酒店电梯设备安装合同
电梯安装合同模板
电梯安装合同模板电梯安装合同。
一、甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：传真：邮编：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方拟在自己的建筑物内安装电梯，为明确双方权利和义务，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
一、项目名称及工程地点：甲方委托乙方在甲方建筑物内安装电梯，具体工程地点为（填写地址）。
二、工程内容：1. 乙方应按照国家有关规定和标准，对甲方建筑物进行勘察，并提出合理的电梯安装方案。
2. 乙方负责提供符合国家标准的电梯设备和相关配件，并进行安装调试工作。
3. 乙方负责对电梯进行定期检测和维护，确保电梯的安全运行。
三、工程质量标准：1. 乙方应保证安装的电梯设备符合国家标准和甲方要求，保证电梯的安全性能和运行稳定性。
2. 乙方应保证电梯的外观和内部装饰符合甲方的设计要求，保证整体美观。
3. 乙方应保证电梯的使用寿命达到国家标准规定的要求。
四、工程进度和验收：1. 乙方应按照合同约定的工期，按时完成电梯安装工程。
2. 甲方有权对乙方安装的电梯进行验收，如发现质量问题，乙方应按照约定及时进行整改。
3. 甲方应在乙方完成安装工程后，及时进行电梯的竣工验收，确认电梯设备的合格性。
五、合同价款及支付方式：1. 甲方应按照合同约定的工程价款和支付方式，按时足额支付给乙方。
2. 如因甲方原因导致工程延期或增加费用的，甲方应按照约定支付相应的费用。
3. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期的，乙方应承担相应的责任，并按照约定进行赔偿。
六、安全责任：1. 乙方在进行电梯安装工程过程中，应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致事故发生的，乙方应承担相应的责任，并进行赔偿。
七、违约责任：1. 如因甲方原因导致合同无法履行的，甲方应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致合同无法履行的，乙方应承担相应的违约责任。
八、争议解决：1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
电梯安装施工合同模板,适用于电梯安装工程
电梯安装施工合同模板1. 合同概述2. 项目概况2.1 工程名称电梯安装工程2.2 工程地点（填写具体的工程地点）2.3 工程范围（填写具体的工程范围）2.4 工程标准承包商应严格按照国家电梯安全标准以及相关规范、技术要求进行施工，确保工程质量和安全。
3. 价款与付款方式3.1 总价款（填写具体的总价款）3.2 付款方式及期限业主应在合同签订后的三个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。
工程进度款的支付：根据合同中明确的进度计划，业主应及时支付工程进度款。
具体支付比例和时间按照实际工程进展情况协商确定。
工程竣工验收后，业主应支付剩余款项。
4. 工期4.1 开工日期（填写具体的开工日期）4.2 竣工日期（填写具体的竣工日期）4.3 工期延误责任若因业主原因导致工程延误，需经承包商书面同意，并由业主承担延误造成的相关费用等责任。
承包商在不可抗力等情况下导致工程延误，双方应互相友好协商解决。
5. 质量保证5.1 保修期限工程竣工验收合格后，承包商提供免费保修期为12个月，保修期内出现质量问题，由承包商负责免费修理或更换。
5.2 质保内容6. 相关权益6.1 业主权益业主有权对工程进展进行监督，并要求承包商按照合同约定施工。
在工程质量保证期内，业主有权要求承包商对质量问题进行免费修理或更换。
6.2 承包商权益业主须按合同约定时间支付工程款项。
在工程期间，承包商有权获得工程所需的所有工程图纸、设计文件和施工图纸等。
7. 合同变更7.1 变更原因任何一方在施工过程中发现必须变更合同约定的事项，应及时以书面形式通知对方并协商解决。
7.2 变更程序任何合同变更均需双方书面确认，并经过双方签字盖章后生效。
8. 合同解除8.1 解除原因8.2 解除违约责任任何一方因违约行为导致合同解除的，应承担违约责任。
9. 法律适用与争议解决9.1 法律适用本合同适用相关法律法规。
9.2 争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电力安装委托书
电力安装委托书篇一：电梯安装委托协议书电梯安装委托协议书甲方：厦门中兰通电梯工业有限责任公司巴中办事处乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它相关法律法规的规定，为保护双方合法权益，就本工程电梯安装事项达成如下协议。
一、工程概况：1、工程名称：西南片区2、安装地址：云南省、成都市、巴中市2、承包范围：1300台电梯的电梯安装，电梯监检验收，协助调试，(甲方委托工厂派技术人员调试或甲方指定人员调试)。
3、工期：每台到货开箱日算起15天。
包括在甲方规定时间内具备报验资料、通过监检验收。
特殊情况工期需顺延的将根据现场实际条件由甲方指定管理人员签字确认。
二、工程款及结算方式1、工程造价：按12层12站计算，每台15000元，超出12层12站按每层1300元加费计算（含人工安装费用、卸车费、搬运费、吊装费、搭拆脚手架费、税费、验收小费、砝码费用、不含开票、政府部门费用）。
1．工程质量以电梯监检、政府验收部门、甲方的评价为准；1．2上述价格包含乙方执行和完成合同约定的工程以及不能或缺的或突然需要克服困难的所有附带工作及费用，不论是否在合同文件中有所说明。
除甲方原因外，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用；1．3本合同总价不因人工、材料或汇率的变动而有所调整（不含电梯井道整改费用）；1．4本工程如因乙方安装质量控制不当或现场管理不当引起用户或电梯制造商投诉，甲方则可依照情形对乙方每次处安装费10％以内的罚款。
1．5乙方应提供有脚手架安装。
1．6每台电梯井道内如需增加支架在10档（指整圈）以内的由乙方无偿施工，需增加支架超过l0档的，甲方按超出10档部分（如需增加ll档，则甲方补贴ll-10=1档的）以100元／每档补贴给乙方（未含税），本项增加的支架材料由甲方提供。
1．7由乙方指定二次搬运所有零部件。
2、工程付款方式：2．1、乙方进场后7天内甲方向乙方支付30％电梯安装费。
建筑物电梯设备安装工程合同
建筑物电梯设备安装工程合同甲方：(合同甲方的名称或个人姓名)地址：(合同甲方的地址)电话：(合同甲方的联系电话)乙方：(合同乙方的名称或个人姓名)地址：(合同乙方的地址)电话：(合同乙方的联系电话)依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，达成如下电梯设备安装工程合同并共同遵守。
第一条合同背景为了满足建筑物使用需求，甲方计划安装电梯设备，希望乙方能够提供电梯设备的供应、安装及相关服务，故甲乙双方签订本合同。
第二条安装工程范围1.乙方应按照甲方的要求，提供合格的电梯设备，并保证设备的质量。
2.乙方负责电梯设备的安装工作，包括但不限于设备安装、调试、试验、验收等。
3.安装工程需要符合相关法律法规的要求，包括安全技术标准、施工规范等。
第三条项目期限1.本合同的项目期限为(合同开始日期)至(合同结束日期)。
2.如因不可抗力因素或甲方原因导致项目无法按期完成，应及时通知对方并协商延期或解决方案。
第四条价格和支付方式1.乙方提供的电梯设备的价格为(设备价格)。
2.安装工程费用为(工程费用)，其中包括设备安装、调试等相关费用。
–(支付方式1)：支付(支付比例1)的费用作为预付款，在合同签订后的(预付款支付期限)内支付。
–(支付方式2)：支付(支付比例2)的费用作为工程中期款，在工程完成一定阶段后的(中期款支付期限)内支付。
–(支付方式3)：支付(支付比例3)的费用作为工程尾款，在工程全部完成后的(尾款支付期限)内支付。
3.若甲方未按时支付费用，乙方有权中止工程并要求甲方补偿相关损失。
第五条保修期及责任1.设备安装后，乙方提供合格的保修服务。
2.保修期为(保修期限)，自设备安装完成之日起计算。
3.在保修期内，如果设备出现质量问题，乙方应承担修理、更换等责任。
4.在保修期外，如设备因乙方原因导致的故障，乙方应承担修理、更换等责任，并由乙方承担相关费用。
第六条变更和解除合同1.若因不可抗力因素或甲乙双方协商一致，需变更合同的内容，应及时签署变更协议，并按照变更协议执行。
电梯加装合同范本(通用6篇)
电梯加装合同范本(通用6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!电梯加装合同范本(通用6篇)电梯加装合同范本第1篇甲方：（安装委托方）住所地：法定代表人：职务：乙方：（安装承揽方）住所地：法定代表人：职务：鉴于：甲方向乙方购买了 12 台电梯设备，乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质，根据_《特种设备安全监察条例》。
电梯验收安装合同模板
电梯验收安装合同模板甲方：（甲方单位或个人名称）乙方：（乙方单位或个人名称）鉴于甲方为（填写单位或个人基本情况），拟安装电梯设备，经乙方认真履行合同约定的义务，根据《中华人民共和国合同法》，乙方与甲方就电梯的安装验收签订本合同，按照平等自愿、公平合理的原则，友好协商，通过协商，取得一致意见，达成如下协议：第一条电梯的规格、型号及数量1. 电梯设备：（填写电梯设备的具体型号和规格）2. 设备数量：（填写设备数量）第二条安装地点1. 电梯设备安装地点：（填写安装地点）2. 安装工程范围：（填写具体安装的楼层范围）第三条安装验收期限1. 本合同签订之日起____个工作日内完成电梯设备的安装2. 乙方需在____工作日内进行电梯设备的验收工作第四条安装验收标准1. 电梯设备的安装应当符合国家有关规定和标准，达到相关技术指标。
2. 安装过程中，应当保证施工质量，保证安装工程的安全、稳定。
3. 安装验收合格后，乙方应当出具安装验收报告。
第五条安装验收费用1. 乙方承担电梯设备的全部安装费用。
2. 乙方应当在验收合格后，向甲方提供正式的发票。
第六条风险责任1. 电梯设备在安装过程中发生损坏或事故，由乙方承担相应的责任。
2. 若因甲方原因导致设备安装延迟或验收不合格，由甲方承担相应的责任。
第七条违约责任1. 若一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任。
2. 若乙方未能按照约定期限完成安装和验收工作，应当支付甲方违约金。
第八条知识产权1. 电梯设备的知识产权归乙方所有。
2. 甲方在安装和使用过程中，应当尊重乙方的知识产权。
第九条保密协议1. 甲、乙双方在本合同的履行过程中，应当保守双方的商业秘密，不得向第三方透露。
第十条合同变更1. 若需变更本合同的内容，应当经双方协商一致，签订书面协议。
第十一条法律适用和争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 本合同的争议如不能通过友好协商解决，则提交____仲裁机构仲裁。
电梯采购与安装合同范本
电梯采购与安装合同范本合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应商）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方电梯产品及安装服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 甲方拟在其位于_______的建筑物中安装一台（套）电梯，乙方同意提供该电梯的采购及安装服务。
2. 乙方向甲方提供的电梯应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的技术要求。
3. 甲乙双方应共同指派联络人，负责协调、沟通本合同履行过程中的相关事宜。
二、产品型号、数量、价格及交付时间1. 乙方应按照甲方的要求，提供如下电梯产品：电梯型号：_______电梯数量：_______台其他附属设备及配件：具体清单见附件2. 电梯产品及附属设备的价格为人民币_______元（大写：_______________________元整），该价格包括但不限于产品生产、包装、运输、安装、调试等费用。
3. 乙方应按照甲方的要求，在_______年_______月_______日前将电梯产品及附属设备交付至甲方指定地点。
三、安装、调试及验收1. 乙方应负责电梯产品的安装、调试工作，并确保电梯安装质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2. 电梯安装完毕后，乙方应按照甲方要求进行调试，确保电梯正常运行。
3. 电梯安装、调试完成后，甲方应组织相关人员对电梯进行验收。
若验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至达到验收标准。
四、质量保证及售后服务1. 乙方对其提供的电梯产品及附属设备的质量承担责任。
电梯产品自验收合格之日起，质保期为_______年。
质保期内，因产品质量问题导致的电梯故障，乙方应负责免费维修或更换。
2. 乙方应提供完善的售后服务，包括但不局限于电梯的日常维护、保养、维修等工作。
五、付款方式及期限1. 甲方应按照以下第_______种方式支付电梯产品及安装服务款项：a) 分期支付：本合同签订后三日内，甲方向乙方支付50%的合同款项，即人民币_______元（大写：_______________________元整）；电梯安装调试完成后三日内，甲方向乙方支付剩余50%的合同款项，即人民币_______元（大写：_______________________元整）。
酒店电梯合同范本
酒店电梯合同范本甲方（酒店方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（电梯供应商）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、电梯设备及安装服务内容1. 乙方将向甲方提供[电梯数量]部电梯设备及安装服务，具体规格和型号见附件一。
2. 安装工作包括但不限于电梯的安装、调试、验收等，确保电梯设备正常运行。
二、合同总价及付款方式1. 本合同总价为人民币[合同总价金额]元（大写[大写金额]），此价格为固定包干价，不因任何因素而调整。
2. 付款方式如下：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款；（2）电梯设备到货并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[到货款比例]%；（3）安装工程竣工并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[安装款比例]%；（4）剩余合同总价的[尾款比例]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
三、交货及安装时间1. 乙方应在合同签订后[交货期]日内将电梯设备交付至甲方指定地点。
2. 乙方应在电梯设备交付后[安装期]日内完成安装工作并通知甲方进行验收。
四、质量保证及售后服务1. 乙方保证所提供的电梯设备符合国家相关标准和规范，并提供质量保证期为[质保期]年的免费保修服务。
2. 在质量保证期内，如发生设备故障或质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供终身维修服务，并按照甲方要求提供定期维护保养服务。
五、验收1. 甲方应在收到乙方安装竣工通知后的[验收期]日内组织验收。
2. 如验收不合格，甲方应在验收期内提出书面整改意见，乙方应在接到整改意见后及时进行整改，直至验收合格。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应按未付款项的[违约比例]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的交货期或安装期交货或安装，每逾期一天，应按合同总价的[违约比例]%向甲方支付违约金。
电梯安装合同模板
电梯安装合同模板
1. 合同目的及背景
本合同是由 [甲方名称] (以下简称"甲方") 和 [乙方名称] (以下简称"乙方") 在平等、自愿、诚信的原则下，就甲方雇佣乙方为甲方购买的电梯进行安装及相关服务所签订的合法有效的协议，双方为明确各自的权利和义务，特拟定本合同。
2. 安装内容及时间
乙方应根据甲方提供的电梯型号和技术要求，在规定时间内按照约定的质量、技术指标及标准进行电梯的安装、调试和调试合格后的试验。
具体的安装日期和进度双方应另行协商确定。
3. 服务内容及责任
乙方在以上安装、调试、试验的基础上，为甲方提供相关维保服务，包括但不仅限于日常检修、周期巡检和节假日应急服务等。
在服务期内，乙方对电梯应承担售后服务的所有责任。
4. 价格及付款方式
甲方向乙方支付的货款为 [金额] 元, 具体的付款方式双方商定
并签署一份《付款安排协议》。
5. 违约责任
因乙方原因导致无法安装成功的，应承担相应违约责任；因甲
方原因导致未能按期付款的，应如实承担直接经济损失和违约责任。
6. 法律适用及争议解决
本合同适用中华人民共和国法律，其它未约定的事项可参考有
关法律、法规和规章。
如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不
成的，可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同效力
本合同经甲、乙方双方在合法拥有的权利和完全行使能力的前提下认真阅读、充分理解、同意并签署，双方均须遵守和履行，自生效之日起生效。
电梯施工安全协议的责任书
电梯施工安全协议的责任书（精选6篇）1、负责组织电梯管理人员的培训并达标后持证上岗。
2、负责居民楼区客梯的保养与维护，确保正常安全运转。
3、负责对所有电梯每月进行一次维护与保养，进行一次运行调试。
4、负责每天巡查电梯机房，查看机房温度及湿度；检查控制柜继电器是否正常工作。
及时清理机房卫生，检查并严防止积水及漏水现象。
机房内灭火器在指定位置摆放并定期维护。
5、负责监督电梯维保人员每次保养时是否严格按电梯保养制度进行保养，并确认保养后正常运转状态方可签字，并存好电梯维护保养记录。
6、负责随时检查电梯所有附属设施及附件是否运转正常，及时处理发现问题杜绝安全隐患。
7、负责配合潍坊特种设备检验研究院做好扶梯、客梯及液压货梯的定期年检工作。
并对提出的整改问题，严格按质量要求限期整改。
分管领导：责任人：电梯作为一种机电合一的大型的垂直运输工具，它既运乘客又运货物，所以必须经常处于安全可靠的情况下，必须有一定的条件来保证电梯的安全运行。
为强化宾馆安全生产管理工作，完善安全管理体系，明确安全责任，根据中华人民共和国《安全生产法》和集团《安全生产管理总则》的规定，特签定本安全责任书。
一、安全职责1、宾馆工程部负责电梯的安全工作，对电梯造成的安全事故负主要责任。
2、严格贯彻执行国家安全生产法律、法规和酒店安全规章制度，把电梯安全工作列入工程部重要议事日程。
3、工程部负责制定具体的可行的严格的电梯管理办法，并应有一套自己的管理制度及保养规程，并在日常管理中实施。
4、从事电梯维修的人员以及专职司机，必须由经政府批准的培训部门培训，经考核合格，并取得合格证，才能上岗。
二、奖惩1、奖励凡具备以下条件之一的，可参照凤祥宾馆《管理创新管理规定》的规定给予奖励（1）在改善电梯安全方面做出显著成绩的，如通过革新和改造，显著提高设备、设施和工具的安全性能或降低运行成本的；（2）在防止电梯安全事故方面做出成绩的，如及时发现消除安全事故隐患，避免重大事故发生的；或提出了先进有效的事故预防，控制方法的；（3）在事故的抢险救护工作中尽职尽责，见义勇为，不怕牺牲，不畏艰险，为抢救人员生命和企业财产作出重要贡献的。
电梯安装合同协议书怎么写
电梯安装合同协议书怎么写一、合同当事人信息甲方（业主）：________乙方（安装单位）：________双方应详细填写各自名称、地址和联系方式等基本信息，以便于后续的沟通和联系。
二、项目概况本项目为位于__________（地址）的__________（建筑名称）进行电梯安装工程，涉及电梯类型、规格、数量、安装位置及技术参数等内容，具体如下：- 电梯型号：________- 规格：________- 数量：________- 安装位置：________- 技术参数：________三、合同价格合同总价为人民币______元，包括电梯设备购置费、运输费、安装调试费以及质保期内的维护费用。
支付方式和时间节点根据实际协商确定。
四、工程质量乙方必须保证提供的电梯符合国家标准和行业规定，确保电梯的安全性能和可靠运行。
安装过程中，应遵守相关安全操作规程，确保施工现场的安全。
五、工期要求自合同签订之日起，乙方应在______个日历天内完成电梯的安装调试工作。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决。
六、验收标准电梯安装完成后，由甲乙双方共同组织验收，或委托第三方专业机构进行验收。
验收合格后，方可交付使用。
七、保修条款乙方应对所安装的电梯提供不少于______年的质量保证期，期间出现的任何质量问题，乙方负责免费维修或更换。
八、违约责任若一方违反合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。
九、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他事项双方可根据具体情况协商确定其他未尽事宜，并以书面形式作为合同附件。
十一、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙各执一份，具有同等法律效力。
酒店电梯改造施工合同(3篇)
酒店电梯改造施工合同（3篇）酒店电梯改造施工合同（通用3篇）酒店电梯改造施工合同篇1发包方(甲方)：———————————承包方(乙方)：———————————按照《中华人民共和国民法典》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。
1、工程名称：酒店两台电梯改造工程2、工程内容：酒店两台电梯改造及检修3、承包范围：两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。
两台电梯整体检修。
4、承包方式：包工包料5、工期：年—月—日----- 年—月—日第一条、工程价款与支付1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
2、本工程价款计算确定为人民币24.5万元。
决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。
3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。
第二条、工程质量1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。
工程质量必须符合市技术监督局的要求。
2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。
3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准(1%)按日支付违约金。
第四条：双方的责任1、甲方责任：1.1、会审施工图纸。
1.2、提供具备施工条件的施工场地。
1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。
2、乙方责任：2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。
2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。
2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。
酒店电梯安装安全协议书
酒店电梯安装安全协议书甲方（酒店管理方）与乙方（电梯安装公司）在平等、自愿的基础上，针对某酒店电梯安装工程项目，经友好协商，特订立本安全协议书，以确保电梯安装工程的顺利进行和双方的合法权益。
一、双方信息确认甲方为___________酒店，地址位于_________________，负责人为___________。
乙方为___________电梯安装公司，地址位于_________________，负责人为___________。
二、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关电梯安装的法律法规和标准，确保电梯安装工程的安全质量。
2. 乙方应派遣具有专业资质的技术人员负责电梯安装工作，并对安装人员进行安全教育和技能培训。
3. 甲方应提供符合安全要求的施工环境，确保施工现场的电力供应和其他必要条件满足电梯安装的需要。
4. 双方应共同制定电梯安装期间的安全管理措施，包括但不限于施工现场的警示标识、安全防护设施的设置等。
三、安全措施1. 乙方应在施工现场明显位置设置安全警示标志，并采取必要的防护措施，如安装安全网、设置警戒线等。
2. 乙方应对施工现场进行定期的安全检查，及时发现并消除安全隐患。
3. 甲方有权对乙方的施工安全进行监督检查，并提出整改建议。
4. 如遇特殊情况或紧急情况，乙方应立即停止施工，并采取有效措施保护现场安全。
四、违约责任1. 若因乙方原因导致电梯安装工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
2. 若因甲方原因影响电梯安装工程的正常进行，甲方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、争议解决双方在履行本协议过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，电梯安装工程竣工验收合格后终止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________负责人签字：_____________ 负责人签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
酒店电梯合作协议书范本
酒店电梯合作协议书范本甲方（酒店方）：______________________乙方（电梯供应及安装方）：_____________________鉴于甲方为一家位于______________________的酒店，现需安装电梯以提升服务品质及客户体验；乙方为一家专业的电梯供应及安装公司，具备相应的资质和经验。
双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方酒店电梯供应及安装事宜达成如下协议：第一条合作内容1.1 乙方负责为甲方提供符合国家质量标准的电梯设备，并负责电梯的安装、调试及交付使用。
1.2 乙方应保证所提供的电梯设备符合甲方酒店的实际使用需求，并满足相关安全标准。
第二条合作期限2.1 本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至电梯安装调试完毕并交付甲方使用后一年止。
第三条电梯设备规格及数量3.1 甲方同意购买乙方提供的电梯设备，具体规格及数量详见附件一《电梯设备清单》。
第四条价格及付款方式4.1 双方同意电梯设备及安装调试费用总计为人民币（大写）：______________________元整（￥___________）。
4.2 付款方式如下：4.2.1 甲方应在本协议签订后五个工作日内支付总价款的30%作为预付款。
4.2.2 电梯设备到达甲方指定地点并经甲方验收合格后，甲方支付总价款的50%。
4.2.3 电梯安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的20%。
第五条交货及安装5.1 乙方应在本协议签订后______天内将电梯设备运至甲方指定地点。
5.2 乙方应在设备到达后______天内完成安装调试工作，并保证电梯的正常运行。
第六条质量保证及售后服务6.1 乙方应保证所提供电梯设备的质量，自交付使用之日起一年内，如因乙方原因导致电梯设备出现故障，乙方应负责免费维修或更换。
6.2 乙方应提供______小时的售后服务热线，及时响应甲方的维修请求。
第七条违约责任7.1 如甲方未按约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项千分之五的违约金。
酒店共用电梯租赁合同范本
酒店共用电梯租赁合同范本酒店电梯租赁合同甲方（出租方）：_____________________乙方（承租方）：_____________________鉴于甲方是位于________________（地址）的__________（酒店名称）的管理方，乙方是一家专业从事电梯租赁服务的公司，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方酒店内共用电梯的租赁事宜达成如下协议：一、租赁对象甲方同意将其管理的酒店内共计____部共用电梯租赁给乙方使用，具体电梯的位置、型号、层数等信息详见附件。
二、租赁期限本合同的租赁期限为____年/月/日起至____年/月/日止。
在租赁期满前____个月，双方应协商是否续签合同。
三、租金及支付方式1. 租金金额：乙方应向甲方支付的租金总额为人民币____元整。
2. 支付方式：租金应按年/月支付，乙方应在每个支付周期的第一个工作日将租金汇入甲方指定的银行账户。
四、电梯的使用与维护1. 乙方应确保电梯的安全、清洁和正常运行，定期进行必要的维护和检修。
2. 如电梯发生故障，乙方应在接到甲方通知后____小时内派遣专业技术人员进行维修。
3. 乙方负责电梯的日常维护费用，但对于因老化或正常使用导致的大型维修或更换部件的费用，应由甲方承担。
五、保险与责任1. 乙方应为租赁的电梯投保相应的保险，包括但不限于第三者责任险、财产损失险等。
2. 如因乙方原因导致电梯损坏或造成第三方损害，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、合同的变更与解除1. 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
2. 如遇不可抗力因素导致电梯无法使用，双方应及时协商解决，必要时可提前终止合同。
七、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
酒店软硬件的维护与续保
酒店软硬件的维护与续保合同书甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：邮编：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：邮编：鉴于甲、乙双方在酒店软硬件的维护与续保方面具有相应的能力和资源，为确保酒店设备的正常运行和保障客户的正常入住体验，甲、乙双方根据平等自愿的原则，经友好协商，达成以下合同：第1条任务描述1.1 甲方委托乙方负责酒店软硬件的维护与续保工作，包括但不限于电梯、空调、供水设备、消防设备、安防设备、网络设备等。
1.2 乙方承诺按照相关法律法规要求，保证所提供的服务符合安全、环保和质量标准。
第2条服务内容2.1 乙方负责定期巡检酒店软硬件设备，发现故障及时报修。
2.2 乙方应根据设备生产商的要求，进行定期保养、维修和更换，以确保设备的正常运转。
2.3 乙方应提供紧急维修服务，确保在设备故障时能够及时响应和处理。
2.4 乙方应统筹安排维修人员，确保维修技术和服务水平。
第3条维护计划3.1 乙方应根据酒店软硬件设备的类型和规模，提供维护计划，并经甲方确认后实施。
3.2 维护计划包括但不限于巡检频次、保养周期、维修措施、应急响应时间等内容。
第4条续保条款4.1 甲方与乙方签定本合同后，乙方应提供设备的续保服务，保证设备在维保期内正常运行。
4.2 如设备在维保期内发生故障，乙方应根据设备保修条款提供相应的维修服务，费用由乙方承担。
4.3 如设备在维保期外发生故障，乙方应提供维修服务，费用由甲方承担。
第5条保密条款5.1 甲、乙双方应对合同内容及双方相关商业秘密保密，不得将合同及相关信息泄露给第三方。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的维护与续保服务转包给其他单位或个人。
第6条付款方式与时间6.1 甲方按照合同约定的价格支付维护费用。
6.2 维护费用应在每次服务完成后的15个工作日内支付。
第7条违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
7.2 如因甲方违约导致维护服务无法正常提供，乙方有权要求甲方支付相应违约金。
酒店电梯转交协议书模板
甲方（酒店方）：[酒店名称]乙方（接手方）：[接手方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》以及《电梯日常维护保养规则》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就酒店电梯的转交事宜达成如下协议：一、协议标的1.1 本协议标的为甲方拥有的座编号为[电梯编号]的电梯，以下简称“电梯”。
1.2 电梯自[投入使用日期]起，至[转交日期]止，由甲方负责使用和维护。
二、转交原因2.1 甲方因业务调整，决定将电梯转交给乙方使用。
三、转交条件3.1 电梯在转交前，已通过特种设备检验部门的检验，并取得相应使用许可证。
3.2 甲方已对电梯进行了日常维护保养，确保电梯处于良好的运行状态。
3.3 乙方具备使用和维护电梯的能力，并承诺按照国家相关法律法规和本协议约定，安全、合理地使用电梯。
四、转交内容及要求4.1 甲方将电梯及其附属设备（包括但不限于：轿厢、门机、对重、平衡重、导轨、控制柜等）无偿转交给乙方。
4.2 甲方应向乙方提供以下资料：（1）电梯使用说明书、操作规程、维护保养手册；（2）电梯检验报告、使用许可证、维护保养记录；（3）电梯设备清单、设备照片等。
五、双方权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）甲方保证电梯转交时，电梯及附属设备符合国家相关法律法规和本协议约定；（2）甲方应向乙方提供电梯的详细使用和维护情况；（3）甲方对电梯转交过程中产生的费用，如运输、安装等，由甲方承担。
5.2 乙方权利和义务：（1）乙方在接手电梯后，应按照国家相关法律法规和本协议约定，安全、合理地使用电梯；（2）乙方应负责电梯的日常维护保养，确保电梯正常运行；（3）乙方在电梯使用过程中，如发现电梯存在安全隐患，应及时通知甲方，并采取措施排除隐患；（4）乙方对电梯转交过程中产生的费用，如维护保养、故障维修等，由乙方承担。
六、违约责任6.1 如一方违反本协议约定，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的法律责任。
酒店电梯设备安装合同6篇
酒店电梯设备安装合同6篇篇1甲方（酒店方）：____________________乙方（安装方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方酒店的电梯设备安装事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：酒店电梯设备安装工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电梯设备的安装、调试及验收4. 工程范围：包括电梯井道、机房、底坑等部分的设备安装工作二、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币________万元（大写：____________________元整）。
该价格包含设备、运输、安装、调试、验收等所有费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；（2）设备运抵现场后，甲方支付乙方合同总价的50%；（3）电梯设备安装调试完毕，并经相关部门验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%。
三、工期及进度1. 乙方应在甲方通知之日起____日内进场施工。
2. 乙方应按照工程进度表进行施工，确保工程按时完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决方案。
3. 甲方应为乙方提供必要的施工条件，确保施工顺利进行。
四、设备质量与验收标准1. 乙方应保证所提供的电梯设备符合国家相关质量标准，并持有合法有效的质量证明文件。
2. 电梯设备的安装、调试应符合国家相关规范、标准。
3. 工程完工后，乙方应组织验收，并提前通知甲方及其他相关部门。
验收合格后，方可交付使用。
4. 验收标准按照国家相关标准及本合同约定的技术标准执行。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价____%的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
逾期超过____日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
酒店电梯合同范本
酒店电梯合同范本甲方（酒店方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（电梯供应方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方计划在其酒店内安装电梯，乙方具备提供电梯及相关服务的资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、电梯规格及数量详细描述电梯的型号、载重、速度、数量等相关参数。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币________元（大写）。
2. 支付方式：[具体说明支付的时间节点和金额比例]。
三、交货及安装时间明确电梯的交货时间和安装完成时间。
四、质量标准乙方保证所提供的电梯符合相关的质量标准和安全要求。
五、售后服务约定乙方提供的售后服务内容，如质保期限、维修响应时间等。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务包括但不限于：[提供安装场地、配合相关工作等]。
2. 乙方的权利和义务包括但不限于：[按时交货安装、保证质量等]。
七、违约责任明确双方在合同履行过程中出现违约情况时的责任承担方式。
八、争议解决约定如发生争议，采用何种方式解决，如协商、仲裁或诉讼等。
九、其他条款[可根据实际情况约定其他相关条款]。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：_________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：_________________。
酒店管理和机械管理关联合同
酒店管理和机械管理关联合同甲方（酒店管理方）：姓名：______联系方式：______乙方（机械管理方）：姓名：______联系方式：______一、合作背景。
咱们甲乙双方呢，一个是在酒店管理这个充满乐趣又超级忙碌的领域里摸爬滚打，另一个是在机械管理这个有点酷又很专业的行当里闯荡。
这看起来是两个不太搭界的事儿，但咱们却发现了能合作的奇妙点呢。
酒店里呀，其实有好多地方都离不开机械的支持，像电梯啦，空调的大型机组啦，厨房那些超酷的烹饪设备之类的。
所以呀，咱们就想凑一块儿，把这酒店管理和机械管理给关联起来，让酒店能顺顺利利地运行，还能给客人超棒的体验。
二、合作内容。
1. 机械维护与酒店运营。
乙方呢，得负责对酒店里所有相关机械进行定期的检查、维护还有维修。
比如说，电梯可是酒店的大功臣，每天迎来送往好多客人呢。
乙方要保证电梯每周都有小检查，每个月来一次大检查，一旦发现啥小毛病，就得赶紧给治好，可不能让客人被困在里面，那可就太糟糕啦。
再就是空调机组，夏天的时候要是空调出问题，客人肯定会热得像热锅上的蚂蚁，所以乙方得时刻盯着，让空调一直凉凉快快地吹着舒服的风。
对于酒店厨房那些机械，像大功率的炉灶、洗碗机啥的，也要定期查看。
炉灶要是不好使，厨师可就没法做出美味的大餐啦，那客人得多失望呀。
乙方得确保这些机械在酒店的营业时间里都能正常工作，要是突然坏了，就得第一时间跑来抢修，就像超级英雄来拯救世界一样。
2. 机械升级与酒店发展。
随着时代的发展，酒店也得跟上潮流呀。
甲方要是有计划对酒店进行升级改造，比如说换更先进的电梯系统，或者是节能型的空调，乙方就要发挥自己的专业优势啦。
乙方得给甲方提供各种靠谱的机械产品信息，还要帮忙分析哪些产品性价比最高，最适合酒店的情况。
在安装新机械的时候，乙方更是要全程盯着，保证安装过程顺顺利利的，新机械一装上就能好好工作。
3. 酒店需求与机械管理沟通。
甲方在日常运营中要是发现了机械方面有啥小问题或者有啥新的需求，就得马上告诉乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
酒店电梯设备安装合同
业主方：____
安装方：____
经甲、乙双方友好协商，甲方选择乙方作为____国际大酒店电梯设备的安装方，现就电梯设备安装有关事宜签定合同，以资信守。
一、合同范围
____国际大酒店5台电梯的安装调试、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费等。
二、合同金额
2．1合同总价款金额为：___元，价格均为含税价。
2．2本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和，为本设备工程投入正常使用的唯一价款，甲方除按本总价款承担付款义务外，不再承担其他任何费用，该价格也不因市场或其他因素变化而有所调整。
三、电梯施工图及施工组织计划
乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。
四、价款支付方式、安装工期
4．1乙方安装人员进场前10天甲方支付乙方合同总价的30%，乙方同时开具同等金额的发票;乙方在安装、调试完毕，经技术监督部门验收合格，并提交验收合格证明文件及符合要求的竣工资料后，甲方支付乙方合同总价的50%，同时开具同等金额的发票;电梯安装验收合格、无故障运行90天甲方支付乙方合同总价的15%，同时开具合同总价金额20%的发票;余款5%作为质保金，质保期满7个工作日内甲方无息支付给乙方，质保期为电梯安装调试完毕、自凯里市技术监督局验收合格之日起1年;若乙方保修期内售后服务不到位，甲方代为修理维护的费用从余款中扣除，并承担因此而给甲方造成的经济损失。
4．2安装工期为安装队伍进场当日计算起共15天，乙方并免费为土建施工队伍提供相关的技术服务，进行井道验收，以确保设备进场后能及时进行安装。
4．3乙方的工期不包括调试时间及验收时间，安装完成后，乙方应在十天内进行调试，并组织相关部门验收，逾期不组织验收影响甲方使用的，甲方可自行组织、申请验收，一切责任及费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。
五、检验标准
双方根据“GB7588电梯制造与安装安全规范”、“GB10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。
六、质量、安全要求
6．1乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。
6．2乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全，并负责为其安装人员购买相关的保险，对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。
对因乙方原因引起的一切大小事故，其所有责任与损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。
七、双方职责
7．1甲方职责
7．1．2甲方负责提供施工用水用电；
7．1．3甲方提供在安装作业附近有足够面积的电梯料、零件、工具存储间。
7．1．4甲方负责乙方与相关施工单位的工作协调。
7．2乙方职责
7．2．1乙方应负责完成前述条款中应由乙方负责的工作；
7．2．2乙方负责安装开工报批和报验等相关手续的办理及相关费用；
7．2．3乙方负责向甲方提供全套的经技术监督局验收合格的电梯资料，包括产品质量证明文件，安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸、技术文件和说明书，以及设备主件、备品备件和易损零件清单等；
7．2．4乙方必须按审定的电梯安装进度计划进行安装，如因乙方自身原因疏忽、错误等引起的工期延误，每延误1天罚款500元，并承担由此导致的相关索赔；
7．2．5乙方必须承担安装过程损坏和由其保管不善产生的电梯配件丢失的赔偿费用；
7．2．6乙方负责保修期内的免费维保工作，在维保期内，如甲方发现电梯故障并通知乙方，乙方须在2小时内赶到现场进行处理，如不能及时赶到现场处理，除一切损失从质保金中扣除外，每次从质保金中扣除300元作为罚款；
7．2．7电梯交付甲方使用前，乙方应就常规操作、注意事项和简单的维护维修免费培训甲方相关管理人员，培训效果需要甲方负责人签字认可，如无签字认可，甲方可拒绝进行电梯验收及交付使用。
；
7．2．8乙方负责电梯设备安装后自技术监督局验收合格之日起5年内的免费保养工作；
7．2．9质保期后，乙方应保证优先以成本价供应甲方备品备件、维修的零配件和专用工具，以保证设备的正常运行。
八、违约责任
8．1乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的，甲方有权单方面终止合同，另请施工单位安装，所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除，同时由乙方从中支付10%的违约金。
8．2由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收，甲方有权拒付合同要求的款项，并要求乙方方赔付相关经济损失。
8．3除不可抗力外，甲乙双方无正当理由单方面废止合同的，须向另一方赔偿其全部损失。
九、合同生效及其他
9．1合同组成及解释顺序。
9．2本合同条款均为不可撤销条款，双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。
9．3因履行本合同发生争议时，双方应先友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
9．4未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具同等法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，均具同等法律效力。
双方签字盖章确认：
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：___法定代表人：___
_________年____月____日_________年____月____日。