《建设工程施工合同》-通用范本
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
![建设工程施工合同书通用版范本(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/76086ca56429647d27284b73f242336c1eb93063.png)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称):_____ 承包人(全称):_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_____。
2、工程地点:_____。
3、工程立项批准文号:_____。
4、资金来源:_____。
5、工程内容:_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围:_____。
二、合同工期计划开工日期:_____年_____月_____日。
计划竣工日期:_____年_____月_____日。
工期总日历天数:_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写_____)(¥_____元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写_____)(¥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_____)(¥_____元);(4)暂列金额:人民币(大写_____)(¥_____元);2、合同价格形式:_____。
五、项目经理承包人项目经理:_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建筑工程施工合同通用15篇
![建筑工程施工合同通用15篇](https://img.taocdn.com/s3/m/22ea380eae45b307e87101f69e3143323968f5e0.png)
建筑工程施工合同通用15篇建筑工程施工合同1根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。
二、该土地位于,四至为:东至,南至,西至,北至,使用年限为50年。
甲方对该土地享有所有权和使用权。
三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。
如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。
四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。
五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。
但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。
七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
八、该建筑工程应在本合同生效后10天内动工,180天内完成竣工验收工作。
如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。
九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:(一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。
(二)、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方20%的实际建设成本,每年的12月30日前一次性全额支付,余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的12月30日前一次性全额支付,所有款项在12月30日前付清。
十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。
建设工程施工合同书范本通用版(3篇)
![建设工程施工合同书范本通用版(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/c1e43e5a8f9951e79b89680203d8ce2f00666592.png)
建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方):_____承包方(乙方):_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称:_____。
(二)工程地点:_____。
(三)工程内容:_____层栋,建筑面积_____平方米,其它_____。
(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_____。
(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式:_____。
第二条工程造价(预算或概算)人民币大写:_____万元,其中土建_____万元,安装_____万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天),自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_____天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_____。
在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_____。
第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。
(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应(一)工程所需:材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。
(二)工程所需:材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议,应进行检验。
如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。
住建部建设工程施工合同范本2024年通用
![住建部建设工程施工合同范本2024年通用](https://img.taocdn.com/s3/m/61c007f5d0f34693daef5ef7ba0d4a7302766cdc.png)
住建部建设工程施工合同范本2024年通用合同编号:__________名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就乙方承担甲方建设工程项目的施工任务达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程预算:____________________1.6 工程周期:自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、合同价格2.1 双方确认,本工程的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程进度款申请,甲方应在收到申请后的____个工作日内予以支付。
2.3 工程竣工后,乙方应按照合同约定进行工程价款结算,甲方应按照审计结果支付剩余款项。
三、施工质量和标准3.1 乙方应按照合同约定的工程内容、规模和周期完成施工任务,确保工程质量符合:(1)国家相关法律法规和行业标准;(2)甲方提供的技术要求和设计文件;(3)双方在合同中约定的其他质量要求。
3.2 乙方应严格按照施工组织设计进行施工,确保工程安全、环保、节能。
3.3 乙方应在其官方网站及施工现场显著位置公示工程质量、安全、环保等相关信息。
四、工期延误4.1 由于乙方原因导致工程延期,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
![建设工程施工合同示范文本(精选27篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/99cde5ee5122aaea998fcc22bcd126fff7055dfe.png)
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
建设工程施工合同范本通用版(一)2024
![建设工程施工合同范本通用版(一)2024](https://img.taocdn.com/s3/m/5f7606a16394dd88d0d233d4b14e852458fb39be.png)
建设工程施工合同范本通用版(一)一、合同的缔约方甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系方式:二、合同的背景与目的为了明确双方在建设工程施工过程中的权益,并规范双方的权利与义务,甲方与乙方依法自愿达成以下合同。
三、合同的项目内容1. 项目名称:2. 项目位置:3. 项目规模和范围:4. 施工期限:5. 工程价款:6. 工程质量要求:7. 工程进度计划:8. 施工方式:四、合同的责任与义务1. 甲方的责任与义务:(1)提供项目相关的资料及材料;(2)按时支付工程款项;(3)提供项目现场所需的基础设施和办公环境;(4)监督工程进展和质量。
2. 乙方的责任与义务:(1)按照甲方的要求进行施工;(2)确保施工质量达到合同规定的要求;(3)按时完成施工任务;(4)严格遵守施工安全规范;(5)协助甲方进行工程监督及验收。
五、合同的支付条款1. 工程款的支付方式:(1)工程款支付按照合同规定的进度进行,一般分为预付款、进度款、尾款,具体比例在附件中明确列明;(2)工程款支付的时间以合同签订日期起计。
六、合同的违约与解除1. 违约责任:(1)如甲方未按时支付工程款项或提供资料,应承担违约责任;(2)如乙方未按照合同规定的要求进行施工或质量不符合合同约定,应承担违约责任。
2. 解除:(1)任何一方发生重大违约行为,对方有权解除合同;(2)一方解除合同应提前15天以书面形式通知对方。
七、合同的争议解决1. 争议解决方式:(1)任何一方对合同的履行发生争议时,应通过友好协商解决;(2)协商不成的,任何一方有权向相关仲裁机构申请仲裁,并接受仲裁裁决。
八、合同的其他条款1. 合同生效与变更:(1)本合同自双方签署之日起生效;(2)一方提出变更合同的请求,应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
2. 合同的附件:本合同附件包括但不限于项目资料、施工图纸、工程进度计划等,作为合同的完整组成部分。
建筑施工合同范本通用版5篇
![建筑施工合同范本通用版5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/3c4af86a3868011ca300a6c30c2259010202f385.png)
建筑施工合同范本通用版5篇篇1建筑施工合同范本通用版甲方(发包方):__________________(下称甲方)乙方(承包方):__________________(下称乙方)为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:第一条工程名称:______________________________________工程地点:______________________________________工程内容:______________________________________工程规模:______________________________________工程总价:人民币____________元整。
第二条乙方代表人保证具有承包该项工程的资质,并承诺按照本合同规定的时间和质量要求完成工程。
第三条甲方应在______日内向乙方支付工程总价的______%作为预付款,余款在工程竣工验收合格后______日内结清。
第四条工程起止时间:工程自________年________月________日开始,至________年________月________日结束。
第五条工程实施单位及联系方式:甲方:______________________________________联系电话:________________________乙方:______________________________________联系电话:________________________第六条工程质量要求:1. 工程所用材料应符合国家标准,必须具备相关生产厂家的合格证明。
2. 工程施工应符合国家建筑标准规范,质量达到设计要求。
3. 工程验收不合格的,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。
第七条工程安全保障:1. 工程施工过程中,乙方应遵守相关安全规定,保障工人、设备及现场安全。
建设工程施工合同范本(通用10篇)
![建设工程施工合同范本(通用10篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/5a27f24fb94ae45c3b3567ec102de2bd9605de00.png)
建设工程施工合同范本(通用10篇)建设工程施工合同范本(通用10篇)随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
建设工程施工合同篇1承包方:(甲方)施工单位:(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。
一、工程名称:山韵佳苑B区二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围:四、承包方式:单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价:大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。
七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。
乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。
工期包括:开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延:①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式:首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。
中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。
末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。
余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。
九、乙方在施工期内,甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。
十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。
十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表同志,监理单位工地代表徐惠明同志,乙方工地代表孙海燕同志。
十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。
建设工程施工合同(2023版本)正规范本(通用版)
![建设工程施工合同(2023版本)正规范本(通用版)](https://img.taocdn.com/s3/m/290b7c5858eef8c75fbfc77da26925c52cc591fc.png)
建设工程施工合同 (2023版本)1. 引言本建设工程施工合同(简称“本合同”)由甲方(简称“施工方”)和乙方(简称“业主方”)双方在平等、自愿的基础上,根据相关法律法规,就乙方委托施工方进行建设工程的施工事宜达成如下协议。
2. 合同项目2.1 乙方将委托施工方对下述建设工程进行施工:•项目名称:•项目地点:•项目规模:•工程概况:2.2 施工范围包括但不限于内容:2.3 合同工期:•开工日期:•竣工日期:3. 付款方式3.1 总工程价款为____元人民币。
3.2 付款方式:•预付款:在合同生效后__日内,乙方应当向甲方支付____元作为预付款。
•进度款:根据合同约定的工程进度,乙方应当按照实际完成施工工作的情况,向甲方支付相应的进度款。
•最终结算款:在竣工验收合格后的__日内,乙方应当向甲方支付最终结算款。
3.3 付款账户:•甲方账户:•乙方账户:4. 施工期限与延期4.1 施工期限为合同生效后____天。
4.2 若因不可抗力等客观原因导致工程延期,延期天数应当在双方协商一致的情况下确定,并书面通知对方。
4.3 若乙方严重违反合同约定而导致工程延期,乙方应当支付相应的违约金。
5. 质量保证与验收标准5.1 施工方应当按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
5.2 完工验收标准:5.3 若乙方在验收中发现工程质量存在问题,应当立即以书面形式通知甲方,并提供必要的证明材料。
6. 保险事项6.1 施工方应当购买建设工程施工一切险,并提供相应的保险单据给乙方。
6.2 若因施工方过错或失职导致工程事故发生,施工方应当负责赔偿,并及时与保险公司进行联系。
7. 合同变更7.1 合同经双方协商一致后可进行变更,变更事项应当以书面形式确认。
7.2 未经双方书面协议,任何一方均不得擅自变更合同,否则应承担相应的法律责任。
8. 合同解除8.1 合同在下列情况下可以解除:•双方协商一致解除;•发生不可抗力事件导致工程无法继续施工;•业主方违反合同约定且未能在合理期限内改正的。
建设工程施工合同范本通用版(4篇)
![建设工程施工合同范本通用版(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/83baa629cd1755270722192e453610661ed95a20.png)
建设工程施工合同范本通用版第一部分协议书发包人(全称) (简称甲方)承包人(全称) (简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期: ____年 ____月 ____日竣工日期: ____年 ____月 ____日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): (人民币):万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求8、工程预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间: ____年 ____月____ 日合同订立地点:本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:电话:传真:传真:开户银行:_____ 开户银行:_____ 帐号:帐号:邮政编码:_____ 邮政编码:_____工商行政管理机关鉴证意见:经办人:鉴证机关(章)____年 ____月 ____日第二部分通用条款此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,不使用语言文字。
住建部建设施工合同范本(3篇)
![住建部建设施工合同范本(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/31640f0c2a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d2c.png)
住建部建设施工合同范本(3篇)住建部建设施工合同范本(精选3篇)住建部建设施工合同范本篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:一、工程范围及内容:1、乙方承建甲方位于____县民和路以北、嘉禾__西__地块的施工围墙工程;2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理,以保证围墙的安全建设和使用;4、该砖砌围墙的施工要求:以甲方指定的基准点做为基准点,C15砼垫层,300宽300高C20钢筋砼地梁,墙体为240墙。
墙身高度为500,墙柱高度为2200,每约4100为一跨墙,围墙及柱全采用水泥砂浆面层。
二、工程质量:1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准;2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。
三、工期:严格按照现场管理人员的安排,随工期需要搞好料具计划,备足料具,组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工,该工程从________年____月____日开始进场,________年____月____日前完工。
四、工程价款及支付:1、工程价款:A:本合同所承包的砖砌围墙,单价为300元(此价格不含木桩价格,另计),暂定总长为120 ,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;B:本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度1.7),单价为200元,暂定总长为120 ,工程价款为2.4万元左右;C:本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2),单价为120元,暂定总长100,工程造价为1.2万元左右。
以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。
2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后____日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期________年满后1____日内无息付清。
建设工程施工合同范本(共10篇)
![建设工程施工合同范本(共10篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/be6cae5ebf1e650e52ea551810a6f524ccbfcbdc.png)
建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本(一): 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么?第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书建设工程施工合同范本(二): 《建设工程施工合同(示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条:质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本(三): 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),不属于设计变更范围的是A.更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B.改变工程质量等级要求C.增减合同中约定的工作量D.改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本(四): 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程,建筑面积18000平方米。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF—2013—0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制国家工商行政管理总局目录第一部分合同协议书 0第二部分通用合同条款 (5)第三部分专用合同条款 (6)附件 1 工程质量保修书 (30)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:6.工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:年月日(以实际开工日期为准)。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合国家现行工程质量验收合格标准。
(建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013)四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合十二、合同生效自甲、乙双方签字盖章后。
十三、合同份数本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。
发包人:(公章) 承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)电话:电话:开户银行:账号:第二部分通用合同条款按建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第二部分通用条款执行。
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《建筑法》、《安全生产法》等现行法律、法规。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:设计文件明确的标准、规范,国家工程建设标准。
(GB50300-2013)1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:无;发包人提供国外标准、规范的份数:无;发包人提供国外标准、规范的名称:无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:按通用条款执行。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:签订合同时;发包人向承包人提供图纸的数量:套;发包人向承包人提供图纸的内容:。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:按通用条款执行;承包人提供的文件的期限为:发包人提出要求7天内;承包人提供的文件的数量为:按通用条款执行;承包人提供的文件的形式为:按通用条款执行;发包人审批承包人文件的期限:按通用条款执行。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:承包人提供。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:协商确定;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:协商确定;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:按监理要求;监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:发包人负责与相关部门协调,承包人办理相关出入口手续,确保工地出入口有效畅通。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:工地出入口大门。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:根据施工现场情况另行约定。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:只能用于本工程。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:承包人。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:按通用条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:经主管部门审核签批的增减工程量按投标口径结算。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;联系电话:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前3日。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:按通用条款执行。
发包人是否提供支付担保:无。
发包人提供支付担保的形式:无。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(5)承包人提交的竣工资料的内容:工程竣工后向发包人提供验收合格、完整的竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包方。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工30日。
承包人提交的竣工资料形式要求:装订成册。
(6)承包人应履行的其他义务:除本协议约定之外,按法律法规应由承包人履行的其他义务。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;承包人对项目经理的授权范围如下:以授权书为准。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不少于24天承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:承包人应承担其与员工之间发生的用工争议等责任以及社保部门的处罚责任。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: .3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:.3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:发包人和监理工程师批准。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:/承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:/3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围:按通用条款执行。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:根据实际情况确定。
其他关于分包的约定:无。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/ 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款执行。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保:否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:无。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:施工图纸范围内的全部内容。
关于监理人的监理权限:法律法规及监理合同规定的权限。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:现场的办公场所、生活场所由发包人提供,场所内的财产、人身安全、水电费用均由承包人承担。
4.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;关于监理人的其他约定:按通用条款执行。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1)按通用条款执行;(2);(3)。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:无。
关于工程奖项的约定:无。
5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:48小时前书面通知。
监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按投标人承诺书约定达《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的合格标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:按通用条款执行关于编制施工场地治安管理计划的约定:按通用条款执行。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:按投标人承诺书约定达《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011的合格标准。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:已包含在工程总价之内。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:按通用条款执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:三天。