建设工程材料质量监管规定》印发给你们，请遵照执行。
特此通知2006年9月25日附件：《天津市建设工程材料质量监管规定》《天津市建设工程材料质量监管规定》第一条为加强对本市建设工程材料质量的监督管理，规范建设工程材料使用各相关主体的责任和行为，确保本市建设工程的质量和安全，依据国家和本市有关法律法规，制定本规定。
第二条进入本市行政区域内建设工程施工现场使用的建设工程材料必须遵守本规定。
第三条本规定所称建设工程材料指所有进入施工现场的建筑材料、建筑构配件和设备。
第四条市和区（县）建设工程质量监督机构按照分工，负责对施工现场建设工程材料质量的监督。
第五条进入我市的建设工程材料必须严格执行国家和地方产品标准及相关规范：1、有国家标准或行业标准的产品，必须符合其相应标准的要求。
2、尚无国家或行业标准的产品，可以执行本市地方标准。
3、产品尚无国家、行业标准和本市地方标准的本市建材企业，可以执行在市质量技术监督局备案的企业标准。
4、执行地方标准或企业标准的外埠建材企业，应提供在当地备案的企业标准或地级以上建材管理部门出具的产品鉴定证书，并需经本市建材业协会技术委员会组织的专家评审，符合本市建设工程需要的方可使用。
第六条国家和本市禁止生产和使用的建设工程材料不得在本市的各类建设工程中使用。
第七条天津市建材业协会应强化行业自律，定期公布符合第五条规定的建材企业及其产品名录，对质量检测机构检测的不合格产品予以曝光。
各有关单位可以优先选择建材业协会推荐的符合国家标准或本市地方标准的产品。
第八条按照合同约定由建设单位或项目代建单位采购的建设工程材料，建设单位或项目代建单位应当保证其符合设计文件和合同的要求并承担相应责任。
第九条建设单位或项目代建单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位和监理单位使用不合格的建设工程材料。
第十条设计单位出具的设计文件选用的建设工程材料，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合第五条的规定。
第十一条除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线之外，设计单位对设计文件选用的建设工程材料，不得指定生产厂家和供应商。
第十二条设计文件中规定采用的新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有相应国家或本市地方标准的，应当由国家认可的质量检测机构进行试验、论证、出具检测报告，并经相关主管部门审定后，方可使用。
第十三条施工单位必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，对进场的建设工程材料进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检测或者检测不合格的不得使用。
第十四条施工单位对涉及结构安全的试块、试件以及相关建筑材料，应按照国家和本市的规定，在工程监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质的质量检测机构进行检测。
见证取样检测项目必须符合规范要求。
对于未见证取样的试件、试块和相关建筑材料，质量检测机构不得出具加盖见证取样标识的检测报告，工程监理单位不得验收。
第十五条施工单位不得使用不合格的建设工程材料，不得违反工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。
第十六条施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，要制定专项施工方案，并应对作业人员进行相应培训。
第十七条承担本市建设工程的施工单位，应当在确定使用下列建筑材料、建筑构配件后，到天津市建筑材料服务中心进行质量备案。
建筑材料：（1）建筑用钢材（2）水泥（3）预拌混凝土及其主要原材料（4）墙体及节能保温材料（5）防水材料（6）建筑门窗、型材（7）建筑用管材管件（8）外墙涂料（9）散热器（10）电线电缆及电气设备等。
建筑构配件：（1）建筑幕墙及连接用粘结剂（2）水泥预制构件。
第十八条本规定确定应当进行质量备案的建筑材料和建筑购配件，须经监理工程师查验质量备案证并保存存档联，方可在工程上使用。
未经监理工程师签字，建设工程材料不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
未经总监理工程师签字，建设单位或项目代建单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。
第十九条工程监理单位不得经营建设工程材料，不得与被监理工程的建设工程材料供应商有隶属关系或者其他利害关系。
第二十条质量检测机构必须具备相应的检测条件和能力，取得市建设行政主管部门颁发的资质证书，方可承担在其资质范围内的建材产品质量检测工作。
第二十一条质量检测机构不得向相关单位推荐产品，不得以对产品进行监制、监销等方式参与建材产品经营活动。
第二十二条质量检测机构应当按照国家标准和规范进行检测，并对出具的检测报告负责。
对见证取样的检测报告，其检测项目必须符合规范要求。
第二十三条质量检测机构应定期将抽查和工程复试中的不合格建材产品和生产厂家上报市建设工程质量监督总站，同时反馈市建材业协会。
第二十四条建设工程质量监督机构要定期、不定期对施工现场使用的建设工程材料质量进行抽查。
第二十五条对于质量检测机构上报和建设工程质量监督机构抽查的不合格建材产品和生产厂家，建设工程质量监督机构可依法给予退场停工和通报。
第二十六条对建设单位或项目代建单位、设计单位、施工单位、监理单位、质量检测机构在建设工程材料使用中的违法违规行为，依据相关法律法规规章予以处罚。
第二十七条本规定自2006年10月1日起执行。
届时原《关于建设工程材料实行交易登记管理的通知》（建材[2005]390号）自行废止。
【篇三：网上合同备案范本】网上合同备案范本1、合同价款及调整合同价款采用方式固定价格合同，合同价款中包括的风险范围风险费用的计算方法风险范围以按国家标准gb50500-（2008）《建设工程工程量清单计价规范》及2008年《天津市建设工程计价办法》、《天津市建筑工程预算基价》、《天津市装饰装修工程预算基价》、《天津市装饰装修工程预算基价》。
市场信息参照标准：参照天津市建设工程造价信息服务中心发布的《天津市工程造价信息》2011年第4期发布的材料综合价格，特殊材料采用中准价和市场价格计算。
政策性调价文件截止到建筑【2011】265号文。
已包含在合同造价内。
执行《通用条款》第31条；地下障碍物处理、地基处理的现场签证以及重大设计变更（指结构、规模、标准等），由发包人代表提出，设计单位出变更图，经发包人或监理单位确认后，并随着工程进度同期调整合同价格。
外调整方式合同双方按照天津市【2008】年建筑工程师预算安装工程预算基价及相应的取费标准计算，2、预付款支付预付款支付时间和比例预付款扣回时间和比例3、工程款支付合同签订开工前7日内发包人向承包人支付合同价款的30％作为工程预付款。
无约定合同签订后，开工前七日内发包人向承包人支付合同价款的30％作为工程预付款。
开工后，按实际完成的工程量分期付款。
完成工程量的70％，发包人向承包人支付合同价款的30％；完成工程量的100％，再支付合同价款的30％；工程竣工验收合格且完成工程结算后付至工程结算价款的95％，余款5％作为质量保修金，待质量保修期满后一次付清4、违约（请在《天津市建设工程施工合同》第十项违约、索赔和争议中填写发包人委托的职权：按发包人就本工程与监理公司签订施工监理合同的授权执行。
（一般包括对本工程工程款、进度、质量、安全施工全过程的控制和监督管理；并对施工现场的多方面协调工作。
监理单位为：生特瑞（大连）建设监理有限公司。
需要取得发包人批准才能行使的职权：本合同中发包人委托监理工程师职权范围以外的其他职权，须由发包人以书面的形式提供给承包人，承包人在接到该书面文件后，监理工程师方可行使其职权。
5.3 发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：接收、审核并确认承包人移交的工程变更、现场签证、工程结算价款报告及工程验收报告，协调施工现场的各种矛盾，代表发包人在施工现场履行合同。
5.6不实行监理的，工程师的职权8.1.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：执行《通用条款》第8.1条第（1）款，并在开工前七日内施工现场达到“三通一平”。
8.1.2 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行《通用条款》第8.1条第（2）款，并在开工前七日内将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场。
8.1.3 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:执行《通用条款》第8.1条第（3）款，在开工前七日内开通施工场地与公共道路的通道。
8.1.4 工程地质和地下管线资料的提供时间：执行《通用条款》第8.1条第（4）款，在开工前七日内提供工程地质和地下管线材料。
8.1.5 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：执行《通用条款》第8.1条第（5）款，在开工前七日内办理所需证件。
8.1.6 水准点与座标控制点交验要求：执行《通用条款》第8.1条第（6）款，确定水准点与坐标控制点，进行现场交验。
8.1.7 图纸会审和设计交底时间：开工前三日内进行图纸会审和设计交底。
8.1.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》第8.1条第（8）款，发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
8.1.9 双方约定发包人应做的其他工作：无约定。
8.2 发包人委托承包人办理的工作：无约定。
9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：9.1.1 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。