工程建设借款合同示范文本
建设工程借款合约书
建设工程借款合约书1. 引言本合约书是由甲方〔借款人〕和乙方〔出借人〕就甲方因建设工程工程需要借款而签订的合约。
双方经平等协商，达成以下条款：2. 借款金额甲方向乙方借款金额为XXX元人民币〔以下简称“借款金额〞〕。
3. 计息方式借款金额将按照以下计息方式进行还款：•利率：借款利率按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率加/减XX%计算；•计息期限：借款开始日起至还清本息之日止；•还款方式：分期还款/一次性还款。
4. 还款方式甲方需按照以下方式进行还款：•分期还款：甲方同意按照双方协商的还款方案，在约定的还款日按期进行还款。
还款日为每月的XX日，直至还清借款本息；•一次性还款：甲方同意在约定的还款到期日一次性归还借款本金及利息。
5. 违约责任5.1 甲方违约责任假设甲方未按照约定的还款方式和时间进行还款，乙方有权采取以下措施之一或多种措施：•提前收回贷款：乙方有权要求甲方一次性归还所有未归还的本金及利息；•罚息：对甲方未按时还款的本息，按照逾期未还局部的本金，每天加收XX%的罚息；•提醒通知：乙方有权向甲方发出书面通知，提醒其履行还款义务；•诉讼追偿：乙方有权向法院提起诉讼，追偿甲方未还的借款本息。
5.2 乙方违约责任假设乙方未按照约定借款金额和计息方式提供借款，那么乙方需承当如下责任：•向甲方支付相应的违约金；•承当因违约给甲方造成的一切损失。
6. 保密条款双方同意对本合约的所有内容及有关借款的一切事项保密，不得将有关信息透露给任何第三方，除非双方达成书面同意或根据法律、监管机构或其他具有强制性法律效力的要求。
7. 合同生效和有效期限本合约自双方签署之日起生效，并持续有效直至甲方还清借款本金及利息。
假设发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，由双方约定的仲裁委员会仲裁。
8. 附那么8.1 签署和传真件双方同意，本合约的传真件、复印件存档与本合约原本具有同等法律效力。
8.2 适用法律和管辖权本合约的签署、生效、解释、履行及争议解决均受中华人民共和国法律的管辖。
基本建设工程借款合同样式
基本建设工程借款合同样式甲方（贷款人）：___________地址：____________________代表人：__________________联系方式：_______________乙方（借款人）：___________地址：____________________代表人：__________________联系方式：_______________鉴于甲乙双方就工程项目的资金需求达成一致意见，并基于平等自愿的原则签订本合同，以下为本合同条款：一、借款基本信息1. 借款金额：人民币（大写）____________元整（￥_____________）。
2. 借款用途：用于_________________（具体工程项目名称）的建设。
3. 借款期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
4. 利率及还款方式：年化利率为____%，按____（如季度、月度等）结息，利息支付日为每期结息日。
二、借款条件1. 借款发放前提：乙方需提供工程项目的合法建设许可及相关批文。
2. 保证措施：为确保借款安全，乙方应提供相应的担保或抵押物。
三、还款计划与违约责任1. 还款计划：乙方应在约定期限内归还全部借款及相应利息。
2. 提前还款：乙方有权在不损害甲方利益的前提下提前还款。
3. 逾期还款：若乙方未能按期还款，除支付应付款项外，还应承担违约金及滞纳金。
四、特别约定1. 甲乙双方可以根据具体情况协商确定其他特别条款。
2. 对于合同中的任何修改或补充，均需以书面形式进行并经双方授权代表签字后生效。
五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1工程借款合同范本甲方（借款方）：______________________乙方（出借方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议，以资彼此信守：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为______________________（大写：______________________）人民币整，用于______________________。
2. 甲方承诺所借款项不得用于任何非法用途，如有违反将承担法律责任。
二、还款方式及期限1. 甲方应于______________________之前将借款金额偿还给乙方，逾期的，甲方每日需支付逾期利息，逾期利息计算方式为______________________。
2. 借款本金偿还顺序为：逾期利息、逾期罚金、借款本金。
三、借款利率1. 本次借款的年利率为______________________，自借款生效之日起开始计息。
2. 利息支付方式：（1）一次性支付借款到期时利息；（2）按月支付，利息支付时间为每月的______________________号。
四、担保方式1. 本借款无需提供担保。
五、保密条款1. 甲、乙双方在借款合同履行过程中所了解的约定事项应对外保密，未经对方书面同意不得向他人泄霩。
2. 保密责任在借款合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应当承担因此给对方造成的损失，包括但不限于违约金、利息、律师费等。
七、争议解决1. 因履行本合同所产生的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地法院起诉解决。
八、其他1. 本合同生效后，自愿接受对方的监督。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
其他补充条款_________________________________________________。
关于工程借款2021合同示范文本
关于工程借款2021合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月关于工程借款2021合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
申请借款单位：___________(以下简称甲方)，由______________单位担保，并经_____________批准，向______________信托投资公司(以下简称乙方)申请借款，双方议定以下条款，共同遵守：第一条甲方申请借款总额为人民币______________.借款用于______________，保证专款专用。
第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保证甲方工程需要。
甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。
被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第三条借款期限定为_______年_______月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。
借款利率，月息为_______‰;年息为_______%(如国家利率调整：1.利率不变;2.相应调整)，按_______计收利息。
贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。
第四条甲方保证按期归还贷款。
甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 除不可抗力因素外，乙方必须按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付细节及时间节点如下：（1）工程开工前支付总造价的__%；（2）工程进展至一半时支付总造价的__%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方必须开具正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工或整改，并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更，但应提前书面通知乙方。
乙方应根据甲方的要求进行相应调整。
2. 因工程变更导致工程量增加或减少的，双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程造价及支付方式。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，除承担违约责任外，还应赔偿甲方因此导致的损失。
3. 如因甲方原因导致工程无法继续进行的，甲方应支付乙方已完成部分的工程款，并赔偿乙方因此造成的损失。
建设工程借款合约书
建设工程借款合约书
2022建设工程借款合约书正文内容
申^借款单位：（以下简称甲方），由单位担
保，并经批准，向信托投资公司（以下简称乙方）
申I1借款，双方议定以下条款，共同遵守：
第一条甲方申借款总额为人民币借款用于,保瞪专款专用。
第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保IS甲方工程需要。
甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。
被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第三条借款期限定为 ________ 年月（指从第一笔贷款之日起到最后还清全
部本息）。
借款利率，月息为 _______ %。
；年息为%（如国家利率^整：利率
不变；相应^整），按计收利息。
贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款
利率加收百分之二十利息。
第四条甲方保按期归还贷款。
甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。
乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。
第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料，为乙方工作提供方便。
第六条签定本合同后，贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数、额度，每天按付违约金。
第七条本合同一式叁份，由甲乙双方和担保单位各执一份，具有同等法律效力。
借款单位：（盖章）贷款单位：（盖章）
《建设工程借款合约书.docx》
建设工程借款合约书正文内容结束。
建设工程借款合同Word模板
建设工程借款合同Word模板1. 引言2. 借款条款2.1 借款金额双方同意，借款金额为【借款金额】人民币（大写：【借款金额大写】）。
2.2 借款用途借款人承诺将借款用于【借款用途描述】，并保证不会将借款用于非法活动或其他违法行为。
2.3 借款利率借款利率为【借款利率】%，自借款发放之日起生效。
2.4 借款期限借款期限为【借款期限】个月/年，自【借款起始日期】起计算。
2.5 还款方式借款人同意按照如下还款方式偿还本金和利息：•按月等额本息还款：每月应还本息为【每月还款金额】人民币（大写：【每月还款金额大写】）；•其他还款方式：【其他还款方式描述】。
2.6 提前还款出借人同意，借款人可以提前还款，但需提前【提前还款通知期限】提供书面通知。
3. 违约责任3.1 借款人违约责任若借款人未按合同约定的还款期限和金额还款，借款人应支付逾期利息，逾期利息为借款本金每日【逾期利率】%的千分之【逾期罚息比例】。
同时，借款人应承担因违约而给出借人造成的一切损失和费用。
3.2 出借人违约责任若出借人未按合同约定的时间和金额提供借款，出借人应承担违约责任，并赔偿借款人因此所遭受的一切损失和费用。
4. 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向【管辖法院】提起诉讼。
5. 其他条款本合同未尽事宜，按照有关法律法规办理。
6. 签约本合同一式【合同份数】份，借款人和出借人各持【份数】份，具有同等法律效力。
•借款人（盖章）：____________________•出借人（盖章）：____________________•签订日期：____________________参考文献。
在建工程抵押贷款合同范本6篇
在建工程抵押贷款合同范本6篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供在建工程抵押贷款事宜，经友好协商，特订立本合同。
一、贷款基本信息1. 贷款用途：用于______________________项目的建设。
2. 贷款金额：人民币________________元（大写：_______________________元整）。
3. 贷款期限：自本合同签订之日起计算，共______年。
4. 贷款利率：年利率为______%，具体以实际放款日起算。
二、抵押物描述及权属确认1. 抵押物为________________工程的在建项目，包括但不限于已建成的部分、土地使用权及其他附属设施。
2. 甲方保证对抵押物拥有无争议的所有权或合法的处分权，且未就该项目设置其他抵押权。
三、贷款发放与还款1. 乙方在甲方提供完备的贷款申请资料并审核通过后，按照约定发放贷款。
2. 甲方应按照约定的时间，按期足额偿还贷款本息。
3. 还款方式：____________（如等额本息、等额本金或其他方式）。
四、利息与费用1. 利息按照约定利率计算，并随本金一并支付。
2. 如甲方未能按时还款，乙方有权收取逾期罚息。
3. 与本合同相关的评估费、登记费等费用由甲方承担。
五、抵押物保险与保管1. 甲方应为抵押物购买相关保险，并确保保险的有效性。
2. 抵押物的保管由甲方负责，乙方有权监督。
六、贷款使用及监管1. 甲方应按照约定的用途使用贷款，不得挪作他用。
2. 乙方有权对甲方使用贷款的情况进行检查和监督。
七、违约与救济1. 若甲方未能按时还款或违反本合同其他约定，乙方有权要求甲方立即偿还全部贷款本息，并要求甲方支付违约金。
2. 若甲方未能履行抵押物相关义务，乙方有权依法处置抵押物以实现其债权。
工程建设贷款的合同范本通用版6篇
工程建设贷款的合同范本通用版6篇篇1工程建设贷款的合同范本通用版甲方(贷款人)：_____________乙方(借款人)：______________鉴于乙方需要进行工程建设，为筹集资金，甲方同意向乙方提供贷款，并就贷款事项达成如下协议：第一条贷款金额及用途甲方同意向乙方提供贷款金额为人民币______________ 元整，用于乙方工程建设项目_________________的资金需求。
第二条贷款利率贷款利率为________________%，计算方式为__________________。
贷款利率自贷款发放之日起开始计算。
第三条贷款期限贷款期限为____年，自贷款发放之日起计算。
第四条贷款发放1. 乙方应在签署本合同之日起____日内提供所需材料，经甲方审核通过后，甲方将按照约定的金额直接划入乙方指定的账户中。
2. 乙方应在收到贷款款项后，按照项目执行计划合理使用贷款，确保资金使用安全。
第五条还款方式1. 乙方应按照约定的还款计划，按时足额偿还贷款本息。
2. 还款方式：（1）按月等额本息还款（2）按季等额本息还款（3）到期一次性还款3. 还款账户：乙方应在合同签订之日起____日内提供还款账户信息，甲方将按照还款计划从乙方指定的账户中扣除还款金额。
第六条保证和担保1. 乙方应在签署合同之日起____日内提供相应的担保措施，包括但不限于抵押、质押等。
2. 如乙方未能按照约定的还款方式、还款期限履行还款责任，甲方有权依法处置担保物，以偿还贷款本息。
第七条违约责任1. 若乙方在还款期限内未能按照约定的还款方式足额偿还贷款本息，乙方应承担逾期利息及违约金。
2. 如因乙方违约导致贷款本金无法回收，甲方有权通过法律途径追究乙方的法律责任。
第八条合同变更1. 本合同任何变更均须经甲、乙双方书面协商一致，并经双方正式签署后生效。
第九条争议解决1. 本合同在履行过程中如有争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。
工程施工借款合同样板5篇
工程施工借款合同样板5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程施工借款合同样板甲方（借款人）：统一社会信用代码/注册号：地址：法定代表人/负责人：联系电话：乙方（贷款人）：统一社会信用代码/注册号：地址：法定代表人/负责人：联系电话：经甲、乙双方协商一致，就甲方从乙方借款用于工程施工项目（项目名称）特订本合同。
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立本合同。
第一条贷款金额及用途1.1 甲方向乙方申请借款金额为人民币（大写）（小写）元整，用于（工程施工项目名称及内容）。
1.2 本合同所称人民币系指中华人民共和国法定货币。
第二条资金划拨2.1 本合同生效后，乙方应在收到甲方书面申请及相关证明文件（包括但不限于项目进度证明、发票等）后的第2个工作日内将借款全额划至甲方指定账户。
2.2 甲方应按实际使用情况，及时报告工程进度及实际支出情况，提供相关证明文件，乙方有权要求甲方提供相关担保或补充资料。
第三条还款方式3.1 甲方应自本合同生效之日起，按合同约定的还款计划全额偿还乙方借款本息。
3.2 还款方式为（分期、一次性还本付息等）。
3.3 甲方还款账户为：户名：开户行：账号：第四条利率及计算4.1 乙方向甲方提供的借款利率为（年利率）%。
4.2 计息方法为采用（等额本金/等额本息等）方式。
4.3 如因政府有关主管部门规定的利率调整，应依照国家有关规定执行。
第五条逾期违约5.1 甲方逾期未按还款计划或相关约定偿还借款本息的，应按照逾期还款金额的%每日向乙方支付逾期罚金。
5.2 若因不可抗力或其他正当原因导致逾期，甲方应在事故发生后立即通知乙方，并提供书面证明。
第六条其他约定6.1 本合同其他约定事项如有争议，应依法调解；调解不成的，应依法向本合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
6.2 本合同自双方盖章之日起生效，至借款全部还清之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：篇2工程施工借款合同甲方（借款人）：______统一社会信用代码（身份证号）：______地址：______联系电话：______乙方（出借人）：______统一社会信用代码（身份证号）：______地址：______联系电话：______为明确双方在工程施工借款事项上的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：一、借款金额及用途1.1 甲方向乙方借款（人民币）______元整，借款期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
工程担保借款合同（6篇）
工程担保借款合同甲方（出借方）：________________________住所：________________________法定代表人：________________________电话：________________________乙方（借款方）：________________________住所：________________________法定代表人：________________________电话：________________________鉴于甲方具备一定的资金实力和信誉，在乙方急需资金的情况下，为满足乙方的借款需求，双方经友好协商并遵循平等自愿的原则，达成以下协议：第一条借款金额甲方同意担保向乙方提供借款金额为人民币___________（大写：_________________）。
第二条借款利率与费用1. 借款利率：借款利率为年利率____%；2. 借款期限：借款期限为______个月；3. 借款费用：乙方需向甲方支付借款金额的____%作为借款费用。
第三条还款方式1. 乙方应按照双方约定的还款计划及时间，按时足额偿还借款本金和利息；2. 还款方式：乙方以按月还款方式偿还本金和利息；3. 还款账户：乙方应在签署本合同后的三个工作日内提供还款账户信息予甲方，如乙方未按时提供或提供的账户信息有误，视为乙方违约；4. 逾期还款：如乙方逾期偿还借款本金或利息，乙方应支付逾期利息，逾期利息为逾期天数乘以日利率；5. 提前还款：乙方有权在借款期限届满前提前偿还借款，提前偿还不得减免应支付的利息；6. 提前还款通知：乙方提前还款应提前七日通知甲方，否则视为乙方逾期。
第四条担保方式1. 甲方同意担保向乙方提供借款，担保方式为______________；2. 担保责任：甲方担保为乙方提供的借款，担保责任由甲方承担，甲方担保金额为借款金额的100%；3. 借款借用：乙方承诺将借款金额用于________________________，不得用于违法违规用途。
在建工程抵押主借款合同6篇
在建工程抵押主借款合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（借款人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（贷款人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方因在建工程需要资金，向乙方申请借款，乙方同意向甲方提供贷款，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下条款：一、借款事项1. 借款用途：甲方借款用于[具体项目名称]的在建工程建设，乙方应甲方的要求发放本借款。
甲方保证专款专用，不得挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币[大写金额]圆整（￥[小写金额]）。
具体金额以实际转账凭证为准。
2. 支付方式：乙方应在合同签署后[具体天数]个工作日内将借款以银行转账的方式支付至甲方指定账户。
甲方需提供详细的收款账户信息。
三、借款期限借款期限为自款项放出之日起至工程竣工后满XX个月止。
具体以款项实际发放日起计算。
四、利率与利息支付1. 利率：本合同项下的借款利率按照年利率XX%计算。
如遇LPR 利率调整，按次调整后的利率执行。
具体调整方式双方另行协商确定。
2. 利息支付：利息按月结算，甲方应于每月的XX日之前支付当月利息至乙方指定账户。
五、抵押物及抵押权登记为确保乙方的债权，甲方同意将在建工程作为本笔贷款的抵押物，并办理相关抵押登记手续。
在建工程抵押权设立后，乙方有权就抵押物享有优先受偿权。
六、还款来源与还款计划1. 还款来源：甲方的还款来源为在建工程的销售收入及其他合法收入。
2. 还款计划：甲方应按照以下时间表进行还款：借款后XX个月开始偿还本金和利息，连续偿还XX次后，第XX个月一次性偿还剩余本金及利息。
具体还款计划双方可另行签订补充协议进行约定。
七、保证与承诺1. 甲方承诺本借款用途合法合规，不用于非法活动。
2. 甲方承诺按时足额偿还本息，不出现逾期情况。
3. 若甲方未能按期还款或发生其他违约行为，乙方有权处置抵押物以实现其债权。
在建房屋抵押担保借款合同样本8篇
在建房屋抵押担保借款合同样本8篇篇1甲方（借款人）：乙方（抵押人）：丙方（出借人）：为确保甲、乙双方与丙方的债务履行，保障丙方的资金安全，甲、乙双方自愿将其在建房屋抵押给丙方作为借款的担保。
经各方协商一致，根据我国相关法律规定，特订立本合同。
第一条抵押物的位置、规格与权利状况甲方所有的在建房屋位于____________（详细地址），建筑面积______平方米，房屋结构为______，用途为______，已取得相关建设许可及权属证明。
乙方对该房屋拥有合法所有权及土地使用权，无任何产权争议及法律纠纷。
该房屋尚未竣工，处于在建状态。
第二条借款金额及用途丙方向甲方提供借款人民币______元整（大写：______元整）。
该借款用于甲方工程建设及与之相关的合法经营活动。
甲方应保证资金的合法使用，不得挪作他用。
第三条借款期限借款期限为______个月，自本合同签订之日起计算。
到期时，甲方应按约定还清全部本息。
第四条利率及支付方式利率按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。
利息支付方式为每______月结息一次，到期一次性归还本金。
甲方应按时支付利息，否则将按照逾期利率计算罚息。
第五条抵押物登记及保险甲、乙双方应在本合同签订后______日内办理在建房屋的抵押登记手续。
同时，为保障抵押物的安全，甲、乙双方应为抵押物购买财产保险（包括但不限于火灾、地震等风险），并将丙方列为受益人之一。
相关保险费用由甲方承担。
第六条双方的权利与义务1. 甲方应按时还款，保证资金的合法使用，接受丙方的监督与检查。
2. 乙方应保证抵押物的权属清晰，不存在任何形式的权属争议和法律纠纷。
若因权属问题导致丙方的抵押权受损，乙方应承担连带责任。
3. 丙方应按约定提供借款，对甲方的资金使用进行合规监督。
有权对抵押物进行检查，并有权在借款未清偿前处置抵押物以实现其债权。
4. 若甲方未能按时还款或违反本合同的任何约定，丙方有权要求提前清偿债务并处置抵押物。
建设工程借款合同范文5篇
建设工程借款合同范文5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方借款给甲方用于建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、借款用途本合同项下的借款用于____________________（具体工程名称）的建设。
未经乙方同意，甲方不得擅自改变借款用途。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币（大写）____________________元整。
2. 支付方式：乙方应按照本合同约定，将借款支付至甲方指定账户。
三、借款期限借款期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
具体日期以实际到账时间为准。
四、利率及还款方式1. 利率：本借款的年利率为____%，自借款到账之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，将本金及利息支付至乙方指定账户。
具体还款计划如下：____________________。
五、保证与担保1. 甲方应提供合法、有效的担保，确保乙方借款安全。
担保方式、担保物及担保人由甲乙双方另行约定。
2. 甲方如未能按时还款，乙方有权依法对担保物进行处置以实现其债权。
六、违约责任1. 甲方如未按约定时间还款，应按照逾期未还金额的千分之____向乙方支付违约金。
2. 甲方如擅自改变借款用途，乙方有权提前收回借款，并要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任，并支付乙方由此产生的损失。
七、争议解决如甲乙双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
九、签署甲方（借款人）：____________________（签字/盖章）法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）日期：____________________年____月____日联系电话：____________________ 传真：____________________ 邮箱：____________________ 邮编：____________________ 通讯地址：____________________ 邮编：____________________ 乙方（贷款人）：____________________（签字/盖章）法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）日期：____________________年____月____日联系电话：____________________ 传真：____________________邮箱：___________________ 以上是本次建设工程借款合同的范文，双方在签署前应充分了解合同内容并确保其真实有效。
基本建设工程借贷合同8篇
基本建设工程借贷合同8篇篇1合同编号：XXXX-JS-XXXX贷款方：XXXX银行（以下简称甲方）借款方：XXXX建设公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条贷款种类乙方因承接XXXX工程，需要资金，向甲方申请贷款。
甲方同意根据乙方的申请，向乙方发放贷款。
第二条贷款金额和用途甲方同意向乙方发放贷款人民币（大写）XXXX元（￥XXXX元），用于XXXX工程的施工。
第三条贷款期限和利率1. 贷款期限：本贷款自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，共XX年。
2. 贷款利率：本贷款利率为年利率XX%，利息按季收取。
如遇国家调整利率，甲方将按新规定执行。
第四条还款方式和还款期限1. 还款方式：乙方应按照本合同规定的还款方式和还款期限，按时足额归还贷款本息。
还款方式为：每季度偿还贷款利息，到期一次还清贷款本金。
2. 还款期限：乙方应在XXXX年XX月XX日前，将全部贷款本息足额偿还给甲方。
第五条贷款担保和抵押物1. 贷款担保：乙方应提供甲方认可的担保人或担保物，对乙方的债务承担连带责任。
担保人或担保物的相关手续，应在本合同签订时一并交由甲方保存。
2. 抵押物：乙方应将其所有的位于XXXX的房产（具体信息详见附件一）抵押给甲方，作为本贷款的担保。
抵押物的评估价值为人民币（大写）XXXX元（￥XXXX元），抵押率为XX%。
抵押物的相关手续，应在本合同签订时一并交由甲方保存。
第六条违约责任和纠纷解决1. 违约责任：如乙方未能按照本合同规定的还款方式和还款期限，按时足额归还贷款本息，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并有权要求担保人或担保物承担连带责任。
逾期利息的计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率=年利率÷360）。
2. 纠纷解决：如甲、乙双方在本合同履行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目借款合同样本8篇
工程项目借款合同样本8篇篇1甲方（借款人）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（贷款人）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方需要从事某一工程项目的建设，现向乙方申请借款，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，特订立本工程项目借款合同。
一、借款用途本合同项下的借款仅限于用于____________工程项目的建设，包括但不限于购置设备、支付工程款、劳务费用等。
未经乙方书面同意，甲方不得将借款挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照本合同约定，将借款直接支付至甲方指定账户或根据工程项目需要分批支付给甲方。
三、借款期限1. 借款期限自本合同生效之日起______年。
2. 甲方应于借款期限届满之日归还全部借款本金及利息。
四、利率及计息方式1. 利率：本合同借款利率为年利率______%。
2. 计息方式：利息按实际使用借款的天数计算，自借款发放之日起计算至甲方归还全部借款本金及利息之日止。
五、还款方式及保证措施1. 还款方式：甲方应按照本合同约定，按期足额偿还借款本金及利息。
还款计划如下：（请在此处详细列明还款计划表）2. 保证措施：为确保甲方按时偿还借款，甲方应提供如下保证措施：（包括但不限于提供担保、抵押、质押等）（1）由______提供担保，并签署相应的担保合同；（2）如甲方未能按时偿还借款，乙方有权对甲方的财产进行查封、拍卖等处置；等等。
六、违约责任和争议解决方式（含管辖权条款）六、违约责任违反本合同的任何条款，均视为违约。
违约方应承担如下责任：篇2甲方（借款人）：____________________乙方（出借人）：____________________鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方因工程项目需要向乙方借款事宜，达成如下协议：一、借款用途本合同项下的借款专项用于____________________工程项目（项目名称），甲方不得将借款挪作他用。
工程施工借款合同范本5篇
工程施工借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（贷款人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要资金支持进行特定的工程施工项目，乙方同意为甲方提供借款，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，特订立本工程施工借款合同。
一、借款条款1. 借款金额：甲方从乙方借款人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 借款用途：本借款仅限于用于[工程名称]的施工项目。
3. 借款期限：自本合同签署之日起至工程竣工验收合格之日止，预计为[借款期限，以年/月/日为单位]。
4. 借款利率：年利率为[利率百分比]，利息自借款发放之日起计算。
二、工程施工条款1. 工程进度计划：甲方应按照本合同约定的工程进度进行施工，确保按期完成。
2. 工程质量管理：甲方需按照国家标准及合同约定进行施工管理，确保工程质量。
3. 安全责任：甲方应严格遵守施工安全规定，采取必要的安全措施，预防安全事故的发生。
4. 工程变更：如有工程变更，需经乙方书面同意。
三、还款条款1. 还款来源：甲方可通过工程款项回款、其他经营收入等合法途径还款。
2. 还款计划：甲方应按照本合同约定的还款计划按期还款。
3. 逾期还款：如甲方逾期还款，需按照合同约定的利率支付逾期利息。
四、保证与担保条款1. 甲方需提供乙方认可的担保方式，确保本合同的履行。
2. 甲方如未能按期还款或履行合同义务，乙方有权依法采取必要措施保护自身权益。
五、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定使用借款、未按时还款或未完成工程进度，均视为违约，需承担违约责任。
2. 乙方如未按照本合同约定提供借款，需承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程基本建设借款合同范文(二篇)
工程基本建设借款合同范文借款方：法定代表人：_____ 职务：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____贷款方：_____法定代表人：_____ 职务：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条借款用途：_____第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币_____（大写）元。
预计用款为一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。
在合同规定的借款期内，年息为____%.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。
预定为____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设借款合同示范文
本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
工程建设借款合同示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。
，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
年度编号:_____
项目级别：_____
立合同单位：
_____(简称借款方)
_____银行_____行(简称贷款方)
借款方在_____年为进行基本建设所需资金，经贷款方
审查，同意给予贷款。
为明确双方经济责任，控制年度投
资，双方除遵守_____号临时借款协议外，特签订本年度合
同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷
款方借款人民币(大写)_____元，用于_____建设工程，不得
挪作他用。
预计分季用款：一季_____元;二季_____元;三季_____元;四季_____元。
第二条贷款利率为年息_____%，计算复利。
第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后，本合同同时失效。
第五条本合同正本2份，签双方各执1份，副本_____份，报主管部门，总、分行各1份。
借款方(盖章)：_____ 贷款方(盖章)：_____
地址：_____ 地址：_____
法定代表(签)：_____ 法定代表(签)：_____
开户银行及帐户：_____
_____年____月____日_____年____月____日签订地点：_____ 签订地点：_____
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。