施工合同通用条款,施工合同范本(最新版)
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
施工合同通用条款实例4篇
施工合同通用条款实例4篇篇1施工合同是指施工单位与业主之间签订的关于工程施工的协议。
在合同中，通常会包含一些基本的条款，作为双方在工程施工过程中的权利和义务的约束。
本文将以一个实际的施工合同为例，分析其中的通用条款。
一、合同双方本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）双方签订，甲方为______公司，法定代表人______，注册地址为______；乙方为______公司，法定代表人______，注册地址为______。
二、工程范围本合同的工程范围为______（详细描述工程范围）。
施工单位应按照设计图纸和规范要求，按照合同约定的内容和时间节点，高质量地完成工程。
三、工程造价本合同工程总造价为______万元，根据工程实际进度和变更情况，双方可以协商调整。
甲方应按照合同支付进度款项，乙方应按照合同规定支付款项。
四、质量保证施工单位应严格按照设计图纸和相关规范要求，确保工程质量符合国家规定的标准。
如发现工程质量问题，乙方有权要求甲方进行整改，否则乙方有权要求迟延履行违约金。
五、工期安排工程施工周期为______天，双方应按照合同约定的时间节点，协调好工程进度，并积极配合相关部门的验收工作。
如因不可抗力因素导致工期延误，双方可协商变更工期。
六、安全责任施工期间，施工单位应加强对施工人员的安全教育和现场管理，确保施工现场的安全。
如发生意外事故，甲方应承担相应的责任。
七、保修期工程竣工之后，施工单位应提供______年的免费保修期。
在保修期内，如发现工程质量问题，施工单位应及时进行维修。
以上为一个施工合同的通用条款实例，每份合同都会根据具体的情况进行调整和修改。
在签订施工合同前，双方应充分沟通，明确各自的权利和义务，以确保工程的顺利进行和高质量完成。
希望以上内容对您有所帮助。
篇2施工合同通用条款实例一、合同双方甲方（委托方）：_______________联系方式：_______________乙方（承包方）：_______________联系方式：_______________二、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程范围：__________________4. 工程规模：__________________三、工程期限1. 工程开工日期：_______________2. 工程竣工日期：_______________3. 工程工期：_______________（自开工之日起至竣工之日止）四、合同价款1. 工程总价款：_______________2. 付款方式：_______________（1）按进度支付（2）按阶段支付五、质量要求1. 工程质量标准：_______________2. 技术要求：_______________3. 工程验收标准：_______________六、安全保障1. 承包方应制定施工安全保障措施并执行，确保施工过程中人员和财产安全。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务，乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同，共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作，保障合同履行的顺利进行，不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息，应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间，应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限，应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项，应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工，并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告，乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求，乙方有权延迟支付相应款项，直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的，应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素，或者双方协商一致的情况下，可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下，双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜，可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份，甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容，双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定，确保合同顺利履行。
最新施工合同范本(通用10篇)
最新施工合同范本（通用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!最新施工合同范本（通用10篇）在法治社会中,合同已被越来越多的运用到日常生活中,合同的签订能使当事人之间的权利和义务达到均衡。
施工合同通用条款7篇
施工合同通用条款7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，就本施工项目的相关事宜，特订立本施工合同通用条款。
一、合同背景与目的1.1 本合同基于甲乙双方的共同意愿，为明确双方在施工过程中的权利与义务，确保工程顺利进行，达成共赢目标。
二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程内容：____________________2.4 工程规模：____________________三、工期及进度3.1 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工，未经甲方同意，不得擅自更改工期。
3.2 乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程进度与质量。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应违约责任。
四、质量与验收4.1 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应提交验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程价款与支付5.1 工程价款：____________________元人民币。
5.2 支付方式：____________________。
5.3 甲方应按合同约定及时支付工程款项，如甲方未按约定支付，乙方有权催告并在合理期限内暂停施工。
六、材料设备供应6.1 工程施工所需的材料设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。
6.2 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检查，如不符合要求，乙方应无条件更换。
七、保修与售后7.1 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期内，如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应负责免费维修。
7.2 保修期结束后，乙方应提供有偿售后服务，具体事宜双方另行协商。
八、违约责任8.1 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
标准版工地施工合同范本5篇
标准版工地施工合同范本5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 工期延误时，乙方应支付逾期违约金，违约金为合同总金额的千分之三。
三、工程质量1. 乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及甲方要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行抽查。
如发现问题，乙方应及时整改。
3. 工程质量达不到合同约定的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
四、付款方式1. 甲方应在签订合同后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方应按合同约定完成施工任务，并提交验收申请。
甲方在收到验收申请后7个工作日内，向乙方支付合同总金额的70%。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
甲方在收到发票后，应及时办理报销手续。
4. 乙方应确保收款方与合同签订方一致，否则甲方有权拒绝付款。
五、竣工验收与结算1. 乙方应在工程竣工后，向甲方提交验收申请及相关资料。
甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收合格后，双方应签订验收报告。
验收报告作为结算依据。
3. 结算时，甲方应根据验收报告及合同约定进行结算。
结算完成后，乙方向甲方提交结算报告及发票，甲方在收到结算报告及发票后7个工作日内办理结算手续。
4. 结算时，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
六、违约责任1. 甲方违约时，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
工程施工完整版合同(通用6篇)
工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。
注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
详细治理工程见施工图和报价表。
四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
2024年最新施工合同示范文本5篇
2024年最新施工合同示范文本5篇篇1施工合同示范文本甲方（发包方）：___________________地址：_____________________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：___________________地址：_____________________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________（包括但不限于施工范围、项目等）4. 工程规模：___________________（如建筑面积、工程量等）二、工期1. 工程开工日期：_______年______月______日2. 工程竣工日期：_______年______月______日3. 工期顺延条件与程序：因不可抗力因素导致无法按期完成工程时，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。
经甲乙双方协商一致，可顺延工期。
三、质量与检验标准1. 工程质量标准：执行国家及地方相关施工规范、标准，确保工程达到优良标准。
2. 检验标准和方法：施工过程中应按照相关施工规范和质量检验评定标准进行检验，确保工程质量符合要求。
甲方有权进行不定期检查。
四、合同价款与支付方式篇2施工合同示范文本甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确施工过程中的责任和义务，甲乙双方就本工程施工事项达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除合同另有约定外，应具有本条所赋予的含义：1.1 通用合同条款：根据国家法律、行政法规的规定，合同当事人在建设工程施工合同中应遵守的条款。
1.2 专用合同条款：发包人与承包人在通用合同条款基础上，结合具体工程实际，经过协商达成一致意见的条款。
1.3 发包人：指在合同中约定的，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在合同中约定的，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理：指承包人在专用合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的负责人。
1.6 监理单位：指发包人委托的负责监督和管理工程施工和合同履行的法人及其合法继承人。
1.7 设计单位：指发包人委托的负责提供工程设计图纸和相关技术资料的法人及其合法继承人。
1.8 通用合同条款：是指包括本合同通用合同条款在内的国家现行法律、行政法规对合同的规定，以及工程所在地政府或部门对工程施工合同的规定。
2. 合同文件组成合同文件应能互相解释、互相说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）专用合同条款及通用合同条款；（4）技术标准和要求；（5）图纸；（6）已标价工程量清单或预算书；（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中产生的相关文件，也是合同文件的组成部分。
二、双方一般权利和义务1. 发包人的一般权利和义务1.1 发包人应办理土地、房屋权属证书或者批准文件及施工许可证，保证施工场地具备施工条件，并应在开工前将施工场地移交给承包人。
1.2 发包人应根据工程建设的需要，按专用合同条款的约定向承包人提供施工现场及施工企业进场施工所需的各种条件的资料。
1.3 发包人应根据专用合同条款的约定向承包人提供施工所需的水、电、电讯线路等施工条件。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方：施工单位2. 乙方：业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿，在彼此协商一致的基础上订立的，经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准，甲方应按照实际情况保质保量完成工程，未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定，双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期，应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元（大写）。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定，按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程，双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工，保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后，乙方有权委托第三方进行竣工验收，双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工，由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿，双方应提前沟通解决问题，如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中，若发生合同履行难度较大等原因，双方可协商解除合同。
2. 合同解除后，双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜，并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程，确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型，其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时，通用条款起着举足轻重的作用，可以帮助双方明确责任、防范风险，同时也是解决纠纷的依据。
施工合同通用条款3篇
施工合同通用条款3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1施工合同通用条款一、立约方甲方：________________________（以下简称：“甲方”）身份证号/营业执照号码：__________________________乙方：________________________（以下简称：“乙方”）身份证号/营业执照号码：__________________________二、项目概况1. 项目名称：__________________________________________________2. 项目地址：__________________________________________________3. 工程范围：__________________________________________________4. 工程造价：_______________________人民币（大写）______________5. 工程期限：______________________年______月______日__________三、施工条件1. 甲方应按照设计要求提供施工场地，乙方有权对施工场地进行勘测，并在勘测结果符合施工要求时动工。
2. 甲方应提供必要的劳动力、材料及设备，保证施工的正常进行。
3. 乙方应按照设计标准和工程要求进行施工，确保工程质量。
4. 双方应遵守相关法律法规，承担相应的责任。
四、工程款支付方式1. 工程款总额为_______________________元，分期支付。
2. 工程款支付方式为_______________________，具体支付时间和金额双方协商确定。
3. 如工期延长或其他原因导致支付金额发生变化，双方应重新商定支付方式。
五、工程质量保证1. 工程竣工后，乙方应提供质量保证书，并保证在保修期内负责维修。
2. 如工程质量存在问题，乙方应承担相应责任并按照协商的方式进行修复。
施工合同通用条款(2024版)
施工合同通用条款(2024版)合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工的有关事宜达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：__________二、甲乙双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务2.1.1 提供施工图纸及相关技术资料，并保证其准确、完整、有效。
2.1.2 按照约定的时间和方式支付工程款项。
2.1.3 负责办理施工所需的相关手续和证件。
2.1.4 协助乙方解决施工过程中的困难和问题。
2.2 乙方的权利和义务2.2.1 按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量、安全、进度。
2.2.2 负责施工过程中的现场管理，确保施工场地清洁、安全。
2.2.3 接受甲方及有关部门的检查、监督和验收。
2.2.4 承担因施工原因造成的人员伤亡和财产损失。
三、工程价款及支付方式3.1 工程总价款为：__________元（大写：__________元整）。
3.2 甲方支付工程款项的方式如下：3.2.1 工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的30%。
3.2.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
3.2.3 工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。
3.2.4 剩余的10%作为质保金，质保期满后无息退还。
四、工程质量及验收4.1 乙方应当按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收分为初步验收和最终验收。
4.2.1 初步验收：工程进度达到70%时，甲方组织验收。
4.2.2 最终验收：工程完工后，甲方组织验收。
4.3 工程验收不合格的，乙方应当及时整改，并承担整改费用。
五、违约责任5.1 甲乙双方应当按照约定履行各自的义务，如一方违约，应当承担违约责任。
施工合同通用条款范文7篇
施工合同通用条款范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承接甲方施工事项，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模及承包范围：____________________二、工期1. 开工日期：本工程定于XXXX年XX月XX日开工。
2. 竣工日期：本工程定于XXXX年XX月XX日竣工。
3. 工期顺延因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更；（3）甲方同意顺延的其他情况。
三、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家现行施工规范、验收规范及质量评定标准执行。
3. 甲方在接到乙方提交的工程竣工验收申请后，应及时组织验收。
四、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
该合同价已包括工程材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
2. 支付方式：（1）工程开工前，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。
（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付至合同总价的______%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的______%。
（4）剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性支付。
五、材料设备供应1. 本工程所需材料由乙方自行采购，材料质量应符合相关标准。
2. 甲方提供的主要材料和设备应符合国家相关标准，并承担相应费用。
3. 乙方应严格按照甲方提供的材料设备进行施工。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
施工工程合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：________________________地址：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟建项目，由乙方进行施工，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程类型：________________________1.5 工程投资：________________________二、工程范围及内容2.1 工程范围：本合同约定的工程范围为甲方提供的施工图纸及设计文件所确定的全部内容。
2.2 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰装修、园林绿化等。
三、工期3.1 工程总工期：自合同签订之日起，共计______个月。
3.2 阶段工期：具体阶段工期由双方协商确定，并在合同附件中明确。
四、工程质量4.1 工程质量标准：本工程质量应符合国家现行施工质量验收统一标准及有关专业质量验收规范的要求。
4.2 工程验收：本工程验收分为分部工程验收、分项工程验收和竣工验收。
验收合格后方可进入下一阶段施工。
五、工程价款及支付方式5.1 工程价款：本工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
5.2 工程款支付方式：（1）开工前，乙方需提交履约保证金，金额为工程总价的_____%，在工程竣工验收合格后无息退还。
（2）工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。
（3）竣工验收合格后，甲方支付工程结算款，金额为工程总价款的_____%。
施工合同通用条款7篇
施工合同通用条款7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，就本工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 承包方式：____________________二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
3. 如有变更，双方应另行签订补充协议。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元整。
具体支付方式和时间如下：__________。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
五、工程变更1. 工程施工过程中，如因设计或其他原因需要变更工程内容，双方应签订书面变更协议。
2. 工程变更涉及工程价款调整的，双方应另行协商确定。
六、工程保修1. 工程保修期为本工程竣工验收合格之日起______年。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期满后，如需继续维护，双方应另行签订维护协议。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款的，应按未付金额的百分之______向乙方支付违约金。
2. 乙方未按约定完成施工的，应按工程总价的百分之______向甲方承担违约责任。
如因乙方原因导致工程逾期的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金人民币______元整。
若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
施工合同通用条款范文5篇
施工合同通用条款范文5篇篇1施工合同通用条款一、合同的立项1.1 甲方为工程项目的业主，乙方为承包商，双方经协商一致，签订本合同，就工程项目的具体内容、质量要求、工期及工程造价等事宜达成一致意见，并明确了双方的权利义务。
1.2 合同的签订应经双方负责人或其授权代表签字盖章，并生效后才具有法律效力。
二、工程概况及标的2.1 工程项目名称、内容、地点、规模、等级、工程量、工程造价、工程工期等内容详见附件一《工程概况及标的》，附件一为本合同的必要组成部分。
2.2 工程项目按照附件一中规定的要求进行施工，乙方应确保工程质量符合合同约定的标准，保证工程工期按时交付。
三、合同价款及支付方式3.1 工程造价为__________________元整，合同价款为人民币_______________元整。
3.2 合同价款支付方式分期支付，按照工程实际进度和质量验收情况进行支付，具体支付比例按照附件二《价款支付计划表》规定执行，附件二为本合同的必要组成部分。
3.3 合同价款支付方式为银行转账，甲方应定期结算工程款项，并在支付合同价款的同时按照国家相关规定扣缴相关税费。
四、工程质量保证4.1 乙方应严格按照合同约定的要求施工，确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
4.2 工程竣工后，甲方有权委托第三方机构对工程质量进行评估，如评估结果不符合要求，乙方应承担相关责任并进行整改。
4.3 保修期为___________________，保修期内，如发生工程质量问题，乙方应及时进行维修，并免费提供相关服务。
五、工程进度管理5.1 工程进度按照附件三《工程进度计划表》执行，乙方负责制定和执行工程进度计划。
5.2 工程进度过程中如出现延误，乙方应书面通知甲方，并说明延误原因及整改措施。
5.3 工程提前完成或延期交付的，应按照实际情况进行调整工程款支付比例。
六、安全管理及责任6.1 工程施工过程中，乙方应严格执行国家安全生产规定，确保工程施工过程中的安全。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇第1篇示例：施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件，在施工过程中起到重要的作用。
制定合同是规范工程施工行为，保障双方合法权益的必要步骤。
下面将介绍一份完整的施工合同通用条款，以供参考。
一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方，在平等自愿的基础上订立本合同，共同遵守以下事项。
1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起，具有法律效力。
二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托，负责完成工程施工任务，保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持，包括但不限于安全保障、施工场地准备等。
2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准，确保工程质量和安全。
三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为：（具体金额），双方约定按照工程进度分期支付工程款。
3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项，逾期支付将按照约定支付逾期利息。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 工程质量保证期为（具体时间），在该期间内发现工程质量问题，乙方应及时解决并承担相应责任。
五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款，应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除合同，但应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。
六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，应提交至（仲裁委员会/法院）进行处理。
6.2 争议解决期间，合同其他条款继续有效执行。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
任何补充协议需经双方签字确认后生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为一份完整的施工合同通用条款，双方签署后即可生效。
希望双方能够严格遵守合同规定，共同完成工程任务，确保项目顺利进行。
新版施工合同范本3篇
新版施工合同范本3篇篇1新版施工合同范本一、甲方（委托人）：______________地址：______________联系人：______________联系电话：______________乙方（承包人）：______________地址：______________联系人：______________联系电话：______________二、工程名称：______________工程地点：______________工程内容：______________三、工期要求：本合同签订后________天内完成。
四、工程款支付方式：1. 总工程款为人民币________元（大写：______________），按照工程进度支付。
2. 首期款为总工程款的_____%，即人民币________元（大写：______________），于合同签订后_____日内支付给乙方。
3. 次期款为总工程款的_____%，即人民币________元（大写：______________），于工程完成_____%后支付给乙方。
4. 尾款为总工程款的_____%，即人民币________元（大写：______________），于工程完工验收合格后支付给乙方。
五、工程质量要求：严格按照相关国家标准执行，保证工程质量符合规定要求。
六、工程责任保险：乙方需购买工程责任保险，保障工程期间的人身和物财安全。
七、违约责任：若一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
八、争议解决：双方如产生争议应友好协商解决，协商不成的，可以向有权仲裁机构申请仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格后终止。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托人）：______________（盖章）乙方（承包人）：______________（盖章）日期：______________以上是新版施工合同范本的内容，希望能够对您有所帮助。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就_________________________施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程范围和内容：_________________________4. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付时间和金额按照工程进度节点进行支付。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 甲方应在收到验收通知后及时组织验收，并签署验收意见。
4. 若工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
四、安全施工与文明施工1. 乙方应制定安全技术措施和施工现场管理规定，确保施工过程中的安全。
2. 乙方在施工过程中应当保持施工现场的整洁，防止环境污染。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
五、工期延误与违约责任1. 因甲方原因造成工程停工或延误工期，甲方应当支付乙方相应的损失费用。
2. 因乙方原因造成工程逾期竣工，乙方应当承担违约责任，并支付违约金。
3. 甲方和乙方均应当履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、合同变更与解除1. 合同履行过程中，经甲乙双方协商一致，可以变更或补充合同条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同通用条款,施工合同范本（最新版）以下是由整理的施工合同通用条款，欢迎阅读。
施工合同通用条款
一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
精心推荐
施工合同| 工程合同| 施工合同范本| 工程合同范本。