建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

合集下载

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201本合同由以下各方于签订:甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]以下合称为“双方”。

一、合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利与义务,确保工程的顺利进行。

二、合同内容1. 工程范围:详细描述需要进行施工的建筑物或设施的类型、规模、位置等。

2. 工程进度:规定工程的起止日期、里程碑节点和工期要求。

3. 工程费用:明确工程总投资、支付方式、变更控制等方面的规定。

4. 施工质量:明确施工过程中需要遵循的质量标准和验收要求。

5. 安全管理:规定施工过程中的安全措施和责任,确保工人和周围环境的安全。

6. 责任与违约:明确双方在合同履行过程中的责任和违约处理方式。

7. 合同变更:规定合同变更的流程和双方协商的原则。

8. 纠纷解决:明确双方解决合同纠纷的方式和途径。

三、所涉及附件所涉及的附件如下:1. 工程施工图纸及说明;2. 工程合同付款计划;3. 施工进度计划表;4. 施工安全管理方案;5. 工程验收标准及程序。

四、所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:指定了对建设工程施工活动的管理和监督规定。

2. 《招标投标法》:规定了对工程招标投标活动的监管要求。

3. 《施工合同法》:明确了建设工程施工合同的权利义务和违约责任。

五、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法1. 资金问题:如甲方未按时支付款项,可以通过协商解决或采取法律手段追讨。

2. 工期延误:如乙方因不可抗力原因导致工期延误,可以协商调整工期或延长合同履行期限。

3. 施工质量争议:如甲方对乙方的工程质量不满意,可以通过第三方检验机构进行评估和裁决。

六、附则本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效,并取代先前与本合同有关的所有口头或书面协议。

合同各方均应严格遵守本合同的约定,并承担相应的违约责任。

甲方:乙方:签字:签字:日期:日期:。

2017建设工程施工合同(4篇)_合同范本

2017建设工程施工合同(4篇)_合同范本

2017建设工程施工合同(4篇)(招标人):_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

我方保证的金额为人民币____________元(大写:__________________)。

二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。

我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日,即至______年______月______日止。

投标有效期延长的,经我方书面同意后,本保函的保证期间做相应调整。

三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。

(2 )如果贵方选择重新招标,我方向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额,即不超过人民币____________元。

四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。

索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

(完整版)2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)10月1日执行

(完整版)2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)10月1日执行

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》).为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要.(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。

第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。

第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。

第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。

第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。

第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。

第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。

第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。

第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。

第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。

第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。

第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。

第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。

第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。

第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。

第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。

2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。

3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。

4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。

2017版建设工程施工合同示范文本完整版.doc

2017版建设工程施工合同示范文本完整版.doc

2017版建设工程施工合同示范文本完整版.doc 文档模板范本:2017版建设工程施工合同示范文本完整版1. 合同双方本合同双方为甲方(建设单位)和乙方(施工单位)。

2. 工程名称及位置工程名称:工程位置:3. 工程内容与范围本合同工程内容与范围详细记录于附件一《工程量清单》中,双方共同确认。

4. 工期合同工期为自合同签订之日起,至竣工验收合格、移交使用之日止。

工期为__天。

5. 竣工验收本工程按照国家有关规定的工程质量标准,完成竣工验收合格,并得到甲方竣工验收合格证明或其他相关证明文件。

6. 施工单位的协作义务乙方按本合同约定承担的工作内容必须按质、按量、按时完成,不得逾期交付,否则,必须承担由此产生的全部责任和后果。

7. 工程价款工程价款为:人民币__元(大写)。

8. 付款方式及期限甲方应当按照本合同规定的工程工作完成情况向乙方付款。

支付方式为:分批次支付。

9. 违约责任如乙方不按本合同规定承担施工责任,须承担违约责任,并赔偿甲方因此而受到的损失。

10. 争议解决方式因本合同而产生的一切争议,双方应友好协商解决,若协商不成,可向人民法院提起诉讼。

简要注释:工程量清单:工程项目的详细工作量及费用等详细清单。

施工单位的协作义务:施工单位必须按照合同规定按质、按量、按时完成工程任务,否则必须承担由此产生的全部责任和后果。

竣工验收:工程完工后,依据合同及有关技术标准进行验收的工作。

违约责任:若乙方违反合同规定导致工程施工失误、工程质量不达标准、工程延误等,应承担违约责任,并赔偿因此产生的全部损失。

法律名词及注释:法定代表人:企业法人或组织机构的合法代表人,代表该企业或机构进行法律行为。

违约金:一方违约时支付给对方或国家的经济赔偿金,以减轻对方或国家的损失。

争议解决:因各种原因产生的纷争、争端,需要通过一定的途径得到解决,包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决等方式。

建设工程施工合同示范文本2017

建设工程施工合同示范文本2017

建设工程施工合同示范文本2017甲方(委托方):_________________(单位名称、法定代表人、联系地址、联系方式)乙方(承包方):_________________(单位名称、法定代表人、联系地址、联系方式)为确保双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,在友好合作的基础上,达成如下协议并签署本合同:第一条项目概况甲方委托乙方承担以下具体工程项目(以下简称“工程项目”)的施工任务,并按照施工合同的约定进行施工。

项目名称:__________________________________项目地点:__________________________________工程内容:__________________________________工程规模:__________________________________工程周期:__________________________________工程造价:__________________________________第二条工程款及支付方式1. 工程总价款共计人民币 ______________ 元整,按照工程进度及合同约定支付。

甲方应按照下表的支付方案进行支付:付款节点付款比例金额付款时间2. 乙方应在收到每笔款项后的3个工作日内提供合格的发票,并按照税法规定申报发票。

第三条施工进度及质量要求1. 乙方应按照工程计划的要求,合理安排施工进度,并确保按时交付工程项目。

2. 工程质量应符合国家有关标准及地方法律法规的要求,乙方应保证工程质量,承担工程质量的全部责任。

第四条安全保障及责任1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,保障施工现场的安全。

2. 如因乙方施工过程中发生事故造成人员伤亡或财产损失,乙方应承担全部责任,并依法承担相应的赔偿责任。

第五条知识产权1. 工程项目中涉及的技术及知识产权归乙方所有,甲方不得侵犯乙方的知识产权。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)版号:GF-2017-0201第一章总则第一条甲方:【甲方名称】第二条乙方:【乙方名称】第三条工程名称:【工程名称】第四条工程地点:【工程地点】......(依次各条款内容)第二章工程规模和施工内容第五条工程规模:【工程规模描述】第六条施工内容:【施工内容描述】......(依次各条款内容)第三章材料供应和设备采购第十一条材料供应:【材料供应条款描述】第十二条设备采购:【设备采购条款描述】......(依次各条款内容)第四章施工期限和工期管理第十六条施工期限:【施工期限描述】第十七条工期管理:【工期管理条款描述】......(依次各条款内容)第五章工程质量和验收标准第二十一条工程质量:【工程质量条款描述】第二十二条验收标准:【验收标准条款描述】......(依次各条款内容)第六章工程费用和支付方式第二十六条工程费用:【工程费用条款描述】第二十七条支付方式:【支付方式条款描述】第七章风险责任和保险条款第三十一条风险责任:【风险责任条款描述】第三十二条保险条款:【保险条款描述】......(依次各条款内容)第八章违约责任和争议解决第三十六条违约责任:【违约责任条款描述】第三十七条争议解决:【争议解决条款描述】......(依次各条款内容)第九章合同的变更和解除第四十一条变更合同:【变更合同条款描述】第四十二条解除合同:【解除合同条款描述】......(依次各条款内容)第十章其他事项附件:1. 工程设计图纸2. 材料清单及供应合同3. 设备采购合同......(所涉及附件列表)法律名词及注释:1. 合同:法律意义上指双方自愿达成的共同意思表示,以共同生效为目标,并对各自约定的权利和义务发生法律效力的协议。

2. 违约责任:当一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的,应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。

(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同 (示范文本)1. 背景本合同是由甲方(以下简称“发包人”)与乙方(以下简称“承包人”)就建设工程的施工达成的协议,双方将按照合同约定的条件、规定和标准进行合作。

2. 定义2.1 建设工程:指在指定地点,按照规划和设计文件、技术标准要求进行的工程。

2.2 发包人:指委托承包人进行工程施工的一方。

2.3 承包人:指受发包人委托承担工程施工任务的一方。

3. 合同目的3.1 本合同的目的是确保工程的顺利进行,保障双方的权益。

3.2 本合同还将规定工程施工的时间、质量、成本、责任及其他相关事项。

4. 合同条款4.1 工程概述4.1.1 工程名称:xxxx4.1.2 工程地点:xxxx4.1.3 工程规模:xxxx4.1.4 工程内容:xxxx4.1.5 工程起止时间:xxxx4.2 发包人的权利和义务4.2.1 向承包人提供施工图纸、设计文件和技术要求等资料。

4.2.2 按合同约定支付工程款项。

4.2.3 在工程期间提供必要的支持和配合。

4.2.4 监督工程施工的进展和质量。

4.2.5 对工程验收及时作出合理判断。

4.3 承包人的权利和义务4.3.1 按照发包人的要求完成工程施工。

4.3.2 在工程施工期间保证安全及环境保护。

4.3.3 提供合格的材料和设备,保证施工质量符合要求。

4.3.4 在规定时间内完成工程,并保证质量。

4.3.5 配合发包人的监督和验收工作。

4.4 工程款项支付4.4.1 工程款项的支付方式和时间,按合同约定进行。

4.4.2 若发包人未按时支付工程款项,承包人有权要求利息和违约金。

4.5 保险责任4.5.1 工程期间,涉及工程方的责任和施工风险由承包人承担。

4.5.2 发包人有权要求承包人提供相应的保险。

4.6 违约责任4.6.1 若任一方未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。

4.6.2 违约方应支付合同金额一定比例的违约金。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性,保护各方的合法权益,加强合同管理,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,制定本合同。

第二条合同定义1. 建设工程:指根据项目需求,按照技术标准和规范,进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。

2. 承包人:指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。

3. 发包人:指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。

4. 监理人:指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。

第三条合同形式本合同采用书面形式,并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。

第四条合同的解释本合同的解释以中文为准,如有其他语言版本,以中文版本为准。

...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十章附件所涉及附件如下:附件一:合同付款计划表附件二:施工进度计划表附件三:工程质量验收标准附件四:建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 中华人民共和国合同法:指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。

2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例:指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。

第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 质量问题:如出现建设工程质量问题,可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。

2. 进度延迟:如发生施工进度延迟,双方可根据合同约定协商解决,涉及费用和工期的调整。

3. 变更和索赔:如有变更设计或其他需要索赔的情况,应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一章总则第一条合同的基本情况本合同一式两份,甲乙双方各持一份,共同遵守。

第二条合同的签署本合同由甲方和乙方订立,经甲方法定代表人和乙方授权代表签字盖章后生效。

第三条合同的生效期限本合同自双方签字之日起生效,至竣工验收合格之日止。

第二章工程范围与工期第四条工程范围本工程包括但不限于以下内容:1. 土方工程2. 基础设施建设3. 主体结构施工4. 装饰装修工程5. 给排水工程6. 电气工程7. 环保设施建设第五条工程工期本工程的总工期为天,具体工期安排详见工期计划表。

第三章价款与支付方式第六条工程价款本工程的总价款为万元人民币,具体分期付款方式详见付款计划表。

第七条价款支付方式根据工程进展情况和竣工验收结果,乙方将按付款计划表规定的付款比例分期支付价款。

第四章质量保证与验收第八条工程质量要求本工程应符合相关法规和技术标准的要求,保证施工质量符合合同约定。

第九条工程验收工程完成后,甲方有权委托第三方进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。

第五章变更、解除和仲裁第十条变更合同任何一方欲变更本合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致后方可变更。

第十一条合同解除如发生严重违约、无法履行合同义务等情形,任何一方有权解除本合同。

第十二条争议解决双方如发生争议,应协商解决,如协商不成,可通过仲裁解决。

第六章其他条款第十三条公司保密约定在合同履行过程中,双方应对相关商业秘密和技术资料予以保密。

第十四条合同的变更和补充本合同的任何变更或补充,需经双方书面同意并签字盖章方可生效。

第十五条其他约定其他未尽事宜,可由双方另行协商确定。

结束。

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 第一章总则第一条合同的目的和基本内容第二条合同的签订和生效第三条工程的范围和内容第四条工期和竣工日期第五条合同价款和支付方式第二章工程质量与安全第六条工程质量的要求第七条施工安全与环境保护第八条质量验收与验收标准第三章分包与转包第九条分包第十条转包第四章材料与设备供应第十一条材料与设备的供应要求第十二条材料与设备的验收第十三条材料与设备的保管与使用第五章变更和索赔第十四条合同变更第十五条索赔和争议解决第六章违约责任第十六条违约责任的种类第十七条解决争议的方式第七章合同的解除和终止第十八条合同的解除第十九条合同的终止第八章其他事项第二十条附则附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。

2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。

3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。

4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。

2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。

3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。

4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

建设工程施工合同示范文本2017版

建设工程施工合同示范文本2017版
1.2工程地点:________________
1.3工程规模:________________
1.4工程内容:根据甲乙双方确认的设计方案进行施工,包括但不限于土建、装修、安装、拆除、运输等工作。
二、工程进度及工期
2.1开工日期:双方确认的工程开工日期。
2.2竣工日期:双方确认的工程竣工日期。
2.3工期延误:因乙方原因导致工程延期,乙方应按逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×0.1%×逾期天数。
(2)竣工结算:工程完工后,甲乙双方按照确认的工程量清单进行竣工结算。
4.3支付时间:按照双方确认的付款节点进行支付。
五、施工要求及安全保障
5.1乙方应严格按照设计方案和施工图纸进行施工,确保工程质量。
5.2乙方应遵守施工现场的管理规定,确保施工安全,防止安全事故的发生。
5.3乙方应做好施工现场的环保工作,遵守环保法规,防止环境污染。
联系人:________________
联系电话:________________
鉴于业主拟进行建设工程(以下简称“工程”),并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就工程的施工事项达成如下协议:
一、工程内容
1.1工程名称:________________
六、违约责任
6.1任何一方违反合同的约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

建设工程施工合同示范文本2017

建设工程施工合同示范文本2017

建设工程施工合同示范文本2017甲方(发包方):______________乙方(承包方):______________签订日期:____年____月____日签订地点:______________鉴于甲方需要进行工程施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

第一条工程概况1. 工程名称:______________2. 工程地点:______________3. 工程规模:______________4. 工程内容:______________5. 工程立项批准文号:______________第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单,承包本工程的以下内容:______________第三条合同工期1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 合同工期总日历天数为:____天第四条质量标准工程质量标准:______________第五条合同价款1. 合同总价为人民币(大写):______________(¥______________元)。

2. 合同价款的支付方式:______________第六条图纸甲方在开工前____天内向乙方提供施工图纸____套。

第七条甲方工作1. 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作。

2. 保证施工所需的水、电供应。

3. 办理施工所需各种证件、批件。

4. 确定水准点与坐标控制点。

第八条乙方工作1. 按照甲方提供的图纸和要求组织施工。

2. 编制施工组织设计,包括施工进度计划、施工方案、施工安全措施等。

3. 保证施工质量和工程进度。

第九条工程变更1. 因甲方变更设计导致的费用增减,由甲方承担。

2. 因乙方施工质量问题导致的返工,由乙方承担费用。

第十条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)甲方:(委托人)地址::邮编:乙方:(承包方)地址::邮编:鉴于甲方及乙方双方均同意进行以下建设工程合同,特此约定:一、项目名称、位置和内容:(详细描述建设工程名称、位置、内容、规模、标准、质量要求等)二、合同价款:(详细列明工程造价,包括设备、材料、人工费用等)三、预期完工日期:(对完工时间的约定,应按照实际情况确定,包括工程开始时间、施工期限、交付日期等)四、付款方式及合同约定:(详细描述付款方式,包括价款支付期限、付款方式、扣款标准、违约金等约定)五、质量标准:(详细描述工程质量标准、检验标准、验收标准等)六、保证金:(约定双方应缴纳的保证金,缴纳方式及退还方式等)七、违约责任:(双方在合同履行过程中应承担的违约责任及赔偿范围、方式等)八、合同变更:(规定在合同履行过程中如何变更约定事项的程序)九、合同终止:(规定合同终止的条件及程序)十、争议解决:(约定争议解决方式,如双方协商、仲裁、诉讼等)十一、签约及生效:(双方签字盖章,合同生效时间)注:本合同未尽事项,双方应依据有关法律、法规、规章及常识进行约定。

列举本文档所涉及附件:(列举附件名称及需要提供的相关资料)1.2.3.……列举如下本文档所涉及的法律名词及注释:(列出法律名词及对其的解释注释)1.2.3.……列举如下本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(列出可能出现的困难及解决办法及解决方案)1. 承包方在施工中因原因无法按时完成合同要求,造成甲方损失,乙方应依法承担赔偿责任。

2. 甲方对货物质量进行检验时出现纠纷,应根据合同的约定进行调解或者仲裁。

3. 建设工程在施工过程中发生违法违规行为或者擅自变更原设计方案引发的争议,必须按照有关法律规定做出处理,具体方法按照合同条款进行。

以上文档仅供参考,具体执行过程中请严格按照当地法律法规以及相关条例规定执行。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201一、合同背景及目的本合同是由建设工程的业主(以下简称甲方)与施工承包商(以下简称乙方)签订的一份合同,旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。

二、合同条款及解释1. 合同条款的编写原则本合同的条款编写遵循法律法规、行业标准、技术规范等相关规定,并结合当地实际情况进行制定。

2. 合同主要内容本合同包括但不限于以下主要内容:2.1 工程概况:对工程项目进行详细介绍,包括工程范围、建设地点、工期等。

2.2 工程价款及支付方式:明确工程价款的金额以及支付方式和时间节点。

2.3 工程质量:规定工程质量的要求及验收标准。

2.4 施工组织设计:详细描述施工组织设计方案及调整的条件和程序。

2.5 安全生产:明确安全生产要求、责任分工、安全检查等相关事项。

2.6 合同履行保证:规定双方合同履行保证的要求和方式。

2.7 合同变更和解除:针对合同变更和解除的程序及约束条件进行规定。

2.8 违约责任:明确双方因违约行为应承担的法律责任。

2.9 争议解决:约定争议解决方式,如调解、仲裁、诉讼等。

三、所涉及附件本合同所涉及的附件如下:1. 工程图纸及设计文件2. 工程施工方案3. 工程量清单4. 施工进度计划5. 质量验收标准6. 安全生产管理办法7. 付款计划8. 合同履行保证文件9. 其他相关附件四、所涉及的法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 建筑法律建筑法律是指国家法律法规中涉及建设工程和建筑领域的法律。

2. 招投标法招投标法是指规定国家招标和投标活动的法律法规。

3. 建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例是指规定建设工程质量管理要求的法律法规。

五、执行过程中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,可能会遇到以下困难:1. 资金问题:可以通过合理安排付款计划、融资等方式解决。

2. 材料供应问题:可以与供应商建立长期合作关系,提前预定材料,或者选择备选供应商。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)43086

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)43086

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2017-0201)第一章总则第一条合同双方约定等第二章工程前期准备第二条工程范围等第三章施工组织和管理第三条施工计划等第四章施工质量与安全第四条施工质量要求等第五章施工进度与合同价款支付第五条施工进度等第六章合同价款和支付方式第六条合同价款等第七章变更和索赔处理第七条变更和索赔等第八章合同履行和验收第八条合同履行和验收等第九章违约与争议解决第九条违约与争议解决等第十章合同的终止和解除第十条合同终止和解除等第十一章附则第十一条附则等附件:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书本文档所涉及的法律名词及注释:2. 变更:指在合同履行过程中,根据实际情况的变化而对合同内容进行修改的行为。

3. 索赔:指合同一方要求对方承担违约责任或者赔偿损失的诉讼请求或者要求书面赔偿的行为。

4. 违约:指合同一方未按照合同约定的义务履行,或者未按照法律的规定承担义务的行为。

5. 争议解决:指合同双方在履行合同过程中出现的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。

本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工计划变更:如遇施工计划需要变更的情况,双方应协商确定新的施工计划,并及时调整合同进度表。

2. 施工质量问题:如发现施工质量问题,应当立即通知承包方进行整改,并记录整改过程和结果。

3. 施工进度延误:如出现施工进度延误的情况,应当及时调整施工计划,并与业主方商议补偿方式。

4. 合同价款支付延迟:如发生合同价款支付延迟的情况,可与业主方协商制定付款计划,并妥善保留相关证明文件。

本文档所涉及附件如下:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书如需详细了解或使用本文档,请联系合同起草人或相关权威部门。

建设工程施工合同示范文本2017

建设工程施工合同示范文本2017

建设工程施工合同示范文本(2017版)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就下列事项达成一致,签订本合同:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程结构类型:____________________1.5 工程承包内容:____________________二、合同工期2.1 开工日期:____年__月__日2.2 竣工日期:____年__月__日三、质量标准3.1 工程质量标准应符合国家现行有关法律法规、规章和标准的规定。

3.2 工程质量等级:____级四、签约合同价和合同价格形式4.1 签约合同价:人民币(大写):____元整(小写):____元4.2 合同价格形式:____(固定总价、变动总价、成本加酬金等)五、项目经理5.1 项目经理姓名:____5.2 项目经理联系方式:____六、合同文件构成6.1 本合同协议书6.2 通用合同条款6.3 专用合同条款6.4 合同附件七、承诺7.1 发包人承诺按照本合同约定支付合同价款,承包人承诺按照本合同约定完成工程。

7.2 发包人和承包人相互尊重,诚信履行合同义务。

八、合同生效条件8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

8.2 本合同一式两份,发包人和承包人各执一份,具有同等法律效力。

第二部分通用合同条款一、一般约定1.1 本合同适用于____(新建、扩建、改建、装修等)工程。

1.2 承包人应按照合同约定,完成工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等工作。

1.3 发包人应按照合同约定,向承包人支付合同价款,并履行合同约定的其他义务。

二、发包人2.1 发包人应按照合同约定,按时提供施工场地、施工条件、施工图纸、技术要求等。

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的示范文本,适用于2017年版的合同。

建设工程施工合同在建设工程中起到了重要的法律约束作用,确保了工程建设的顺利进行。

本合同内容包括合同的签订主体、工程范围、工程期限、费用支付方式等重要条款。

2. 合同主体本合同由以下双方签订:甲方:【填写甲方名称】乙方:【填写乙方名称】双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,达成以下合作协议。

3. 工程范围乙方应按照甲方的要求,按时、按质、按量完成以下工程项目:1. 【填写工程项目1】2. 【填写工程项目2】工程项目由甲方提供详细的设计图纸和技术要求,并在工程前期与乙方共同进行工程方案的研究和讨论。

4. 工程期限工程期限按照以下约定进行:工程开始日期:【填写工程开始日期】工程结束日期:【填写工程结束日期】工程期限可根据实际情况进行调整,双方应及时协商并书面确认。

5. 工程费用乙方应按照合同约定,按阶段性提交的工程进度报告进行费用支付。

工程费用包括以下项目:1. 工程材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 其他相关费用甲方按照乙方提供的费用明细进行逐项核对,并在核对无误后,按照约定的支付方式及时支付工程费用。

6. 竣工验收工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。

验收标准按照相关法规和设定的工程质量要求进行。

如果发现工程存在质量问题,乙方应及时修复并重新提交。

甲方对于工程的竣工验收应及时作出书面确认,乙方获得甲方的竣工验收确认后,工程合同即为完全履行。

7. 违约责任若一方未履行合同义务或未按时履行合同义务,则违约方应依法承担相应的民事责任。

双方同意,发生争议应首先通过友好协商解决。

如协商不成,可以选择仲裁或向法院提起诉讼。

8. 其他条款本合同还包括以下重要条款:1. 变更与解释:本合同的任何变更或补充应提前经双方书面协商一致,并签订变更协议。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
签订地点:
签订日期:年月日
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)(GF-2017-0201)
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定
目录
第一部分合同协议书
一、工程概况
二、合同工期
三、质量标准
四、签约合同价与合同价格形式
五、项目经理
六、合同文件构成
七、承诺
八、词语含义
九、签订时间
十、签订地点
十一、补充协议
十二、合同生效
十三、合同份数
第二部分通用合同条款1. 一般约定
1.1词语定义与解释
1.2语言文字
1.3法律
1.4 标准和规范
1.5 合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络
1.8严禁贿赂
1.9化石、文物
1.10交通运输
1.11知识产权。

相关文档
最新文档