网络改造工程合同模板

合集下载

学校网络改造施工合同3篇

学校网络改造施工合同3篇篇1甲方（发包方）：XXX学校乙方（承包方）：XXX网络科技公司鉴于甲方需要对学校网络进行改造与升级，乙方具备相关资质和经验，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就学校网络改造施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXX学校网络改造工程2. 工程地点：XXX学校校园内3. 工程内容：包括但不限于网络设备更换、线路布置、无线网络建设、网络安全系统升级等二、工程期限1. 工程开工时间：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工时间：XXXX年XX月XX日3. 如有特殊情况，经甲乙双方协商，可适当延长工程期限。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币XXX元（大写：XXX元整）。

具体价格以双方签订的预算表为准。

2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付工程总价款的XX%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的验收资料。

3. 甲方应在收到验收通知后的XX个工作日内组织验收，并提出验收意见。

4. 如工程验收不合格，乙方应负责返工或整改，并承担相应费用。

五、工程保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收合格之日起XX个月。

2. 保修期内，如发生非甲方人为因素造成的质量问题，乙方应负责免费维修。

3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款项，应支付逾期付款违约金。

2. 乙方如未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并支付违约金。

3. 双方如因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

七、其他约定事项1. 甲方应为乙方提供施工所需的水电等条件，确保施工顺利进行。

2. 乙方在施工过程中应注意安全，如因乙方原因造成事故，由乙方承担全部责任。

网络升级改造合同范本最新整理版5篇

网络升级改造合同范本最新整理版5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需对网络进行升级改造，故与乙方就本次网络升级改造项目达成如下合同协议：一、协议目的双方根据平等、自愿、互利的原则，就甲方网络升级改造项目达成合作意向，确保项目顺利进行并达到预期效果。

二、项目内容本次网络升级改造项目包括但不限于以下内容：网络设备升级、网络布线改造、网络安全加固等。

具体细节以双方确认的项目方案为准。

三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下比例向乙方支付合同款项：（1）项目开始前预付合同金额的______%；（2）项目验收合格后支付合同金额的剩余部分。

四、项目进度与验收1. 项目进度：乙方应在合同签订后______个工作日内开始项目改造工作，并在约定时间内完成。

2. 验收标准：项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后的______个工作日内组织验收。

验收合格标准以双方确认的项目方案为准。

3. 验收方式：由甲方组织技术专家进行项目验收，乙方应提供必要的技术支持。

五、质量保证与维护1. 乙方应保证本次网络升级改造项目的质量，确保设备正常运行，网络安全稳定。

2. 项目验收合格后，乙方应提供一定期限的质保服务，质保期为______个月。

3. 质保期内，如设备出现非人为损坏，乙方应免费提供维修服务。

4. 质保期结束后，双方可协商签订维护协议，确保网络设备的持续稳定运行。

六、保密条款1. 双方应对本合同内容及本次网络升级改造项目的相关信息严格保密，不得泄露给第三方。

2. 乙方应对甲方提供的资料和信息妥善保管，未经甲方同意，不得擅自使用或泄露。

七、违约责任1. 若因乙方原因导致项目未能按时完成，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

2. 若甲方未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。

机房网络改造合同6篇

机房网络改造合同6篇篇1甲方（委托方）：__________注册地：__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方（承包方）：__________注册地：__________法定代表人：__________地址：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于甲方需要对机房网络进行改造升级，乙方具备相关资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就机房网络改造事宜达成如下协议：一、合同目的及背景甲乙双方为共同推进机房网络改造项目，提高机房网络运行的可靠性和效率，实现双方共同发展，经友好协商签订本合同。

甲方同意委托乙方实施机房网络改造工作，乙方同意接受委托并按照本合同约定完成改造工作。

二、改造范围及内容本次机房网络改造涉及以下范围和内容：（在此详细列举改造的具体内容，包括但不限于网络设备升级、线路布置优化、安全系统升级等。

）以上内容应具体明确，可附加技术规格、性能指标等具体要求。

本合同涉及的改造工作不包含的内容也应明确列出。

三、合同金额及支付方式机房网络改造项目的总金额为人民币______元整。

支付方式如下：（描述支付方式，如预付款比例、支付时间节点等。

）双方应明确支付条款，确保合同金额的合理性和透明性。

四、项目进度及验收标准机房网络改造项目的进度安排如下：（在此详细列举项目的时间节点，如开工时间、完工时间等。

）项目验收标准应明确具体，包括验收流程、验收内容等。

双方应共同制定验收方案，确保项目按时按质完成。

验收结果应符合甲方的需求和技术标准。

验收合格后，甲方应按照合同约定支付相应款项。

五、双方权利义务及责任承担（一）甲方权利义务：1. 提供机房网络改造所需的场地和环境；2. 按照合同约定支付项目款项；3. 参与项目验收工作；4. 其他甲方应承担的义务。

网络升级改造合同范本最新整理版8篇

网络升级改造合同范本最新整理版8篇第1篇示例：网络升级改造合同范本甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟对现有网络进行升级改造，为确保改造工程顺利进行，经双方协商一致，特签订本合同，并同意本合同的所有条款。

一、项目内容甲方拟对现有网络进行升级改造，具体包括但不限于网络设备更换、网络布线调整及网络优化等工作。

二、项目价格1.本次网络升级改造项目的造价为人民币（大写）（￥）。

2.甲、乙双方约定支付方式及进度如下：甲方需要支付总造价的30%作为工程启动款，60%作为工程中期款，余款作为工程竣工款。

三、工程周期1.工程开始时间为本合同签订之日起（给出具体日期），工程竣工时间约定为工程开始时间后（给出具体天数）天。

2.如遇不可抗力等因素导致工期延误，甲、乙双方可协商解决，并另行签订书面协议。

四、质量要求1.乙方应保证本次升级改造项目满足甲方的需求，并严格按照合同约定完成工程。

2.甲方有权随时对工程进行监督检查，乙方应积极配合，并接受甲方的监督。

五、保密条款1.双方同意将本合同及有关商务资料作为商业机密进行保护，不得向第三方透露。

六、其他条款1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自生效之日起生效。

2.本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：本合同自签订起（给出具体天数）内生效。

网络升级改造合同范本就编辑到这里，详细的合同内容应该根据实际情况进行具体调整。

希望以上内容能对您有所帮助，祝网络升级改造工程顺利完成！第2篇示例：网络升级改造合同是指网络公司与客户之间签订的一份合同，用于规范双方在网络升级改造项目中的权利和义务，保障双方利益的合法权益。

近年来，随着网络技术的不断发展和应用，越来越多的企业和机构开始注重网络升级改造工作，以提高网络运行效率和安全性。

网络升级改造合同也变得愈发重要。

网络升级改造合同范本

网络升级改造合同范本全文共3篇示例，供读者参考篇1网络升级改造合同范本甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方：（承接方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对现有网络进行升级改造，为明确双方权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以资证明。

一、项目内容1.1 乙方承担甲方网络升级改造工程，包括但不限于网络设备更新、网络架构优化、网络性能提升等项目内容。

1.2 甲方需提供网络升级改造的具体需求和工作要求，对项目进度和质量进行监督和检查。

1.3 乙方完成网络升级改造工程后，应进行系统测试、用户培训等工作，确保项目顺利实施和使用。

二、工程报价2.1 本次网络升级改造工程的总工程造价为人民币________元整。

2.2 工程款项支付方式：甲方按照工程进度及验收情况分期付款。

2.3 若工程发生变更或增加工程内容，双方应另行协商确定工程变更费用及支付方式。

三、工程期限3.1 本次网络升级改造工程工期为____天，具体工程时间表由双方协商确定。

3.2 若因不可抗力等原因导致工期延误，延期天数不超过____天，另行协商解决。

四、质量保证4.1 乙方保证网络升级改造工程符合国家相关标准和要求，保证网络设备运行稳定、数据安全等。

4.2 乙方对网络升级改造工程提供___年质量保修期，期间内免费维修、更换故障部件。

五、违约责任5.1 若双方一方违反合同规定，应当承担相应的违约责任，并赔偿受益方因此造成的损失。

5.2 若由于乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并在甲方要求下承担返工等费用。

六、其他条款6.1 本合同自双方盖章之日起生效，期满后自动失效。

双方一致同意对本合同的任何修改应当以书面形式签署补充协议。

6.2 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商确定。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为网络升级改造合同范本，甲乙双方需遵守合同约定，共同确保网络升级改造工程的顺利完成。

网络升级改造合同范本3篇

网络升级改造合同范本3篇篇1网络升级改造合同范本甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：邮编：乙方：（承揽方）单位名称：法定代表人：联系地址：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方欲对网络系统进行升级改造，现指定乙方为其承办单位，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目名称：网络升级改造项目第二条项目内容：本项目的内容包括但不限于网络设备的升级、软件系统的更新、数据迁移和服务器维护等工作。

第三条项目工期：本项目的工期为自合同签订之日起至（具体时间）止。

第四条工作标准：乙方应按照甲方提供的网络升级改造方案进行操作，保证项目质量和进度。

第五条项目费用：本项目的总费用为（具体金额），甲方应按照约定的比例分期支付费用，具体支付方式和时间另行商定。

第六条双方权利义务：1. 甲方的权利和义务（1）提供网络升级改造相关资料和信息；（2）按时支付工程款项；（3）对工程进行验收并签署相关文件。

2. 乙方的权利和义务（1）根据约定完成网络升级改造工程；（2）保证工程质量和进度；（3）配合甲方对工程进行验收。

第七条违约责任：任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。

第八条合同变更：本合同变更事项须由双方协商一致，并签订书面变更协议。

第九条合同解除：本合同经过双方协商一致，可解除。

第十条争议解决：因合同引起的争议，应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

第十一条其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

第十二条合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日日期：年月日以上是网络升级改造合同范本，双方应当仔细阅读并严格遵守合同内容，确保项目顺利进行。

希望双方能够合作愉快，达成良好的合作关系。

篇2网络升级改造合同范本甲方（委托单位）：_____________乙方（承建单位）：_____________为了更好地满足甲方网络系统的需求，提升网络系统的性能和稳定性，甲、乙双方经友好协商，就网络系统升级改造事宜达成如下协议：一、网络升级改造的内容及范围1.1 本次网络升级改造的范围包括但不限于：网络设备的更换、网络拓扑结构的优化、网络安全机制的加固、网络带宽的扩充等。

网络升级改造合同范本最新整理版3篇

网络升级改造合同范本最新整理版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1网络升级改造合同范本甲方（委托方）：法定代表人：联系地址：电话：乙方（承办方）：法定代表人：联系地址：电话：鉴于甲方对网络设备、系统进行升级改造有特殊需求，乙方同意接受甲方的委托进行网络升级改造，并遵守以下约定，经双方协商一致，签订以下合同：第一条服务内容1.1 乙方承诺完整按照甲方提供的网络升级改造方案进行操作，确保网络设备、系统功能正常运行。

1.2 乙方应按照甲方的要求，提供升级改造相关的技术支持和服务，确保项目进度和质量符合要求。

1.3 乙方应及时将升级改造过程中的问题和进展情况向甲方报告，配合甲方解决相关问题。

第二条合同期限2.1 本合同自双方签字之日起生效，至网络升级改造项目完工验收合格之日终止。

2.2 如因不可抗力等特殊情况影响网络升级改造项目时间，乙方应及时通知甲方并延长合同期限。

第三条费用支付3.1 甲方应按照升级改造项目的要求，按时向乙方支付项目费用。

3.2 如因甲方原因导致项目延误或增加费用，甲方需承担相应责任和费用。

第四条保密条款4.1 双方应对本合同所涉及的技术资料、商业机密等保密内容负有保密义务。

4.2 未经一方同意，任何一方不得向第三方透露本合同的相关信息。

第五条违约责任5.1 如因一方违反合同条款或无理拒绝合理要求，给对方造成经济损失，违约方应承担相应的违约责任。

5.2 如因不可抗力等特殊原因造成双方无法履行合同，双方应协商解决，并不能继续履行合同的一方应尽快通知对方。

第六条争议解决6.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向有关部门寻求协助。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）签字：乙方（承办方）签字：日期：年月日以上为网络升级改造合同范本，甲乙双方应遵守合同内容，确保网络升级改造项目顺利进行，并保证项目质量和进度。

希望双方能够共同合作，达成协议，共同见证网络升级改造的成功！篇2网络升级改造合同范本最新整理版网络升级改造合同范本甲方（以下简称甲方）：_______公司法定代表人：_______地址：_______乙方（以下简称乙方）：_______公司法定代表人：_______地址：_______鉴于甲方拟对现有网络进行升级改造，现与乙方就网络升级改造事宜达成如下协议：一、项目名称网络升级改造项目二、项目内容1. 乙方将根据甲方的需求和要求，对甲方现有网络进行升级改造，包括但不限于网络设备更换、网络拓扑优化、网络安全加固等。

网络升级改造合同范本最新整理版6篇

网络升级改造合同范本最新整理版6篇篇1网络升级改造合同范本甲方：（委托方）地址：统一社会信用代码：法定代表人：乙方：（承包方）地址：统一社会信用代码：法定代表人：经双方友好协商，就甲方委托乙方进行网络升级改造工程事宜，达成如下协议：一、工程名称网络升级改造工程二、工程范围1. 对甲方现有网络设备进行升级改造，包括但不限于网络交换机、路由器、防火墙等设备的更换和升级。

2. 对网络布线进行整理和优化，保证网络传输速度和稳定性。

3. 对网络安全设备进行检查和调试，确保网络安全稳定。

4. 对网络监控系统进行升级，提高网络管理效率。

5. 其他与网络升级改造相关的工作。

三、工程报价乙方对本协议约定的工程，提供的报价为人民币（大写）万元整。

报价包括设备费用、人工费用、材料费用及其他相关费用。

四、工程期限1. 甲乙双方同意，工程开始时间为本合同签订之日起，工期为（具体工期）个工作日。

2. 工程期间，乙方应按照双方约定的工程进度，按时完成工作。

3. 若因不可抗力等因素导致工程延期，应及时通知甲方，并与甲方商定延期工期事宜。

五、工程质量要求1. 乙方承诺对网络升级改造工程提供的设备和系统具有合法合规的权益和质量保证，保证工程质量符合国家相关标准。

2. 工程竣工后，乙方应提供相应的保修服务，包括但不限于设备保修、技术支持等。

3. 甲方有权对工程质量进行监督和检查，发现问题应及时通知乙方整改。

六、工程验收1. 工程竣工后，甲方有权组织验收工程成果，双方需签署《工程竣工验收报告》。

2. 若工程成果未达到双方约定的质量要求，甲方有权拒绝验收，并要求乙方进行整改，直至满足要求为止。

3. 工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款项。

七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务，构成违约的，应承担违约责任。

2. 违约方应赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于直接经济损失、信誉损失等。

3. 因不可抗力或其他正当理由导致的违约，免除违约责任。

网络改造工程合同模板

网络改造工程合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！网络改造工程合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方拟对网络进行改造，提高网络质量和稳定性，乙方具有网络改造的技术和经验，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方网络改造工程达成如下合同：一、工程内容1. 乙方负责对甲方的现有网络进行评估，包括网络设备、网络拓扑、带宽使用情况等。

2. 乙方根据评估结果为甲方提供网络改造方案，包括设备选型、网络拓扑设计、带宽升级等。

3. 乙方负责网络改造工程的实施，包括设备安装、配置调整、网络调试等。

4. 乙方在工程实施完成后，为甲方提供网络运维服务，确保网络稳定运行。

二、工程期限本工程自合同签订之日起至工程验收合格之日止，工期为____个月。

三、工程费用1. 网络改造方案费用为人民币____元。

2. 网络改造工程实施费用为人民币____元。

3. 网络运维服务费用为人民币____元/月。

四、付款方式1. 甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付网络改造方案费用。

2. 甲方在工程验收合格后____个工作日内，向乙方支付网络改造工程实施费用。

3. 甲方每月向乙方支付网络运维服务费用。

五、违约责任1. 乙方未按照合同约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。

2. 甲方未按照合同约定的时间支付费用的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。

六、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。

网络改造工程结算合同范本

网络改造工程结算合同范本【合同名称】网络改造工程结算合同【甲方（业主）】XX有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XX【乙方（承包商）】XX科技有限公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：XX联系电话：XX鉴于甲方需要进行网络改造升级，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就网络改造工程的结算事宜达成如下合同条款：一、工程内容与范围1. 乙方负责甲方指定地点的网络改造工程，包括但不限于网络布线、设备安装调试、系统集成、功能测试等。

2. 具体工程内容、技术标准及完成时间由双方在附件《工程任务书》中详细列明。

二、工程造价与支付方式1. 工程总造价为人民币XX万元，具体费用构成详见附件《费用明细表》。

2. 甲方应按照以下比例分阶段支付工程款项：- 预付款：合同签订后7日内支付工程总造价的30%。

- 进度款：工程完成50%时支付总造价的40%。

- 竣工款：工程验收合格后支付剩余的30%。

3. 所有款项应通过银行转账支付，乙方应在收到款项后三个工作日内提供相应金额的正规发票。

三、工程进度与验收1. 乙方应按照合同约定的时间节点推进工程进度，并及时向甲方报告。

2. 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收标准按照国家及行业相关标准执行。

四、质量保证与售后服务1. 乙方保证提供的设备及服务符合国家质量标准，并为所提供设备提供至少一年的质保期。

2. 在质保期内，如出现非人为因素导致的设备故障或服务问题，乙方应在接到通知后48小时内响应，并尽快派人处理。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量未达到约定标准，应按照合同约定支付违约金。

2. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应按照逾期金额的日千分之五支付滞纳金。

六、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

网络升级改造合同范本最新整理版6篇

网络升级改造合同范本最新整理版6篇第1篇示例：网络升级改造合同范本是一种合同文件，用于规范网络升级改造项目的双方权利和义务，保障项目顺利进行和完成。

网络升级改造合同一般包括合同主体、项目内容、工期、费用、验收标准、违约责任等内容。

下面是一份关于网络升级改造合同的范本，以供参考：网络升级改造合同甲方：（单位名称）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（单位名称）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲方需要进行网络升级改造项目，乙方具有相应的技术能力和资源，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目内容1.1 乙方承诺根据甲方的要求，为其提供网络升级改造服务，包括但不限于网络设备升级、软件优化、安全加固等方面的工作。

1.2 项目工作内容、要求和实施方案由双方共同确定，甲方有权对工作进度和质量进行监督和检查。

1.3 项目工作由乙方负责组织实施，确保在规定的工期内完成，并保证工程质量符合相关标准和规定。

第二条工期和费用2.1 项目工期为（具体工作天数），自双方签订本合同之日起计算。

2.2 乙方应及时安排人员和设备，保证按时完成项目，如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.3 项目费用为人民币（具体金额）元，其中（具体金额）元作为工程款，另外（具体金额）元为维护保障费。

2.4 项目费用支付方式为（具体支付方式），甲方应按约定时间和比例支付款项，拖延支付的，需要支付相应的滞纳金。

第三条验收标准3.1 乙方完成项目工作后，甲方有权进行验收，验收合格后方可结算付款。

3.2 验收标准应符合国家相关规定和标准，乙方应按照项目要求提供相应的验收资料和报告。

3.3 如因乙方施工质量不达标而导致验收不合格的，乙方需及时整改并承担相应的责任。

第四条违约责任4.1 若因一方违约导致项目无法按时完成的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

学校网络改造施工合同5篇

学校网络改造施工合同5篇篇1甲方：（学校名称）乙方：（施工公司名称）鉴于甲方需要进行学校网络改造，乙方具备相关施工资质和经验，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、信任的基础上，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：学校网络改造工程2. 工程地点：（具体地址）3. 工程内容：包括校园网络布线、设备选型与采购、系统调试及培训等。

二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并通过甲方验收合格为止。

2. 乙方应按甲方要求的工期完成本工程，如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（具体金额）元，该价款包括材料费、人工费、税费等一切相关费用。

2. 甲方在合同签订后五个工作日内向乙方支付工程款的XX%作为预付款。

3. 工程进度过半，经甲方确认后支付工程款的XX%。

4. 工程完工并通过甲方验收合格后，支付剩余款项。

5. 支付方式：（支付方式）四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。

3. 甲方在收到验收通知后五个工作日内组织验收，并提出意见。

如甲方认为工程存在质量问题，乙方应在限定时间内进行整改。

4. 乙方承诺工程保修期为一年，保修期内出现非甲方人为造成的故障，乙方负责免费维修。

五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及本合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等予以保密。

2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同相关信息。

六、违约责任1. 甲乙双方如因一方违约导致本合同无法履行或履行不当，应承担违约责任。

2. 违约金的具体数额及损失赔偿额的计算方法按照《合同法》的相关规定执行。

七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

机房网络改造合同5篇

机房网络改造合同5篇篇1机房网络改造合同甲方：_________________有限公司乙方：_________________有限公司鉴于甲方为提高公司网络运营效率和安全性，现需对机房网络进行改造和升级，双方经友好协商，达成以下协议：一、改造内容1. 乙方须全面检测机房网络设备和线缆情况，提出改造方案，并经甲方同意后开始改造工作。

2. 乙方负责更新机房网络设备，优化网络布线，确保网络畅通稳定。

3. 乙方将根据甲方需求，加固网络安全防护措施，保护重要数据不被外泄或攻击。

4. 乙方将对机房网络进行24小时监控，及时发现并处理网络故障。

二、改造进度1. 乙方将在签订合同后的15个工作日内提供详细改造方案，并开始实施。

2. 改造工作预计在30个工作日内完成，具体时间视实际情况而定。

3. 若因不可抗力等原因导致改造工作延期，乙方应当及时通知甲方，并重新协商工作进度。

三、费用支付1. 甲方应当在签订合同时支付改造费用的50%作为首付款。

2. 改造工作完成后，乙方将提供改造工程验收报告，并由甲方检查确认。

3. 经验收合格后，甲方应当在5个工作日内支付剩余费用。

四、保修期1. 改造工作完成后，乙方将提供12个月的免费维护保修服务。

2. 在保修期内，如有设备故障或网络问题，乙方将免费提供维修或处理措施。

3. 若因人为损坏或不当使用导致的故障，维修费用由甲方承担。

五、违约责任1. 若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。

2. 违约方应当在接到对方书面通知后15个工作日内进行整改，若未进行整改，则应当支付违约金。

六、争议解决1. 若在履行合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至本地仲裁委员会裁决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为12个月。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。

甲方（盖章）：_________________有限公司签字：______________ 日期：__________乙方（盖章）：_________________有限公司签字：______________ 日期：__________以上是双方就机房网络改造事项达成的协议，希望双方能够真诚合作，共同推进机房网络改造工作，实现更好的网络运营效果。

网络升级改造合同范本最新整理版6篇

网络升级改造合同范本最新整理版6篇篇1网络升级改造合同范本甲方：法定代表人：地址：联系电话：乙方：法定代表人：地址：联系电话：鉴于乙方具有网络升级改造的资质和能力，且有意向与甲方合作进行网络升级改造，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目背景1.1 甲方是一家拥有一定规模的企业，现有网络设备、系统较为陈旧，且无法满足企业发展需求，希望通过网络升级改造提升企业网络的稳定性和安全性。

1.2 乙方是一家专业从事网络升级改造的公司，拥有丰富的实际工作经验和专业的技术团队，能够为甲方提供优质的网络升级改造服务。

二、项目范围2.1 乙方将根据甲方的实际需求，对甲方现有的网络设备、系统进行全面升级改造，包括但不限于网络设备更新、系统优化、安全加固等。

2.2 乙方将根据甲方网络升级改造的具体需求，提供相关技术方案和实施方案，并在甲方同意后进行实施。

2.3 乙方将针对甲方的网络升级改造项目制定详细的施工计划和时间节点，确保项目按时完成并达到预期效果。

三、服务内容3.1 乙方将派遣专业的技术团队负责网络升级改造项目的实施工作，保证施工质量和进度。

3.2 乙方将为甲方提供网络升级改造过程中的相关技术支持和培训，确保甲方能够熟练运用新的网络设备和系统。

3.3 乙方将对网络升级改造项目的相关设备和系统进行保修，保证在保修期内设备和系统的稳定运行。

四、费用及支付方式4.1 甲方同意按照网络升级改造项目的实际需求支付相应的费用，具体费用包括网络设备更新费用、系统优化费用、人工费用等。

4.2 乙方同意在网络升级改造项目完成后提供相应的发票和结算清单，甲方应在收到发票和结算清单后的15个工作日内支付相应的费用。

4.3 如因项目变更或延期导致实际费用发生变化，双方应重新协商确定费用的支付方式和时间。

五、保密条款5.1 双方同意就本合同涉及的技术、商业秘密及其他机密信息保密，不得向第三方泄露或用于其他目的。

5.2 双方应妥善保管相关文件和资料，确保不会被他人获取。

网络升级改造合同协议标准版共5篇

合同编号：网络升级改造合同协议甲方：乙方：项目名称：签订地点：经办人：签订日期：年月日网络升级改造工程合同协议标准版甲方：乙方：甲方为保障的网络正常，满足其日常办公网络使用需求，委托乙方开展网络综合升级改造工作。

为明确双方的权利义务，在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，并严格遵循招标采购文件的相关要求，经双方协商一致，签订本合同。

一、服务内容甲方委托乙方对的网络进行升级改造工作。

具体内容：1、开展办公楼的光纤铺设施工程2、开展办公楼的无死角WIFI 覆盖工程3、按照施工图开展无线摄像头的布设工程二、部署时间、地点、运输、安装方式1、乙方在合同签订后15 个工作日内完成办公室的网络升级改造工程。

乙方在甲方指定地点开展网络改造服务，按要求完成相关网络升级改造服务。

2、部署实施费、安装调试费等由乙方负责、3、乙方负责提供产品的操作使用培训。

三、合同总价款与支付方式1、合同总价款：总金额为：（大写）包含运输、保险、税金、安装调试、培训费用等。

2、支付方式：乙方施工、调试、配置、培训完毕并经甲方验收合格，甲方在收到乙方开具的正规税务发票后，甲方一次性向乙方支付合同总价款。

四、验收方式1、验收合格条件：施工完成，互联网访问正常速度达到标准、WIFI 覆盖正常、摄像头运行正常。

2、不合格的产品乙方应立即予以退换，如验收不合格乙方需重新施工直至验收合格并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、运行正常后，甲方应在3 日之内组织验收。

任何一方有异议的需在3 日内提出，否则视为放弃提出异议的权利。

五、双方责任1、乙方向甲方提供的产品或软件，需拥有合法的使用权，引起的任何法律责任均由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方需提供合同签订之日起1 年的维护服务，1 年内出现问题需在30 分钟内提供远程支持服务。

远程无法解决的问题 4 小时内工程师需提供上门服务。

3、乙方不得将合同义务转移给第三方,否则需承担违约责任。

网络改造工程合同范本

网络改造工程合同范本一、合同名称网络改造工程合同（名词解释：网络改造工程，指对甲方现有网络设施进行升级、改造、优化，以满足甲方业务需求和提高网络性能的过程。

）二、合同标的乙方根据甲方的需求，对甲方的网络设施进行改造升级，确保网络稳定、高效运行。

三、合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。

四、合同内容1. 工程范围（1）网络设备更换：乙方负责更换甲方现有网络设备，包括但不限于交换机、路由器、防火墙等；（2）网络布线：乙方负责对甲方现有网络布线进行优化，确保网络覆盖范围和信号质量；（3）网络配置：乙方负责对甲方网络进行配置，确保网络稳定、高效运行；（4）网络安全：乙方负责对甲方网络进行安全防护，确保网络安全；（5）技术支持与培训：乙方负责为甲方提供技术支持，对甲方人员进行培训，确保甲方能够熟练使用改造后的网络。

2. 工程进度（1）乙方应在合同生效后____个工作日内提交工程实施方案；（2）乙方应在合同生效后____个工作日内完成网络设备更换；（3）乙方应在合同生效后____个工作日内完成网络布线；（4）乙方应在合同生效后____个工作日内完成网络配置；（5）乙方应在合同生效后____个工作日内完成网络安全防护；（6）乙方应在合同生效后____个工作日内完成技术支持与培训。

3. 工程质量乙方应保证工程质量和效果，确保改造后的网络稳定、高效运行。

如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内进行修复。

4. 工程验收（1）甲方应在乙方完成工程后____个工作日内组织验收；（2）验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方合同款项。

五、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元；2. 付款方式：甲方按照工程进度支付乙方合同款项，具体付款安排如下：（1）合同签署后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）乙方完成网络设备更换后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）乙方完成网络布线后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）乙方完成网络配置后，甲方支付乙方合同总价款的10%；（5）乙方完成网络安全防护后，甲方支付乙方合同总价款的10%。

机房网络改造合同5篇

机房网络改造合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要对现有机房进行网络改造，以提升机房网络性能、保障数据安全，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就机房网络改造事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：机房网络改造工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括网络设备选型、布线、安装、配置、调试及后期维护等二、工程范围和要求1. 乙方应按照甲方需求进行机房网络改造，包括但不限于网络设备选型、采购、布线、设备安装、系统配置、调试及后期维护等。

2. 乙方应确保改造后的网络系统稳定、安全、高效运行，满足甲方的业务需求。

3. 乙方在工程实施过程中，应遵守相关法律法规，严格执行安全操作规程，确保工程质量和安全。

三、工程期限1. 工程开工日期：以甲方通知为准。

2. 工程竣工日期：乙方应在约定工期内完成工程，如遇特殊情况，需及时与甲方沟通并征得甲方同意。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付余款。

3. 乙方需提供正规发票。

五、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定。

2. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。

甲方应在收到申请后的______个工作日内组织验收。

3. 验收合格后，双方签署工程验收报告。

4. 若验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。

六、保修与维护1. 工程验收合格后，乙方提供为期______年的质保期。

2. 质保期内，如因乙方原因造成的问题，乙方负责免费维修。

3. 质保期过后，乙方提供有偿维修服务。

七、违约责任1. 若因乙方原因未按期完成工程，应支付违约金。

2. 若因甲方原因未按期支付工程款，应支付滞纳金。

网络升级改造合同范本最新整理版6篇

网络升级改造合同范本最新整理版6篇篇1网络升级改造合同范本甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：地址：邮编：法定代表人：联系人：联系电话：电子邮箱：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：地址：邮编：法定代表人：联系人：联系电话：电子邮箱：鉴于甲方拟对现有的网络设备进行升级改造，为了明确双方的权利和义务，甲、乙双方根据平等互利的原则，就有关事宜达成如下协议：第一条项目名称本合同项目名称为《网络升级改造项目》，涉及到的具体内容包括但不限于硬件设备更新、系统升级、网络优化等。

第二条项目内容1. 乙方将按照甲方的需求和要求，对现有的网络设备进行升级改造，确保网络的稳定性和安全性。

2. 乙方应当按照约定的时间节点完成项目进度，保证升级改造工作按照合同要求进行。

3. 乙方应当提供网络升级改造的技术支持和售后服务，保障系统的正常运行。

第三条技术要求1. 乙方应当具备相关的资质和技术能力，能够完成网络升级改造项目。

2. 乙方应当根据甲方的实际需求，提出合理的技术方案，并得到甲方的认可后方可实施。

3. 乙方应当保证网络升级改造后的系统能够满足甲方的要求，达到预期的效果。

第四条付款方式1. 甲方应当按照合同约定的进度和质量，按时向乙方支付工程款和材料款等费用。

2. 付款方式：（具体约定）第五条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的时间节点或质量标准完成项目，造成甲方损失的，应当承担违约责任。

2. 若甲方未按照合同约定的时间节点或方式支付费用，造成乙方损失的，应当承担违约责任。

第六条保密条款1. 双方在合作过程中涉及到的商业机密或技术资料，应当予以保密。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露合作过程中的商业秘密。

第七条合同变更1. 若因不可抗力等原因，导致合同内容无法继续履行的，双方可以协商变更合同内容。

2. 变更合同应当经过双方协商一致，并书面确认。

第八条法律适用本合同的订立、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。