学校维修工程合同(2021)
学校维修的合同范本
学校维修的合同范本合同编号：[填写编号]甲方（学校方）：[学校全称]乙方（维修方）：[维修公司全称]签订日期：[具体日期]签订地点：[具体地点]一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在校园维修工程项目中的权利、义务与责任，确保维修工程的质量与进度，维护双方的合法权益。
二、维修工程内容1. 维修范围：包括但不限于教学楼、宿舍楼、图书馆、体育馆等校园内建筑的维修与保养。
2. 维修项目：具体包括但不限于屋顶防水、墙面粉刷、水管电路检修、门窗更换、设备安装等。
3. 维修标准：所有维修工作应符合国家相关建筑维修标准及行业规范，保证维修质量。
三、合同价格1. 合同总价：[详细金额]2. 价格构成：材料费、人工费、管理费等。
3. 支付方式：预付款、进度款、结算款等，具体支付比例和时间由双方协商确定。
四、工程期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 延期处理：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商解决。
五、质量保证1. 保修期：自竣工验收合格之日起，保修期限为[具体时间]。
2. 保修内容：包括维修部位及影响使用的主要问题。
3. 维修责任：保修期内出现质量问题，乙方负责无偿修复。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按约定时间、质量完成维修任务，应承担相应的违约责任。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
信阳市实验高级中学、魏中宝等健康权纠纷民事二审民事判决书
信阳市实验高级中学、魏中宝等健康权纠纷民事二审民事判决书【案由】民事人格权纠纷人格权纠纷生命权、健康权、身体权纠纷【审理法院】河南省信阳市中级人民法院【审理法院】河南省信阳市中级人民法院【审结日期】2021.11.10【案件字号】(2021)豫15民终4365号【审理程序】二审【审理法官】吴孔玉汪涛李彬【审理法官】吴孔玉汪涛李彬【文书类型】判决书【当事人】信阳市实验高级中学(信阳市中等专业技术学校);魏中宝;国网河南省电力公司固始县供电公司【当事人】信阳市实验高级中学(信阳市中等专业技术学校)魏中宝国网河南省电力公司固始县供电公司【当事人-个人】魏中宝【当事人-公司】信阳市实验高级中学(信阳市中等专业技术学校)国网河南省电力公司固始县供电公司【代理律师/律所】王金波河南蓼阳律师事务所;刘中保河南蓼阳律师事务所【代理律师/律所】王金波河南蓼阳律师事务所刘中保河南蓼阳律师事务所【代理律师】王金波刘中保【代理律所】河南蓼阳律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】信阳市实验高级中学(信阳市中等专业技术学校)【被告】魏中宝;国网河南省电力公司固始县供电公司【本院观点】当事人对自己主张的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，否则负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
【权责关键词】撤销代理合同过错合同约定特别授权鉴定意见新证据关联性质证证明责任（举证责任）诉讼请求变更诉讼请求维持原判执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审查明的事实和证据与一审相同。
【本院认为】本院认为，当事人对自己主张的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，否则负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
本案争议焦点：一是本案系承揽合同纠纷还是生命权、身份权、健康权纠纷，一审定性是否有误；二是一审划分的民事赔偿责任比例是否适当。
根据卷宗中2019年9月2日“信阳市实验高级中学木工维修合同”约定：被上诉人魏中宝承揽上诉人信阳市实验高级中学的寝教室和办公室门窗、课桌、凳子、椅子和床铺等木工维修。
学校维修工程合同（二篇）
学校维修工程合同甲方（公章）：乙方（签字）：第一条：维修工程项目基本情况1、维修工程名称：2、维修工程地点：3、维修工程内容：（1）、学校操场瑕疵及沙坑修整。
（2）、教学左右侧硬化路面修整。
（3）、教学楼东侧自来水接通及水池。
（4）、学校院门、篮球杆焊接。
（5）、学校卫生间自来水整修。
4、工程时间：_________年_____月_____日 _____年_____月_____日5、工程预算：按建筑工程施工收费标准及地方材料价格，本工程预算金额（小写）为：____ 元（金额大写：____元整）。
第二条：双方权利、义务一、甲方：1、下达施工工程任务及质量要求，并负责落实所下达维修工程项目的经费来源。
2、指派学校教师代表对工程的进度、施工质量进行监督检查，办理隐蔽维修工程验收、更改洽商、签证等工作。
3、负责审定维修工程的预算、决算，按签订合同和工程进度、质量向乙方支付维修工程款。
4、负责协调维修工程的有关事宜。
5、负责组织工程的验收。
二、乙方：1、认真执行有关建筑施工条例，规范安全操作规程，严格按照合同要求文明施工，保证工程质量。
2、负责施工现场的安全、消防、卫生及渣土清运工作。
3、工程施工中未经甲方同意不得超预算施工，否则所需经费自负。
第三条：附则1、本合同未尽事宜或施工中遇到特殊情况，由双方本着实事求是的原则协商解决。
2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。
3、本合同一式二份，双方各执一份为凭。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日学校维修工程合同（二）甲方（学校）：______________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方为了保障学校设施的正常维护和维修运营，特订立本合同，共同遵守合同约定。
第一条工程名称本合同所指工程名称为学校维修工程。
学校建筑维修合同全文
学校建筑维修合同全文第一条合同目的本合同的目的是为了确保学校建筑的维修工作能够得到及时、有效地执行，并规定双方的权利和义务。
第二条合同双方本合同由以下双方签署：甲方：学校名称乙方：维修公司名称第三条维修范围1. 甲方委托乙方负责学校建筑内的日常维修工作，包括但不限于：- 水电设备的检修与维护- 墙体、地板及天花板的修复与油漆- 门窗、家具及设备的维修- 管道疏通与维护- 其他与建筑维修相关的工作2. 维修工作的具体内容和标准应根据学校的实际需求和要求进行协商确定。
第四条维修费用1. 维修费用由甲、乙双方协商确定，并在本合同签订后的5个工作日内支付给乙方。
2. 若维修范围发生变更或新增工作，应重新协商维修费用并签订补充协议。
第五条维修期限1. 维修工作的开始日期和结束日期由双方协商确定，并写入本合同。
2. 若因乙方原因导致维修工作延误，乙方应承担相应责任，并延长维修期限。
第六条维修质量保证1. 乙方对维修工作的质量承担保证责任，保证维修后的建筑设施能够正常使用。
2. 维修工作完成后，甲方有权对维修结果进行验收，如发现质量问题，乙方应及时进行修正。
第七条合同解除1. 任何一方违反本合同约定的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 维修期间，若发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可协商解除合同或延期履行。
第八条争议解决本合同的争议解决方式采用友好协商的方式，若协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充约定。
2. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为{合同有效期}。
第十条合同备份本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方（承包商）和乙方（业主）订立的，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同，双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于：（详细列出工程的具体内容）2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表，并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准，按时进行工程施工，并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告，以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备，严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查，并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方：（详细列出付款方式和条款）4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用，逾期支付的，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况，导致工程施工遇到困难或延迟，双方应协商解决并填写变更协议，以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出索赔，并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定，给对方造成损失，违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为，应协商解决。
如协商无效，双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同，应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约，对方有权单方面解除合同，并追究违约方的责任。
学校维修施工合同模板
学校维修施工合同模板甲方（学校）：____________乙方（施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就学校维修工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________学校维修工程项目1.2 工程地点：________学校内1.3 工程内容：包括但不限于________（具体工程内容详见附件）1.4 工程预算：人民币____元（大写：____________________元整）二、施工期限2.1 工程开工日期：____年__月__日2.2 工程竣工日期：____年__月__日2.3 工期延误：如乙方原因导致工程无法按照约定时间竣工，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程预算的千分之一。
三、质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。
3.2 工程验收：甲方应在工程竣工后七个工作日内组织验收，乙方应按照约定时间提供验收所需资料，并配合甲方进行验收。
3.3 质量保修：乙方应自工程竣工之日起，对工程质量实行____年（壹年）的保修期，如在保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的七个工作日内到达现场进行维修，如乙方未能在规定时间内解决问题，甲方有权另行委托其他单位进行维修，费用由乙方承担。
四、施工费用及支付方式4.1 施工费用为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括工程款、材料费、人工费、税费等。
4.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付工程预算的50%作为预付款；（2）乙方在工程进度达到50%时，向甲方提交进度报告及相应工程款；（3）甲方在工程竣工并验收合格后七个工作日内向乙方支付剩余的50%工程款。
五、安全生产及环保要求5.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规的要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。
学校工程维修合同模板
学校工程维修合同模板甲方，（委托方名称）。
地址，（委托方地址）。
联系人，（委托方联系人）。
联系电话，（委托方联系电话）。
乙方，（承包方名称）。
地址，（承包方地址）。
联系人，（承包方联系人）。
联系电话，（承包方联系电话）。
鉴于甲方为（学校名称），现委托乙方对学校内部的工程设施进行维修，为了明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守。
一、维修内容。
1. 甲方委托乙方对学校内部的工程设施进行维修，包括但不限于水电设施、空调设备、门窗设施等。
2. 维修范围包括日常维护、紧急维修和设备更换等工作。
二、维修标准。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行维修工作，确保维修质量和安全性。
2. 维修过程中，乙方应遵守相关安全规定，确保维修现场的安全。
三、维修期限。
1. 维修期限为（具体时间），乙方应在约定时间内完成维修工作。
2. 如因特殊情况需要延长维修期限，乙方应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可延期。
四、维修费用。
1. 维修费用为（具体金额），乙方应按照实际工作量和材料消耗计算费用。
2. 甲方应在维修工作完成后的（具体时间）内支付维修费用。
五、维修保修。
1. 维修完成后，乙方应对维修的设施提供（具体时间）的保修期，保证在此期限内设施正常使用。
2. 在保修期内，如设施出现问题，乙方应及时进行维修，保证设施的正常使用。
六、违约责任。
1. 若乙方未按约定时间完成维修工作，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付维修费用，应承担相应的违约责任。
七、其他事项。
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），。
日期，。
乙方（盖章），。
日期，。
以上为学校工程维修合同模板，甲乙双方应严格按照合同内容执行，确保维修工作的顺利进行。
(精编)2021年工程维修合同范本
2021年工程维修合同范本2021年工程维修合同范本1甲方：（简称甲方）乙方：（简称甲方）根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循自愿平等公平诚信的原则，双方就搭建大风乡畜牧兽医站办公楼房顶一事协商一致，订立本合同。
一、工程内容：乙方负责房顶的彩钢瓦的`搭建。
二、工程质量及验收标准：施工完毕后，保证能抗六级大风，不漏雨。
彩钢的板材厚度为4mm。
如果两年内出现垮塌、破损，乙方需要在出现垮塌破损后24小时内现场维修，所需的费用由乙方负责。
三、工程计价：此工程的彩钢瓦按板材面计价，单价为：80元/平方米，施工面积为平方米，总价为元。
四、工期为天五、甲乙双方的责任六、甲方的责任：1、甲方提供施工所用的电，提供便利的施工条件。
2、负责给乙方拨工程款。
乙方的责任1、严格按施工要求施工。
2、严格操作规程施工，不强行、违规施工，严格杜绝火灾的安全事故的发生。
否则乙方承担由此产生的全部责任。
3、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人生伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员诉讼、控告、索赔责任及可能发生的费用。
七、付款方式：该工程施工完毕后，甲方按乙方所完成的彩钢瓦搭建面积及质量验收合格后，甲方提供有效税务发票，带乙方报账款到账后，一次性结算工程款。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同之签字自日生效。
甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日2021年工程维修合同范本2甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方同意将学校厕所维修工程承包给乙方，为了能按时保质地完成建筑任务，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、建设项目：维修学校厕所二、建筑地点：____小学(校本部)三、承包方式：甲方采用包工包料包工期的方式承包给乙方。
2021工程建筑施工合同范本(完整版)
2021工程建筑施工合同范本□□□【篇一】2021工程建筑施工合同范本□代表人：______________________设计方（乙方）：_____________设计等级证书：_______________鉴于甲方是_________________ 项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方委托乙方担任本项目的施工设计工作，为避免合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，具体如下：第一条工程概况1、工程地点：___________________2、设计项目：___________________3、设计内容：___________________4、承包方式：___________________第二条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方委托书及项目相关的审批文件。
同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。
第三条乙方任务1、乙方接受委托书后，应随即进行现场堪测。
2、乙方在收到定金日起______ 日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。
3、乙方在收到第一阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交效果图。
4、乙方在收到第二阶段设计费后_____ 日内须向甲方提交正式的施工图。
5、乙方应编定有关的施工说明书。
6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。
第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米________ 元人民币，大写为_________ ，设计费总计_________ 万元，大写为_________ 。
2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_______ 元人民币，大写为_________ 。
3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付第二阶段的设计费__________ 元，大写为_________ 。
学校维修施工合同书
学校维修施工合同书甲方：________学校乙方：________建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方学校维修工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程名称：________学校维修工程项目二、工程地点：________学校内三、工程内容：1. 维修教学楼卫生间；2. 更换教室门窗；3. 改造校园绿化；4. 修缮食堂设备；5. 清洗消防设施。
四、工程工期：自合同签订之日起至2022年9月30日止。
五、工程质量标准：按照国家相关法律法规及行业标准执行，确保工程质量达到合格等级。
六、工程造价：人民币________元整（大写：_______________________元整）。
七、付款方式：1. 工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的50%；2. 工程质保期满后，甲方支付乙方剩余的50%工程款。
八、质量保修：1. 乙方对所施工的工程质量负责，质保期为验收合格之日起一年；2. 质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的7个工作日内到达现场进行维修；3. 质保期内，维修费用由乙方承担。
九、安全生产：1. 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，做好施工现场的安全防护工作；2. 乙方应确保施工过程中的人身安全和财产安全，如发生安全事故，由乙方承担相应责任；3. 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，提醒过往行人注意安全。
十、违约责任：1. 任何一方违反合同条款，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失；2. 乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总造价的0.5%×逾期天数。
十一、争议解决：1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
学校维修合同书
学校维修合同书甲方（甲方名称）：_____________乙方（乙方名称）：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方学校设施维修事宜达成如下协议：一、维修范围1. 乙方应负责维修甲方指定的学校教学楼、办公楼、宿舍楼等建筑物的内外墙面、地面、屋顶及相关设施。
2. 具体维修内容包括但不限于：墙面粉刷、瓷砖更换、门窗修复、水电系统检修、卫生间设施更新等。
二、维修标准1. 乙方应按照甲方提供的维修要求和标准执行维修工作。
2. 维修所用材料应符合国家质量标准和环保要求，确保安全可靠。
3. 乙方应保证维修后的设施达到正常使用功能，并符合相关安全规范。
三、维修时间1. 乙方应在合同签订之日起___个工作日内完成所有维修工作。
2. 如遇特殊情况需延期，乙方应提前___个工作日通知甲方，并经甲方同意后方可延期。
四、合同金额1. 双方经协商一致，本次维修工程的总费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。
2. 甲方应在维修完成后___个工作日内一次性支付全部费用给乙方。
五、质量保证1. 乙方应对其维修的工程质量提供___个月的质量保证期。
2. 在保证期内，如出现质量问题，乙方应负责无偿返修。
六、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成维修工作，每延误一天，应支付合同总金额___%的违约金给甲方。
2. 如维修质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方重新维修，直至满足要求。
七、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年__月__日。
建设工程施工合同(2021新版)
建设工程施工合同(2021新版)建设工程施工合同(2021新版)1. 引言建设工程施工合同是指由甲方（业主）与乙方（承包商）之间签订的，用于规范双方在建设工程施工过程中权利和义务关系的合同。
本文档为2021年新版的建设工程施工合同，旨在使双方更清晰地了解和遵守相应的合同条款，确保施工过程的顺利进行。
2. 合同目的和范围本合同的目的是明确双方在建设工程施工中的责任和权益，规定工程的范围、质量要求、工期、支付方式以及其他相关条款。
2.1 双方身份确认甲方（业主）：全称：[业主全称]地址：[业主地址]法定代表人：[业主法定代表人]邮箱：[业主邮箱][业主]乙方（承包商）：全称：[承包商全称]地址：[承包商地址]法定代表人：[承包商法定代表人]邮箱：[承包商邮箱][承包商]2.2 工程概况工程名称：[工程名称]工程地址：[工程地址]工程规模：[工程规模]工程开始日期：[工程开始日期]工程完工日期：[工程完工日期]工程质量标准：[工程质量标准] 3. 工程内容和要求3.1 工程范围本工程的主要内容包括但不限于：[工程内容1][工程内容2][工程内容3]3.2 工程质量要求本工程的质量要求如下：[质量要求1][质量要求2][质量要求3]3.3 工期安排开工日期：[工程开工日期]竣工日期：[工程竣工日期]工期要求：[工期要求]4. 付款方式4.1 总价本工程的合同总价为：[总价]。
4.2 付款方式和进度本工程的付款方式及进度如下：预付款：合同总价的[百分比]%作为预付款，在合同签订后[天数]天内支付。
进度款：根据工程进度，乙方提交相应的进度报告后，甲方应当在[天数]天内支付相应的进度款。
竣工款：工程完工并经过验收合格后[天数]天内支付。
5. 双方责任和义务5.1 甲方责任和义务甲方应当履行以下责任和义务：提供建设工程的相关资料和文件。
按时支付合同约定的款项。
5.2 乙方责任和义务乙方应当履行以下责任和义务：按照合同要求完成工程的设计、施工和质量检验。
单位水电维修服务合同范本（通用6篇）
单位水电维修服务合同范本（通用6篇）单位水电维修服务合同范本（通用6篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同起到的作用越来越大，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的单位水电维修服务合同范本（通用6篇），希望对大家有所帮助。
单位水电维修服务合同1甲方：___________乙方：___________甲方委托乙方承包甲方的水电维修业务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在水电维修工程中的权力和义务，本着相互信任的原则，经双方协商同意，就甲乙水电维修工程达成如下协议，供双方共同遵守：一、维修内容、范围及时间甲方单位的所有水电设施的维修、安装工作。
时间：______年_______月____日至______年_______月____日。
二、维修承包费用全年为________元。
三、双方约定事项（1）乙方负责甲方单位的所有水电设施的日常维修、安装工作，并做好到交旧领新，随叫随到。
（2）乙方在维修前向甲方提供水电维修需要的材料清单，并注明所需要材料的品牌、数量、规格等。
甲方接到水电维修清单后应及时向乙方提供所需要的维修安装材料，保证乙方施工。
（3）工程质量要求：乙方必须按照国家水电维修标准施工，所有水电维修安装质量必须全部符合甲方要求，并按甲方要求的时间完成任务，并经甲方验收合格后方能付款，否则不予付款。
（4）因甲方提高的材料质量问题或没有及时提供材料，影响乙方施工者，乙方不负任何责任。
（5）施工安全要求，乙方必须按照国家建筑安装规范要求进行施工，采取严格的安全防范措施，管理好一切安装工具，在施工过程中特别注意安全，杜绝一切事故。
因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担，责任与甲方无关。
四、付款方式每半年付款________元，年底付完。
本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
学校工程维修合同
学校工程维修合同甲方：学校名称地址：联系人：电话：乙方：维修公司名称地址：联系人：电话：一、合同背景学校作为教育机构，需要保持良好的校园环境和设施设备，以提供良好的学习和教学条件。
为此，甲方拟与乙方签订本工程维修合同，共同维护学校设施的完好状态，确保学生和教职工的安全与舒适。
二、合同目的本合同的目的在于明确甲乙双方在学校工程维修过程中的权利、义务和责任，为学校提供维修工程服务，并确保工程质量和安全。
三、维修范围1. 校内电力设备和线路维修、改造；2. 校园供水和排水系统的检查、维修；3. 建筑物外墙、屋面和窗户的维修与防水处理；4. 室内设施设备的保养、维修与更换；5. 排水管道、供水管道的清洁和保养。
四、工期和工作安排1. 工期：本合同的工作时间为自签订合同之日起至指定日期（根据维修工作范围和规模而定）。
2. 工作安排：乙方需按照甲方的要求，提前编制详细的工作计划，并在学校假期或非上课时间进行维修工作，以避免对正常教学秩序的干扰。
五、合同价格与支付方式1. 合同价格：本合同的维修价格为________（具体金额）。
2. 支付方式：甲方和乙方双方一致同意按以下方式进行支付：（1）首次支付：合同签订后，甲方需预付合同金额的50%（具体金额）。
（2）进度支付：根据工作进展情况，甲方将依据实际完成工作比例支付相应款项（乙方提交开具的发票后）。
（3）最终支付：维修工程全部完成验收合格后，甲方将支付余款。
六、工程质量与保修1. 工程质量：乙方承诺在维修工程过程中严格按照相关标准和规范进行操作，确保工程质量符合要求。
2. 保修期：自工程竣工验收合格之日起，乙方提供______个月（具体月数）的质保期，对维修工程所涉及的设备和材料质量负责，并承诺免费修复因自身原因导致的质量问题。
七、合同变更和解除1. 变更：任何一方在履行本合同过程中，如需对合同条款进行变更，应经双方协商一致，并以书面形式作为补充协议。
2. 解除：发生以下情况之一时，任何一方有权提前解除合同：（1）一方未按规定履行合同义务，经书面催告后仍未改正；（2）不可抗力导致无法履行合同义务。
2021年施工合同书15篇
2021年施工合同书15篇施工合同书1（以下简称甲方)(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就，同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况：1、项目名称：2、项目二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日四、合同价款及付款方式总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务：1、甲方的权力及义务：(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
校园维修合同模板大全
校园维修合同模板大全甲方：（校方名称）法定代表人：（甲方法定代表人）联系地址：（甲方联系地址）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（维修公司名称）法定代表人：（乙方法定代表人）联系地址：（乙方联系地址）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方为校园管理单位，需要对校园内设施设备进行维修保养以保证校园的正常运转，乙方为专业的维修公司，能够提供相关的维修服务，双方经协商一致，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责校园内设施设备的维修保养工作，确保校园设施设备的正常运行，提高校园环境的品质。
第二条维修内容1. 乙方应当按照甲方的维修保养计划，对校园内的设施设备进行定期维修保养；2. 维修保养项目包括但不限于：电器设备、给排水设施、暖通空调设备、消防设备等；3. 乙方应当保证维修保养工作的质量和进度，确保校园内的设施设备能够正常运行；第三条维修期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至合同约定维修期满之日止；2. 维修期限为（具体天数），双方在维修期限内应当履行各自的义务；第四条维修费用1. 甲方应当按照乙方提供的维修保养方案和报价，及时支付维修费用；2. 维修费用包括维修材料费、人工费等，双方应当在合同约定的时间内支付；3. 如因乙方原因导致维修费用变动的，乙方应当及时通知甲方并重新达成协议；第五条合同终止1. 维修期限届满，双方如无其他维修需求，本合同自动终止；2. 任何一方违反合同约定的，非违约方有权提前解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任；第六条保密条款1. 双方应当严格保守商业秘密，不得将合同内容泄露给第三方，否则要承担相应的法律责任；2. 合同解除或终止后，双方仍应当对保密内容承担保密责任；第七条争议解决1. 因合同履行发生争议时，双方应当友好协商解决；2. 如协商不成，应提交有管辖权的法院解决；第八条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行约定；2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人签名：代表人签名：日期：日期：。
2021年学校零星维修合同
学校零星维修合同修理合同在具体条款规定上都是一致，如下就为大家收集了学校零星维修合同，欢迎阅读!甲方：________________乙方：________________为了推进我校后勤工作社会化的进程，根据《_________》，就校园物业零星维修由乙方承接，经双方协商，达成以下协议。
一、托管时间自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
二、甲方职责1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序，监管好学校固定资产和设备。
2.计划和审定大型设备维修项目。
监管乙方承担的维修责任。
3.监督乙方的维修业务，评价维修服务质量。
4.测评乙方目标责任，达不到要求的监督乙方整改，直到达到要求。
5.按期支付托管维修经费。
6. ___审计维修经费的.使用管理。
三、甲方对乙方的要求1.负责学校水电及动力设施(泵房、高低配电、室内外水电线路)的日常管理、保养、维修。
2.负责学校所属建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅、床的日常维修和基础设施(窨井、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修。
3.负责学校通讯设备的维修。
4.经常主动巡回检查，及时维修，确保校内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。
四、乙方承诺1.保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。
2.管好维修人员，责任明确，业务熟练，工作到位，作风端正，服务态度好。
3.建立健全行之有效的项目业务维护维修细则及其管理规章制度。
4.全权保管好国有资产，严防国有资产破坏或流失，维持设备完好率在95%以上。
5.既保障供应，又防止浪费流失，积极做好节水、节电工作，建立责任包干制和巡回检查制度，与奖惩挂钩。
6.坚持每周一、四上午巡回上门零星维修服务。
7.合理使用和严格管好维修经费，接受甲方的审计。
8.完不成目标要求，接受甲方处理。
五、本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：学校(以下简称甲方)负责人刘江南 ___ ___：乙方：刘永兵(以下简称乙方) ___ ___：一、甲方同意将xx小学除教学楼外22大间平房(含所有师生寝室、厨房)房屋维修委托乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice.
（合同范本）
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
学校维修工程合同(2021)
学校维修工程合同(2021)
合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。
“口说无凭，立字为证”，如果有
一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。
下载后可
以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
学校维修工程合同
甲方(公章)：
乙方(签字)：
第一条：维修工程项目基本情况
1、维修工程名称：
2、维修工程地点：
3、维修工程内容：
(1)、学校操场瑕疵及沙坑修整。
(2)、教学左右侧硬化路面修整。
(3)、教学楼东侧自来水接通及水池。
(4)、学校院门、篮球杆焊接。
(5)、学校卫生间自来水整修。
4、工程时间：____年____月____日-____年____月____日
5、工程预算：按建筑工程施工收费标准及地方材料价格，本工程
预算金额(小写)为：____元(金额大写：_____元整 )。
第二条：双方权利、义务
一、甲方：
1、下达施工工程任务及质量要求，并负责落实所下达维修工程项目的经费来源。
2、指派学校教师代表对工程的进度、施工质量进行监督检查，办理隐蔽维修工程验收、更改洽商、签证等工作。
3、负责审定维修工程的预算、决算，按签订合同和工程进度、质量向乙方支付维修工程款。
4、负责协调维修工程的有关事宜。
5、负责组织工程的验收。
二、乙方：
1、认真执行有关建筑施工条例，规范安全操作规程，严格按照合同要求文明施工，保证工程质量。
2、负责施工现场的安全、消防、卫生及渣土清运工作。
3、工程施工中未经甲方同意不得超预算施工，否则所需经费自负。
第三条：附则
1、本合同未尽事宜或施工中遇到特殊情况，由双方本着实事求是
的原则协商解决。
2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。
3、本合同一式二份，双方各执一份为凭。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日 _____年____月____日
XX设计有限公司
Your Name Design Co., Ltd.。