(完整版)桥梁桩基施工承包合同
桩基施工合同范本(4篇)
![桩基施工合同范本(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/c60c39e8ab00b52acfc789eb172ded630b1c98a2.png)
桩基施工合同范本甲方:(发包方)乙方:(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商,甲方地基处理工程发包给乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则,结合本工程实际情况,双方达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:2、工程内容:喷粉桩。
3、工程地点:4、承包范围:包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量:桩长____米(含虚桩),共881根,计____米。
6、工程期限:____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量:依据设计要求施工,达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款:单价¥____元/延米,暂定工程总造价为¥____元(大写:贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整),最终以实际工程量结算。
三、发包方责任:1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套,勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平,开工前向乙方提供±0面及基底深度,配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工,确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作,做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作,由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录,并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式:桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期,每延误一天,应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约,首先通过协调解决,协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本(二)甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平的原则,经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工,为明确双方职责订立本合同。
桩基工程施工合同(精选9篇)
![桩基工程施工合同(精选9篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/0c7eae2cc381e53a580216fc700abb68a982ad30.png)
桩基工程施工合同(精选9篇)桩基工程篇1发包方(建设单位):承包方(施工单位):按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
一、工程名称:*厂区桩基工程二、工程地点:*开发区三、工程承包范围:一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理,包工包料,(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格:复合硅酸盐水泥32.5,335.00元/吨四、规格及工程量:水泥标号:32.5级。
总桩数约1252棵,设计桩长6.5米(含桩头),桩径500㎜,总进尺约10000米六、工程造价:约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米,大写:(最终结算按实际工程量计算,设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级:合格。
八、施工工期:本工程有效工期 25 天,暂定于自年月日开工,施工期间如遇下列情况,经发包方现场代表及监理方签证后,工期顺延:不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名:职务:职权:负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系,报经建设单位负责人同意,审批现场签证,参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包方委托的职权:负责该工程的工期、质量及安全管理,在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任:1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用,办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作,提供地下管网资料,处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审,按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份,并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
![桩基工程施工承包合同(精选3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/9cbc376b182e453610661ed9ad51f01dc28157b5.png)
桩基工程施工承包合同(精选3篇)桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方):_______________________承包单位(乙方):_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体特点,经甲、乙双方协商,达成以下协议条款,双方共同遵守。
一、工程概况:1、工程名称:_______________________2、建设地点:_______________________3、工程内容:_______________________4、工程数量:_______________________二、工程承包范围:根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式:甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期:乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工,否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期:_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件:遇到以下情况之一,经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后,工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更,造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量:乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
桩基工程合同通用5篇
![桩基工程合同通用5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/095366b6f605cc1755270722192e453610665b9a.png)
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方:乙方:甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:一、建设范围除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。
二、建设方式包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务(一)义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。
(二)权利1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。
桩基工程施工承包协议书4篇
![桩基工程施工承包协议书4篇](https://img.taocdn.com/s3/m/9b50419adb38376baf1ffc4ffe4733687e21fcd6.png)
桩基工程施工承包协议书桩基工程施工承包协议书精选4篇(一)合同编号:____甲方(发包方):____地址:____联系电话:____法定代表人:____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____法定代表人:____鉴于甲方因工程建设需要,拟将桩基工程发包给乙方施工,乙方作为具有相应资质的施工单位,愿意按照甲方的要求进行施工。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经过友好协商,达成如下承包协议:第一条工程概况1.1 工程名称:。
1.2 工程地点:。
1.3 工程内容:乙方负责按照设计图纸和规范要求完成桩基工程的施工。
第二条承包范围2.1 乙方承包的工程范围包括但不限于:。
第三条工程质量3.1 乙方必须保证工程质量达到国家及行业规定的合格标准,并接受甲方的监督检查。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为____元。
4.2 甲方按照工程进度分期支付工程款,具体支付方式为:。
第五条施工期限5.1 工程开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
第六条双方的权利和义务6.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。
6.2 乙方有义务按照合同约定完成工程施工,并保证工程质量。
第七条安全生产7.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工安全。
第八条违约责任8.1 如一方未能履行合同义务,应向守约方支付违约金,金额为违约部分价值的____%。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
9.2 如果协商不成,任何一方均可向____仲裁委员会申请仲裁。
第十条其他约定10.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
10.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第十一条附件11.1 本合同附件包括但不限于设计图纸、施工方案等,附件与本合同具有同等法律效力。
第十二条合同的变更和解除12.1 合同一经双方签字盖章,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。
桥梁桩基础施工承包合同
![桥梁桩基础施工承包合同](https://img.taocdn.com/s3/m/5da9b755df80d4d8d15abe23482fb4daa48d1d01.png)
桥梁桩基础施工承包合同合同编号:【编号】本合同由【甲方】和【乙方】双方自愿协商一致,并依照中华人民共和国的相关法律法规签订。
双方在平等自愿、公正、诚实守信的原则下,本着互利互惠的原则,经友好协商,达成如下合同:第一条合同内容1.1 本合同的承包工程为【桥梁桩基础施工】,工程地点为【地点】。
1.2 承包工程的范围包括施工设计、材料采购、施工备料、施工操作、质量验收以及跟踪维护等。
1.3 工程的估算造价为人民币【金额】。
第二条工期2.1 工程开始日期为本合同签订后的【日期】。
2.2 工程验收日期为工程竣工后【天数】日内。
第三条价款及支付方式3.1 【乙方】承担本合同的工程,并依据工程范围及要求完成工程,【甲方】向【乙方】支付人民币【金额】作为工程款。
3.2 工程款的支付方式为:【方式】。
其中,首付款为人民币【金额】,结算方式为【方式】。
3.3 工程款的支付应在工程验收合格后【天数】日内完成。
3.4 若工程延期的情况下,【乙方】应按每日【金额】的赔偿标准向【甲方】支付违约金。
第四条工程质量4.1 【乙方】应保证工程质量符合国家的相关法律法规及标准。
4.2 【甲方】有权对工程的整体质量进行检验和验收,并在工程验收合格后支付工程款。
4.3 若工程验收不合格,【乙方】应承担改造及维修的相关费用,并在完成改造及维修后重新验收。
第五条材料采购5.1 【乙方】负责按照施工设计要求采购工程所需的材料。
5.2 材料采购的规格、型号、数量等应根据工程设计进行核对,确保与工程设计要求一致。
5.3 材料采购的款项由【乙方】自行支付,支付后向【甲方】提供相关发票及收据。
第六条违约责任6.1 任何一方未按本合同约定履行义务的,应承担违约责任。
6.2 若【甲方】未按时支付工程款的,应向【乙方】支付违约金,违约金为工程款金额的百分之【违约金比例】。
6.3 若【乙方】未按时完成工程的,应向【甲方】支付违约金,违约金为工程款金额的百分之【违约金比例】。
桥梁桩基分包合同(2篇)
![桥梁桩基分包合同(2篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/d802413b793e0912a21614791711cc7931b778da.png)
桥梁桩基分包合同甲方(总包方):____________________乙方(分包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方将桥梁桩基工程分包给乙方施工事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:桥梁桩基工程的施工、监理、验收等。
1.4 工程规模:____________________1.5 工程质量标准:____________________第二条分包范围2.1乙方承担的工程范围为:桥梁桩基工程,包括但不限于桩基施工、桩基检测、桩基验收等。
第三条工程期限3.1 工程开工日期:____________________3.2 工程竣工日期:____________________3.3 工程延期条件:____________________第四条工程结算4.1 工程合同总价:____________________4.2 结算方式:____________________4.3 结算周期:____________________4.4 预付款、进度款、结算款支付条件:____________________第五条质量保证5.1乙方必须按照国家有关法律法规、技术规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。
5.2 乙方应按甲方要求提供相关资质证书、安全生产许可证等证明文件。
5.3 乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程进行严格监控。
第六条安全生产6.1 乙方必须严格遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。
6.2 乙方应制定施工安全措施,对施工现场进行安全管理。
6.3 乙方应定期对施工人员进行安全培训,提高安全意识。
第七条违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。
桥梁桩基础施工承包合同范本
![桥梁桩基础施工承包合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/f2f103cacd22bcd126fff705cc17552707225e31.png)
桥梁桩基础施工承包合同范本本合同由下列各方于(合同签订日期)签署:甲方:(甲方名称)地址:联系人:电话:乙方:(乙方名称)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟在(工程地点)建设一座桥梁工程,并委托乙方作为承包商负责桥梁桩基础的施工工作,经双方协商一致,达成以下合同:第一条项目内容1.1 项目名称:(项目名称)1.2 工程地点:(工程地点)1.3 工程范围:桥梁桩基础的施工工作,包括但不限于:(列举具体工作内容)第二条工期2.1 合同工期:自合同生效之日起,工期为(工期时间)。
2.2 如果因不可抗力、甲方原因或其他无法预见的情况导致施工工期的延迟,双方应协商解决并签订书面协议具体规定延期时间和补偿方式。
第三条技术要求3.1 乙方须依据相关法规、标准和设计文件要求进行施工,并确保施工质量符合相关规定。
3.2 乙方必须派遣具有相应资质和经验的负责人和工程人员,确保施工过程中的安全和良好的施工质量。
3.3 乙方应配备适合的设备和机械,同时保障设备和机械的运行正常和安全。
第四条付款方式4.1 项目总造价为(合同总价),甲方按以下方式支付款项给乙方:(详细列出各阶段的付款方式和金额)第五条返工和保修5.1 如果乙方在施工过程中出现返工的情况,甲方有权要求乙方进行修复,并由乙方承担修复费用。
5.2 施工完成后,乙方承诺自行保修工程质量,保修期为(保修期限)。
在保修期内,如发生施工质量问题,乙方应及时解决并承担全部修复费用。
第六条违约责任6.1 若甲方未按约定时间支付款项给乙方,甲方应承担每日付款金额(每日利息)的罚金。
6.2 若乙方未按约定时间完成工程或不能完成约定质量要求的工程,乙方应承担每日未完成的工程金额(每日违约金)的赔偿责任。
第七条保密条款7.1 双方应保守商业秘密,未经对方书面许可,不得向第三方披露、泄露商业机密、技术秘密和合同有关的信息。
7.2 双方保证对方的商业机密、技术秘密和合同有关的信息的保密,不得故意利用该信息损害对方的合法权益。
桩基工程施工承包协议书5篇
![桩基工程施工承包协议书5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/9150161a32687e21af45b307e87101f69e31fb2c.png)
桩基工程施工承包协议书5篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就桩基工程施工承包事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]承包范围:本工程的桩基施工,包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
二、工期开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方书面通知为准)竣工日期:XXXX年XX月XX日三、承包方式及造价承包方式:采用包工包料方式,由乙方负责采购并施工。
工程造价:[工程造价总额]元人民币。
此造价为固定造价,不因任何因素调整。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸及国家相关施工规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方现行有关规范执行。
3. 工程竣工后,乙方应提交完整的技术档案资料供甲方审核。
甲方将组织验收,并出具验收报告。
如验收不合格,乙方需按要求进行整改。
五、工程款支付与结算1. 工程款支付方式:[具体支付方式]。
工程款支付前,乙方需提交相应发票。
2. 工程竣工验收合格后,双方进行结算。
结算依据为合同约定的造价、变更签证及奖惩条款等。
结算完成后,甲方支付至结算价的XX%工程款;余款作为质保金,待工程保修期满后支付。
3. 质保金的支付条件为工程保修期内未发生工程质量问题或其他违约情形。
保修期限和条件按国家有关规定执行。
质保金的利率为同期银行存款利率。
六、工程保修及售后服务乙方在工程竣工后应按照国家规定提供保修服务。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间,因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。
对于非乙方原因造成的损失,乙方可收取合理的维修费用。
对于紧急维修事项,乙方应在接到通知后XX小时内到达现场处理。
保修期满后,甲方根据工程情况决定是否退还质保金。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务,甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
桩基工程施工合同范本6篇
![桩基工程施工合同范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5caec42bcbaedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b123.png)
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方洽商,达成如下合同条款:第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑,技术资料整编。
1.4合同单价:1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3,工程量计算依据施工图纸,即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化,由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后,支付工程款的20%;桩基完工后,支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后,支付工程款的25%,剩余5%的工程款作为质保金,待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式,税率为:3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期:本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为:试桩施工天完成,试桩检测完毕后,工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延,每拖延一天,乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期,在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时,经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内,乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供,其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近,并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内,并按规定架设线缆、安置配电柜,保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
桥梁桩基工程施工合同(3篇)
![桥梁桩基工程施工合同(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/e606aee38662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6a5.png)
第1篇合同编号:_______签订日期:____年____月____日甲方(建设单位):单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(施工单位):单位名称:____________________单位地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方新建桥梁桩基工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程合同总价:人民币____元整(大写:____元整)二、工程进度与工期2.1 工程开工日期:____年____月____日2.2 工程竣工日期:____年____月____日2.3 工程总工期:____个月三、工程质量3.1 工程质量标准:按照国家有关工程质量标准执行,确保工程质量达到合格等级。
3.2 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量符合要求。
3.3 乙方应定期对施工过程进行质量检查,发现问题及时整改。
四、施工组织与管理4.1 乙方应按照甲方要求,编制施工组织设计,报甲方批准后执行。
4.2 乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全、文明、有序。
4.3 乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。
4.4 乙方应负责施工现场的环保工作,确保施工过程不对环境造成污染。
桥梁桩基础施工合同样本(5篇)
![桥梁桩基础施工合同样本(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/99d14fc680c758f5f61fb7360b4c2e3f57272561.png)
桥梁桩基础施工合同样本总承包单位(甲方):(以下简称甲方)桩基施工方(乙方):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程施工事项经友好协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
1.工程概况:1.1工程名称:漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程1.2工程地点:平和县长乐乡联三村。
1.3承包范围:漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程1.4承包方式:清包工1.5质量标准:合格1.6工期:____天2.工作内容:2.1乙方负责承包机械安装,焊接锤牙,对位,维修保养钻机,冲击成孔,灌注水下混凝土,做好桩基施工原始记录。
3.合同价款:3.1承包方式:包清工____综合单价____元/m,桩径:1.2m,按成孔实际孔深计算为准。
(如遇到孤石,双方另行协商。
)3.2不含施工用电费,机械,材料费。
3.3不包含护壁钢筋材料费,如开钻后现场实际需要由甲方供应材料,乙方负责施工。
4.付款结算方式:4.1乙方施工人员及机具进场后先预支生活材料费。
4.2施工过程按月进度款的____%支付。
____本桩基工程全部完工后一周内结清全部工程余款。
5.双方责任:5.1甲方责任____对乙方进行技术、质量、安全文明施工及工期交底;5.1.2现场免费提供乙方生活用水、用电,堆放场地及乙方工作人员住宿条件;5.1.3甲方负责桩基进出场的机械费用,包括施工期间负责机械配合乙方移机、清理泥浆池以及泥浆外运。
5.1.4在钻孔施工期间遇到地质与地勘资料有误差,如遇到孤石而导致偏孔,由甲方承担责任并及时处理且不影响到施工。
5.1.5施工期间如遇到村民阻拦、停电、机械不齐备、混凝土、钢筋笼供应不及时等造成乙方不能正常施工超过____小时,甲方要负责乙方一定费用。
5.1.6负责做好施工人员和施工设备的安全防护。
桥梁桩基础施工承包合同
![桥梁桩基础施工承包合同](https://img.taocdn.com/s3/m/ce541b424531b90d6c85ec3a87c24028915f85f3.png)
桥梁桩基础施工承包合同合同双方:发包方:承包方:第一章总则第一条合同标的1.1 本合同项下的工程为[工程名称]桥梁桩基础施工(以下简称“工程”)。
1.2 工程内容包括桩基础开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑等相关施工。
第二条合同金额2.1 工程合同总价为人民币[金额]元(大写:)。
2.2 合同价款采用固定单价合同,不含税费。
第三条合同期限3.1 工程开工日期为[开工日期]。
3.2 工程竣工日期为[竣工日期]。
第二章承包方的权利和义务第四条承包方的权利4.1 承包方有权按期取得工程款,监督发包方履行合同义务。
4.2 承包方有权在现场施工期间使用发包方提供的必要设施和材料。
第五条承包方的义务5.1 承包方应按照合同约定组织实施工程施工,保证工程质量和进度。
5.2 承包方应遵守国家和行业的相关规范、标准和规定进行施工。
5.3 承包方应及时向发包方提交工程进度和质量报告。
5.4 承包方应保证工程现场安全生产,防止事故发生。
第三章发包方的权利和义务第六条发包方的权利6.1 发包方有权检查和验收工程,监督承包方履行合同义务。
6.2 发包方有权对不符合合同约定的工程质量和进度提出整改要求。
第七条发包方的义务7.1 发包方应按时支付工程款,提供必要的施工条件和材料。
7.2 发包方应协助承包方解决施工中遇到的问题,配合承包方完成工程验收。
第四章工程质量第八条工程质量标准8.1 工程应达到[设计规范或标准]规定的质量要求。
8.2 承包方对工程质量承担二年保修期。
第九条质量控制9.1 承包方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。
9.2 发包方有权对工程质量进行监督检查,承包方应予以配合。
第五章工程进度第十条工程进度计划10.1 承包方应编制详细的工程进度计划,经发包方同意后实施。
10.2 承包方因自身原因延误工程进度,应承担违约责任。
第十一章工程款支付第十二条工程款支付方式12.1 工程款按工程进度分阶段支付。
12.2 发包方应在收到承包方工程款支付申请后[天数]内支付工程款。
桥梁桩基合同范本三篇
![桥梁桩基合同范本三篇](https://img.taocdn.com/s3/m/b6f3b617bf1e650e52ea551810a6f524cdbfcb18.png)
桥梁桩基合同范本三篇篇一甲方(发包方):单位名称:______________________法定代表人:____________________地址:______________________联系方式:____________________乙方(承包方):单位名称:______________________法定代表人:____________________地址:______________________联系方式:____________________一、工程概况1. 工程名称:[桥梁名称]桥梁桩基工程2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:桥梁桩基的成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等工作二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]天三、工程质量及标准1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。
2. 桩基工程应满足承载力、桩身完整性等设计要求,并通过相关检测和验收。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程总价款为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元),此价款为固定总价,包含但不限于人工、材料、设备、运输、税费等一切费用。
2. 支付方式:合同签订后[具体时间]个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的[百分比]作为预付款;工程进度达到[具体节点]时,甲方向乙方支付工程价款的[百分比];工程竣工验收合格后[具体时间]个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的[百分比];剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金,在质保期届满后[具体时间]个工作日内,若无质量问题,甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件;及时组织图纸会审和技术交底;按照合同约定支付工程价款;协助乙方协调与周边单位和居民的关系。
2. 乙方责任编制施工组织设计和施工方案,并报甲方审批;按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务;遵守施工现场的管理规定,做好安全防护和环境保护工作;及时向甲方报告工程进度和质量情况,接受甲方的监督和检查。
桥梁桩基础施工承包合同 (2)
![桥梁桩基础施工承包合同 (2)](https://img.taocdn.com/s3/m/2d386751df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1ded.png)
桥梁桩基础施工承包合同合同方:发包方: [发包方名称](以下简称“发包方”)承包方: [承包方名称](以下简称“承包方”)第一章总则1.1 合同标的:承包方承包发包方[项目名称]桥梁[桥梁编号]桩基础施工。
1.2 合同价款:人民币 [合同价款] 元整(大写:人民币 [合同价款] 元整)。
1.3 合同期限:自合同生效之日起至 [竣工日期] 止。
第二章承包方的权利和义务2.1 承包方的权利:按合同约定及时收取工程款。
享有合同约定的监理权、索赔权等权利。
2.2 承包方的义务:根据发包方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单施工。
按照合同约定采购材料、设备和劳动力。
组织施工并保证工程质量。
及时竣工并交付合格的工程。
承担工程的安全生产责任。
第三章发包方的权利和义务3.1 发包方的权利:验收工程质量。
支付工程款。
监督工程进度。
3.2 发包方的义务:提供必要的施工图纸、技术规范和工程量清单。
配合承包方进行施工。
及时办理工程验收手续。
第四章工程质量和验收4.1 质量标准:按照国家有关规范和发包方提供的施工图纸、技术规范施工,达到设计要求。
4.2 验收程序:承包方完成工程后,及时提交工程验收报告。
发包方会同有关单位组织验收。
验收合格后,发包方签发工程竣工验收单。
第五章工程款支付5.1 支付方式:分期支付,每期支付比例根据工程进度确定。
5.2 支付期限:每期工程款自发包方签发相应验收单之日起 [天] 内支付。
第六章工期和违约责任6.1 工期:从合同生效之日起,不迟于 [竣工日期] 完成工程。
6.2 违约责任:承包方逾期竣工,承担违约金的责任。
发包方造成工程延误,承担相应的赔偿责任。
第七章合同的变更和解除7.1 合同变更:经双方协商一致,可以对合同内容进行变更。
7.2 合同解除:一方违约,另一方有权提出解除合同。
发生不可抗力事件,导致合同无法履行,可以解除合同。
第八章其他约定8.1 合同生效:自双方签字盖章之日起生效。
桥梁桩基础施工承包合同(通用)及多场景使用说明
![桥梁桩基础施工承包合同(通用)及多场景使用说明](https://img.taocdn.com/s3/m/7e485cbd0875f46527d3240c844769eae109a37e.png)
桥梁桩基础施工承包合同(通用) 本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______鉴于业主拟对位于_______的桥梁桩基础进行施工,承包商愿意承担该工程的施工任务,现双方经友好协商,根据《合同法》等相关法律法规的规定,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:桥梁桩基础施工工程1.2工程地点:_______1.3工程范围:包括但不限于桩基施工、土方开挖、混凝土浇筑等工程内容二、合同价款2.1合同价款为人民币_______元(大写:_______元整),双方确认本合同价款为固定价格,不包括税费、签证、罚款等费用。
三、施工期限3.1工程自_______年_______月_______日开始施工,总工期为_______天。
若因不可抗力等因素导致施工进度延误,双方应协商确定顺延工期。
四、质量标准4.1工程质量应符合国家相关标准和行业标准,达到优良等级。
若工程质量不符合约定,承包商应无条件返工,直至达到约定标准。
五、支付方式5.1业主应根据工程进度向承包商支付工程款。
工程款支付比例为:预付款_______%,进度款_______%,竣工款_______%。
六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同一式两份,双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
附件:1.工程施工图纸及说明书2.工程量清单3.工程进度计划4.质量保证书5.验收报告特此说明,本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
业主(甲方):_______承包商(乙方):_______签订日期:_______年_______月_______日==本合同更广泛的场景,特设场景及条款==这个合同是关于修桥的,那么最直接的应用场合就是政府或者开发商要修一座新桥,需要找人来打桥墩的基础。
桥梁桩基础施工承包合同(通用8篇)
![桥梁桩基础施工承包合同(通用8篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/b3d6aa64814d2b160b4e767f5acfa1c7ab00826b.png)
桥梁桩基础施工承包合同(通用8篇)桥梁桩基础施工承包合同篇1发包单位: (以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙方)甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。
第一条、工程名称:第二条、工程地点:第三条、工程内容:1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价:ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。
如使用标准桩尖,价格另议。
桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。
②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款_元。
完整版桥梁桩基施工承包合同
![完整版桥梁桩基施工承包合同](https://img.taocdn.com/s3/m/51c9ad152f3f5727a5e9856a561252d381eb2008.png)
完整版桥梁桩基施工承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 承包人定义1.2 发包人定义1.3 桥梁桩基工程定义第二条合同范围及内容2.1 工程概况2.2 工程地点2.3 工程量及工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条件3.3 付款方式及进度第四条工期要求4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误及延长第五条质量标准及要求5.1 质量标准5.2 质量控制及验收5.3 质量问题处理第六条施工组织及管理6.1 承包人责任6.2 发包人责任6.3 施工协调及沟通第七条安全生产及环保要求7.1 安全生产责任7.2 安全生产措施7.3 环保要求及措施第八条变更及调整8.1 合同变更条件8.2 变更程序8.3 变更价款调整第九条违约责任9.1 承包人违约9.2 发包人违约9.3 违约责任处理第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 诉讼或仲裁地点及适用法律第十一条解除及终止11.1 合同解除条件11.2 合同终止条件11.3 解除及终止后的处理第十二条合同的生效、修改及解除12.1 合同生效条件12.2 合同修改程序12.3 合同解除程序第十三条一般条款13.1 合同的适用法律13.2 合同的解释及适用13.3 合同的保密条款13.4 合同的转让13.5 合同的附件第十四条合同的签署14.1 合同签署日期14.2 合同签署地点14.3 合同签署主体第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 承包人定义承包人是指具有独立法人资格,按照本合同约定承担桥梁桩基工程施工任务的企业。
1.2 发包人定义发包人是指具有独立法人资格,按照本合同约定委托承包人进行桥梁桩基工程施工的企业。
1.3 桥梁桩基工程定义桥梁桩基工程是指按照工程设计文件要求,进行桩基施工,为桥梁主体结构提供稳定基础的工程。
第二条合同范围及内容2.1 工程概况工程概况包括桥梁的位置、长度、宽度、结构类型、设计荷载、施工环境等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:ZCBGD2ZJLWFB12-03
*********
桥梁桩基施工
工程劳务承包合同
发包人:*******项目经理部
承包人:*******
*******桥梁桩基施工
工程劳务承包合同
发包方:*******项目经理部(以下简称甲方)
承包方:*******(以下简称乙方)
甲方因建设*******工程施工总承包项目工程,需要委托乙方进行*******桥梁桩基成孔工程施工,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商,本着自愿互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,签订如下协议,以兹双方共同遵守。
第一条、工程项目
1、工程名称:*******。
2、工程地点:*******。
3、工程范围:*******12#至26#墩桩基,共计43棵,不包括2012年6月13日前已完成浇筑的26棵桩。
4、工作内容:本工程采用冲击钻钻孔工艺。
(1)桩基成孔:乙方需负责的工作包括但不限于桩基钻孔设备提供、装卸,提供钢护筒,负责钻孔、焊钻头、出渣、加水、造浆护壁、清孔(含二次清孔)。
(2)钢筋加工:工作内容包括桩基钢筋笼的加工、制作;声测管截断、封头及安装;套管制作、焊接;对接、定位、焊接、固定、临时支撑保护及配合安装钢筋笼等。
(3)混凝土浇筑:工作内容包括桩身砼灌注以及所需的人工、导管等,甲方提供吊车协助。
第二条、承包方式
1、本工程实行劳务综合单价承包,分包综合单价为630元/m,合同总额为:陆拾叁万叁仟肆佰叁拾伍元(¥ 633435.00元),详见工程量清单。
2、工程量的计算:乙方工程量以进场后甲方分配的桥位桩基工程量为准。
灌注桩结算长度为自然原地面至终孔桩底的长度,钢筋加工结算工程数量以图纸设计数量为依据,按照乙方实际完成,且经甲方验收合格签认后的数量予以计量。
3、工程量清单中所列项目数量为暂定数量,清单中数量的变动丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的所有责任和义务。
4、如乙方在合同工期内按合同规定完成本工程,甲方给予乙方一次性五万元的奖励。
如出现非乙方原因造成乙方钻机窝工,按每机每天800元补偿给乙方。
5、税金:本工程营业税、城市维护建设税及教育附加税由甲方缴纳。
第三条、质量保证金
工程质保金为合同总价的 5 %,甲方在每期结算款中按 5 %扣除。
第四条、工程及材料预付款
本工程无预付款。
第五条、工程期限
1、合同有效期:本合同从合同签订之日起至最终结算完成终止。
2、合同工期:2012年6月14日至2012年9月30日(施工过程中如遇不可抗力及其他非乙方原因造成停工的,工期顺延)。
第六条、工程结算程序和方式
1、每月20日前由乙方依照甲方验收签证且符合本合同约定和计量规范要求的工程量上报工程计量及结算资料。
2、甲方合约部根据甲方工程技术部、测量对已完工程数量和质量的验收资料、相关部门结算会签意见办理工程结算单,报项目经理签批。
乙方只能凭甲方合同签订
人签认的工程量为有效工程量,方能作为结算依据,其他一切人员签认的工程量,不能作为乙方的结算依据。
3、乙方必须按月及时结算,当月未上报计量及结算资料时,不予结算,不支付工程款。
项目验收合格办理结算,结算手续办理完后经甲方上级公司审批后支付工程结算款。
4、完工结算:乙方所完成的工程项目按合同完工后,办理了退场手续,签订了退场协议,甲方才给乙方办理完工结算。
完工结算时如无质量问题,返还乙方所扣质量保证金。
第七条、材料供应
1、本工程使用电费由甲方承担,甲方供电提供接口至甲方配电箱,乙方自行配置电缆等从甲方配电箱接电,此电缆费用由乙方自行承担。
2、本工程钻孔灌注桩结构所用混凝土由甲方提供,甲方提供的混凝土仅运输至施工现场,乙方负责混凝土灌注。
钻孔灌注桩结构所用钢筋、声测管原材料由甲方提供并运输至施工现场。
3、钻孔造浆所需黄土由甲方提供并运输至施工现场。
4、本工程所需的钻机设备由乙方提供,乙方必须按本工程需要投入相应的机械设备,其数量、规格、性能必须满足甲方、监理、业主要求,其安全指标必须满足安全文明生产相关规定、乙方必须定期对投入机械设备按照有关安全规定进行安全检测、标定。
乙方为完成本工程投入机械设备的供应、运输、安检、维修、人员工资、燃油费、养路费、税费等全部费用已包含在工程量清单相应单价中。
乙方机械操作及特种工作业人员须按有关规定进行培训、考核,乙方机械操作及特种工作业人员必须持有有关部门颁发的证书,其费用已包含在工程量清单相应单价中。
5、乙方必须在甲方工程师指导下进行钢筋加工、桩基成孔施工,如因乙方不听甲方指挥造成钢筋、声测管、混凝土超耗,由此发生的一切超耗材料费用及损失由乙方承担。
6、临时住房由甲方提供。
第八条、甲方的权利和义务
1、甲方负责对乙方的施工指导、监督和协调,及时组织人员对乙方进行技术、安全交底。
2、甲方委派现场工程师,根据项目技术规范的标准要求,对乙方的工程进度、工程质量和安全生产等督查,负责与业主、监理工程师联系,进行工程中间验收,负责有关签证。
3、甲方负责施工现场的三通一平,负责提供黄土,提供机械(挖掘机、吊车)配合乙方的桩基施工。
第九条、乙方的权利和义务
1、乙方进场的施工设备性能必须满足现场施工需要,确保每天至少7台钻机能正常施工。
如甲方认为进场的施工设备无法满足施工质量需要时,乙方应立即更换甲方同意的施工设备,所发生的相关费用由乙方承担,并承担因此给甲方带来的经济损失。
2、乙方必须按照甲方工程师要求填写钻孔记录,并及时送交甲方指定人员签收保管,在甲方工程师指导下做好混凝土试块。
3、乙方必须严格遵守国家及地方政府关于施工企业管理及当地劳务市场管理的相关法律、法规及条例,特殊工种必须持证上岗,任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,因此造成的甲方的经济损失由乙方承担。
第十条、其他
1、乙方在本合同外的一切债权债务与甲方无关,乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等,甲方均不承担任何连带责任。
2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作。
3、其他未尽事宜,针对具体情况协商解决,并作为本合同的补充条款。
4、本合同管辖地为北京市怀柔区人民法院。
5、本合同经双方签字盖章后生效,最终结算完毕后自动失效。
6、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份。
甲方(公章):乙方(公章):
甲方法定代表人:乙方法定代表人:
或代理人:或代理人:。