借款施工合同示范文本
借款施工合同书6篇
![借款施工合同书6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/785ebb0ba9956bec0975f46527d3240c8447a1a0.png)
借款施工合同书6篇第1篇示例:借款施工合同书甲方(出借方):__________(以下简称甲方)乙方(借款方):__________(以下简称乙方)鉴于乙方需要资金用于施工工作,甲方愿意向乙方出借资金,双方经友好协商一致,达成以下合同:第一条借款金额1.1 甲方同意向乙方出借人民币__________元整,用于乙方的施工项目。
1.2 乙方应按照本合同约定的用途使用资金,不得挪作他用。
第二条借款期限2.1 借款期限为__________个月,自签订本合同之日起计算。
2.2 甲方有权根据乙方的实际情况,协商延长借款期限。
第三条利率及还款方式3.1 本次借款的年利率为__________%,按照月结息还本的方式计息。
3.2 乙方应按照约定的时间及金额向甲方偿还利息和本金。
第四条违约责任4.1 若乙方逾期还款,应按照实际逾期天数支付罚金,罚金比例为__________%。
4.2 若乙方逾期还款超过__________天,甲方有权要求乙方提供相应的担保措施。
第五条合同解除5.1 本合同一经签订,即具有法律效力,任何一方不得unilaterally unilaterally 解除合同。
5.2 在还清本金及利息后,本合同自动解除。
第六条其他约定6.1 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有关部门申请调解或提起诉讼。
6.2 本合同的任何修改必须经双方书面确认,方为有效。
6.3 本合同未尽事宜,双方可另行签署补充协议。
第七条合同签署甲方签字(盖章):__________ 日期:__________乙方签字(盖章):__________ 日期:__________本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________第2篇示例:借款施工合同书甲方:(公司名称)鉴于甲方拟进行工程建设项目,需要筹集资金用于施工,乙方愿意向甲方提供借款支持,双方经友好协商,达成以下协议:第一条借款基本情况1.1 甲方需要借款用于工程建设项目,借款金额为(具体金额),借款期限为(具体时间),借款利率为(具体利率)。
建筑施工队借贷合同书3篇
![建筑施工队借贷合同书3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4f7dca20178884868762caaedd3383c4bb4cb4ef.png)
建筑施工队借贷合同书3篇篇1建筑施工队借贷合同书甲方(出借方):(公司名称)乙方(借款方):(公司名称)为明确双方的权利义务,甲、乙双方经友好协商,就(公司名称)向(公司名称)借款事项达成如下协议:一、借款金额1. 甲方同意向乙方借款人民币(大写)(¥小写)。
2. 借款期限:自(年)(月)(日)起至(年)(月)(日)止。
3. 借款利率:借款利率按日计,为%。
如逾期未偿还,按照借款金额的(1%)加收逾期违约金。
二、借款用途乙方应将所借款项用于(具体借款用途),不得挪作他用。
三、还款方式1. 乙方应按照本合同约定的借款期限及利率按时足额偿还借款本金和利息,不得提前还款。
2. 本合同约定的还款方式为(一次性还本付息/分期还款),具体还款时间及方式如下:还款日期:(年)(月)(日)还款金额:人民币(大写)(¥小写)四、保证责任1. 乙方应按照本合同的约定提供相应的质押担保,并保证所提供的质押物权属清晰、真实有效。
2. 若乙方逾期未还款,甲方有权将质押物变现以偿还借款。
五、违约责任1. 如乙方未按本合同的约定时间、数量及质量履行借款义务,构成违约行为的,应承担相应的违约责任。
2. 若乙方逾期还款,应按照约定的逾期利息承担逾期违约责任。
六、争议解决因本合同引起的任何争议,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成,应提交仲裁机构进行仲裁,仲裁地点为(仲裁地点)。
七、生效及终止1. 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
3. 本合同期满后,如双方协商一致,可以延续有效期;如无约定,自动终止。
甲方(出借方)签字:(盖章)乙方(借款方)签字:(盖章)日期:年月日注:本合同一式两份,甲方、乙方各持一份,具有同等法律效力。
篇2建筑施工队借贷合同书甲方(借款方):________________(身份证号码/注册号码:__________)联系地址:__________________。
工程借款合同范本6篇
![工程借款合同范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/cf58ea8948649b6648d7c1c708a1284ac9500567.png)
工程借款合同范本6篇篇1工程借款合同范本甲方(借款方):______________________乙方(出借方):______________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方借款事宜达成如下协议,以资彼此信守:一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为______________________(大写:______________________)人民币整,用于______________________。
2. 甲方承诺所借款项不得用于任何非法用途,如有违反将承担法律责任。
二、还款方式及期限1. 甲方应于______________________之前将借款金额偿还给乙方,逾期的,甲方每日需支付逾期利息,逾期利息计算方式为______________________。
2. 借款本金偿还顺序为:逾期利息、逾期罚金、借款本金。
三、借款利率1. 本次借款的年利率为______________________,自借款生效之日起开始计息。
2. 利息支付方式:(1)一次性支付借款到期时利息;(2)按月支付,利息支付时间为每月的______________________号。
四、担保方式1. 本借款无需提供担保。
五、保密条款1. 甲、乙双方在借款合同履行过程中所了解的约定事项应对外保密,未经对方书面同意不得向他人泄霩。
2. 保密责任在借款合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定履行义务的,应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应当承担因此给对方造成的损失,包括但不限于违约金、利息、律师费等。
七、争议解决1. 因履行本合同所产生的一切争议,由双方友好协商解决,协商不成的,向甲方所在地法院起诉解决。
八、其他1. 本合同生效后,自愿接受对方的监督。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
其他补充条款_________________________________________________。
建筑施工队借贷合同书6篇
![建筑施工队借贷合同书6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/c49e10596d85ec3a87c24028915f804d2a168755.png)
建筑施工队借贷合同书6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1建筑施工队借贷合同书甲方(出借方):(甲方单位名称)(法定代表人姓名)(地址)(联系方式)乙方(借款方):(乙方单位名称)(法定代表人姓名)(地址)(联系方式)鉴于甲方与乙方双方就借贷事宜达成一致意见,特订立本合同并共同遵照履行。
一、借款金额及用途1. 甲方同意向乙方出借人民币(大写)(小写)元整。
2. 借款用途为:(详细描述借款用途)二、借款利率及还款方式1. 借款利率:年利率(大写)(小写)%。
2. 还款方式:本金加利息共分(几)期还清,每期应还款日期为(具体日期)。
三、还款保证1. 乙方保证按照约定及时足额偿还借款本金和利息,不得拖欠。
2. 如因故不能按时还款,需提前三日书面通知甲方并经甲方同意后延期。
四、担保及保证1. 乙方应提供(详细描述担保方式,可包括财产担保、第三人担保等)。
3. 如还款逾期,甲方有权向担保人追偿。
五、守约责任1. 甲、乙双方需遵守本合同,一方违约,需承担相应的法律责任。
2. 任何一方未履行本合同规定的义务,均应承担违约责任。
六、争议解决本合同的订立、解释及履行均适用中国法律,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向合同签订地(具体地址)所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至还清借款为止。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):日期:日期:篇2建筑施工队借贷合同书甲方:(出借方)地址:联系电话:乙方:(借款方)地址:联系电话:鉴于甲方与乙方就借款事项达成协议,现依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就甲方向乙方借款事项达成以下协议:一、借款基本信息1.甲方同意向乙方借款金额:(大写)人民币(小写)¥,借款期限为(大写)年,自借款日起计算。
2.借款用途:本次借款用于乙方建筑施工队日常经营所需。
工程借款合同范本6篇
![工程借款合同范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5cc58664590216fc700abb68a98271fe910eaff2.png)
工程借款合同范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包给乙方的工程项目,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程内容:__________4. 工程规模:__________二、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
3. 除不可抗力因素外,乙方必须按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误,甲方有权要求乙方承担违约责任。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币____元(大写:____元整)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付细节及时间节点如下:(1)工程开工前支付总造价的__%;(2)工程进展至一半时支付总造价的__%;(3)工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方必须开具正规发票,否则甲方有权拒绝支付款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方相关工程质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如工程验收不合格,乙方应负责无偿返工或整改,并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更,但应提前书面通知乙方。
乙方应根据甲方的要求进行相应调整。
2. 因工程变更导致工程量增加或减少的,双方应另行签订补充协议,明确变更部分的工程造价及支付方式。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方如未按合同约定完成工程,除承担违约责任外,还应赔偿甲方因此导致的损失。
3. 如因甲方原因导致工程无法继续进行的,甲方应支付乙方已完成部分的工程款,并赔偿乙方因此造成的损失。
工程借款协议书6篇
![工程借款协议书6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f725a85f17fc700abb68a98271fe910ef12dae2c.png)
工程借款协议书6篇篇1甲方(借款人):___________________身份证号码:___________________联系方式:___________________乙方(贷款人):___________________身份证号码:___________________联系方式:___________________鉴于甲方因工程需要,向乙方借款,经双方友好协商,达成如下协议:一、借款用途本次借款用途仅限于甲方所承包工程的经营活动,不得挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额:人民币_________元整(大写:_________元整)。
2. 支付方式:乙方在协议签订后___日内将借款全额以银行转账方式支付至甲方指定账户。
3. 甲方账户信息如下:开户行:___________________账户名:___________________账号:___________________三、借款期限借款期限自本协议签订之日起计算,为期___个月。
四、利息及还款方式1. 利息:本次借款按照年利率___%计算利息。
2. 还款方式:甲方应于借款期限到期之日一次性归还借款本金及利息。
3. 若甲方未能按期还款,应按照逾期利率___%支付逾期利息。
1. 甲方保证本次借款不用于非法活动,否则承担一切法律责任。
2. 乙方有权对甲方的工程进展情况进行了解,甲方应提供必要的信息和资料。
3. 甲方必须按照协议约定的用途使用借款,不得挪作他用。
4. 甲方保证按照协议约定的期限和方式归还借款本息。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议约定,未按时支付利息或本金,乙方有权要求甲方立即偿还全部借款本息,并支付违约金。
2. 若甲方擅自改变借款用途,乙方有权提前收回借款,并要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致乙方无法了解工程进展情况,乙方有权暂停支付借款,直至甲方提供必要的信息和资料。
七、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑施工队借贷合同书3篇
![建筑施工队借贷合同书3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/1333c87ecec789eb172ded630b1c59eef8c79ad9.png)
建筑施工队借贷合同书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1建筑施工队借贷合同书一、甲方(出借方)信息:姓名/单位:联系地址:联系电话:身份证号/营业执照号:二、乙方(借入方)信息:姓名/单位:联系地址:联系电话:身份证号/营业执照号:三、借款金额:甲方同意借款给乙方的金额为(大写):¥(小写):四、借款用途:乙方承诺所借款项将用于:五、借款期限:借款期限为自签订本合同之日起至还清本合同项下全部借款本息为止。
六、利率:本次借款所适用的年利率为:七、还款方式:乙方应按照以下方式偿还借款本金和利息:八、担保方式:本借款不设抵押或担保。
九、提前还款:乙方有权提前偿还本次借款,但应按照以下公式支付提前还款违约金:十、违约责任:1. 本合同一方违约给对方造成损失的,违约方应承担给对方的全部损失,包括但不限于律师费用、保险费用、仲裁费用等。
2. 本合同一方未按期履行借款合同内容的,应当按照违约的还款金额数额支付违约金。
十一、争议解决:本合同的履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如因履行本合同而发生争议,应当友好协商解决;协商不成时,任何一方可向签约地的人民法院提起诉讼。
十二、其他约定:1. 本合同自双方签字盖章后生效,合同正本一式两份,双方各持一份;2. 本合同的一切修改、补充均需双方签字盖章后生效;3. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定,并附加书面协议。
甲方(出借方)签字:日期:乙方(借入方)签字:日期:篇2建筑施工队借贷合同书甲方(出借人):姓名/单位:住所/营业执照号码:乙方(借款人):姓名/单位:住所/营业执照号码:鉴于乙方有急需资金用于建筑施工的情况,甲方同意向乙方出借一定金额的资金,双方本着自愿、平等、诚实原则,达成如下协议:第一条借款金额和利率1.甲方同意向乙方出借金额为(大写)人民币(小写)¥______元。
2.借款利率为____%。
借款期限为____天/月,自借款之日起计算。
第二条还款方式1.乙方应在借款期限届满之日前将全部本金和利息还清。
建设工程借款合同模板通用版5篇
![建设工程借款合同模板通用版5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/be5262afdb38376baf1ffc4ffe4733687e21fcc7.png)
建设工程借款合同模板通用版5篇篇1甲方(借款人):____________________乙方(贷款人):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方提供建设工程借款事宜,经友好协商,达成如下协议:一、借款事项1. 借款用途:本借款用于____________________建设工程的资金需要。
2. 借款金额:人民币____________________元(大写:____________________元整)。
3. 借款期限:自本协议签订之日起计算,期限为______年。
二、利率及还款方式1. 利率:本协议借款年利率为______%,利息自借款发放之日起计算。
2. 还款方式:甲方应按约定时间,按期向乙方支付利息及本金。
具体还款计划如下:(此处添加具体还款计划表)三、保证事项1. 甲方保证所提供的借款用途真实、合法,且未经乙方同意不得改变借款用途。
2. 甲方应按照约定时间还款,并支付相应的利息。
3. 乙方有权对甲方的借款使用情况进行监督,甲方应配合并提供相关材料。
四、违约责任1. 若甲方未按约定时间还款或支付利息,应按照逾期未付款项的一定比例(具体比例由双方协商确定)向乙方支付违约金。
2. 若甲方违反本协议约定的其他事项,乙方有权要求甲方承担违约责任,并有权解除本协议。
五、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
经过双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(借款人):____________________(签字盖章)乙方(贷款人):____________________(签字盖章)日期:____________________附件:1. 双方营业执照及法定代表人身份证明2. 借款用途证明材料3. 还款计划表(包括每期还款金额、时间等)4. 其他相关材料篇2甲方(借款人):____________________乙方(贷款人):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方提供建设工程借款事宜,经友好协商,达成如下协议:一、借款目的和用途甲方向乙方借款用于____________________建设工程,不得挪作他用。
建筑施工队借贷合同书5篇
![建筑施工队借贷合同书5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/a6a87393a48da0116c175f0e7cd184254b351b80.png)
建筑施工队借贷合同书5篇第1篇示例:建筑施工队借贷合同书甲方:建筑施工队乙方:借款人为明确双方借贷关系,保障双方权益,特订立本合同:一、借款金额1. 乙方向甲方借款人民币(以下简称“借款金额”)。
2. 借款金额为人民币(大写)。
二、借款用途1. 借款金额用于乙方工程项目的建设施工。
2. 甲方应当按照借款合同的约定及时提供相应的劳务和工程设备。
三、借款期限1. 借款期限为(具体天数)天,自借款合同签署之日起计算。
2. 若乙方需要延长借款期限,应提前与甲方协商并签订相关补充协议。
四、借款利率及还款方式2. 乙方应在借款期限到期前全额还清借款本金及利息。
3. 若乙方逾期未还款,则按照合同约定的利率加收逾期利息。
五、还款方式1. 乙方应当按照合同约定的还款周期及金额按时归还借款本金及利息。
2. 还款方式为(选择一种还款方式,如:一次性还清、分期还款等)。
3. 若乙方提前还款,应提前通知甲方,并按实际借款天数计算利息。
六、保证义务1. 乙方应当按时足额偿还借款本金及利息,如逾期未还,则甲方有权采取法律手段进行追偿。
2. 乙方应当按时提供相关施工进展情况及工程验收报告。
3. 甲方有权要求乙方提供担保措施以确保借款的安全。
七、违约责任1. 若乙方未按照本合同约定的时间及金额归还借款,则视为严重违约,甲方有权解除合同并要求乙方支付相应违约金。
2. 若乙方违反本合同其他约定,应当承担相应的法律责任。
八、争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
双方因合同履行发生争议,应协商解决;协商不成的,任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。
九、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________以上为《建筑施工队借贷合同书》,双方请遵守合同约定,共同维护借贷关系的稳定和合法权益。
第2篇示例:建筑施工队借贷合同书甲方:建筑施工队法定代表人:地址:乙方:签约日期:借款对象:借款金额:鉴于甲方需要资金用于建筑施工队的运营资金,乙方愿意向甲方提供贷款,双方经协商一致,依据《中华人民共和国合同法》相关规定,达成如下协议:第一条借款金额乙方同意向甲方提供借款金额为(大写)人民币(小写)元整。
工程施工借款合同样板5篇
![工程施工借款合同样板5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/7a99c44653d380eb6294dd88d0d233d4b04e3f19.png)
工程施工借款合同样板5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程施工借款合同样板甲方(借款人):统一社会信用代码/注册号:地址:法定代表人/负责人:联系电话:乙方(贷款人):统一社会信用代码/注册号:地址:法定代表人/负责人:联系电话:经甲、乙双方协商一致,就甲方从乙方借款用于工程施工项目(项目名称)特订本合同。
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立本合同。
第一条贷款金额及用途1.1 甲方向乙方申请借款金额为人民币(大写)(小写)元整,用于(工程施工项目名称及内容)。
1.2 本合同所称人民币系指中华人民共和国法定货币。
第二条资金划拨2.1 本合同生效后,乙方应在收到甲方书面申请及相关证明文件(包括但不限于项目进度证明、发票等)后的第2个工作日内将借款全额划至甲方指定账户。
2.2 甲方应按实际使用情况,及时报告工程进度及实际支出情况,提供相关证明文件,乙方有权要求甲方提供相关担保或补充资料。
第三条还款方式3.1 甲方应自本合同生效之日起,按合同约定的还款计划全额偿还乙方借款本息。
3.2 还款方式为(分期、一次性还本付息等)。
3.3 甲方还款账户为:户名:开户行:账号:第四条利率及计算4.1 乙方向甲方提供的借款利率为(年利率)%。
4.2 计息方法为采用(等额本金/等额本息等)方式。
4.3 如因政府有关主管部门规定的利率调整,应依照国家有关规定执行。
第五条逾期违约5.1 甲方逾期未按还款计划或相关约定偿还借款本息的,应按照逾期还款金额的%每日向乙方支付逾期罚金。
5.2 若因不可抗力或其他正当原因导致逾期,甲方应在事故发生后立即通知乙方,并提供书面证明。
第六条其他约定6.1 本合同其他约定事项如有争议,应依法调解;调解不成的,应依法向本合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
6.2 本合同自双方盖章之日起生效,至借款全部还清之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:篇2工程施工借款合同甲方(借款人):______统一社会信用代码(身份证号):______地址:______联系电话:______乙方(出借人):______统一社会信用代码(身份证号):______地址:______联系电话:______为明确双方在工程施工借款事项上的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方在平等互利的基础上达成如下协议:一、借款金额及用途1.1 甲方向乙方借款(人民币)______元整,借款期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
建筑施工队借贷合同3篇
![建筑施工队借贷合同3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/8ee1793e49d7c1c708a1284ac850ad02de80078f.png)
建筑施工队借贷合同3篇篇1建筑施工队借贷合同甲方(出借方):(公司名称)法定代表人:(姓名)联系方式:(联系电话)地址:(公司地址)乙方(借款方):(公司名称)法定代表人:(姓名)联系方式:(联系电话)地址:(公司地址)根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方向乙方出借资金的事宜达成如下协议:一、借款金额及用途1.1 甲方同意向乙方借款金额为(大写)人民币(小写)元整。
1.2 借款用途为乙方在建筑施工过程中所需的资金周转。
二、借款利率及方式2.1 本次借款的利率为年利率(%),自借款生效之日起算至借款归还之日止。
2.2 乙方应按照以下方式向甲方支付利息:三、借款时间及还款方式3.1 本次借款期限为(具体期限),自借款生效之日起算。
3.2 乙方应在借款到期日前一次性偿还全部本金及利息。
3.3 如乙方未按照约定时间还款,甲方有权向乙方收取逾期罚息。
四、还款保障措施4.1 乙方应提供担保措施以保证本合同的履行。
具体担保方式为(担保方式)。
4.2 若乙方未按时足额还款,甲方有权依法采取诉讼、仲裁等法律手段追讨借款本息。
五、违约责任5.1 若乙方未按照本合同的约定履行借款义务,应承担违约责任。
5.2 若乙方发生以下情形,视为违约:(1)未按时支付借款本金、利息;(2)未按时提供担保措施;(3)擅自改变借款用途。
六、争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的法院提起诉讼。
七、附则7.1 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章后生效,至借款全部清偿之日终止。
甲方(出借方):(盖章)法定代表人(签字):乙方(借款方):(盖章)法定代表人(签字):篇2建筑施工队借贷合同甲方:(借款人)身份证号码:联系地址:电话:乙方:(出借人)身份证号码:联系地址:电话:鉴于甲方需要资金用于建筑工程的施工,经双方协商一致,特订立本合同如下:一、借款金额甲方向乙方借款人民币(大写)_______元整。
工程借款协议书模板5篇
![工程借款协议书模板5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f739b569a22d7375a417866fb84ae45c3b35c226.png)
工程借款协议书模板5篇篇1甲方(出借方):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(借款方):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________鉴于乙方为了进行工程项目建设需要向甲方借款,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,就借款事宜达成如下协议:第一条借款内容一、借款金额:人民币______元整(大写:______元整)。
二、借款用途:本借款仅用于乙方所承建之工程项目的建设费用,未经甲方书面同意,不得挪作他用。
三、借款期限:自本协议签订之日起计算,期限为______个月。
具体日期以双方实际转账日期为准。
四、借款利率:本协议约定利率为年利率______,自本协议规定的借款期限起始日起计算利息。
五、还款方式:乙方应于本协议约定的期限内,按期归还全部借款本金及利息。
如延期还款,应提前书面通知甲方并得到甲方同意。
六、担保事项:为保证本协议项下债权的实现,乙方应提供合法有效的担保措施。
具体担保事项另行签订协议约定。
第二条保证事项一、甲乙双方应严格遵守本协议的约定,确保本协议的履行。
二、乙方保证所借款项用于本协议约定的工程项目建设,并保证工程按期完工。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任。
三、乙方应定期向甲方提供工程进度报告及相关资料,确保甲方了解工程进展情况。
四、乙方应按时支付本协议约定的利息及借款本金。
如未能按时还款,乙方应按照约定支付逾期违约金。
五、乙方承诺对甲方提供的所有资料和信息予以保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。
六、如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑施工队借贷合同5篇
![建筑施工队借贷合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6dc147680a4c2e3f5727a5e9856a561253d3216c.png)
建筑施工队借贷合同5篇篇1甲方(贷款方):__________乙方(借款方):__________建筑施工队鉴于乙方因建筑施工需要,向甲方申请借款,甲方同意向乙方提供贷款,为明确双方权益,特订立本合同。
一、借款用途本合同项下的借款仅限于用于乙方的建筑施工项目,具体用途包括但不限于购买建筑材料、支付工人工资等。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额:人民币_____万元。
2. 支付方式:甲方在本合同签订后_____个工作日内将借款全额支付至乙方指定账户。
三、借款期限1. 借款期限自本合同生效之日起_____个月。
2. 乙方应于借款期限届满之日将全部借款本金及利息归还甲方。
四、利率及计息方式1. 利率:双方约定本合同项下的借款年利率为____%。
2. 计息方式:利息自借款发放之日起计算,按实际使用天数计算。
五、还款方式1. 乙方应按期归还借款本金及利息,还款方式为_____(如:等额本息、到期一次还本付息等)。
2. 乙方应将还款资金支付至甲方指定账户。
六、保证与担保1. 乙方应提供必要的担保或保证,确保按期归还借款。
2. 担保或保证的具体事项由双方另行签订协议确定。
七、违约责任1. 如乙方未按期归还借款本金及利息,甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 违约金的具体金额及计算方式由双方根据违约情况共同确定。
3. 如乙方违反本合同约定的用途使用借款,甲方有权提前收回借款并要求乙方承担违约责任。
八、合同的变更与解除1. 本合同一经签订,除非经双方协商一致,否则不得变更或解除。
2. 如因不可抗力导致本合同无法履行,双方可协商解除本合同。
九、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在本合同履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
基本建设工程借贷合同8篇
![基本建设工程借贷合同8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/89b2a9e1b8d528ea81c758f5f61fb7360a4c2b0f.png)
基本建设工程借贷合同8篇篇1合同编号:XXXX-JS-XXXX贷款方:XXXX银行(以下简称甲方)借款方:XXXX建设公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方经协商一致,签订本合同,共同信守。
第一条贷款种类乙方因承接XXXX工程,需要资金,向甲方申请贷款。
甲方同意根据乙方的申请,向乙方发放贷款。
第二条贷款金额和用途甲方同意向乙方发放贷款人民币(大写)XXXX元(¥XXXX元),用于XXXX工程的施工。
第三条贷款期限和利率1. 贷款期限:本贷款自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止,共XX年。
2. 贷款利率:本贷款利率为年利率XX%,利息按季收取。
如遇国家调整利率,甲方将按新规定执行。
第四条还款方式和还款期限1. 还款方式:乙方应按照本合同规定的还款方式和还款期限,按时足额归还贷款本息。
还款方式为:每季度偿还贷款利息,到期一次还清贷款本金。
2. 还款期限:乙方应在XXXX年XX月XX日前,将全部贷款本息足额偿还给甲方。
第五条贷款担保和抵押物1. 贷款担保:乙方应提供甲方认可的担保人或担保物,对乙方的债务承担连带责任。
担保人或担保物的相关手续,应在本合同签订时一并交由甲方保存。
2. 抵押物:乙方应将其所有的位于XXXX的房产(具体信息详见附件一)抵押给甲方,作为本贷款的担保。
抵押物的评估价值为人民币(大写)XXXX元(¥XXXX元),抵押率为XX%。
抵押物的相关手续,应在本合同签订时一并交由甲方保存。
第六条违约责任和纠纷解决1. 违约责任:如乙方未能按照本合同规定的还款方式和还款期限,按时足额归还贷款本息,甲方有权要求乙方支付逾期利息,并有权要求担保人或担保物承担连带责任。
逾期利息的计算方式为:逾期金额×逾期天数×日利率(日利率=年利率÷360)。
2. 纠纷解决:如甲、乙双方在本合同履行过程中发生纠纷,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑施工队借贷合同书3篇
![建筑施工队借贷合同书3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/7fa7d472cec789eb172ded630b1c59eef9c79a51.png)
建筑施工队借贷合同书3篇篇1建筑施工队借贷合同书甲方:(借款人)身份证号码:地址:电话:乙方:(出借人)地址:电话:鉴于甲方急需资金用于建筑施工队的运营和扩大规模,甲乙双方经协商一致,达成如下借贷协议:第一条借款金额及用途甲方向乙方借款金额为(大写)人民币(小写:)¥_______元整,用于建筑施工队的运营和扩大规模,具体用途如下:1. 人工费用;2. 材料采购费用;3. 设备租赁费用;4. 其他与施工相关的费用。
第二条借款期限及利率本次借款期限为从借款合同签订之日起(X)个月,借款利率为(X%),自借款日起至还款日止,利息按月计算,复利。
第三条还款方式1. 甲方应于每月(X号)前将本月应还本金及利息存入乙方指定的账户中;2. 若甲方不能按期还款,应承担相应的违约金。
第四条借款的担保甲方应提供足额的担保,以保证借款的顺利发放及按时还款。
担保方式可选择为(X)。
第五条违约责任1. 若甲方逾期未还款,每逾期一天将支付给乙方(X%)的罚息;2. 若甲方逾期还款超过(X)天,乙方有权将本协议项下的借款全部提前到期;3. 若甲方违反本协议其他条款,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决本协议的履行及发生争议时,双方应友好协商解决。
如协商不成的,任何一方均可将争议提交至有管辖权的法院解决。
第七条其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(借款人)签字:日期:乙方(出借人)签字:日期:以上是关于建筑施工队借贷合同书的内容,希望对您有所帮助。
如有任何疑问,请随时与我们联系。
感谢阅读!篇2建筑施工队借贷合同书借款人(委托方):_______________借款人身份证号码:_______________借款人地址:_______________联系电话:_______________贷款人(施工队):_______________贷款人地址:_______________联系电话:_______________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,借款人与贷款人达成如下借贷合同:一、借款金额及用途1. 借款人向贷款人借款金额为(大写)_______________人民币,(小写)_______________元,用于_______________工程项目的施工资金。
工程项目借款合同样本8篇
![工程项目借款合同样本8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/fcfceb5acd1755270722192e453610661ed95a33.png)
工程项目借款合同样本8篇篇1甲方(借款人):________________地址:________________联系方式:________________乙方(贷款人):________________地址:________________联系方式:________________鉴于甲方需要从事某一工程项目的建设,现向乙方申请借款,双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,特订立本工程项目借款合同。
一、借款用途本合同项下的借款仅限于用于____________工程项目的建设,包括但不限于购置设备、支付工程款、劳务费用等。
未经乙方书面同意,甲方不得将借款挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:乙方应按照本合同约定,将借款直接支付至甲方指定账户或根据工程项目需要分批支付给甲方。
三、借款期限1. 借款期限自本合同生效之日起______年。
2. 甲方应于借款期限届满之日归还全部借款本金及利息。
四、利率及计息方式1. 利率:本合同借款利率为年利率______%。
2. 计息方式:利息按实际使用借款的天数计算,自借款发放之日起计算至甲方归还全部借款本金及利息之日止。
五、还款方式及保证措施1. 还款方式:甲方应按照本合同约定,按期足额偿还借款本金及利息。
还款计划如下:(请在此处详细列明还款计划表)2. 保证措施:为确保甲方按时偿还借款,甲方应提供如下保证措施:(包括但不限于提供担保、抵押、质押等)(1)由______提供担保,并签署相应的担保合同;(2)如甲方未能按时偿还借款,乙方有权对甲方的财产进行查封、拍卖等处置;等等。
六、违约责任和争议解决方式(含管辖权条款)六、违约责任违反本合同的任何条款,均视为违约。
违约方应承担如下责任:篇2甲方(借款人):____________________乙方(出借人):____________________鉴于甲、乙双方经友好协商,就甲方因工程项目需要向乙方借款事宜,达成如下协议:一、借款用途本合同项下的借款专项用于____________________工程项目(项目名称),甲方不得将借款挪作他用。
工程施工借款合同范本5篇
![工程施工借款合同范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/54b4824bb5daa58da0116c175f0e7cd1842518ad.png)
工程施工借款合同范本5篇篇1甲方(借款人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(贷款人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要资金支持进行特定的工程施工项目,乙方同意为甲方提供借款,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,特订立本工程施工借款合同。
一、借款条款1. 借款金额:甲方从乙方借款人民币[具体金额]元(大写:[金额汉字大写])。
2. 借款用途:本借款仅限于用于[工程名称]的施工项目。
3. 借款期限:自本合同签署之日起至工程竣工验收合格之日止,预计为[借款期限,以年/月/日为单位]。
4. 借款利率:年利率为[利率百分比],利息自借款发放之日起计算。
二、工程施工条款1. 工程进度计划:甲方应按照本合同约定的工程进度进行施工,确保按期完成。
2. 工程质量管理:甲方需按照国家标准及合同约定进行施工管理,确保工程质量。
3. 安全责任:甲方应严格遵守施工安全规定,采取必要的安全措施,预防安全事故的发生。
4. 工程变更:如有工程变更,需经乙方书面同意。
三、还款条款1. 还款来源:甲方可通过工程款项回款、其他经营收入等合法途径还款。
2. 还款计划:甲方应按照本合同约定的还款计划按期还款。
3. 逾期还款:如甲方逾期还款,需按照合同约定的利率支付逾期利息。
四、保证与担保条款1. 甲方需提供乙方认可的担保方式,确保本合同的履行。
2. 甲方如未能按期还款或履行合同义务,乙方有权依法采取必要措施保护自身权益。
五、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定使用借款、未按时还款或未完成工程进度,均视为违约,需承担违约责任。
2. 乙方如未按照本合同约定提供借款,需承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若本合同发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工借款合同范本5篇
![施工借款合同范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/d7adec907e192279168884868762caaedc33ba51.png)
施工借款合同范本5篇第1篇示例:施工借款合同范本甲方(出借人):(公司名称)地址:(公司地址)联系人:(联系人姓名)电话:(联系电话)鉴于甲方同意向乙方提供贷款用于施工项目的资金支持,为明确双方权利义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、贷款金额甲方同意向乙方提供贷款金额(大写)人民币(小写¥),用于乙方施工项目的资金需求。
二、贷款利率1. 贷款利率为年利率(%),自贷款发放之日起开始计算,到借款还清之日止。
2. 偿还利息的方式:(一次性支付/分期支付)。
三、还款方式1. 借款人应按照约定的还款计划按时足额还款,如逾期未还,甲方有权要求乙方按照约定支付罚息。
2. 还款账户及方式:借款人应按时将还款金额存入甲方指定的账户,并提供还款凭证。
四、借款用途借款人保证所借款项将全部用于施工项目的资金需求,不得挪作他用。
五、担保措施借款人应提供(担保措施),以确保借款资金的安全回收。
六、违约责任如借款人未能按期足额偿还借款本息,应承担违约责任,包括但不限于支付罚息、承担追偿费用等。
七、争议解决本合同的履行和解释受中华人民共和国法律约束。
双方因本合同发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自签署之日起生效,有效期至借款本息全部清偿完毕。
3. 本合同如需变更,须经双方书面协议。
4. 本合同未尽事宜,可另行协商约定。
甲方(盖章):签字:日期:本合同经双方签署后生效,如有争议,以合同文本为准。
感谢甲乙双方的合作与支持!第2篇示例:施工借款合同范本甲方(出借人):(单位名称)乙方(借款人):(单位名称)鉴于甲方有一笔资金需用,乙方同意向甲方借款,双方在平等自愿的基础上,经友好协商达成如下协议条款:一、借款金额1.1 乙方向甲方借款人民币(大写)___________(小写)¥____________元整。
借款施工合同样本3篇
![借款施工合同样本3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/c94c4a7f3069a45177232f60ddccda38376be139.png)
借款施工合同样本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1借款施工合同样本借款施工合同甲方(出借方):(单位名称/个人姓名)乙方(借款方):(单位名称/个人姓名)根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲方(出借方)和乙方(借款方)经友好协商,就甲方向乙方提供借款用于施工的事宜,达成如下协议:一、借款金额及用途1.1 借款金额:借款金额为人民币(大写)(小写),即(¥)(借款方应当在还款期内将借款金额归还给出借方)。
1.2 借款用途:借款用于(详细描述借款用途,如施工款、材料款等)。
二、借款期限2.1 借款期限:借款期限为自(借款日期)起至(还款日期)止。
2.2 若乙方在借款期限届满后未按时归还借款,应按照约定支付逾期罚息(逾期罚息的计算规则)。
三、还款方式3.1 还款方式:乙方应按照约定时间将借款金额一次性归还给出借方。
3.2 还款地点:还款应在(还款地点)进行。
四、借款利率4.1 借款利率:借款利率为(年/月/日)%。
(若无另行约定,按照月利率计算)4.2 利息的结算:利息按(按日/按月/按季度)计算,(描述具体结算方式)。
五、还款保证5.1 乙方应按时足额偿还借款本息,并按照约定支付逾期罚息。
5.2 若乙方未按时归还借款和支付利息,出借方有权要求提前终止合同并要求乙方立即偿还剩余借款。
六、法律责任6.1 任何一方违反合同规定而导致对方损失的,应当承担相应的法律责任。
6.2 合同争议的解决方式:本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决,均适用中华人民共和国法律。
七、其他7.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本合同未尽事宜,经双方协商一致,可作出书面补充协议,作为本合同的补充条款。
甲方(出借方):__________ 乙方(借款方):__________日期:__________ 日期:__________※ 本合同按照法律规定生效※以上内容为借款施工合同的样本草拟,具体内容和形式可根据实际情况进行调整修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
借款施工合同示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
借款施工合同示范文本
使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、
贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如
下:
第一条甲方兴建的综合楼,位于_________,建筑面积
_________,建筑物_________层,总投资约_________元。
第二条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________
元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息
_________计。
第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表
计算,累计核实。
第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。
第五条偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。
第六条乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。
第七条陈述和保证
7.1甲方的陈述和保证
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7.2乙方的陈述和保证
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条违约责任
8.1除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。
8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条保密
一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行
法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。
第十一条合同附件
11.1本合同附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;
11.2任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第十二条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之
日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。
如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。
任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。
所有放弃应书面做出。
第十五条后继立法
除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。
各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十六条通知
16.1本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
16.3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条合同的解释
本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
第十八条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。
各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。