青岛市施工合同完整版
青岛市建设工程施工合同范文（3篇）
青岛市建设工程施工合同范文《青岛市建设工程施工合同》甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人（委托代理人）：联系电话：开户银行及账号：项目名称：工程地址：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人（委托代理人）：联系电话：开户银行及账号：鉴于甲方是青岛市的注册公司，具备从事建筑工程施工的资格，乙方具备承接甲方工程的能力和经验，双方本着公平、公正、互利的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同工程的基本情况1.1 甲方和乙方共同确认，甲方拟委托乙方承接青岛市某项目建设工程。
具体工程内容详见附件《工程概况》。
1.2 合同工程的工程期限为（具体时间），工程地点位于（具体地址）。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（具体金额）元整。
2.2 工程价款支付方式：（1）甲方应按照工程进度并经过验收后，依据施工进度支付工程款项的比例，具体支付比例和时间安排详见附件《工程进度表》。
（2）甲方应按照合同约定所支付的工程价款，按照合同约定的期限，直接向乙方的银行账号进行转账支付。
第三条工程质量和安全要求3.1 乙方应按照相关法律法规和工程质量标准，保证施工所使用材料的质量符合国家标准，并按照合同约定的工程质量要求进行工程施工。
3.2 乙方应严格遵守施工现场安全规范，保证施工过程中的安全。
3.3 乙方应委派具备相应资质的专业技术人员参与施工，并按照合同约定的工程质量要求进行工程的验收。
第四条工程变更和索赔4.1 若由于工程设计、施工方案的变更，导致工程造价增加或减少的情况，甲方和乙方应本着互利的原则，友好协商解决，并签订书面变更协议。
4.2 若甲方造成的工程延期或其他损失，乙方有权提出索赔要求，甲方应予以合理的赔偿。
第五条违约责任和解决争议方式5.1 若一方违反本合同任何条款，对方有权要求其承担违约责任，并依法提起诉讼。
5.2 甲方和乙方一致同意，对于本合同履行过程中所发生的任何争议，应友好协商解决。
如无法协商解决，则提交青岛市人民法院进行仲裁，并接受仲裁裁决。
山东建设工程施工合同(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX山东建设工程施工合同(2024版)本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工期限4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期条款第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量验收第六条材料设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料设备验收第七条施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理第八条变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更条件11.3 合同终止条件第十二条其他条款12.1 保密条款12.2 广告宣传12.3 知识产权第十三条附件13.1 工程图纸13.2 技术说明书13.3 合同补充协议第十四条合同的签订、修改和解除14.1 合同签订14.2 合同修改14.3 合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：X公司1.1.2 单位地址：省市区路号1.1.3 联系人：X1.1.4 联系电话：X1.2 承包方1.2.1 单位名称：YYY公司1.2.2 单位地址：省市区路号1.2.3 联系人：X1.2.4 联系电话：X第二条工程概况2.1 工程名称：山东建设工程2.2 工程地点：省市区路号2.3 工程规模：平方米2.4 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、施工等。
第三条合同价格3.1 合同总价：人民币万元整3.2 价格调整：合同价格如需调整，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
3.3 支付方式：3.3.1 预付款：合同签订后五个工作日内，发包方支付合同总价款的10%作为预付款。
青岛市建设工程施工合同书 (3)
青岛市建设工程施工合同书青岛市建设工程施工合同书甲方（建设单位）：名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方（承包单位）：名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲乙双方系依法独立存在的法人或其他组织，在平等、自愿、协商一致的基础上，为共同实现工程建设目标，特订立本建设工程施工合同，共同遵守本合同所列各项条款。
第一条工程信息1.项目名称：2.工程地点：3.建设单位：4.承包单位：5.建设性质：6.工程概况：第二条各方身份1.甲方是此项工程的建设单位，按照国家法律法规的规定开展此项工程建设活动，并向乙方支付工程建设款项。
2.乙方是此项工程的承包单位，具有相应的资质和能力，可以按照建设合同要求承接此项工程，并负责完成此项工程。
第三条合同条款1. 工程范围：此项工程的具体范围、标准、工期及工程总价，详见本合同附件。
2. 工程合同价款：本工程合同价款总额为【合同价款总额】万元，具体清单见本合同附件。
3. 工程质量：乙方应严格按照法律法规、工程相关标准要求等完成此项工程，并保证工程质量符合相关标准，不得妥协。
4. 工程材料：乙方应根据工程需要，选用合适的工程材料，并符合相关标准要求。
5. 工程期限：此项工程的工期为【工期时间长度】，严格按照计划进行施工，不得拖延。
6. 工程款项支付及材料回收：支付工程款项的时间、款项比例、材料回收的方式及时间，详见本合同附件。
第四条违约责任1.甲乙双方在合同履行过程中，如因自身原因未能按照合同约定完成相关义务的，应当依照本合同的约定承担相应的违约责任。
2.如因一方的违约行为给另一方造成损失的，则应当按照法律的规定依法赔偿损失。
第五条其他1.本合同的任何变更应当经过双方的书面同意，并按照法律的要求进行处理。
2.在此项目计划、进度发生变化时，甲方应通知乙方，乙方保证及时进行调整，保证工程按照新要求按时交付。
3.双方应本着诚信原则，在履行合同约定之前如有异议应当进行商讨，协商解决问题。
(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
青岛智能化工程施工合同
青岛智能化工程施工合同甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方拟在青岛市进行一项智能化工程的建设，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：青岛市XX区XX智能化工程项目2. 工程地点：青岛市XX区XX路XX号3. 工程内容：包括但不限于智能安防系统、智能照明系统、智能交通系统等的设计、采购、安装、调试及售后服务。
4. 工程规模：总建筑面积约XX平方米，共XX层，其中地上XX层，地下XX层。
5. 工程期限：自合同签订之日起计算，工期为XX个月。
二、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行设计和施工，确保工程质量达到优良等级。
2. 乙方应对所提供设备的质量负责，确保设备性能稳定可靠，使用寿命满足设计要求。
3. 乙方应对施工过程中出现的质量问题及时整改，确保工程质量符合甲方要求。
三、工程进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内提交详细的施工组织设计方案，经甲方审核同意后方可开始施工。
2. 乙方应根据工程进度计划，合理安排施工任务，确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，如发现乙方存在延误工期的行为，甲方有权要求乙方采取补救措施。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：根据双方协商确定的工程量清单和单价计算，总造价为人民币XX万元整（大写：XXXX元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后XX个工作日内支付工程款的30%；- 进度款：按月支付，每月支付当月完成工程量的70%；- 竣工款：工程竣工验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
五、保修与售后服务。
工程施工合同范本完整版
工程施工合同范本完整版根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程规模：5.工程质量：6.工程期限：二、合同价款1.工程总价款为人民币（大写）：仟佰拾万仟佰拾元整（小写：￥元）。
2.付款方式：（1）预付款：合同签订后，业主支付承包商合同总价款的%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到%时，业主支付承包商合同总价款的%；（3）验收款：工程验收合格后，业主支付承包商合同总价款的%；（4）质保金：工程验收合格满%年后，业主支付承包商合同总价款的%作为质保金。
三、施工要求1.承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和工程质量标准进行施工；2.承包商应确保施工过程中的安全、环保和文明施工，遵守相关法律法规；3.承包商应按照合同约定的工程期限完成施工，如因特殊情况需延期，应提前向业主提出书面申请，经业主同意后方可延期；4.承包商应按照业主的要求提供施工过程中的相关资料和记录。
四、验收与保修1.工程竣工后，承包商应向业主提交完整的竣工资料；2.业主应在收到竣工资料后，组织相关部门进行验收；3.验收合格后，双方签订验收证书；4.工程验收合格满%年后，业主支付承包商质保金；5.工程保修期为验收合格之日起%年。
五、违约责任1.业主未按合同约定支付款项，每逾期一日，应支付逾期付款金额%的违约金；逾期超过%天，承包商有权解除合同；2.承包商未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期完工金额%的违约金；逾期超过%天，业主有权解除合同；3.因承包商原因导致工程质量和安全不符合约定的，承包商应承担修复和赔偿责任；4.因业主原因导致工程延期或无法正常进行的，业主应承担相应责任。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、合同附件本合同附件包括：1.工程施工图纸；2.工程质量标准和技术规范；3.工程进度计划表；4.工程验收标准和方法。
施工协议书范本
工程承包协议书甲方：济南铁路印刷厂乙方：青岛千悦装饰工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就青岛火车站地面铺装闸机安装工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况：1、工程名称：青岛火车站闸机安装工程2、工程地点：青岛市市南区火车站3、其他因素：①、因受青岛上合峰会影响，乙方必须按甲方要求立即进场，进场后直接进入抢工状态立即施工，在施工的同时办理施工手续及签订正式合同；②、因在青岛火车站内施工，必须听从火车站内时间安排夜间施工；③、在工程正式完工前必须签订正式合同，甲方不得以工程施工已完成，而在审计、结算、付款中拖延付款期限等行为故意刁难乙方。
二、工程范围及内容：工程量：拆除闸机部位原有地面重新铺装，安装闸机承包形式：连工带料劳务分包三、工期：1、开工日期：2018年4月25日2、竣工日期：以实际竣工日期为准3、合同总工期按最后竣工日期为准。
期间如遇不可抗力因素影响，经甲方认可后，工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列方式：1、符合国家质量验收标准；2、双方约定的标准。
五、合同价款本合同工程价款结算采用下列（）种方式：1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 25万元，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。
若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。
2、按实际发生的工程量结算。
并按下列约定执行：（1）工程预算价：249145.21元（工程结束后按实结算）。
（2）按实际发生的工程量，结合现场实际情况，甲方进行内部审计确认，审减额度不能因工程已完成而故意苛扣乙方工程款。
（3）若涉及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证由甲方工程部和有关项目负责人签字确认，否则甲方有权不予认可。
（4）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加协议，超过5%，须另订补充协议。
合同编号[069]
![合同编号[069]](https://img.taocdn.com/s3/m/7b22e3daa26925c52dc5bf41.png)
合同编号:建设工程施工合同甲方（发包方）：青岛市市南区综合行政执法局住所地：青岛市市南区宁夏路286号法定代表人：肖辉委托代理人：宋波联系方式：通讯地址：青岛市市南区宁夏路286号电话：传真：电子信箱乙方（承包方）：山东奥华建筑安装工程有限公司住所地：青岛市市南区南京路100号2号楼1902户法定代表人：姜开生委托代理人：张华联系电话：通讯地址：青岛市市南区南京路100号2号楼1902户电话：传真：电子信箱资质等级：建筑工程施工总承包壹级第一条工程概况工程名称：太湖路等260条道路户外广告拆除及门头牌匾整治、提升工程工程地点：青岛市市南区太湖路等260条道路、汇泉商业街工程内容：太湖路等260条道路拆除户外广告、拆除门头、垃圾外运、新建门头钢结构制作安装及面层装饰装修工程。
汇泉商业广场瓦屋面及檐口修缮，外墙立面加装GRC线条造型、喷石材漆，玻璃幕墙修缮，广场大门厅修缮，商户门前台阶、理石地面修缮，街区周边大理石地面修缮，文登路和文登支路新建、修复大理石花池，喷石材漆，种植灌木，制作安装铁艺护栏，加装空调室外机罩，强弱电线路整治，亮化灯具拆除，污水井修缮，油泵遮挡装饰，4楼天台及建筑立面修缮等依据本工程的设计图纸、工程量清单(详见附件)所列明的各项工作及甲方所要求的工程内容。
第二条工程承包价款采用下列第种方式确定固定总价方式：总承包价（大写）： / 元（人民币）￥： / 元固定单价及计算方式如下：综合单价依据中标综合单价，工程量按实结算。
工程量计算依据现行《建设工程工程量清单计价规范》、现行《山东省市政工程工程量清单计价办法》、《山东省建筑工程工程量清单计价办法》、《山东省安装工程工程量清单计价办法》、《山东省修缮工程工程量清单计价办法》、现行青岛市价目表、现行《青岛市工程结算资料汇编》及青岛市建设行政主管部门近期颁发执行的税金文件及工程造价部门近期颁发的有关规定。
预测总承包价为（大写）：陆仟零叁拾肆万零叁佰陆拾伍元捌角陆分（人民币）￥：.86 元第三条合同工期：总日历天数 180 天开工日期：以甲方开工令为准，竣工日期：自开工之日起180天。
建筑安装工程承包合同青岛
建筑安装工程承包合同青岛甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：______________签订地点：青岛市鉴于甲方需要进行建筑安装工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的建筑安装工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________1.2 工程地点：______________1.3 工程内容：______________1.4 工程规模：______________1.5 工程质量标准：按照国家及地方相关建筑安装工程质量验收标准执行。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：______________2.2 工程竣工日期：______________2.3 工程总日历天数：______________第三条合同价款3.1 本工程合同价款为人民币（大写）______________元（￥______________）。
3.2 合同价款的支付方式、时间及条件：______________第四条甲方责任4.1 提供施工所需的场地、水、电等基本条件。
4.2 按合同约定支付工程款。
4.3 协调处理施工过程中的相关问题。
第五条乙方责任5.1 按照合同约定的工程内容、质量标准和工程期限完成施工。
5.2 遵守甲方现场管理规定，保证施工安全。
5.3 工程竣工后，负责清理现场并提交完整的竣工资料。
第六条工程变更6.1 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 因变更导致的工程量增减，按照实际发生量调整合同价款。
第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
7.2 甲方应在收到通知后__日内组织验收，并在验收合格后出具验收合格证明。
第八条违约责任8.1 甲方未按合同约定支付工程款，应按逾期支付金额的__%支付违约金。
8.2 乙方未按合同约定完成工程，应按未完成工程价款的__%支付违约金。
青岛市建设工程施工合同模板
编号：JS-20214881甲 方：______________________________乙 方：______________________________日 期：_________年________月_______日青岛市建设工程施工合同模板The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuantto the terms of the contract.[标签:titlecontent]发包人（全称）：_______________________承包人（全称）：_______________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：____________________________________________工程地点：____________________________________________工程规模及结构特征：__________________________________工程承包范围：________________________________________工程立项批准文号：____________________________________资金来源：____________________________________________二、合同工期开工日期：____________________________________________竣工日期：____________________________________________合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准工程质量标准：________________________________________四、合同价款币种：____________________________合同总价（大写）：________________元（小写）￥：_________元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1．本合同协议书；2．中标通知书（适用招投标工程）；3．投标文件（适用招投标工程）；4．经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；5．本合同专用条款和补充条款；6．本合同通用条款；7．标准、规范及有关技术文件；8．图纸；9．工程量清单；10．双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11．发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；12．工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
建筑施工植筋分包合同
植筋工程分包合同青岛胶州建设集团城阳分公司建筑施工钢筋植筋分包合同发包方（甲方）：青岛市胶州建设集团有限公司城阳公司三利工程项目部承包方（乙方）：依据《中华人民共和国合同法》﹑《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和《建筑工程施工合同》的约定，为明确双方的权利义务，本着平等自愿﹑诚信有偿的原则，协商一致签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：青岛三利集团三利大酒店工程2、工程地点：青岛市城阳区青大工业园3、工程内容：柱、墙、梁钢筋植筋，自备一切小型工具（包括钻孔、注胶、植筋、卫生清理）钢筋制作由甲方负责。
第二条乙方的责任和义务1、乙方应自觉遵守法律﹑法规，乙方施工人员必须服从甲方的统一管理，遵守甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理﹑检查与监督，与现场其他单位搞好协调与配合。
2、乙方必须根据合同签订的工期、施工进度计划和甲方要求，组织安排足够的劳动力，确保合同工期的实现。
3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求，乙方负责无偿进行返工修理并且承担一切材料费用和经济损失，承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任4、乙方服从甲方管理，执行甲方的管理办法，遵守甲方的各项规章制度。
5、乙方负责施工中需要的一切工具和除钢筋外的所有材料。
6、乙方提供有效地施工资质和植筋人员的上岗证件。
第三条工程质量1、该工程质量确保达到钢筋拉拔试验合格及甲方、业主质量要求。
2、该工程若未达到合同目标：若达不到合格，则承包人承担发包人的全部经济责任和其他相关的民事责任。
3、注意成品保护。
4、该工程质量确保达到合格及甲方、业主的质量要求。
乙方施工应从严施工，样板领路，并做到认真自检，完工后双方应对质量及时验收，符合规范要求予以签证，并进行下道工序施工，分包工程因质量达不到规范和合同条款要求应及时整改必须达到优良标准，因质量返工发生的用工和材料费用全部由乙方承担，并承担业主和上级主管部门对甲方的罚款额，并应承担由此给甲方造成的工期延误损失。
青岛市建设工程施工劳务分包合同
合同编号：
青岛市建设工程施工劳务分包合同
发包方:
承包方：
青 岛 市 建 设委员会
青岛市工商行政管理局
制定
建设工程施工劳务分包合同示范文本
工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：
劳务分包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于青岛海尔物业发展有限公司（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
工日数量的确定：
[]1. 以现行定额配套的工程量计算规则，计算工程量，乘以定额每计量单位工程量的人工含量确定。
各工种工日数量为：
[]2.
②按工程量确定合同价款，各综合单价及包含的工作内容和风险范围如下：
木工作业：无
砌筑作业：无
抹灰作业：无
石制作作业：无
油漆作业：无
钢筋作业：无
混凝土作业：无
脚手架作业：无
[√]1.木工作业：
[√]2.砌筑作业：
[√]3.抹灰作业：
[]4.石制作作业：[]5.油漆作业：
[√]6.钢筋作业：
[√]7.混凝土作业：
[]8.脚手架作业：
[√]9.模板作业：
[]10.焊接作业：
[]11.钣金作业：
[]12.架线作业：
[√]13.水电暖安装作业：
[]14.其他：
3
开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日
建筑面积确定依据：
④合同价款的其他确定方式：无。
5.4发生的零星用工单价元/工日（数量以实际发生，书面签证资料为准）。
generalconstructioncontract35KV变电站施工总承包合同
general construction contract 35KV变电站施工总承包合同青岛市建设工程施工合同发包方：承包方：青岛整流器电控设备有限公司青岛市建设委员会制定青岛市工商行政管理局2008修订版第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：青岛整流器电控设备有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模及结构特征： 35KV变电站1座及35KV高压线路工程立项批准文号： /资金来源：企业自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：□√1.设计工程：由青岛电力设计院完成（另立设计合同）□√2.主体工程：土建部分□√3.电气工程： 35KV变电站内设备制作安装及35KV高压线路□4.其他：三、合同工期开工日期：（实际开工日期以用户下达的开工令为准）竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准五、合同价款币种：人民币合同总价（大写）:（小写）￥: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：□√1.本合同协议书；□√2.本合同专用条款和补充条款；□√3.本合同通用条款；□√4.标准、规范及有关技术文件；□√5.图纸；□√6.工程量清单及编制说明；□√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；□√8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；□√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
三利大酒店施工合同
第一部分协议书发包人（全称）：青岛三利集团有限公司承包人（全称）：青岛市胶州建设集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：青岛三利集团三利大酒店工程（含酒店、地下车库、幼儿园、高层公寓四个部分）工程地点：青岛城阳区青大工业园内工程规模及结构特征：建筑面积58251平方米。
工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包人应完成以下工程内容：□√1.基础工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√2.主体工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√3.电气工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√4.给排水工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√5.采暖供热工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√6.通风空调工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√7.楼地面工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√8.内墙抹灰工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；√9.外墙工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□□√10.防水工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√11.门窗工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√12.消防工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√13.室外管网工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□14.室外环境工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√15.玻璃幕墙工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√16.网架工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√17.装饰装修工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√18.设备安装工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□√19.建筑智能化系统设备安装工程：详见补充条款发包人承包人约定承包范围；□20.市政工程：；□21.园林绿化工程：；□√22.修缮工程：；□23.其他：；由于承包人资质限制，以上未选择项中第 /项工程内容由发包人另行发包。
山东建设工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______签订日期：____年____月____日甲方（建设单位）： ______________地址：________________________联系人：____________________联系电话：___________________乙方（施工单位）： ______________地址：________________________联系人：____________________联系电话：___________________鉴于：甲方因建设需要，决定将位于山东省的______项目（以下简称“本工程”）的建设施工任务委托给乙方进行施工。
双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称： ______2. 工程地点： ______3. 工程规模： ______4. 工程内容： ______5. 合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。
6. 合同总价：人民币____元整（大写：____元整）。
二、工程范围及质量要求1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求，对本工程进行施工。
2. 本工程质量标准应符合国家现行施工质量验收统一标准及相关专业工程质量验收规范。
3. 乙方应保证工程质量达到设计文件及国家现行施工质量验收统一标准的要求。
三、工程进度1. 乙方应按照施工组织设计的要求，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。
2. 甲方应按工程进度计划及时向乙方提供施工图纸、技术资料、材料、设备等。
3. 乙方应按工程进度计划组织施工，确保工程按期完成。
四、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币____元整（大写：____元整），分____期支付。
2. 首期支付：合同签订后____个工作日内，乙方提交相关资料后，甲方支付合同总价款的____%。
3. 中期支付：根据工程进度，甲方每月支付合同总价款的____%。
青岛市工程合同示范文本
青岛市工程合同示范文本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行工程项目建设，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程项目的有关事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________第二条工程承包范围乙方负责本工程的设计、施工、安装、调试、验收等全部工作，具体包括但不限于以下内容：2.1 工程设计：乙方应根据甲方要求和相关规范完成工程设计工作。
2.2 施工安装：乙方应按照设计图纸和相关技术标准进行施工安装。
2.3 调试运行：乙方应负责工程的调试工作，确保工程设备正常运行。
2.4 工程验收：乙方应配合甲方完成工程验收工作，并提供必要的技术资料。
第三条工程工期3.1 工程开工日期：____ 年____ 月____ 日。
3.2 工程竣工日期：____ 年____ 月____ 日。
3.3 工期延误：因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定延期事宜。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程总造价：人民币（大写）______________元整（￥）。
4.2 预付款：甲方应在合同签订后____ 日内支付乙方工程总造价的____%作为预付款。
4.3 进度款：根据工程进度，甲方应按月支付乙方已完成工程量的____%。
4.4 竣工结算：工程竣工并经验收合格后____ 日内，甲乙双方进行竣工结算，甲方支付剩余工程款。
第五条质量标准及验收5.1 质量标准：乙方应保证工程质量符合国家及地方相关标准。
5.2 验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提出验收申请，甲方应在收到申请后____ 日内组织验收。
青岛市建设工程施工专业分包合同
青岛市建设工程施工专业分包合同1. 前言本合同是由甲方（建设工程总承包单位）与乙方（建设工程施工专业分包单位）签署的建设工程施工专业分包合同，根据有关法律、法规的规定及甲乙双方的自愿原则，制定并签订本合同。
2. 项目概况项目名称：青岛某学校新教学楼施工项目施工地址：青岛市XXXXXXXXXXX建筑面积：XXXX平方米总投资额：XXXXX万元3. 甲方义务1.按照国家法律、法规和工程有关技术标准的要求，组织/协调设计、审查、补充资料，办理施工许可证和竣工验收等手续，为乙方施工提供必要的技术支持和相应的服务。
2.依据国家法规、标准和有关规定，为乙方施工提供必要的施工材料、设备、工具等。
3.负责施工现场的安全保卫、环境保护等方面的管理工作，落实工程质量监督和管理责任。
4.按照有关规定及时支付乙方劳务费用，并在乙方主动交出符合验收标准的工程后，及时支付工程结算费用。
4. 乙方义务1.在施工现场严格遵守劳动纪律和安全操作规程，根据本合同约定的范围和时限完成建设工程施工任务，并保证施工质量达到设计和合同规定的要求和标准。
2.保证施工现场的环境卫生和安全。
有效控制施工造成的噪声、尘土、污染等环境污染问题，做到施工与环保协调发展。
3.按照甲方的施工进度安排，切实保证建设工程的顺利进行，确保施工周期和质量目标的完成。
4.配合甲方的质量监督工作，按时提交施工质量记录和、工程变更和材料验收报告等，认真处理甲方提出的质量整改意见和问题。
5. 合同价款及支付方式合同价款：XXXXXXXX元。
支付方式：乙方施工完毕并通过甲方的工程验收后，甲方应在10个工作日内将本项目的合同价款支付给乙方。
乙方应提供相应的施工结算单据，并确认该项目的各项债务已全部清算。
6. 违约责任1.若甲方未按合同规定支付工程款，应按照工程款金额的1.5%向乙方支付逾期违约金。
2.若乙方未按合同规定完成施工任务，甲方有权终止本合同并向乙方追偿违约金。
3.若乙方在施工期途中拖延工期或质量不合格，造成甲方损失的，应承担相应的经济赔偿、维修修理等责任。
青岛市家居装饰装修施工合同(两份)
青岛市家居装饰装修施工合同甲方（委托方）：________________身份证号：________________乙方（承包方）：________________营业执照号：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行家居装饰装修施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程地址：青岛市______区______路______号______室1.2 工程面积：______平方米1.3 工程内容：家居装饰装修施工，包括但不限于墙面、地面、天花、水电等装修工程。
1.4 工程期限：______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、工程费用2.1 工程总费用：人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元，作为预付款。
（2）工程进度过半时，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
（4）工程保修期满，甲方支付乙方工程总费用的______%，即人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关标准、规范和甲方的需求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。
四、工程变更4.1 若甲方在施工过程中要求变更工程内容，乙方应按照甲方的要求进行变更，双方应协商确定变更部分的工程费用及工期。
青岛市装修工程施工合同
青岛市装修工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部第110号令《住宅室内装饰装修管理办法》、《室内装饰施工规范》以及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商的前提下达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况1. 甲乙双方的条件：甲方装修住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书（房屋建筑工程、建筑装修装饰工程专业）或取得浙江省建筑装饰行业协会颁发的《住宅室内装饰装修施工能力》证明书的单位。
2. 装饰施工地点：青岛市黄岛区XX路XX号。
3. 住房结构：三室两厅结构，建筑面积XX平方米。
4. 装饰施工内容：详见附件一《施工内容》含施工图纸、施工做法说明及工程预算书。
5. 工程承包方式，采取下列第2种方式：（1）乙方包工、包全部材料；（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料；（3）乙方包工不包料（乙方包清工，甲方提供全部材料）。
6. 本工程由乙方设计。
7. 工期：总工期为X个月，从XX年XX月XX日开工，至XX年XX月XX日交付。
二、工程费用及支付方式1. 工程总价款为人民币XX元（大写：人民币XX元整），甲方分期支付。
2. 甲方支付工程预付款人民币XX元（大写：人民币XX元整），乙方开具等额发票。
3. 工程进度达到约定的 percentage 时，甲方支付进度款人民币XX元（大写：人民币XX元整）。
4. 工程验收合格后，甲方支付尾款人民币XX元（大写：人民币XX元整）。
三、承包方权利与义务1. 乙方应当按照约定的内容和标准完成施工，保证工程质量。
2. 乙方应当遵守施工安全操作规程，确保施工安全。
3. 乙方应当妥善保管甲方的财物，不得损坏或者丢失。
4. 乙方应当按照约定的时间节点完成工程进度，不得延误。
四、违约责任及奖励条款1. 乙方未按照约定的内容和标准完成施工的，甲方有权要求乙方返工、修复或者赔偿损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
青岛市施工合同完整版In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________青岛市施工合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
发包方(甲方)：____承包方(乙方)：____依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(gf-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：______工程地点：______工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围：______承包方式：______1.2 工程性质(指基建、技改、合资等)：____批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：____1.3 定额工期总天数：____天。
1.4 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日竣工。
1.5 质量等级：______。
1.6 合同价款：本合同工程承包造价为____元。
金额大写：______。
第二条合同文件及解释顺序。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单;7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;8.国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律3.1 合同语言：本合同文件使用汉语。
3.2 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3.3 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸4.1 甲方提供图纸日期：____4.2 甲方提供图纸套数：____4.3 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：____4.4 工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表5.1 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)：____5.2 社会总监理工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)：_____第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)：____第七条甲方工作。
甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分段完成以下工作：7.1 施工现场达到具备施工条件和完成的时间：7.2 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：____并保证施工期间的需要。
7.3 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：____满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：____7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：______7.6 水准点与座标控制点位置提供和交验要求：____7.7 会审图纸和设计交底的时间：______7.8 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：____甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第三十二条执行。
第八条乙方工作。
乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：8.1 提供计划、报表的名称及完成时间：______8.2 对施工安全保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
8.3 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：____8.4 对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
8.5 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：____8.6 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：____8.7 施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作时，造成工期延误，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第九条进度计划9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：____9.2 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间：____第十条延期开工乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。
停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误12.1 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1.工程量变化和设计变更;2.一周内，非乙方原因停水、停电(地区限电除外)、停气造成停工累计超过8小时;3.不可抗力;4.甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
12.2 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额和计算方法：_____。
12.3 因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方已部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前工期如需提前，双方约定如下：13.1 按本协议条款1.4约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为____天，比本协议条款1.3定额工期提前____天、提前____%。
13.2 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：____。
13.3 甲方应提供的条件：________。
13.4 乙方每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额和计算方法：____。
第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
第十五条工程质量15.1 约定的工程质量等级(优良、合格)____。
实行按质论价和奖罚对等，由此增减的费用支付：_____。
15.2 违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
15.3 双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收16.1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
16.2 双方约定的中间验收部位为：______第十七条试车(应按承包范围确定)17.1 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。
乙方准备试车记录。
甲方为试车提供必要条件。
试车通过，甲方代表在试车记录上签字。
17.2 设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时)，甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作准备工作的要求。