铁路建设工程施工合同完整版
承包铁路土建合同范本3篇
承包铁路土建合同范本3篇篇一承包铁路土建合同范本一、合同双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承包铁路土建工程的相关事项，达成如下协议：二、工程概述1. 工程名称：_______铁路土建工程2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______三、合同工期1. 工程开工日期：_______2. 工程竣工日期：_______四、合同价款1. 合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2. 付款方式：按照工程进度付款，具体付款比例及时间由甲乙双方另行商定。
五、质量标准1. 承包方应按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程验收合格后，承包方应提供完整的施工资料和验收报告。
六、安全及环保1. 承包方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 承包方应采取有效措施，减少施工过程中的环境污染。
七、合同变更1. 在合同履行过程中，如发生不可抗力、政策调整等原因导致合同无法履行，甲乙双方应友好协商，达成一致意见。
2. 合同变更应书面形式进行，经甲乙双方签字盖章后生效。
八、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
2. 承包方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求承包方支付违约金及赔偿损失。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
1. 发包方：指委托承包方进行铁路土建工程的单位或个人。
2. 承包方：指接受发包方委托，承担铁路土建工程的单位或个人。
3. 工程进度：指工程完成情况，以百分比表示。
4. 不可抗力：指无法预见、无法克服且对合同履行产生重大影响的客观情况。
铁路修建合同范本
铁路修建合同范本甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方为铁路修建项目之业主，乙方为具有相应资质的铁路修建承包商，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方铁路修建项目事宜，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道施工、电气化工程等。
第二条承包范围2.1 乙方负责本合同约定的铁路修建工程的全部施工任务。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币（大写）：__________________3.2 合同价款的支付方式、支付时间及支付条件由双方另行约定。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 甲方有权对工程质量进行检查和验收。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方批准的工程进度计划进行施工。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提出解决方案。
第六条安全生产6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督。
第七条合同变更7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。
7.2 因设计变更、工程量增减等原因需变更合同的，双方应签订书面变更协议。
第八条违约责任8.1 如乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任。
8.2 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的争议，应通过协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
中铁铁路建设工程施工合同2024年通用
中铁铁路建设工程施工合同2024年通用合同编号：__________中铁铁路建设工程施工合同（2024年通用）甲方（发包方）：中铁__________工程有限公司地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________鉴于甲方为铁路建设工程项目的发包方，乙方为具备相应资质和能力的承包方，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就甲方铁路建设工程项目施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程总投资：__________________二、合同金额与支付2.1 合同金额：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
2.2 甲方支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同金额的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同金额的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的____%；（4）剩余款项在保修期满后____个工作日内支付。
2.3 甲方支付款项时，乙方应提供等额的发票。
三、工程进度与质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程进度和质量。
铁路建设工程施工合同示例3篇
铁路建设工程施工合同示例3篇篇1合同编号：__________甲方（建设单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________乙方（施工单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________鉴于：1. 甲方为铁路建设项目法人，具有实施本项目合法主体资格。
2. 乙方具备相应施工资质和能力，同意按照本合同约定承担施工任务。
甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就铁路建设项目施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 承包方式：____________________6. 质量标准：符合国家及行业现行相关规范标准。
第二条合同价款与支付1. 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后10日内支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定；（3）结算款：工程竣工验收合格后10日内支付剩余款项。
3. 甲方应在收到乙方提交的合法发票后10日内支付相应款项。
第三条施工期限1. 开工日期：__________年__________月__________日。
铁路建设工程合同模板
铁路建设工程合同模板甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）根据中华人民共和国相关法律法规的规定，为了明确双方权利和义务，甲、乙双方在自愿、平等的基础上达成如下协议，以供遵守并共同遵守：一、建设工程的名称和地点1. 工程名称：铁路建设工程2. 工程地点：在（地点）建设二、工程内容1. 本合同所述工程内容包含以下几个方面：1）设计阶段：包括初步设计、施工图设计等工作2）采购阶段：包括设备、材料的采购3）建设阶段：包括土建工程、电气工程、通信工程等工程4）监理阶段：对工程实施的监督和检查2. 工程范围及标准均按《工程建设规范》执行，具体内容详见附件《工程规范》。
三、工程实施的时间表和进度1. 工程期限为（时间），自合同生效之日起到竣工验收（时间）止。
2. 工程实施进度及具体进度安排详见附件《工程进度计划表》。
四、工程费用及支付方式1. 本工程的总投资为（金额）万元，具体费用细则详见附件《费用清单》。
2. 甲方应按照工程实施进度按期支付工程款，共分为若干期支付，具体支付比例详见附件《支付计划表》。
五、合同变更1. 合同实施过程中如需对合同进行变更，双方应协商确定，出现的额外费用由变更后的合同额另行确定。
2. 变更合同需要双方在书面形式上签署同意。
六、质量要求和验收标准1. 工程质量应达到《工程建设规范》规定的标准，如有问题应及时修复。
2. 工程完成后，乙方应向甲方提交相关验收资料，并邀请甲方对工程进行验收，经验收合格后方可交付使用。
七、风险管理1. 在工程实施过程中如出现不可抗力事件，导致工程无法按时完成，双方应共同协商解决措施。
2. 在工程实施中如出现工程质量问题，导致工程无法按时交付使用，乙方需要承担相应的责任。
八、保密条款1. 双方在合同实施过程中如涉及商业秘密或其他保密事项，应保密不得泄露给第三方。
2. 双方在解除合同后，应销毁相关保密资料或归还甲方。
九、违约责任1. 在合同实施过程中，如双方有一方出现违约行为，应承担相应的违约责任。
铁路建设工程施工合同范本
铁路建设工程施工合同范本甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________鉴于甲方拟进行铁路建设项目的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方铁路建设项目工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：______________（以下简称“本工程”）。
2. 工程地点：______________。
3. 工程内容：包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、站房、轨道、信号系统等工程施工。
4. 工程规模：______________。
5. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条工程承包范围乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，完成本工程的施工工作。
第三条合同工期1. 开工日期：______________。
2. 竣工日期：______________。
3. 总工期：______________日历天。
第四条合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）______________（￥______________元）。
2. 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
第五条工程款支付1. 预付款：合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同价款的______________%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方相应的工程进度款。
3. 竣工结算：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付至结算价款的______________%。
4. 质保金：合同价款的______________%作为质保金，待缺陷责任期满后无息支付。
第六条工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及行业标准和甲方要求进行施工。
2. 工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
3. 甲方应在收到竣工验收报告后______________日内组织验收。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同示例甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）为确保双方权益，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，现就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜，特订立本合同，共同遵守如下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行的铁路建设工程施工项目为：_________，具体项目范围和工程内容详见附件。
第二条工程总价款本工程的合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在本合同生效之日起三日内向乙方支付合同价款的____%作为预付款；在工程完工验收之日向乙方支付余款。
2. 乙方按照合同约定的进度，提供合格的工程进度报告和结算报告，甲方应在收到相应报告后十五日内按照实际情况支付相应款项。
第四条工程期限1. 本工程施工期限自本合同生效之日起，至工程竣工验收通过之日止，共计______个自然日。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期天数另行协商确定，延期期间双方合同价款不变。
第五条工程质量1. 乙方应按照合同规定的要求和标准，确保施工工艺和质量符合国家相关标准，保证工程安全、稳定并保质保量完工。
2. 工程竣工后，甲方有权按照有关规定进行验收，并对工程质量进行评估。
如发现存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第六条变更及解除1. 如因不可抗力或合同中未明确的事项而导致工程内容、工程量发生变更，双方应及时协商确定变更事项，并按照双方签署的变更协议执行。
2. 若一方无正当理由且未经通知的擅自中止、终止合同的，应承担相应违约责任。
第七条违约责任1. 若一方未按照合同规定支付款项，应承担相应的违约责任，逾期支付的一方应按照实际逾期天数缴纳违约金。
2. 若一方未按规定时间完成工程进度，导致工期延误的，应承担相应的违约责任，包括给予对方逾期完成工程所需费用赔偿等。
第八条其他约定1. 本合同生效前，双方已了解并确认合同内容，达成一致意见并签署本合同。
铁路建设工程施工合同协议条款6篇
铁路建设工程施工合同协议条款6篇篇1铁路建设工程施工合同是铁路建设工程的重要组成部分，合同条款的合理与否直接关系到工程的施工进度、质量和安全。
下面将就铁路建设工程施工合同中的主要条款进行详细介绍。
一、工程概况1. 工程名称：明确工程的名称，包括项目的名称和工程的具体名称。
2. 工程地点：准确描述工程的位置，包括具体的地理位置和交通状况等。
3. 工程内容：详细描述工程的主要内容和范围，包括工程的规模、标准、技术要求等。
二、合同签订方1. 甲方：工程业主或委托人。
2. 乙方：承担工程施工任务的企业或个人。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价：明确工程的总造价，包括工程的施工费用、材料费用、设备费用等。
2. 工程付款方式：规定工程款的支付方式和周期，确定付款方式的比例和时间节点。
四、工程时间进度1. 工程工期：规定工程的施工周期，包括起止日期、工作内容和完成时间等。
2. 工程进度管理：约定双方的权利和义务，以确保工程按时、按质、按量完成。
五、工程质量要求1. 工程质量标准：明确工程的质量标准和验收标准，确保工程的质量符合规定要求。
2. 质量保证期：规定工程的质量保证期限，保证工程在一定时间内没有质量问题。
六、安全生产责任1. 安全生产保障：约定双方的安全生产责任，确保施工过程中的安全。
2. 安全管理措施：明确安全管理措施和应急预案，保障工程参与者的生命安全和财产安全。
七、合同变更与解除1. 合同变更：规定合同的变更方式和条件，确保变更的合法性和合理性。
2. 合同解除：约定合同解除的条件和程序，保护双方的合法权益。
八、违约责任与争议解决1. 违约责任：规定双方的违约责任和相应的赔偿方式，确保合同的执行。
2. 争议解决：约定争议解决的程序和方式，保障双方的合法权益。
九、其他条款1. 合同生效与变更：明确合同的生效时间和变更的方式，保障双方的合法权益。
2. 其他约定：根据具体情况可以添加其他条款，如保密条款、附加条款等。
2024年度铁路建设施工合同范本
2024年度铁路建设施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方：指合同双方约定的承担合同权利和履行合同义务的一方。
1.2 乙方：指合同另一方，承担施工任务的单位。
1.3 铁路建设：指按照国家和铁路行业规划，进行的铁路线路、桥梁、隧道、站场、通信、信号等基础设施建设。
第二条合同范围及工程内容2.1 工程概况：具体描述铁路建设的线路、站点、里程、技术标准等信息。
2.2 工程量清单：详细列出各项工程的名称、数量、工程量等。
2.3 施工内容：包括土建、安装、调试、验收等各个阶段的施工任务。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程费、材料费、人工费等。
3.2 价格调整：因市场变化、政策调整等原因，对合同价格进行相应的调整。
3.3 支付方式：双方约定的支付合同价款的方式，包括预付款、进度付款、竣工付款等。
第四条合同工期及进度4.1 工程期限：双方约定的工程开始施工和竣工的时间。
4.2 进度计划：双方约定的工程施工各个阶段的进度安排。
4.3 工期延误：因乙方原因导致工程进度延误的处理方式。
第五条施工质量及标准5.1 质量要求：按照国家铁路建设标准和规范，保证工程质量达到约定的标准。
5.2 质量控制：双方共同对施工过程进行质量监督和控制。
5.3 质量争议：解决施工质量争议的方式和程序。
第六条材料和设备6.1 材料供应：乙方负责提供施工所需的各种材料，并保证材料质量。
6.2 设备使用：乙方负责施工所需设备的选用和维护。
第七条安全生产及环保7.1 安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和铁路行业安全生产要求，确保工程施工安全。
7.2 环境保护：乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施保护环境。
第八条违约责任8.1 甲方违约：甲方未按合同约定履行义务的责任。
8.2 乙方违约：乙方未按合同约定履行义务的责任。
第九条争议解决9.1 协商解决：双方通过友好协商解决合同争议。
铁路工程施工合同范本(最新版)
铁路工程施工合同范本(最新版)合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为铁路工程的建设方，乙方为铁路工程的施工方，双方为了共同完成该工程，经协商一致，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程总投资：__________二、合同主体2.1 甲方主体：__________2.2 乙方主体：__________三、合同价格3.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和工程量清单进行编制的，包括所有工程内容的人工、材料、设备、机械台班等费用。
3.3 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。
四、合同履行4.1 甲方责任：（1）负责办理工程所需的各种手续和准备工作；（2）提供施工场地，确保施工顺利进行；（3）按照合同约定支付工程价款；（4）组织工程验收，确保工程质量达到合同要求。
4.2 乙方责任：（1）按照合同约定完成施工任务；（2）保证工程质量，确保工程安全；（3）遵守国家和地方有关法律法规，严格执行施工现场的管理制度；（4）承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。
五、工程变更和解除合同5.1 工程变更：（1）合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程变更，双方应协商确定变更内容和工程价款的调整；（2）甲方提出工程变更，应提前通知乙方，并经乙方确认后执行；（3）乙方提出工程变更，应提前通知甲方，并经甲方确认后执行。
铁道工程建设合同全文样本
铁道工程建设合同全文样本第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，为明确双方权益和义务，规范双方行为，保障合同履行顺利而订立的。
第二条合同主体本合同的甲方为[甲方名称]，住所地为[甲方地址]，法定代表人为[甲方法定代表人]；乙方为[乙方名称]，住所地为[乙方地址]，法定代表人为[乙方法定代表人]。
第三条合同内容本合同内容包括但不限于以下几个方面：1. 铁道工程建设的范围和内容；2. 工期和工程进度安排；3. 工程款项支付方式和时间；4. 双方违约责任和争议解决方式。
第二章铁道工程建设范围和内容第四条工程范围本合同约定的铁道工程建设范围为[具体工程范围]。
第五条工程内容1. 设计、施工和监理要求：甲方负责提供工程设计图纸并按照标准要求进行施工和监理。
2. 材料和设备要求：甲方负责提供符合质量标准的材料和设备。
3. 安全和环境要求：双方应共同确保工程施工过程中的安全和环境保护。
第六条工程变更和补偿1. 如因设计变更或其他原因需要对工程范围或内容进行变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 工程变更所引起的费用增加或减少，由双方协商确定补偿方式和金额。
第三章工期和工程进度安排第七条工期本合同约定的工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
第八条工程进度安排1. 甲方应按照合同约定的工期和进度安排，按时完成各项工程任务。
2. 乙方应及时提供工程所需的材料和设备，确保工程进度的顺利推进。
第九条工程验收工程竣工后，双方应进行工程验收。
验收合格后，甲方应出具工程验收报告，并支付工程尾款。
第四章工程款项支付方式和时间第十条工程款项支付方式工程款项支付方式分为分期支付和最终支付两种方式。
第十一条分期支付1. 甲方按照工程进度和完成情况，分期向乙方支付工程款项。
2. 每次支付前，乙方应提供相应的工程进展报告和相关证明文件。
第十二条最终支付1. 工程竣工验收合格后，甲方应在[支付期限]内向乙方支付最终款项。
铁路建设工程施工合同5篇
铁路建设工程施工合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本铁路建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体施工内容]4. 工程规模：[具体规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
实际施工期根据进度进行调整。
若因甲方或不可抗力因素影响工程进度的，则顺延工期。
三、合同价格及付款方式1. 合同总价：[大写小写金额皆写明确]（暂定价，具体根据实际完成工程量结算）。
2. 付款方式：甲方按照工程进度支付工程款。
基础完成后支付至合同总价的XX%，主体完成后支付至XX%，竣工验收合格后支付至XX%，剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。
隐蔽工程未经检查不得进行下一工序施工。
对于不合格的工程部分必须立即采取措施修复。
当工程质量发生争议时，可通过工程质量鉴定部门进行鉴定。
因乙方原因达不到质量要求的，由乙方承担返工费用及工期损失。
篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行铁路建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________铁路建设工程。
2. 工程地点：____________________。
铁路建设工程施工合同版
铁路建设工程施工合同版一、合同目的本合同目的是为了明确双方在铁路建设工程施工过程中的权利、义务和责任，保障双方的合法权益，确保工程顺利完成。
二、合同双方•甲方：指承包铁路建设工程的公司或个人。
•乙方：指委托甲方承包铁路建设工程的单位或个人。
三、合同约定1.工程概况：本合同签订的工程为（工程名称），具体包括（工程范围）。
工程建设地点为（地点）。
2.工程进度：甲方应按照工程计划书的进度要求进行施工，如因甲方原因导致工程进度推迟，则甲方应承担相应的违约责任。
3.施工期限：本合同规定的施工期限为（期限），如因不可抗力因素导致工期延长，则双方应根据实际情况进行协商并签订书面补充协议。
4.工程质量：甲方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工，确保工程质量符合要求。
如因甲方原因导致工程质量不达标，则甲方应承担相应的违约责任。
5.工程款项：乙方应按照合同约定的支付方式和支付进度及时支付工程款项，如因乙方原因未按期支付款项，则乙方应承担相应的违约责任。
6.工程变更：如因工程变更导致工程费用和工期发生变化，则双方应根据实际情况进行协商并签订书面补充协议。
7.违约责任：如一方违反本合同规定致使对方受损失或影响工程顺利进行，则违约方应承担相应的违约责任。
8.税费和保险：甲方应按照国家相关法律法规和本合同约定，办理相关税费和保险事宜。
9.合同解除：如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，则双方应根据实际情况进行协商并签订书面协议解除合同。
10.争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。
四、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，双方可协商处理，并在书面形式上作出补充约定，补充协议具有同等法律效力。
五、合同变更和解除本合同变更和解除，应经甲乙双方协商一致，并经双方签字确认。
本合同的变更和解除协议，应纳入本合同的组成部分。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇篇1铁路建设工程施工合同示例甲方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟委托乙方承揽铁路建设工程施工项目，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目内容甲方拟委托乙方承揽【项目名称】铁路建设工程施工项目，具体包括：工程定位、勘测设计、施工、设备购置、材料采购、人力配置和监理等。
第二条合同价款1. 乙方承揽本工程项目，总价款为【具体金额】，合计人民币【大写金额】。
甲方应按照约定的进度，分期支付合同价款。
2. 如本项目在施工过程中遇到变更或新增工程，变更价款另行商定。
第三条施工期限1. 乙方应按照本合同约定的工期，按照进度计划进行施工工作，并保证按时完成工程项目。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程延期，双方应友好协商解决。
第四条施工质量1. 乙方应按照国家相关法律法规和工程质量标准，保证工程质量符合设计要求，达到相应的验收标准。
2. 如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任并进行整改。
第五条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保施工过程安全顺利进行。
2. 如在施工过程中发生事故，乙方应承担相应的责任。
3. 甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
第六条施工责任1. 乙方应按照施工进度计划，合理安排人员和设备，保证工程按时完工。
2. 如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应的责任。
第七条违约责任1. 乙方若违反本合同的约定，导致工程无法按时完工或质量不合格，应承担违约责任。
2. 甲方若未按约定支付合同价款或提供必要的配合，导致工程延误，应承担相应责任。
第八条合同变更1. 如需对本合同进行变更或调整，双方应经过书面协商并达成一致意见。
2. 双方签订的变更协议应作为合同的组成部分。
第九条争议解决1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成，应提交仲裁委员会进行仲裁。
铁路线路建设合同三篇
铁路线路建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方：____________（以下简称“甲方”）乙方：____________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁路线路建设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________铁路线路建设项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程进度：____________1.5 工程预算：____________二、甲方的权利和义务2.1 甲方应向乙方完整的工程设计文件、施工图纸和技术规范等资料。
2.2 甲方应按照合同约定支付工程款项。
2.3 甲方应协调解决工程建设过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。
2.4 甲方应履行合同约定的其他义务。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照工程设计文件、施工图纸和技术规范等要求进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
3.4 乙方应履行合同约定的其他义务。
四、合同价格及支付方式4.1 合同价格为人民币____________元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方支付工程款项的方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点后，甲方支付相应进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的剩余款项。
5.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方同意。
5.2 乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按照违约责任承担相应的违约金。
六、违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付工程款项的，应支付乙方违约金，违约金为应付工程款项的1%。
铁路建设工程施工合同示例
铁路建设工程施工合同示例甲方：（甲方全称、地址、联系人）乙方：（乙方全称、住所、法定代表人）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着互惠互利、公平合理的原则，达成如下合同：一、项目说明1. 项目名称：铁路建设工程施工2. 项目地点：（详细地址）3. 项目规模：（规模大小等）二、工程内容及要求1. 工程范围：（具体施工范围描述）2. 工程质量标准：（按照相关法律法规及行业标准执行）3. 工程进度计划：（详细说明工期要求，包括分期、节点等）4. 工程价格及结算方式：（标明合同总价及支付方式）三、乙方的责任和权益1. 乙方应按照工程合同约定的内容和要求，提供相应的施工人员、设备、材料等，按时、按质完成工程；2. 乙方应按合同规定的工程进度计划进行施工，并确保工期的合理安排和工程进展的顺利进行；3. 乙方应确保施工过程中的安全、环保等相关工作；4. 乙方有权依法索取工程款及索赔合理的施工变更或额外费用。
四、甲方的责任和权益1. 甲方应按合同的约定及时支付工程款，并在支付时提供相关的票据及证明文件；2. 甲方应提供工程施工所需的施工场地、用水、用电等必要的支持和配合；3. 甲方有权进行工程进度和质量的监理，并要求乙方提供必要的施工与质量记录；4. 甲方有权要求乙方在工程施工期间保持工地的整洁及材料设备的合理摆放等。
五、合同履行和解决争议1. 在工程施工过程中，如需要对合同进行变更或调整，甲乙双方应通过书面协商达成一致；2. 如因不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常施工、延迟工期或工程质量不能保证的，甲乙双方应协商解决，并及时通知对方；3. 如在工程履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、违约责任1. 如果甲方未按时支付工程款或其他约定的付款方式，乙方有权要求甲方支付相应的违约金；2. 如果乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金；3. 除非出现不可抗力等特殊情况，任何一方未履行合同或违反合同规定，应向对方支付相应的违约金。
铁路建设工程施工合同完整版
铁路建设工程施工合同完整版一、合同主体部分甲方（发包方）：（具体信息根据实际情况填写）乙方（承包方）：（具体信息根据实际情况填写）二、背景介绍铁路建设工程施工合同是甲乙双方在进行铁路建设工程施工时所订立的合同，旨在明确双方的权益和责任，规范施工过程，确保工程的顺利进行和质量的达标。
三、合同条款1. 合同目的本合同的目的是为了明确双方在铁路建设工程施工过程中的权益和责任，规范施工行为，确保工程的顺利进行，达到设计要求，保证工程质量。
2. 合同范围本合同的范围包括但不限于：（1）施工设计；（2）施工方案；（3）工程进度计划；（4）质量验收标准；（5）工程设备、材料的供应；（6）安全生产措施；（7）工程实施过程中的问题处理；（8）工程结算及支付方式。
3. 合同费用及支付方式（1）费用包括工程施工费用、设备材料费用、劳务费等。
具体费用根据工程实际情况和施工方案确定。
（2）支付方式双方可商议确定，一般采取工作量结算、阶段性结算等方式进行支付。
4. 合同工期本合同的工期根据双方商定，具体的施工周期及各项进度节点应在合同中明确，保证施工的顺利进行。
5. 合同违约责任（1）若一方未能按合同约定履行义务，违约方应承担相应的违约责任。
（2）违约责任可包括但不限于赔偿损失、提前终止合同、解除合同等处罚措施。
6. 合同变更任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应事先向对方提出书面申请，经双方协商一致后，可以对合同进行相应的修改。
7. 合同争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门寻求调解或诉讼解决。
四、合同附件1. 工程图纸本合同附件应包含工程图纸及相关技术文件，确保施工按照设计要求进行。
2. 工程进度计划本合同附件应包含详细的工程进度计划，确保工程按时完成。
3. 质量验收标准本合同附件应包含具体的质量验收标准，确保施工工艺和质量能满足要求。
五、合同生效与终止1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
铁路施工合同5篇
铁路施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方铁路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________铁路施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于铁路线路建设、桥梁建设、隧道建设、轨道铺设等。
二、合同工期1. 工程开工日期：__________年____月____日。
2. 工程竣工日期：__________年____月____日。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币__________元整（￥______）。
具体造价根据实际完成的工程量按照国家铁路建设工程定额和计价规定进行结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关铁路施工规范、标准进行设计、施工，确保工程质量。
2. 甲乙双方应共同制定工程验收标准，并按照验收标准进行验收。
验收合格后，甲方支付乙方相应的工程款。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复或返工，并承担由此造成的损失。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产法律法规，制定安全施工措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按约定支付乙方工程款。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，提供必要的支持和服务。
3. 甲方有权对乙方的施工活动进行监督、检查，确保工程质量和安全。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按时按质完成工程施工任务。
篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方铁路施工工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：__________________铁路施工工程工程地点：__________________工程内容：包括轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖等（具体工程内容根据实际需求填写）二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天（含法定节假日）三、工程价款及支付方式工程总价款：人民币____元（大写：__________________元整）。
铁路 施工合同示范文本
铁路施工合同示范文本一、合同双方。
甲方（发包方）：甲方是这个铁路建设项目的大老板啦，怀着对铁路建设的满满期待，想要把这个工程好好完成呢。
乙方（承包方）：乙方就是那个有能力、有干劲的团队，就像一群充满活力的小蜜蜂，准备在这个铁路建设的大花园里辛勤劳作。
二、工程概况。
这可是关于铁路的建设哦，铁路就像大地的脉络，要把各个地方连接起来。
1. 工程名称：[具体的铁路工程名称]，这可是有独特意义的名字，就像孩子的名字一样，是这个工程身份的象征。
2. 工程地点：[详细的地点]，这个地方将会因为这条铁路而变得更加热闹、充满活力。
3. 工程内容：从铺设铁轨到建设车站，从打地基到架桥梁，所有和铁路建设相关的工作都包含在内哦。
就像做一个超级大的拼图，每一块都很重要。
三、工程期限。
这个工程可不能拖拖拉拉，要有个明确的时间计划。
1. 开工日期：[具体日期]，这就像吹响了工程建设的号角，大家都要从这一天开始热火朝天地干起来。
2. 竣工日期：[具体日期]，这是大家要朝着努力的目标，就像学生要在期末考试前完成复习一样，要按时交上一份满意的答卷。
四、工程质量。
质量可是这个铁路工程的生命呢。
1. 乙方要按照国家和行业的标准来施工，不能偷工减料。
这就好比做蛋糕，各种原料的比例要合适，做出来的蛋糕才美味。
要是偷工减料，就像蛋糕里少放了面粉，那可就塌了。
2. 甲方有权随时检查工程质量，如果发现有不符合要求的地方，乙方要及时改正。
甲方就像一个严格的老师，要监督着乙方这个学生好好做作业。
五、工程价款。
1. 本工程的总价款是[具体金额]元。
这个金额可是经过双方深思熟虑，就像两个人商量好了一件重要的事情，是对这个工程价值的认可。
2. 付款方式：可以分阶段付款。
比如说，工程开始的时候付一部分预付款，就像给乙方一个启动资金，让他们能顺利开工。
然后在工程进展到一定阶段再付一部分，最后工程竣工并且验收合格后再付尾款。
这样就像给乙方一个个小目标，每完成一个小目标就有奖励。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
铁路建设工程施工合同完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________铁路建设工程施工合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
合同名称：合同号：______________ ______年___月___日铁路建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：单位名称：__________公司承包方（乙方）：单位名称：__________公司资质等级及证书号：铁路工程施工总承包______________，本工程由发包方经比选并经建设单位审核同意后，确定由__________限公司进行施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1 建设项目和工程名称：______________（1）k984＋144.85新建1-14m 框架桥；（2）k1407＋522.13新建1-3.68m框架桥；1.2 工程地点：__________1.3 承包范围：__________1.4 承包方式：_________第2条工期2.1 开工日期：本合同工程定于______年___月___日开工。
2.2 竣工日期：本合同工程定于______年___月___日竣工。
第3条合同价款本工程合同价暂定为____________元（大写：___________）。
（待工程竣工后以建设单位批准的工程结算价款为准）第4条工程质量4.1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范设计文件的要求组织施工。
4.2 该建设工程项目执行铁道部现行的工程质量验收标准。
安全质量监督按照_____________文件要求执行。
工程质量等级达到合格。
4.3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到验收的，由乙方承担违约责任及经济支出。
由于非乙方原因达不到工程质量标准的，由责任方承担返工责任及经济支出。
4.4质量缺陷的经济责任所称质量缺陷是指工程不符合国家或铁道部的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。
乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行。
4.5.1乙方未按国家或铁道部有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方承担经济责任。
4.5.2由于设计原因造成的质量缺陷，在施工之前，乙方应及时提出，如甲方及建设单位不改，乙方不承担经济责任，乙方发生的返修费用由甲方及建设单位按有关规定协调解决。
4.5.3因为乙方采购的材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由乙方承担经济责任。
第5条设计文件5.1 甲方须在开工前进行必要的技术交底，向乙方提供3套的设计文件和图纸。
5.2 乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用由乙方自负。
5.3 乙方收到设计文件和图纸后，在2日内组织现场核对。
5.4 非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。
5.5 变更设计文件按本合同第16条办理。
第6条双方驻工地机构及代表6.1建设单位代表姓名：____________6.2甲方代表姓名：_______________6.3建设单位委托的驻工地监理单位名称：____________总监理工程师姓名：_____________6.4 乙方驻工地机构名称：_____________（1）k984＋144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407＋522.13新建1-3.68m框架桥项目部乙方项目经理：____________乙方项目副经理：____________乙方技术总负责：____________6.5 涉及营业线时，乙方施工各项目部必须配备满足需要的经考核合格的安全员、防护员、驻站联络员，并持证上岗。
第7条甲方工作7.1派驻工地机构和代表，履行甲方职责；向乙方提供由建设单位办理的与该工程相关的各种证件、批件、各种相关资料；负责因本工程施工与建设单位、监理单位和质量监督部门的协调工作及有关部门的交叉配合协调工作。
7.2按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。
组织乙方参加建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。
7.3向乙方提供具备施工条件的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
7.4办理开工报告手续；审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程施工方案，并督促实施。
7.5负责办理本工程对建设单位的验工计价手续，及时将建设单位批准的本工程进度款拨付乙方。
7.6协助乙方维护合法权益，支持乙方正当行使权利。
7.7帮助及指导乙方解决施工生产及项目施工管理中的困难，为乙方按照经批准的施工组织设计进行施工创造良好的环境。
第8条乙方工作8.1乙方按照合同的约定完成本工程的施工，并在保修期内履行保修义务。
8.2编制实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。
8.3根据甲方及建设单位的要求，按期报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。
于年末6天、季末5天、月末5天内报送工程形象进度及其他有关情况。
8.4按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。
8.5 涉及既有线改建或过渡工程施工，例如"天窗修"、提报施工计划等，必须严格执行_______________文件的有关规定。
承担施工安全的主体责任，必须严格执行营业线施工的各项规章制度、科学制定施工方案，建立完善的施工安全责任制，落实施工安全措施和责任，严格责任追究，应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，认真落实施工安全措施。
8.6 严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
8.7 坚持文明施工，对每日的施工料具均要分类堆放，集中管理，防止机械和料具侵限现象的发生。
对铁路线路旁和两线间的旧轨、旧枕、配件等路料，要做好清理、回收工作，对暂时不能回收的，要分类堆码整齐，并派专人看守。
对暂时不能上道的新轨，要按规定码放、加固，并派人巡检。
对线路旁的建筑施工垃圾要及时进行全面清理，确保线路安全和整洁美观。
并做好施工现场环境保护、劳动保护安全生产。
8.8 按照规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。
8.9 及时向甲方提报验工计价资料。
8.10 对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其处于完好状态。
8.11 对工程质量保修期的规定按照国家《建设工程质量管理条例》和铁道部的有关规定执行。
具体要求如下：8.11.1本工程保修期自建设单位签认验收报告次日起年。
保修金为合同承包总价的5.0%。
保修期满后且无保修责任全额无息退还。
8.12 严格执行和自觉服从乌鲁木齐铁路局关于安全监察的有关规定及安全监察大队的检查，与运输设备产权管理单位签订安全协议，同时执行投标时有关安全风险抵押金的规定。
8.13严格按建设单位制定的《施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法》及《关于加强调度指挥信息管理的规定》文件要求。
在营业线路上施工或进行影响营业线安全的施工，必须经铁路局或站段审核批准，按规定要求日期上报施工计划申请，铁路局审批的项目于施工开始前月的15日前上报甲方和建设单位施工技术部（工作站或项目部），提报的施工计划应包括：施工方案设计（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围、施工方案及验收安排）施工组织设计（施工组织及负责人、施工安全和质量的保障措施及防护办法、列车运行条件）、施工安全协议书等基本内容；施工技术部（工作站或项目部）审核签字后，于20日前汇总上报至安调部，由安调部统一向运输处提出月度施工计划申请表。
对施工中影响安全的重要信息和一般信息，按《施工安全信息汇报、反馈、考核管理办法》及时进行汇报、反馈。
8.14乙方在接到设计文件后，必须自觉的与监理方进行施工图现场核对及设计优化。
并及时将结果上报甲方和建设单位。
第9条进度计划9.1 乙方在接到由建设单位下达的年度投资计划一个月内，向甲方和建设单位以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。
9.2 甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划3天内，以书面形式予以批准或提出修改意见并通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此组织施工。
9.3 经甲方和建设单位同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。
9.4 由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第10条延期开工10.1 乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前7天，书面向甲方代表和建设单位提出延期开工理由和要求的报告。
10.2 甲方应在接到乙方报告后3天内答复。
如甲方在规定时间内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
10.3 甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
10.4 由于非乙方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前3天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿，并顺延工期。
第11条暂停施工11.1 在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在3天内提出处理意见。
11.2 乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
11.3 乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。
11.4 停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用，同时工期不顺延。
第12条工期延误12.1 工期延误原因及责任12.1.1 不可抗力，非甲、乙方责任。
12.1.2 施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。