2012年监理工程师考试《合同管理》真题及答案
2012年监理工程师《合同管理》试题附答案
2012年监理工程师《合同管理》试题附答案2012年监理工程师《合同管理》试题(1)华建网所属华建教育1.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A:未经工程师审核确认B:在分包人未提交工程进度表时C:未经承包人同意D:未经工程师对分包工程验收参考答案:C2.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应()。
A:由承包人承担B:由发包人承担C:由双方以书面形式设定D:由工程师确定参考答案:C3.施工合同示范文本的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
A:未提交分包人资质B:未经发包人同意C:分包人与发包人未签订合同D:未经招标参考答案:B4.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要()。
A:提请工程师同意B:与发包人签订分包合同C:向工程师提交施工组织设计D:向工程师报送施工进度计划参考答案:A5.施工中发生持续不可抗力，2012年注册监理工程师报名时间承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A:7B:14C:15D:28参考答案:B6.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。
A:施工合同通用条款之后B:中标通知书之前C:投标书之前D:工程量清单之前参考答案:D7.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。
A:承包人承担影响正常施工的费用B:发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C:承包人只给予发包人顺延相应工期D:发包人和承包人共同承担责任参考答案:B8.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验;对于此项检验应由()。
A:承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B:承包人负责检验工作，并承担检验费用C:发包人负责检验工作，并承担检验费用D:发包人负责检验工作，承包人承担检验费用参考答案:A9.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-31
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点
2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点单选题（共30题）1、公开招标在开标时，应当由（）。
A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加【答案】 C2、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。
A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】 A3、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。
A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】 B4、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。
A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失B.机械装置失灵造成的本身损失C.雷电导致的机械装置失灵D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】 C5、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单应当保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】 A6、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。
A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】 B7、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。
承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[单选题]全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格()的结清款。
A.15%B.10%C.3%D.5%【答案】D2、[多选题]代理的种类有()。
A.委托代理B.约定代理C.法定代理D.指定代理。
E,授权代理【答案】ACD3、[选择题]被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是()。
A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D【解析】如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权;如果物保由第三人提供，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。
4、[选择题]下列表述中，符合施工评标程序的是()。
A.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求B.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，应至少直接确定3个中标候选人C.若评标委员没有获得招标人的定标授权，向招标人提交评标报告即可D.中标候选人应当不超过3个，但不得事先标明排序，应由招标人自行决定【答案】A【解析】本题考核的是施工评标程序。
评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人。
若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。
中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
5、[选择题]根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。
A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期【答案】B6、[选择题]()是投标人编制投标文件和报价的依据。
2012公路监理工程师考试合同管理真题
合同1、在某公路工程施工招标投标中，中标单位北方路桥公司委派项目经理张三与建设单位总经理李四谈判并签订了施工合同，该合同经公证机构公证有效。
同时建设单位委托诚信监理有限公司承担该工程的施工监理工作，并已于签订了监理合同。
在该工程项目施工初期，经监理工程师审查并取得业主批准，北方路桥公司将其承建工程的一部分分包给光明建筑公司，并与之签订了分包合同。
试分析：（1）上述所给的背景材料中涉及的合同法律关系有哪些？试作简要分析。
（2）上述施工合同法律关系中的构成三要素各是什么？（3）在签订施工合同中，张三与李四的法定身份各是什么？答：（1）所给的背景材料中涉及的合同法律关系有三个。
①建设单位与北方路桥公司之间签订了施工合同，他们之间存在施工合同法律关系。
②建设单位与诚信监理有限公司之间签订了监理合同，它们之间存在着监理合同法律关系。
③北方路桥公司于光明建筑公司之间签订了分包合同，它们之间存在着分包合同法律关系。
（2）施工合同法律关系中的三要素是：①主体：建设单位和北方路桥公司；②客体：该工程项目；③内容：合同中建设单位和北方路桥公司的权利和义务。
（2）在签订施工合同中，张三的法定身份是问题代理人；李四的法定身份是发的代表人。
2、2006年4月5日，某管理建设单位与广通路桥公司签订公路施工总承包合同，合同金额1200万元。
广通路桥工程总公司将任务下达给该公司第二分公司承担，事后，第二分公司有与兴达建筑公司签订了分包合同，有盖建筑公司分包公路部分施工任务，合同金额660万元，4月20日正式施工。
2006年5月10日交通主管部门在检查该项工程施工中，发现兴达建筑公司承包工程手续不符合有关规定，责令其停工。
该建筑公司不予理睬。
5月24日广通路桥工程总公司下达停工文件，该建筑公司不服，以合同经双方自愿签订，并有营业执照为由，与5月29日诉至人民法院，要求第二分公司继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿经济损失。
试回答一下问题：（1）依法确认总承包合同及分包合同的法律效力。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
2012年监理工程师《合同管理》真题及答案
2012年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51.关于保证方式的说法，正确的有()。
A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行参考答案：ACE52.关于抵押的说法，正确的有()。
A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押参考答案：ADE53.施工企业从银行货款，可作为质押担保的有()。
A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权参考答案：DE54.以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。
A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏参考答案：AB55.《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有()。
A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分参考答案：AB56.关于迟到承诺的说法，正确的有()。
A.受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B.受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C.非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D.非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E.迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关参考答案：BCD57.某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。
关于施工企业权利的说法，正确的有()。
A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限参考答案：BDE58.关于合同中格式条款的说法，正确的有()。
2012年全国注册监理工程师合同管理试题及答案
2012年全国注册监理工程师合同管理试题及答案第一题单项选择题第1题《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是（）。
A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率正确答案：C第 2 题工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是（）。
A.物B.财C.行为D.智力成果正确答案：D第 3 题执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格正确答案：A第 4 题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。
A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第 5 题施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42．5#的水泥当作52．5#水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同正确答案：B第 6 题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。
A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第7 题下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人正确答案：A第8 题某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。
2012年全国监理工程师《合同管理》测考题(19)
2012年全国监理工程师《合同管理》测考题（19）1．索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师（）。
A．有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知B．必须马上处理该项索赔C．有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知D．有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28天内递送正式的索赔报表2．在施工合同履行中，如果监理工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明监理工程师确实发布过口头指令，此时可以认定口头指令的效力（）。
A．构成合同的组成部分B．不能构成合同的组成部分C．成为承包人索赔的证据D．无效3．委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人（）。
A．不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责B．既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C．只对检测试验数据的错误负责D．只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责 4．某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同（）。
A．未成立B．已经成立C．在公证后成立D．不具备成立条件5．委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负（）的责任。
A．违约B．缔约过失C．监理失职D．全部损失6．施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当（）。
A．赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期B．只相应顺延工期C．只赔偿承包人因此造成的损失D．赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期7．当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求。
这是合同履行中的（）。
A．不安抗辩权B．撤销权C．代位权D．同时履行抗辩权8．主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-95
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。
【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。
承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。
【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。
【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 h后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。
【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。
在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0206-81
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0206-8131.某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日32.工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。
承包人因暂停施工受到损失提出索赔。
认为工程师应承担连带责任。
该事件索赔的处理方式应为()。
A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿33.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是()。
A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用34.在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽、工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为()。
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应适当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿35.在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。
承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未做出任何答复，承包人应()。
A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工36.施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。
2012监理工程师《合同管理》考题和答案
2012监理工程师《合同管理》考题和答案1、必须以第三方财产提供担保的方式是（）担保。
A．保证B．抵押C．质押D．定金2、甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是（）。
A．先履行抗辩权B．先诉抗辩权C．同时履行抗辩权D．不安抗辩权3、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（）。
A．专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B．中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C．中标通知书、投标书、协议书、图纸D．中标通知书、专用条款、通用条款、图纸4、无标底的综合评分法常采用以（）作为标准值。
A．报价B．最低报价C．平均报价D．评标价E．复合标底5、开标时，所列（）情况之一视为废标。
A．投标书逾期到达B．投标书未密封C．报价不合理D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴E．招标文件要求保函而无保函6、当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是（）。
A．一般保证B．连带责任保证C．法定保证D．委托保证7、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。
A．委托人选定的质量检测机构试验数据错误B．因非监理人原因的事由使监理人受到损失C．委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D．监理人的过失导致合同终止8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（）。
A．应当经债权人同意B．无需经债权人同意，但应通知债权人C．无需经债权人同意，但应办理公证手续D．无需经债权人同意，也无需通知债权人9、在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有（）情形之一时，可以行使抗辩权。
A．未按合同约定办理保险B．经营状况严重恶化C．为逃避债务转移财产、抽逃资金D．合同履行的准备不充分E．丧失商业信誉10、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。
往年监理工程师考试合同管理真题及答案
1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度 ,在工程建设领域推行的管理制度是 ()。
A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案： A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。
我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。
项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法 ,正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案： C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具备以下条件：(1)依法成立;(2) 有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所 ;(4)能够独立承担民事责任。
参见教材 P5。
3 关于法律事实的说法 ,正确的是()。
A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案： D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。
选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件;选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件 ,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为 ;选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。
参加教材P7。
4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 ()。
A.法定代理B.委托代理C.制定代理D.延伸代理参考答案： B参考解析：本题考查的是 .代理关系。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理 ,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等 ,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。
参见教材 P85.关于保证人资格的说法 ,正确的是()。
2012年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解【圣才出品】
2012年监理工程师《建设工程合同管理》真题及详解一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A．该施工企业B．该外地的分公司C．项目经理部D．项目经理【答案】A【解析】法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法人应当具备以下条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。
《公司法》规定，公司可以设立分公司，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司，子公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任。
投标书即为合同，投标人即为合同法律关系的主体——法人。
2．关于合同鉴证的说法，正确的是（）。
A．经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B．法律规定强制实施合同鉴证C．合同鉴证的效力不限于我国国内D．合同鉴证由工商行政管理机关做出【答案】D【解析】合同鉴证，是指合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其真实性和合法性，并督促当事人双方认真履行的法律制度。
合同鉴证由县级以上工商行政管理机关办理。
鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
经过鉴证的合同则在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。
合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。
3．某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权C．不安抗辩权D．先诉抗辩权【答案】C【解析】合同履行抗辩权是针对请求权而言的一种对抗权。
《合同法》规定的履行抗辩权的种类有三种：①当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。
2012监理工程师考试《合同管理》真题及答案
2012年监理工程师《合同管理》真题一、单项选择题(共50题，合计50分)第1题. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（）。
A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工第2题. 监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理第3题. 施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证第4题. 甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（）。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立第5题. 当事人订立合同，要经过要约、承诺。
下列文件中，构成合同要约的是（）。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书第6题. 《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是（）。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化第7题. 根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同第8题. 施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定，该行为属于（）。
A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务第9题. 某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
2012年监理工程师合同管理测试试题及答案
2012年监理工程师合同管理测试试题及答案第一题单项选择题第 1 题按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更正确答案：C第 2 题依据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明（）。
A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算正确答案：A第 3 题某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立正确答案：C第 4 题某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。
材料使用前需要进行检验时，检验由（）。
A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担正确答案：D第 5 题工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（）。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中正确答案：C第 6 题某工程项目招标采用评标价法评标。
中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。
若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。
A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元正确答案：A第 7 题在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。
A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额正确答案：D第 8 题(2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由（）承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。
A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理3.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证4.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立5.当事人订立合同，要经过要约、承诺。
下列文件中，构成合同要约的是( )。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书6.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化7.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同8.施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定，该行为属于( )。
A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务9.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。
根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是( )。
A.由设计单位直接向承包人承担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人10.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。
此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。
对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付( )万元。
A.10B.25C.20D.3511.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( )。
A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人12.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。
下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是( )。
A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标B.办理招标备案后，招标人可以自行招标C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标13.公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是( )。
A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审14.下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )。
A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字15.根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是( )。
A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标人购买招标文件后不递交投标文件C.投标文件中附有招标人不能接受的条件D.投标截止日期后要求撤回投标文件16.某工程项目招标采用评标价法评标。
中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。
若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为( )。
A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元17.下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是( )。
A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者18.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是( )。
A.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间B.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率C.补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D.补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费19.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，监理合同的有效期指的是( )。
A.合同约定的开始日至完成日B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同约定的开始日至工程验收合格日20.某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。
按照建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是( )。
A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任21.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。
奖金应当由( )支付。
A.委托人B.承包人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门22.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是( )。
A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作23.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工24.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是( )。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同25.某工程采用公开招标方式选定设计单位。
2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。
此设计合同中，设计期限起始时间应为( )。
A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日26.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。
设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为( )万元。
A.20B.40C.50D.10027.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( )以书面形式通知承包人。
A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表28.根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于( )。
A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额29.施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是( )。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难C.表明发包人与承包人合作的诚意D.防止承包人擅自变更、终止施工合同30.因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。
承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给( )审核。
A.发包人B.设计文件的审批机构C.监理工程师D.承担工程初步设计的设计院31.某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。
承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。
工程实际在2009年2月5日开始动工。
2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。
按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止32.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是( )。
A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验33.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是( )。
A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况34.根据建设工程施上合同示范文本的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是( )。
A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验35.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。