地产公司与设计院战略合作协议书
设计院战略合作协议书地产公司与设计院战略合作协议书
设计院战略合作协议书地产公司与设计院战略合作协议书设计院战略合作协议书甲方：地产公司（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：设计院（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于：甲方为房地产开发商，乙方为专业设计机构，双方缘于共同开发房产项目，在平等、自愿、诚信和友好基础上进行战略合作。
根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方经协商达成如下协议：第一条：合作范围1.1 双方就设计及建筑装饰方面开展全面的战略合作。
1.2 乙方为甲方提供专业的设计服务，包括但不限于：方案设计、施工图设计及监理等。
1.3 甲方按照合约执行，委派乙方履行设计合同的相关事宜。
第二条：权利和义务2.1 甲方的权利和义务2.1.1 向乙方提供必要的项目信息资料。
2.1.2 支付乙方的设计费用，保证按合约要求付款。
2.1.3 承担项目施工所需材料及费用。
2.2 乙方的权利和义务2.2.1 按照甲方要求和标准，完成设计任务。
2.2.2 按合约规定交付设计成果。
2.2.3 维护甲方在设计合同中的知识产权。
第三条：设计合同的履行和期限3.1 设计合同自双方签署之日起生效。
3.2 设计工作的期限为双方签署协议后30天内完成方案设计，60天内完成施工图设计，具体日期以双方书面确认为准。
第四条：报酬和付款方式4.1 设计成果授权费用由甲方按照合作协议支付。
4.2 乙方每次发出发票，甲方应在三个工作日内进行付款。
第五条：违约责任5.1 任何一方违反合同规定，除非该合同另有规定外，应及时通知对方并采取适当的补救措施。
5.2 若一方违约给对方造成财产或其他损失的，应承担由此产生的赔偿责任。
5.3 协议未规定的其他违约责任，双方可协商解决。
第六条：保密条款6.1 甲乙双方均应对在合作过程中所了解的商业、技术或者其他方面的机密、商业机密、专有技术，以及合作过程中的所有附属文件、资料严格保密。
6.2 甲乙双方员工也应当承担保密义务。
2024版地产公司携手设计院共创合作协议
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024版地产公司携手设计院共创合作协议本合同目录一览第一条合作宗旨与目标1.1 宗旨1.2 目标第二条合作范围与内容2.1 合作范围2.2 合作内容第三条合作期限3.1 起始日期3.2 终止日期第四条双方的权利与义务4.1 地产公司的权利与义务4.2 设计院的权利与义务第五条合作成果的归属与分配5.1 成果归属5.2 成果分配第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密期限6.3 保密泄露后果第七条沟通协调机制7.1 沟通协调方式7.2 定期会议7.3 决策程序第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序第九条违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担第十条争议解决方式10.1 争议解决方式10.2 争议解决地点10.3 争议解决机构第十一条法律适用与解释11.1 法律适用11.2 合同解释第十二条合同的签订与生效12.1 签订程序12.2 生效条件12.3 生效时间第十三条附加条款13.1 附加条款内容13.2 附加条款的效力第十四条合同的终止与续签14.1 终止条件14.2 终止程序14.3 续签条件14.4 续签程序第一部分：合同如下：第一条合作宗旨与目标1.2 目标：双方携手努力，旨在打造具有创新性、前瞻性和可持续性的地产项目，提升地产价值和品牌形象，同时通过合作，提高设计质量和效率，促进双方业务的共同发展。
第二条合作范围与内容2.1 合作范围：本合作范围包括但不限于地产项目的概念设计、方案设计、施工图设计、景观设计、室内设计等全方位设计服务。
2.2 合作内容：双方将在合作范围内，依据项目需求和双方专业特长，共同进行项目设计，包括但不限于创意构思、方案优化、设计方案的实施与调整、项目验收等各个阶段的工作。
第三条合作期限3.1 起始日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.2 终止日期：合作期限为____年，自起始日期起计算。
房地产开发商与建筑工程设计院签订设计协议书
房地产开发商与建筑工程设计院签订设计协议书协议书编号：XX-XXXX本协议由房地产开发商（以下简称“甲方”）与建筑工程设计院（以下简称“乙方”）双方为确保双方权益，共同推进房地产项目的设计与实施，达成如下协议：第一条合作项目甲乙双方同意合作开展以下项目（以下简称“合作项目”）：项目名称：XXX房地产开发项目项目地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号项目规模：包括住宅楼、商业楼、停车场等多个建筑物和相关设施。
第二条设计要求1. 乙方需根据甲方提供的项目规划方案及相关要求，按照国家相关法规和标准，包括但不限于《建筑设计规范》、《消防设计规范》、《绿色建筑评价标准》等进行设计。
2. 设计内容包括但不限于建筑外观、平面布局、结构设计、给排水系统、电气系统等。
3. 设计阶段包括初步设计、施工图设计及后续配合工作。
4. 甲乙双方需在设计过程中保持密切的沟通和合作，及时解决在设计中遇到的问题。
第三条设计费用及支付方式1. 甲方应按照以下方式支付设计费用给乙方：- 初步设计阶段：XXX元- 施工图设计阶段：XXX元- 递交审批材料后XXX元- 其他额外工作费用：根据实际工作量协商确定2. 设计费用支付应在双方签署协议后的5个工作日内完成。
甲方需向乙方提供相应的支付凭证。
第四条质量保证与追责1. 乙方应确保设计方案符合国家法律法规和标准，符合建筑工程质量要求，并对设计文件的准确性负责。
2. 如因设计方案存在问题而导致施工或后续使用出现质量问题的，乙方应承担相应的责任，并提供解决方案。
3. 甲方如对设计方案或施工存在疑虑或发现质量问题，应及时向乙方提出，并共同解决。
第五条知识产权1. 设计文件及相关知识产权归属于乙方所有。
2. 甲方在未经乙方许可的情况下，不得以任何形式转让或使用设计文件及相关知识产权。
3. 乙方在设计过程中可能使用到的第三方软件及著作权，乙方应保证合法使用，并承担相应的法律责任。
第六条保密条款1. 甲乙双方无论在协议有效期内或协议终止后，均应对对方在合作过程中了解到的商业秘密和其他保密信息予以严格保密。
2024房地产开发商与建筑设计院合作合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024房地产开发商与建筑设计院合作合同本合同目录一览第一条合作概述1.1 合作项目1.2 合作目标1.3 合作期限第二条双方职责2.1 房地产开发商的职责2.2 建筑设计院的职责第三条设计任务3.1 设计内容3.2 设计要求3.3 设计时间表第四条技术交流与沟通4.1 技术会议4.2 信息交流4.3 变更处理第五条设计费用5.1 费用计算5.2 费用支付5.3 额外费用的承担第六条知识产权6.1 设计成果的知识产权6.2 合作过程中产生的知识产权第七条保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限7.3 泄密责任第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点9.3 诉讼或仲裁费用第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同终止第十一条一般条款11.1 适用法律11.2 合同解释11.3 合同的附件第十二条合同签署12.1 签署日期12.2 签署地点12.3 签署人第十三条其他约定13.1 双方认为需要约定的其他事项第十四条签署页14.1 房地产开发商签署页14.2 建筑设计院签署页第一部分：合同如下：第一条合作概述1.1 合作项目甲方向乙方委托的设计项目为【项目名称】，项目地点位于【项目地址】，项目用地面积为【用地面积】，项目类型为【住宅/商业/综合体等】。
1.2 合作目标乙方根据甲方的委托要求，按照相关法律法规、规范标准，为甲方提供符合项目需求、功能合理、经济适用、环境和谐、具有创新性的建筑设计方案。
1.3 合作期限本合同自双方签署之日起生效，合作期限为【起始日期】至【结束日期】。
第二条双方职责2.1 房地产开发商的职责甲方负责提供设计所需的资料，包括但不限于：项目用地性质、用地规划、建设要求、投资预算、市场定位等。
并负责对乙方设计方案的审查和决策，对设计过程进行监督和协调。
房地产开发商与规划设计院签订规划设计协议书
房地产开发商与规划设计院签订规划设计协议书协议书编号：（编号）本协议书由以下双方就房地产项目的规划设计事项达成一致，并遵守以下条款和条件。
甲方：（房地产开发商名称）地址：（地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（规划设计院名称）地址：（地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）一、协议目的本协议的目的在于确立甲方与乙方之间关于房地产项目规划设计的权益和义务，以保障项目的顺利进行。
二、规划设计任务1. 甲方委托乙方负责制定房地产项目的规划设计方案，并提供相关技术支持与咨询服务。
2. 乙方应遵循国家相关法律法规、规范以及甲方的要求，对房地产项目进行详细调查研究，准确把握项目的特点和需求。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供全面的设计方案，包括但不限于项目总体规划、建筑设计、景观设计等。
三、协作方式1. 双方应保持沟通畅通，及时就项目的规划设计进行协商、沟通与确认。
2. 乙方应按照协议约定的时间节点提交设计进度报告，并接受甲方的检查与验收。
3. 如发现规划设计方案存在重大问题或不符合甲方要求的情况，甲方有权要求乙方进行修改直至满足要求为止。
四、技术支持与咨询服务1. 乙方应根据甲方的需求，提供技术支持和咨询服务，为甲方提供专业建议和解决方案。
2. 乙方应指导甲方了解相关法律法规、规范，并协助甲方办理相关审批手续。
3. 乙方应提供项目实施过程中的技术咨询与支持，确保项目按照规划设计方案进行施工。
五、保密条款1. 双方应对协议涉及的商业机密、技术资料以及相关业务信息予以保密，并在协议终止后依然承担保密责任。
2. 就保密事宜，乙方应采取必要的技术和组织措施，确保信息的安全、完整及防止泄露。
六、协议期限与终止1. 本协议自签署之日起生效，并持续有效期为（具体期限）。
2. 如因不可抗力等特殊情况，导致协议无法继续履行，双方应及时通知对方，并按照协商一致的方式解决有关事宜。
七、违约责任1. 任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
房地产战略合作协议书三篇
房地产战略合作协议书三篇篇一：地产公司与设计院战略合作协议书甲方：xxx建筑设计研究院乙方：xxx有限公司双方本着平等合作、优势互补共同发展的原则，就双方在今后的项目规划、建筑、景观、室内、幕墙设计等方面长期合作达成如下战略合作协议：1.0合作纲领1.1合作宗旨甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
1.2合作目标双方相信，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
1.3合作内容乙方所接触项目的规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计、幕墙设计等全面设计工作。
1.4合作范围双方在以长三角为中心逐步向全国范围扩散的发展合作。
1.5合作模式1.5.1由乙方责设计业务的拓展和承接事宜，在项目谈判过程中，甲方需配合乙方推进谈判进程，必要时甲方需前来共同谈判，路费及食宿甲方自理。
1.5.2项目谈定后，由甲方承担并负责全面设计工作。
1.5.3设计费由双方协商而定。
2.0收费模式2.1报酬及支付2.1.1报酬A．在本战略合作框架协议下，设计费低于国家标准收取，则乙方获得合同额5%的业务介绍费；B．在本战略合作框架协议下，设计费按照国家标准收取，则乙方获得合同额15%的业务介绍费；C．在本战略合作框架协议下，设计费超出国家收费标准，则乙方获得合同额的25%的业务介绍费；或属于国家收费标准内的部分按10%收取，超出国家收费标准的部分则按70%收取。
D.因项目种类、大小及复杂程度均不相同，具体针对某些项目可以一案一议。
2.1.2支付当甲方收到定金后三日内，支付乙方介绍费总额的30%；当甲方收到第二笔款项后三日内，支付剩余70%的介绍费。
3.0协议附件3.1本协议项下的合作业务以及相关的商业条款如有不完善的部分，双方将协商另立书面说明，并作为本协议的附件，是本协议不可分割的一部分。
2024版地产公司携手设计院共创合作协议
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024版地产公司携手设计院共创合作协议本合同目录一览第一条合作宗旨和目标1.1 宗旨1.2 目标第二条合作范围2.1 设计项目范围2.2 技术研发合作2.3 市场拓展合作第三条合作期限3.1 起始日期3.2 结束日期第四条双方的权利与义务4.1 地产公司的权利与义务4.2 设计院的权利与义务第五条项目执行与管理5.1 项目执行流程5.2 项目管理机制第六条技术交流与信息共享6.1 技术交流活动6.2 信息共享平台第七条成果分配与收益共享7.1 成果分配原则7.2 收益共享比例第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 泄密责任第九条争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 法律诉讼第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同解除条件第十一条违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任承担第十二条法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的继承与转让13.3 附件第十四条合同的签署与生效14.1 签署程序14.2 合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合作宗旨和目标1.1 宗旨：双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，共同致力于提高地产开发项目的质量和设计水平，实现双方的共同发展。
1.2 目标：通过紧密合作，地产公司能够获得高品质的设计方案，设计院能够拓宽业务范围和市场影响力，实现互利共赢。
第二条合作范围2.1 设计项目范围：包括但不限于住宅小区、商业综合体、办公楼、酒店等建筑的设计，以及景观规划、室内设计等相关工作。
2.2 技术研发合作：双方共同开展设计领域的技术创新和研发活动，提高设计水平和效率。
2.3 市场拓展合作：双方相互支持和推荐业务，共同开拓新的设计市场和项目机会。
第三条合作期限3.1 起始日期：本合同自双方签署之日起生效。
房地产开发商与城市规划设计院合作协议书
房地产开发商与城市规划设计院合作协议书合作协议书编号：[编号]甲方：[房地产开发商全称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[城市规划设计院全称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于，甲方为了开发一块位于[城市名称]的土地，并根据城市规划需要进行规划设计，特邀请乙方作为城市规划设计顾问，双方本着互利双赢的原则，经友好协商，达成如下合作协议：第一条合作内容1.1 甲方委托乙方为其开发项目进行城市规划设计，并提供相应的技术咨询、设计方案和施工图纸，确保项目的规划设计符合相关法律法规和城市建设要求。
1.2 乙方将根据甲方的要求，为开发项目提供专业的规划设计服务，包括但不限于土地利用规划、建筑规划、交通规划、环境规划等方面。
第二条合作方式2.1 甲方向乙方支付合理费用作为城市规划设计服务的报酬，具体费用标准双方另行商议并签订书面协议。
2.2 乙方接受甲方的委托并承担城市规划设计顾问的职责，对相关设计方案和施工图纸负责，并提供必要的技术指导和协助。
2.3 双方合作的具体时间、进度和质量要求可以另行协商确定，并在协议签订后严格执行。
第三条权利与义务3.1 甲方享有乙方提供的规划设计方案的知识产权，并可以合理使用、转让或许可第三方使用该方案。
3.2 乙方应保证所提供的规划设计方案符合国家相关法律法规和技术标准，确保甲方开发项目的合法性和规范性。
3.3 双方应互相尊重知识产权和商业机密，不得擅自披露或使用对方商业秘密和合作信息，如有违反，应承担相应的法律责任。
3.4 在合作过程中，如双方发生异议或争议，应友好协商解决；如协商未果，任何一方均有权提起诉讼解决。
第四条保密条款4.1 乙方应保密甲方提供的相关项目信息和数据，不得泄露给第三方或用于其他商业目的。
4.2 甲方应保密乙方提供的规划设计方案和施工图纸等设计文件，未经乙方同意，不得向第三方透露或使用。
设计院战略合作协议8篇
设计院战略合作协议8篇篇1本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签订：甲方：XX设计院（以下简称“甲方”）地址：XXXX法定代表人：XXXX乙方：XXXX（以下简称“乙方”）地址：XXXX法定代表人：XXXX鉴于：1. 甲方在建筑领域具有丰富的经验和卓越的技术实力，特别是在建筑设计、规划及咨询方面具有较高的知名度。
2. 乙方作为一家专注于房地产开发的企业，拥有多项优质项目和广阔的市场前景。
3. 双方希望通过建立战略合作关系，共同推动建筑领域的发展，实现资源共享、优势互补。
现双方经友好协商，达成如下合作协议：一、合作内容1. 建筑设计与规划：甲方将根据乙方的需求，提供专业的建筑设计、规划及咨询服务。
2. 项目合作：双方可共同开展项目合作，包括但不限于房地产项目的设计、开发和运营。
3. 资源共享：双方可以共享资源，包括但不限于设计资源、项目资源和技术资源。
4. 优势互补：通过合作，双方可以相互支持，共同应对市场挑战，实现共赢。
二、合作方式1. 合同签订后，甲方将成立专门的项目组，负责与乙方的日常沟通和协调工作。
2. 双方将定期举行会议，讨论合作进展和未来发展规划。
3. 甲方将根据乙方的需求，提供定制化的服务方案，确保满足乙方的实际需求。
4. 乙方将积极参与合作过程，提供必要的支持和配合，共同推动合作项目的成功。
三、权责分配1. 甲方有权根据本协议的约定，向乙方提供专业的设计、规划及咨询服务。
2. 乙方有权根据本协议的约定，享受甲方提供的专业服务，并支付相应的费用。
3. 甲方有义务按照本协议的约定，提供优质的服务，并保障乙方的合法权益。
4. 乙方有义务按照本协议的约定，支付服务费用，并保障甲方的合法权益。
5. 双方应相互尊重、信任，共同维护合作关系的稳定和发展。
四、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及的所有商业机密、技术机密和保密信息予以严格保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露合作过程中获知的保密信息。
设计院战略合作协议书 地产公司与设计院战略合作协议书
设计院战略合作协议书地产公司与设计院战略合作协议书战略合作是出于长期共赢考虑，建立在共同利益根底上，实现深度的合作。
xx 今天为大家精心准备了设计中的重点、难点及关键技术问题的把握控制及相应措施,希望对大家有所帮助!设计中的重点、难点及关键技术问题的把握控制及相应措施甲方：乙方：甲、乙双方本着平等自愿、共同促进开展的原那么，就***事宜，经友好协商，达成如下协议：一、甲方的权利义务1、甲方牵头完成搭建平台的根本工作，完善规章制度的制定。
2、甲方帮助乙方争取配套效劳境等支持，协助解决乙方在行业开展过程中的问题。
3、甲方支持乙方与可以展开多种形式的互动交流与合作。
二、乙方权利义务1、乙方有权在国家法律法规及其他管理制度的构架下，参与事务，享有表决权和监督权。
2、乙方有义务执行双发所达成的决议，遵守章程;维护彼此的合法权益。
3、乙方应充分利用双方所搭建的平台，发挥自身优势，积极探索多种形式的合作。
三、其它1、甲、乙双方中任何一方欲变更、解除本协议，必须采取书面形式，口头无效;解除协议需提前一个月向对方提出;2. 甲、乙双方中任何一方未履行本协议条款，导致协议不能履行、不能完全履行，对方有权变更、解除协议，违约方要承当违约责任。
3、本合同未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原那么另行约定，并以备忘录或附件的形式表达;本协议的备忘录或者附件与本协议拥有同等的法律效力。
4、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5、本协议自双方代表人签字认可之时起生效。
设计中的重点、难点及关键技术问题的把握控制及相应措施甲方：乙方：甲、乙双方本着自愿、平等、公平、老实、信用的原那么，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。
一、合作宗旨：充分利用甲方市场资源优势和乙方工程设计能力和平台，实现工程设计技术研发与市场运营联盟，促进建筑业科学技术产业化的开展。
二、合作方式及条件：1、甲方依据《施工总承包企业特级资质标准实施方法》，以现有的资源为根底，挖掘潜力，拟打造设计行业甲级资质设计院。
地产公司携手设计院2024年度深度合作合同版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX地产公司携手设计院2024年度深度合作合同版B版本合同目录一览1. 合作概述1.1 合作背景1.2 合作目标1.3 合作期限2. 双方职责2.1 地产公司职责2.2 设计院职责3. 合作内容3.1 项目规划3.2 设计服务3.3 技术支持3.4 项目管理4. 知识产权4.1 著作权的归属4.2 专利权的归属4.3 商标权的归属5. 保密条款5.1 保密信息的定义5.2 保密信息的保护期限5.3 保密信息的泄露后果6. 费用与支付6.1 合作费用6.2 支付方式6.3 费用调整7. 违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点8.3 仲裁结果9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止10. 合同的履行10.1 履行期限10.2 履行地点10.3 履行方式11. 协助与配合11.1 双方协助11.2 配合事项12. 信息沟通与报告12.1 信息沟通方式12.2 定期报告13. 合同的附件13.1 附件一：合作项目列表13.2 附件二：设计要求与标准13.3 附件三：技术参数与性能指标14. 其他约定14.1 双方的其他约定14.2 合同的修改与补充14.3 合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条合作概述1.1 合作背景甲方（地产公司）与乙方（设计院）基于对彼此专业能力和业务范围的认可，为了共同拓展市场，实现资源共享、优势互补，达成深度合作意向。
1.2 合作目标双方致力于在2024年度内，通过紧密合作，实现项目的高质量推进，提升甲方项目的市场竞争力，同时扩大乙方在相关领域的业务影响力。
1.3 合作期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合作期限为2024年度。
合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第二条双方职责2.1 地产公司职责甲方负责提供合作项目的基本信息、技术要求、预算限制等，并按照约定时间支付乙方服务费用。
房地产开发商与设计院签订项目策划合作协议
房地产开发商与设计院签订项目策划合作协议协议编号：XXX-XXXX协议名称：房地产开发商与设计院签订项目策划合作协议甲方：（房地产开发商全称）地址：邮编：电话：传真：邮箱：乙方：（设计院全称）地址：邮编：电话：传真：邮箱：一、协议目的本次协议旨在明确甲乙双方在房地产项目策划方面的合作关系，并规定双方在项目策划过程中的权利、义务与责任。
二、合作内容1. 甲方委托乙方负责项目的策划工作，包括但不限于市场调研、规划设计、项目定位、运营策略等环节。
2. 乙方应根据甲方提供的项目信息，提出相应的策划方案，并经甲方确认后实施，并按照约定进行优化和调整。
三、合作方式1. 甲方与乙方为房地产项目策划方面的合作关系，双方应保持良好的沟通协调，共同推动项目的顺利进行。
2. 甲方将按照约定支付相应的项目策划费用给乙方，并在项目策划过程中提供必要的资料协助乙方完成工作。
四、项目费用与付款方式1. 甲方同意支付乙方的项目策划费用为人民币（以下简称"RMB"）XXX万元整，合计数字以大写方式写明。
2. 项目策划费用将分为两期支付：a) 第一期支付：甲方在签订合作协议后的3日内支付项目策划费用的50%（即RMB XXX万元整），费用将直接汇入乙方指定账户。
b) 第二期支付：甲方在项目策划报告交付后的15日内支付项目策划费用的50%（即RMB XXX万元整），费用将直接汇入乙方指定账户。
五、保密条款1. 协议签订后，甲方与乙方应互相保守对方的商业机密及项目策划过程中的相关信息，不得向任何第三方透露、转让或使用。
2. 甲方与乙方应采取必要的安全措施，确保项目策划过程中的商业机密不被泄露或丢失。
六、知识产权1. 乙方在项目策划过程中，所完成并提交的方案、报告、设计、计划、文件等作品，一律归甲方所有，乙方不得私自使用或对外使用。
2. 如甲方需要在合作过程中使用乙方的某些专利、商标、著作权等知识产权，须经乙方书面许可，并支付相应的使用费用。
房地产商与设计院签订项目设计及品牌推广合作协议
房地产商与设计院签订项目设计及品牌推广合作协议一、协议背景本合作协议由房地产商（以下简称甲方）和设计院（以下简称乙方）签订，旨在就项目设计和品牌推广方面的合作进行约定，共同致力于项目的成功实施和市场推广。
二、合作内容1. 项目设计：甲方委托乙方负责项目的整体设计工作，包括建筑设计、室内设计以及景观设计等方面。
具体设计工作内容和费用将另行订定，并在附件中详细列明。
2. 品牌推广：甲方委托乙方负责项目的品牌推广工作，以提升项目知名度和市场影响力。
乙方将根据甲方的需求和要求，制定品牌推广策略并执行，包括但不限于广告投放、公关活动、线上线下宣传等手段。
三、权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）按照约定向乙方支付设计费用，并按时提供设计资料和场地信息等必要信息。
（2）协助乙方进行市场调研和推广活动，提供必要的支持与配合。
（3）保证设计工作的顺利进行，提供准确的需求和要求，及时提供反馈和修改意见。
2. 乙方的权利与义务：（1）根据甲方的需求和要求，提供专业的设计方案，并在规定时间内提交设计稿件。
（2）制定品牌推广策略，并在约定的时间内完成各项推广工作。
（3）保证设计成果的独创性和质量，确保设计稿件符合相关法律法规和业界标准。
四、合作期限与解除1. 本合作协议的期限为从合作协议签署之日起开始，至项目完工并且品牌推广工作结束之日止。
2. 若一方违反合作协议且未能在合理期限内改正，另一方有权解除本合作协议，并保留追究违约责任的权利。
五、保密条款1. 双方应对于协议中涉及商业机密和技术秘密的信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
2. 本合作协议终止后，保密义务仍然有效，双方应继续履行保密义务。
六、争议解决本合作协议的解释和履行均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议应本着友好协商的精神解决；协商未果的，应提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合作协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
房地产与建筑设计行业合作协议书
房地产与建筑设计行业合作协议书甲方：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]乙方：[设计公司名称]地址：[设计公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方拥有具备完善规划、审批、资金等房地产开发项目的能力，乙方在建筑设计方面具备专业的技术及经验，双方根据平等、自愿的原则，经协商一致，达成如下合作协议：一、合作内容甲、乙双方同意在房地产开发项目中展开合作。
具体合作范围如下：1. 甲方负责提供符合市场需求的房地产项目，包括但不限于土地资源、规划设计、项目策划等；2. 乙方负责提供与项目需求相符的建筑设计服务，包括但不限于建筑方案设计、施工图设计等。
二、合作方式1. 双方共同遵守国家法律法规及相关政策，诚实信用地履行合作协议；2. 双方互惠互利，共同促进项目的顺利进行；3. 双方建立有效的沟通机制，定期或不定期召开工作会议，共同商讨解决项目的关键问题；4. 双方共同维护项目的商誉，不得以任何形式损害对方的声誉；5. 甲方和乙方双方应确保项目信息的保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用该信息。
三、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
若双方需继续合作，可在合作期满前____个月书面续签。
四、合作费用及结算方式1. 甲方应按照约定时间及方式支付合作费用给乙方，合作费用为人民币____元；2. 乙方应按规定时间提交合作费用的相关发票，并确保其真实合法有效；3. 双方在合作支付中因金融机构手续费所产生的费用由各自承担。
五、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，致使乙方无法正常开展工作，甲方应向乙方支付相应违约金；2. 若乙方违反本协议约定，致使甲方无法按时完成项目，乙方应向甲方支付相应违约金。
六、协议变更与终止1. 本协议的任何变更、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出；2. 出现以下情况之一，本合作协议可提前终止：(1) 双方协商一致解除合作关系；(2) 因不可抗力因素导致无法继续合作。
房地产商与设计公司签订项目设计合作协议
房地产商与设计公司签订项目设计合作协议协议编号：协议签订日期：签署地点：甲方：房地产商法定代表人（或授权代表）：联系地址：联系电话：乙方：设计公司法定代表人（或授权代表）：联系地址：联系电话：背景与目的：为了推动房地产项目的设计和建设工作，甲方和乙方决定签订本项目设计合作协议，明确双方的权利和义务，以达到更好的协作效果。
一、项目概述1.1 项目名称：1.2 项目位置：1.3 项目规模：1.4 项目预算：1.5 项目周期：1.6 项目目标：二、合作内容2.1 乙方将根据甲方要求，提供房地产项目的所有设计服务，包括但不限于：建筑设计、室内设计、景观设计等。
2.2 乙方将制定详细的设计方案，并提交给甲方审批。
2.3 在设计过程中，乙方将积极配合甲方提出的修改意见，并及时进行修改。
2.4 乙方将按照约定时间节点提交设计成果，以确保整个项目进程的顺利进行。
三、合作期限3.1 本合作协议的有效期为自签署之日起至项目竣工验收之日止。
3.2 若双方同意终止合作，应提前30天书面通知对方。
四、支付方式4.1 甲方将根据设计成果的阶段性完成情况，按照双方达成的付款进度表进行支付。
4.2 甲方将在收到乙方提供的正式发票后的10个工作日内付款。
五、知识产权保护5.1 乙方在设计过程中形成的全部知识产权，包括但不限于相关设计图纸、方案等，归甲方所有。
5.2 乙方须确保提供的设计成果不侵犯第三方的知识产权，并承担由此引起的一切法律责任。
六、保密条款6.1 双方在本合作期间及合作终止后，对于一方向另一方提供的商业、技术和其他保密信息应予以保密。
6.2 在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向第三方披露与本合作协议相关的保密信息。
七、违约责任7.1 若甲方未按照本合作协议支付设计费用，乙方有权要求甲方支付违约金。
7.2 若乙方未按照本合作协议提供设计服务，甲方有权要求乙方进行相应的赔偿。
八、争议解决8.1 双方在履行本合作协议过程中发生的争议，应友好协商解决；若协商不成，任何一方可以向所在地法院提起诉讼。
2024版地产公司携手设计院共创合作合同
2024版地产公司携手设计院共创合作合同本合同目录一览第一条合作宗旨1.1 双方共同致力于地产项目的规划、设计和施工管理工作。
第二条合作范围2.1 项目范围：包括但不限于住宅、商业、办公楼等类型的地产项目。
2.2 工作内容：共同进行项目的前期研究、方案设计、施工图设计、施工管理等。
第三条合作期限3.1 本合同合作期限为____年，自合同签订之日起计算。
第四条合作权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 提供项目所需的相关资料、现场条件及合作基础。
4.1.2 按照约定支付乙方设计费用。
4.1.3 负责项目立项、报批等手续。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 按照约定时间和质量要求完成设计工作。
4.2.2 配合甲方完成项目报批等工作。
4.2.3 承担设计过程中产生的知识产权等相关问题。
第五条设计费用5.1 设计费用根据项目规模、难度和完成时间等因素，由双方协商确定。
5.2 设计费用的支付方式、支付时间等事项，由双方在合同附件中约定。
第六条沟通协调6.1 双方设立专项工作小组，负责项目日常沟通和协调工作。
6.2 重大问题需要双方共同决策，决策方式为：____。
第七条保密条款7.1 双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。
7.2 保密期限为：____年。
第八条违约责任8.1 如甲方未能按照约定支付设计费用，应支付乙方违约金，违约金为设计费用的____%。
8.2 如乙方未能按照约定时间完成设计工作，应支付甲方违约金，违约金为设计费用的____%。
第九条争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
9.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条合同的生效、变更与解除10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同的变更、解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十一条附则11.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
房地产开发商与设计院合作协议书
房地产开发商与设计院合作协议书协议编号：【编号】签订日期：【日期】甲方：【房地产开发商全称】地址：【地址】联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】乙方：【设计院全称】地址：【地址】联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】鉴于甲方拟开展房地产开发项目，为确保项目的设计质量和效果满足甲方的要求，甲乙双方经友好协商，达成以下合作协议：第一条合作范围1.1 乙方作为设计院，负责为甲方提供房地产项目的设计方案、施工图等技术支持服务，确保项目设计满足相关法律法规和行业标准要求。
1.2 乙方将根据甲方的需求，通过调研、设计方案讨论、效果图制作等方式，提供具体的设计方案和施工图。
第二条服务内容和标准2.1 乙方将按照甲方的项目需求和要求，提供以下服务：a）项目调研：深入了解项目背景、定位、规划、市场需求等，为设计提供依据；b）设计方案：根据项目需求，提供全面、创新、可行的设计方案，并进行方案讨论和修改；c）施工图设计：依据最终确定的设计方案，提供相关施工图纸，确保施工质量和进度；d）技术支持：在项目实施过程中，乙方将提供必要的技术支持和咨询服务，解决设计与施工中的问题。
2.2 乙方提供的设计方案和施工图纸应符合以下标准：a）符合国家相关法律法规、规范和标准要求；b）满足甲方的项目需求，包括功能、造型、材料等方面；c）符合可持续发展原则，兼顾环境保护和节能减排要求；d）保证设计的创新性和实用性。
第三条费用与支付方式3.1 甲方应根据乙方提供的服务内容，支付相应的设计费用。
具体费用标准和支付方式按照双方另行签订的设计服务合同执行。
第四条保密条款4.1 乙方应对甲方提供的所有项目信息和相关数据进行保密，不得向任何第三方透露或使用该信息，除非得到甲方书面许可。
4.2 甲方亦应对乙方提供的设计方案、施工图等技术文件进行保密，并不得将其提供给他人或用于非项目相关目的。
第五条知识产权5.1 乙方在履行本合作协议过程中所创造的设计方案、施工图等作品，其知识产权归属乙方所有。
2024版地产公司携手设计院共创合作协议
2024版地产公司携手设计院共创合作协议本合同目录一览第一条合作宗旨和目标1.1 宗旨1.2 目标第二条合作范围2.1 项目类型2.2 设计服务内容2.3 技术交流与培训第三条合作期限3.1 起始日期3.2 终止日期第四条合作双方的权利与义务4.1 地产公司的权利与义务4.2 设计院的权利与义务第五条项目执行流程5.1 项目启动5.2 设计方案制定5.3 方案审批与修改5.4 项目施工与监理5.5 项目验收与交付第六条设计费用与支付方式6.1 设计费用定价6.2 费用支付方式6.3 费用支付时间节点第七条保密条款7.1 保密内容7.2 保密期限7.3 违约责任第八条知识产权归属与使用8.1 知识产权归属8.2 知识产权使用第九条违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担方式第十条争议解决方式10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 诉讼解决第十一条合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同终止第十二条通知与送达12.1 通知方式12.2 送达地址第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他约定14.1 双方的其他约定14.2 附件第一部分：合同如下：第一条合作宗旨和目标1.1 宗旨：双方以提高地产项目品质、满足市场需求、实现共赢发展为目标，通过紧密合作，充分发挥各自优势，共同推进项目的顺利实施。
1.2 目标：在合作期间，双方致力于打造具有创新性、环保性、实用性的地产项目，提高地产项目的设计水平和施工质量，实现双方品牌的共同提升。
第二条合作范围2.1 项目类型：包括但不限于住宅小区、商业综合体、办公楼、酒店、旅游度假村等类型的地产项目。
2.2 设计服务内容：涵盖项目的整体规划、建筑设计、景观设计、室内设计、绿色建筑和节能减排等方面的全方位服务。
2.3 技术交流与培训：双方定期或不定期组织技术交流与培训活动，分享行业动态、设计理念和施工技术，提高项目团队的专业素养。
装修设计公司与地产公司合作框架协议
装修设计公司与地产公司合作框架协议一、背景和目的本框架协议旨在规范装修设计公司（以下简称“设计公司”）与地产公司（以下简称“地产公司”）之间的合作关系，确保双方在合作过程中遵守相关法律法规，维护各自的权益，促进合作共赢。
二、合作内容1. 设计服务：设计公司将根据地产公司提供的需求和要求，提供相关的室内和外观设计服务，包括但不限于平面设计、立面设计、景观设计等。
2. 施工配合：设计公司将与地产公司的施工团队保持密切沟通和配合，确保设计方案的顺利实施。
3. 进度管理：设计公司将根据合同约定，按时交付设计成果，并与地产公司建立有效的进度管理机制，确保项目按计划进行。
4. 质量控制：设计公司将严格控制设计过程中的质量，确保设计方案符合相关标准和规范，并及时解决设计过程中的问题和纠纷。
5. 合作费用：双方将按照合同约定支付相应的合作费用，具体费用标准和支付方式将另行协商确定。
三、权益保障1. 隐私保护：设计公司将严格保护地产公司的商业秘密和个人信息，未经地产公司书面同意，不得向第三方披露。
2. 知识产权：双方应共同遵守有关知识产权的法律法规，保护彼此的知识产权。
设计公司在合作过程中创作的设计作品归设计公司所有，未经设计公司同意，地产公司不得擅自使用、复制或修改。
3. 争议解决：双方在合作过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
如协商不成，可选择提交相关争议到有管辖权的人民法院解决。
四、保密条款1. 双方应对合作过程中涉及的商业秘密和机密信息保密，并在合作终止后继续履行保密义务。
2. 通过合作过程中获得的商业秘密和机密信息，不得用于本协议约定范围以外的目的。
五、其他条款1. 本框架协议自双方签署之日起生效，有效期为合作结束之日。
2. 本协议的修改、补充及终止应经双方协商一致并以书面形式进行。
双方在本框架协议上签字盖章后生效。
--------(800+ words)。
范本房地产开发商与装修设计公司
范本房地产开发商与装修设计公司合作协议书甲方：范本房地产开发商乙方：装修设计公司鉴于，甲方计划开发一处位于XX市的住宅小区，为保证项目的装修质量和设计水平，甲方拟与乙方签订合作协议，共同推进项目的装修施工与设计工作。
经双方友好协商，达成以下协议：第一条合作内容1.甲方委托乙方负责本项目的室内装修设计以及施工工作。
2.乙方应确保其设计方案与施工方案符合国家法律法规，且质量达到甲方要求。
第二条合作期限1.本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自开工之日起至竣工验收之日止。
2.如双方需要延期履行本合作协议的义务，应另行协商并签署书面延期协议。
第三条甲方的权利与义务1.甲方应提供项目的装修需求、预算、工程进度等相关资料，并提供合理的配合与协助。
2.甲方应按时支付乙方的设计费用、工程款项。
第四条乙方的权利与义务1.乙方应按照甲方的要求，用心完成项目的室内装修设计工作。
2.乙方应提供详细的设计方案和施工方案，并及时与甲方协商，解决设计和施工中的问题与纠纷。
3.乙方应严格按照国家法律法规执行，确保工程的质量，保证装修工程符合相关标准和规范。
第五条保密条款1.双方应对在合作过程中获得的商业秘密和知识产权予以严格保密，并不得向第三方披露或用于其他非合作目的。
2.如因一方违反本保密条款而导致损失，违约方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
第六条违约责任1.任何一方如未履行本合作协议的约定，应承担相应的违约责任。
2.如因乙方原因导致工程质量不合格或损坏甲方利益的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方的损失。
第七条合作解除1.合作期限届满或双方协商一致，本合作协议解除。
2.如任何一方违反本合作协议的约定，经一方以书面形式通知后，对方在15日内未改正的，有权单方面解除本合作协议，并有权要求违约方承担违约责任。
第八条争议解决本合作协议的解释和争议解决，应依据中华人民共和国的相关法律法规进行协商解决。
如协商不成，提交有管辖权的人民法院解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
战略合作协议书
xxxxxx有限公司
与
Xxxx建筑设计研究院
2020年3月
战略合作协议书
甲方：xxx建筑设计研究院
乙方：xxx有限公司
双方本着平等合作、优势互补共同发展的原则，就双方在今后的项目规划、建筑、景观、室内、幕墙设计等方面长期合作达成如下战略合作协议：
1.0合作纲领
1.1合作宗旨
甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
1.2合作目标
双方相信，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
1.3合作内容
乙方所接触项目的规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计、幕墙设计等全面设计工作。
1.4合作范围
双方在以长三角为中心逐步向全国范围扩散的发展合作。
1.5合作模式
1.5.1由乙方责设计业务的拓展和承接事宜，在项目谈判过程中，甲方需配合乙方推进谈判进程，必要时甲方需前来共同谈判，路费及食宿甲方自理。
1.5.2项目谈定后，由甲方承担并负责全面设计工作。
1.5.3设计费由双方协商而定。
2.0收费模式
2.1报酬及支付。