工程合同管理试题
工程合同管理模拟试题
工程合同管理模拟试题【单选题】1. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤？A. 合同谈判. 合同执行C. 合同变更D. 项目验收答案：D解析：工程合同管理的基本步骤包括合同的谈判、签订、执行以及变更等环节，而项目验收则是整个工程项目管理的一部分，不属于合同管理的范畴。
【多选题】2. 在工程合同中，哪些条款通常被视为关键条款？A. 工期. 质量标准C. 付款方式D. 违约责任答案：ACD解析：工期、质量标准、付款方式和违约责任是构成工程合同核心内容的关键条款，它们对双方的权利义务产生直接影响。
【判断题】3. 工程合同一经签订，任何情况下都不得变更。
答案：错误解析：虽然工程合同具有法律约束力，但在特定条件下，如双方同意或因不可抗力等情况，合同可以进行适当的变更。
【简答题】4. 请简要描述工程合同管理的重要性，并举例说明。
答案：（参考答案）工程合同管理对于确保工程项目按预定的质量、成本和时间完成至关重要。
例如，通过有效的合同管理，可以确保承包商按照合同约定的标准施工，避免因质量问题导致的返工和延误。
同时，合理的合同管理还有助于解决项目实施过程中出现的争议，减少法律风险。
【案例分析题】5. 某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同规定了详细的工期和质量要求。
在施工过程中，由于原材料价格上涨导致成本增加，建筑公司希望提高合同价格。
请问在这种情况下，建筑公司应如何合法合理地处理此事？答案：（参考答案）建筑公司首先应查阅合同中关于价格调整的条款，看是否有相关的价格调整机制。
如果合同中有明确规定，应按合同执行；如果没有，建筑公司应与甲方进行沟通协商，提出合理的成本增加证据，并寻求双方认可的解决方案。
如果协商不成，可以根据合同争议解决条款采取仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
有关于工程合同管理试题7篇
有关于工程合同管理试题7篇篇1一、单项选择题（共XX道小题，每题XX分，共XX分）请在下列选择题中，选择一个最适合的答案。
1. 合同法的基本原则是什么？A. 公平公正原则B. 意思自治原则C. 诚实信用原则D. 以上都是。
答案：D2. 工程合同的主要类型包括哪些？A. 建筑工程合同、设计合同、采购合同B. 施工合同、采购合同、分包合同C. 咨询合同、施工合同、管理合同D. 以上都是。
答案：D二、多项选择题（共XX道小题，每题XX分，共XX分）以下选择题至少有两个选项是正确的，请选出所有正确选项。
1. 关于工程合同的变更，以下哪些说法是正确的？A. 变更必须经过双方协商一致B. 变更可以口头形式进行C. 变更可能影响合同的履行期限和费用D. 变更必须书面记录并签字确认。
答案：A C D2. 工程合同的履行过程中，哪些情况属于违约行为？A. 未按照合同约定完成工程B. 工程存在质量问题C. 未按约定支付工程款D. 因不可抗力因素未能履行合同。
答案：A B C三、简答题（共XX道小题，每题XX分，共XX分）请简要回答下列问题。
1. 工程合同管理的重要性是什么？答：工程合同管理的重要性在于保障工程项目的顺利进行，规范各方的权利和义务，预防和减少纠纷的发生，保护合同当事人的合法权益，确保工程质量和安全。
同时，合同管理也是工程项目成本控制和风险管理的重要手段。
2. 工程合同的履行过程中，应注意哪些问题？答：在工程合同的履行过程中，应注意以下问题：首先，双方应严格遵守合同约定，确保工程质量和进度；其次，应妥善保管与合同相关的文件和资料；再次，注意合同的变更和履行情况的记录；最后，及时沟通协调，处理合同履行过程中的问题和纠纷。
四、案例分析题（共XX道小题，每题XX分，共XX分）请结合实际情况分析下列案例。
某工程项目中，甲方与乙方签订了施工合同，约定工程期限为一年。
在合同履行过程中，由于政策调整等原因导致工程进度受阻，工期延误。
工程合同管理题库百度文库
工程合同管理题库一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 工程合同管理的目的是确保合同各方履行合同义务，实现合同目标，维护合同权益，降低合同风险。
（A）A. 正确B. 错误2. 工程合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
（A）A. 正确B. 错误3. 工程合同的履行期限一般应当明确约定，最长不得超过20年。
（B）A. 正确B. 错误4. 工程合同中的违约责任应当按照违约方的违约程度和违约情况来确定。
（A）A. 正确B. 错误5. 工程合同的变更应当采取书面形式，经合同各方协商一致并签字盖章。
（A）A. 正确B. 错误6. 在工程合同中，发包人应当按照约定的时间和方式支付工程价款。
（A）A. 正确B. 错误7. 工程合同中的验收标准应当符合国家相关法律法规、规范标准和设计文件的要求。
（A）A. 正确B. 错误8. 工程合同中的争议解决方式可以采取协商、调解、仲裁或者诉讼等方式。
（B）A. 正确B. 错误9. 工程合同中的合同价款一般包括固定价款和变动价款两部分。
（A）A. 正确B. 错误10. 工程合同的解除应当依据合同约定或者法律规定，并经合同各方协商一致。
（A）A. 正确B. 错误二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 工程合同管理的主要内容包括（ACD）。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除12. 工程合同的订立应当遵循的原则有（ABCD）。
A. 平等原则B. 自愿原则C. 公平原则D. 诚信原则13. 工程合同的违约责任主要包括（ABC）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失14. 工程合同的变更情形包括（ABCD）。
A. 合同订立时的情况发生变化B. 合同履行过程中出现新的情况C. 合同各方协商一致D. 法律规定15. 工程合同的验收依据包括（ABCD）。
A. 国家相关法律法规B. 规范标准C. 设计文件D. 合同约定三、判断题（每题3分，共30分）16. 工程合同管理的核心是合同的履行。
工程管理工程合同管理试题
工程管理工程合同管理试题一、选择题1. 下列哪项不是工程合同管理中常见的风险类型？A. 财务风险. 技术风险C. 合作方风险D. 环境风险答案： C. 合作方风险（应为“合作风险”）2. 在工程合同中，通常用于处理不可预见事件导致成本增加的条款称为？A. 变更条款. 索赔条款C. 违约条款D. 终止条款答案： A. 变更条款二、填空题1. 有效的工程合同管理应当包括对__________、__________和__________的控制。
答案：成本、时间和质量2. 在执行工程项目时，若出现与合同不符的情况，应及时启动__________程序，以保护双方的合法权益。
答案：合同变更三、判断题1. 所有的工程合同都必须通过书面形式才能生效。
(错)答案：错误。
虽然书面合同是最常见的形式，但在某些情况下口头协议也可能具有法律效力。
2. 在工程合同管理过程中，定期的成本审核和进度评估是不必要的。
(错)答案：错误。
定期的成本审核和进度评估对于有效管理工程项目至关重要。
四、简答题1. 描述在工程合同管理中，如何处理合同争议的基本步骤。
答案：处理合同争议的基本步骤主要包括：识别争议、尝试直接沟通解决、进行中立第三方调解、提交仲裁机构或法院裁决等。
2. 解释为什么风险管理在工程合同管理中占据重要地位。
答案：风险管理在工程合同管理中占据重要地位，因为工程项目往往面临众多不确定性，如设计变更、市场波动、自然灾害等。
通过有效的风险管理，可以在项目早期识别潜在问题，采取措施减轻或避免风险，从而保证项目的顺利完成并控制成本。
五、案例分析题某建筑公司承接了一项商业综合体建设项目，但在施工过程中由于原材料价格上涨导致成本超出预算。
请分析建筑公司应如何运用合同管理知识来应对此类情况，并提出合理的解决方案。
答案：建筑公司首先应检查合同中的相关条款，确认是否有关于原材料价格波动的风险分担机制。
若有明确规定，则按照合同条款操作；若无明确条款，则需与业主协商，寻求通过合同变更或索赔等方式来解决成本超支问题。
工程项目合同管理试题
工程项目合同管理试题一、选择题（每题2分，共10分）1. 在工程项目合同中，以下哪一项不属于常见的违约责任承担方式？A. 赔偿损失. 罚款C. 解除合同D. 支付违约金2. 工程项目合同的变更通常需要经过以下哪些步骤？A. 提出变更申请. 变更评审C. 双方协商一致D. 签署变更协议3. 关于合同索赔，下列说法正确的是：A. 只有在合同条款中有明确规定的情况下才能提出索赔. 索赔必须在项目完成后提出C. 索赔可以由任何一方提出D. 索赔金额必须与实际损失完全一致4. 工程项目中的分包合同管理，以下哪个说法是错误的？A. 主包商负责管理分包商的工作. 分包商的工作成果直接对业主负责C. 主包商需审核分包商的资质D. 分包合同的履行可能影响主合同的执行5. 在工程项目中，哪种类型的合同适用于工作范围不明确或难以预先确定的项目？A. 固定总价合同. 成本加酬金合同C. 单位价格合同D. 进度付款合同二、判断题（每题2分，共10分）1. 合同的变更通常需要得到所有相关方的书面同意。
（）2. 在工程合同中，如果甲方未能按时提供场地，乙方有权要求延长工期并索赔损失。
（）3. 无论何时，一方提出终止合同，都应立即生效。
（）4. 对于复杂的工程项目，通常建议采用固定总价合同以降低风险。
（）5. 分包合同的内容应当与主合同保持一致，以确保整个项目的协调一致。
（）三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述在工程项目中进行合同风险分析的基本步骤。
2. 描述在工程项目中处理合同争议时应该遵循的原则。
3. 如何确保工程项目合同的有效履行？请列出至少三项措施。
四、案例分析题（每题20分，共50分）1. 假设你作为项目经理，负责一个大型建筑项目的合同管理。
项目进行到一半时，发现由于地质条件异常复杂，原定的设计方案无法实施。
请问你会如何处理这一情况，包括采取的措施、与各方沟通的方式以及预期的结果。
2. 某工程项目因甲方原因导致工期延误，乙方提出了索赔。
工程合同管理试卷百度文库
工程合同管理试卷一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列关于合同订立的要件，说法错误的是（）A. 当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同的订立必须符合法律、行政法规的规定C. 合同订立应当采取要约、承诺方式D. 双方意思表示真实2. 合同履行过程中，当事人一方违约，对方有权要求其承担违约责任。
以下不属于违约责任的是（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同3. 下列关于合同终止的说法，错误的是（）A. 合同终止后，当事人间的权利义务关系消灭B. 合同终止后，尚未履行的合同义务不再履行C. 合同终止后，已经履行的合同义务不受影响D. 合同终止后，当事人应当根据合同的履行情况办理合同解除手续4. 工程合同管理的核心是（）A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除5. 工程合同履行过程中，发生不可抗力事件导致合同无法履行，当事人应当（）A. 立即通知对方B. 协商解决C. 请求仲裁D. 提起诉讼二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 以下属于合同订立的要件的是（）A. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同的订立必须符合法律、行政法规的规定C. 合同订立应当采取要约、承诺方式D. 双方意思表示真实E. 合同标的明确7. 工程合同履行过程中，当事人一方违约，对方有权要求其承担违约责任。
以下属于违约责任的是（）A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同E. 要求对方支付违约金8. 工程合同管理的主要内容包括（）A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的争议解决三、判断题（每题3分，共15分）9. 合同的订立应当采取要约、承诺方式，但也可以采取口头协议方式。
（）10. 工程合同履行过程中，当事人一方违约，另一方应当先履行债务，再追究违约责任。
（）11. 工程合同管理的主要任务是确保合同的履行，维护当事人的合法权益。
工程合同管理试题及答案
工程合同管理试题及答案试题一：选择题关于工程合同的变更，以下说法正确的是：A. 任何情况下，承包商均可提出变更请求. 发包人提出的设计变更需经承包商同意后方可执行C. 合同变更应遵循合同约定的程序和条件D. 所有合同变更均需要书面形式确认答案：C试题二：判断题工程项目中，若出现争议，双方应首先采取协商的方式解决。
（）A. 正确. 错误答案：A试题三：简答题请简要描述工程合同管理中风险分配的原则。
答案：工程合同管理中风险分配的原则通常包括公平原则、效率原则和实际操作性原则。
公平原则指的是风险应当由能够最好地预测、控制和管理该风险的一方承担；效率原则强调风险分配应当促进项目整体的效率最大化；实际操作性原则则要求风险分配要清晰具体，便于在实际工作中操作执行。
试题四：案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质情况异常，导致原定施工方案无法实施。
承包商提出了变更请求，并得到了发包人的批准。
然而在结算时，双方对变更后增加的费用评估产生了分歧。
请问在这种情况下，应如何处理？答案：在这种情况下，首先应查看合同中关于变更管理的具体条款，明确变更费用的评估和确认程序。
如果合同中有明确规定，则按照合同执行；如果合同中未作具体规定或规定不清，双方应基于公平和诚信原则，通过协商确定增加的费用。
如协商不成，可依照合同约定的争议解决方式进行处理，比如提交仲裁或诉诸法院。
试题五：论述题论述工程合同管理中索赔管理的重要性及其基本原则。
答案：工程合同管理中的索赔管理对于维护合同双方的合法权益至关重要。
合理的索赔管理可以帮助实现风险的合理分配，避免不必要的经济损失，同时也是项目管理专业性的体现。
索赔管理的基本原则包括合法性原则、合理性原则和及时性原则。
合法性原则要求索赔必须基于合同条款和相关法律法规；合理性原则要求索赔的内容和数额应当是合理的，不能随意夸大或捏造；及时性原则则要求一旦发现可能引发索赔的情况，应及时通知对方并采取措施，按照合同约定的程序和时限进行索赔。
工程合同管理的试题及答案
工程合同管理的试题及答案试题一：合同的构成要素包括哪些？答案：合同的构成要素主要包括：合同主体资格、合法的合同目的、明确的权利与义务以及合法的形式。
试题二：简述工程合同的特点。
答案：工程合同的特点包括：长期性、复杂性、专业性、风险性和不可逆转性。
这些特点要求合同管理必须具备高度的专业性和细致的风险控制能力。
试题三：如何处理工程合同中的变更？答案：处理工程合同中的变更应遵循以下步骤：确认变更需求、评估变更影响、协商变更条款、签署变更协议、实施变更工作、调整合同计划和监控变更效果。
试题四：工程合同争议的解决途径有哪些？答案：工程合同争议的解决途径主要包括：协商解决、调解、仲裁和诉讼。
在实际操作中，应根据争议的性质和双方的意愿选择合适的解决方式。
试题五：如何进行工程合同的风险评估？答案：进行工程合同的风险评估应包括以下步骤：识别风险因素、分析风险可能性和影响、评估风险等级、制定风险应对措施和监控风险管理效果。
试题六：解释什么是履约保证金，它在工程合同中的作用是什么？答案：履约保证金是承包方为了保证履行合同义务而向发包方提供的一定金额的担保金。
它在工程合同中的作用主要是作为一种经济保障，确保承包方能够按照合同约定完成工程任务，一旦承包方违约，发包方可以部分或全部扣除保证金以弥补损失。
试题七：工程合同管理中的质量控制包括哪些内容？答案：工程合同管理中的质量控制包括质量规划、质量保证、质量控制和质量改进。
这些内容涵盖了从项目启动到完工验收的全过程，目的是确保工程项目的质量符合标准和要求。
试题八：如何理解工程合同中的违约金条款？答案：工程合同中的违约金条款是指当一方未能履行合同义务或违反合同规定时，另一方有权要求支付的一种经济补偿。
违约金的数额通常在签订合同时预先约定，其目的是为了保证合同的顺利执行和减少违约行为。
工程合同管理测试题和答案
工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案：D2. 工程合同中，发包人的主要义务是（）。
A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案：A3. 工程合同中，承包人的主要义务是（）。
A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案：A4. 工程合同中，合同价款的支付方式一般有（）。
A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案：A5. 工程合同中，合同工期的计算方式是（）。
A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案：B6. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D7. 在工程合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行，应（）。
A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案：D8. 工程合同中，合同变更的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方提出，另一方同意C、法律规定D、以上都对答案：D9. 工程合同中，合同解除的条件是（）。
A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案：D10. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案：D二、多项选择题11. 工程合同中，合同条款主要包括（）。
A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案：ABCD12. 工程合同中，合同履行管理的任务主要包括（）。
A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案：ABCD13. 工程合同中，合同变更的情形主要包括（）。
A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案：ACD14. 工程合同中，违约责任的形式主要有（）。
A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案：D15. 工程合同中，争议解决的方式主要有（）。
工程合同管理师试卷1(含答案)
工程合同管理师试卷（一）一、判断题 ( 正确的打√，错误的打×，每题2分，共20分)1．根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。
( √ )2．可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
( √ )3．监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
( × )4．合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。
(√ )5． FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。
( √ )6．效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
(√ )7．在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。
(√ )8．根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
( √ )9．根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
(× )10．投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
(√ )二、单项选择题 (每题1分，共20分 )1．一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D ）。
A. 单方宣布合同无效B. 拒绝履行合同义务C. 向行政主管部门申请撤销合同D. 向法院请求裁定撤销合同2．下列属于要约的行为是（A ）。
A．投标报价B．招标公告C．产品广告D．设备报价清单3．投标单位有以下行为时，（ D ）招标单位可视其为严重违约行为而没收招标保证金。
A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 不参加现场考察D. 开标后要求撤回投标书4．施工合同中， __B_ 不是业主应承担的义务。
A.获得进入施工现场通行道路的使用权B.建立施工现场的安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底D.提供真实的地质和地下水文资料5．某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m3，挖土单价为15元/ m3。
工程合同管理考题
工程合同管理考题1. 选择题- 下列哪项不是工程合同管理的基本内容？A. 合同谈判. 合同履行C. 合同变更D. 财务管理答案解析：D选项“财务管理”虽然在工程项目中非常重要，但它不属于工程合同管理的范畴，而是一个独立的管理领域。
2. 判断题- 工程合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
正确错误答案解析：此说法是错误的。
工程合同在执行过程中，可能会因为设计变更、工程量增减、法律法规变化等原因发生变更，双方可以通过协商一致的方式进行合同变更。
3. 简答题- 请简述工程合同管理中的风险控制措施有哪些？答案解析：风险控制措施包括但不限于：明确合同条款，特别是关于风险分担的条款；进行风险评估和分析；建立风险管理计划；实施动态监控和风险预警机制；采取保险等风险转移手段等。
4. 案例分析题- 假设在某建筑工程项目中，甲方要求乙方提前完成工程任务，但乙方因资源限制无法满足要求。
甲方提出愿意支付额外的费用以换取工程提前完成。
请问在这种情况下，合同管理应该如何操作？答案解析：双方应该就提前完成工程的可能性和额外费用进行协商。
如果达成一致，应当签订书面的合同变更协议，明确提前完成的具体时间、额外费用的数额以及支付方式等内容。
同时，乙方应评估自身的资源和能力，确保在提前完成工程的同时，不会牺牲工程质量。
5. 论述题- 论述工程合同管理在建筑工程项目中的重要性。
答案解析：工程合同管理对于建筑工程项目至关重要。
它有助于明确双方的权利和义务，减少因误解或不一致而产生的争议。
良好的合同管理能够确保项目的顺利实施，包括进度控制、成本控制和质量保证。
合理的合同管理还能够有效地预防和解决可能出现的风险和问题，保护双方的合法权益。
工程合同管理测试题答案
工程合同管理测试题答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A、确保工程项目的顺利完成B、确保工程质量的合格C、确保合同双方的利益平衡D、确保工程投资的合理控制答案：C2. 工程合同中，对于合同的履行和变更，应当遵循（）原则。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案：D3. 工程合同的履行过程中，如果发生合同争议，首先应当采取的方式是（）。
A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、诉讼解决答案：A4. 在工程合同中，对于合同的解除，应当遵循（）原则。
A、先行通知B、赔偿损失C、协商一致D、符合法律规定答案：D5. 工程合同中，对于违约责任的规定，应当遵循（）原则。
A、公平合理B、严格责任C、过失责任D、无过错责任答案：B6. 工程合同中，对于合同的验收，应当遵循（）原则。
A、全面检查B、分阶段验收C、一次性验收D、动态验收答案：B7. 在工程合同中，对于合同价款的支付，应当遵循（）原则。
A、进度付款B、完成付款C、质量合格付款D、合同约定付款答案：D8. 工程合同中，对于合同变更的条件，下列说法正确的是（）。
A、任何一方都可以单方面要求变更合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案：B9. 工程合同中，对于合同解除的条件，下列说法正确的是（）。
A、任何一方都可以单方面解除合同B、必须经过双方协商一致C、只需要通知对方即可D、需要经过法院或者仲裁机构裁决答案：B10. 工程合同中，对于违约责任的限制，下列说法正确的是（）。
A、违约方应当承担所有违约责任B、违约方应当承担相应的违约责任C、违约方可以免除全部违约责任D、违约方可以免除部分违约责任答案：B二、多项选择题1. 工程合同管理的基本原则包括（）。
A、公平合理B、诚实信用C、严格履行D、协商一致答案：ABCD2. 工程合同的履行过程中，可能出现的风险包括（）。
A、工程变更B、工程质量问题C、工程延期D、合同争议答案：ABCD3. 工程合同中，对于合同价款的支付，可能采取的方式包括（）。
工程管理合同考试题
工程管理合同考试题一、选择题1. 工程管理合同通常由哪几方签订？A. 业主和承包商. 设计师和承包商C. 监理和承包商D. 业主、设计师和承包商2. 工程管理合同中，关于工期延误的责任归属，以下说法正确的是：A. 总是由承包商负责. 总是由业主负责C. 根据实际情况由合同双方协商确定D. 由第三方机构决定3. 在工程管理合同中，变更指令通常由谁发出？A. 业主. 设计师C. 项目经理D. 监理工程师4. 如果合同中未明确规定某项工作的标准或方法，承包商应：A. 自行决定. 请求业主指导C. 暂停工作D. 按照行业标准执行二、判断题1. 工程管理合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
(错误)2. 工程管理合同中的违约责任条款，旨在保障合同双方的合法权益。
(正确)3. 工程管理合同中的付款条款，通常不包括预付款、进度款和结算款。
(错误)4. 工程管理合同应当明确项目的质量保证期限和保修范围。
(正确)三、简答题1. 请简述工程管理合同中“不可抗力”条款的含义及其对合同履行的影响。
2. 如何在工程管理合同中约定争议解决机制？3. 为什么说工程管理合同是项目管理的基石？4. 描述工程管理合同中质量控制的重要性及其实施方法。
四、案例分析题某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致原合同中的工作量增加，承包商要求增加相应的费用。
业主认为设计变更是由承包商的施工不当引起的，因此不同意增加费用。
双方就此问题产生了争议。
问题：1. 根据合同条款，设计变更应由谁提出？2. 如果设计变更导致工作量增加，合同价款应如何调整？3. 双方应如何解决此类争议？。
工程合同管理题库及答案
工程合同管理题库及答案
一、选择题
1. 工程合同中，若因不可抗力导致不能履行合同，以下处理方式正确的是：
A. 强制履行合同
. 赔偿对方损失
C. 按合同约定处理
D. 请求调整合同价款
答案：C
2. 在工程合同中，变更工作的范围通常需要遵循的程序是：
A. 单方面决定
. 双方协商一致
C. 按照习惯法执行
D. 由第三方裁定
答案：
3. 工程合同争议解决的方式不包括以下哪项：
A. 和解
. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼
答案：C
二、判断题
1. 工程合同中的违约责任，应当根据实际造成的损失来确定。
(正确)
2. 合同一旦签订，任何一方都无权提出变更。
(错误)
3. 工程项目延期的责任，必须完全由承包方承担。
(错误)
三、简答题
1. 请简述工程合同管理中的风险管理过程？
答案：工程合同管理中的风险管理过程主要包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定
和风险监控四个步骤。
通过风险识别列出可能影响项目的各种风险因素；对这些风险因素
进行评估，确定它们的可能性和影响程度；根据评估结果制定相应的风险应对策略；在项
目实施过程中持续监控风险，并根据情况调整应对策略。
2. 如何处理工程合同中的索赔问题？
答案：处理工程合同中的索赔问题应遵循以下步骤：确认索赔的事实基础和法律依据；评
估索赔的合理性和必要性；与对方进行沟通和协商，寻求解决方案；如果协商不成，可以
根据合同条款选择调解、仲裁或诉讼等方式解决；在整个过程中，应保留好所有相关证据，以备不时之需。
工程合同管理试题
一、单选题（共30题,每题2分，共60分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1。
双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B ）的措施。
A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D。
追缴财产2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求（ A )确认无效。
A。
人民法院B。
监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位3。
合同法律关系内容包括( B ）。
A.行为B.权利C.当事人D.智力成果4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。
A。
乙项目经理 B.甲施工企业C.建设单位D。
具体施工人员5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应（ C )。
A.没收全部定金补偿损失B。
要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D。
要求发包人付给合同约定设计费用的50%6.在施工合同中，（D ）是承包人的义务.A.提供施工场地B。
办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月；工程师批准承包商的索赔顺延工期0。
5个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A。
10 B。
10.5C。
11 D. 11。
58.合同生效应当具备的条件不包括（ D )。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B。
意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D。
必须采用一定的合同形式9。
在施工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人B。
工程项目合同管理考试题
1. 下列哪项不属于工程项目合同管理的目标？A. 确保项目目标的实现B. 确保项目质量C. 确保项目进度D. 确保项目投资2. 工程项目合同管理的主要内容包括哪些？A. 合同签订、履行、变更和解除B. 合同风险识别、评估和控制C. 合同争议解决D. 以上都是3. 下列哪项不属于合同签订前的准备工作？A. 确定合同类型B. 确定合同条款C. 确定合同价格D. 确定合同期限4. 下列哪项不属于合同履行过程中的管理内容？A. 跟踪合同执行情况B. 协调合同各方关系C. 监督合同质量D. 评估合同效益5. 下列哪项不属于合同变更的原因？A. 设计变更B. 环境变化C. 合同条款模糊D. 施工过程中出现技术难题6. 下列哪项不属于合同解除的条件？A. 合同一方违约B. 合同目的无法实现C. 合同期限届满D. 合同一方破产7. 下列哪项不属于合同争议解决的方式？A. 协商B. 仲裁C. 民事诉讼D. 调解8. 下列哪项不属于合同风险识别的方法？A. 查阅资料B. 专家咨询C. 问卷调查D. 现场考察9. 下列哪项不属于合同风险评估的内容？A. 风险发生的可能性B. 风险发生的影响程度C. 风险发生的成本D. 风险发生的责任主体10. 下列哪项不属于合同风险控制措施？A. 风险转移B. 风险规避C. 风险接受D. 风险减轻二、填空题（每空2分，共20分）1. 工程项目合同管理是指对工程项目合同从______到______的全过程进行管理。
2. 工程项目合同管理的目标包括：确保项目目标的实现、确保项目质量、确保项目进度、确保项目投资。
3. 工程项目合同管理的主要内容包括：合同签订、履行、变更和解除、合同风险识别、评估和控制、合同争议解决。
4. 合同签订前的准备工作包括：确定合同类型、确定合同条款、确定合同价格、确定合同期限。
5. 合同履行过程中的管理内容包括：跟踪合同执行情况、协调合同各方关系、监督合同质量、评估合同效益。
工程合同管理自考试题
工程合同管理自考试题一、选择题（每题2分，共40分）1. 工程项目合同中，关于变更的规定通常包含在哪个部分？A. 合同条款. 技术规范C. 进度计划D. 成本预算2. 在工程合同中，索赔的主要目的是：A. 惩罚违约方. 调整合同价格C. 终止合同D. 维护合法权益3. 下列哪一项不是工程合同风险分配的原则？A. 风险应与收益相对应. 风险应由最能够控制的一方承担C. 风险应由所有参与方平均分担D. 风险分配应公平合理4. 在工程合同履行过程中，如果出现不可抗力情况，应当：A. 立即通知对方并提出解决方案. 等待不可抗力事件结束后继续履行合同C. 要求对方赔偿因不可抗力造成的损失D. 单方面决定合同的终止5. 工程合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决. 仲裁裁决C. 法院诉讼D. 强制调解二、判断题（每题2分，共20分）6. 工程合同的变更必须得到双方当事人的一致同意。
（）7. 任何情况下，合同一方都有权单方面解除合同。
（）8. 在工程合同中，违约金的数额可以由双方自由约定。
（）9. 如果合同中没有明确规定，那么任何一方都无权提出索赔。
（）10. 工程合同的风险分配应当在合同签订之初就明确约定。
（）三、简答题（每题10分，共40分）11. 请简述工程合同管理中变更管理的一般流程。
12. 如何理解工程合同中的“不可抗力”条款？13. 描述工程合同争议常见的解决途径及其特点。
14. 解释为什么工程合同需要明确风险分配原则。
四、案例分析题（每题20分，共60分）15. A公司与公司签订了一份建筑工程合同，但在施工过程中由于地质条件突变导致工程无法按原计划进行。
A公司认为这属于不可抗力，要求延长工期并增加相应的费用；而公司则认为这是A公司的责任，拒绝调整合同。
请问在这种情况下，应如何处理？16. C公司承接了D公司的装修工程，但在工程完成一半时，D公司要求变更设计方案，C 公司认为这将导致成本增加，因此提出了额外的费用要求。
《工程合同管理》复习题含答案
《工程合同管理》复习题含答案一、单项选择题(只有一个正确答案)【1】定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。
A: 30% B: 25% C: 20% D: 10% 答案: C 【2】债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。
A: 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B: 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权C: 某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权D: 某丙可以行使不安抗辩权答案: C【3】根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。
A: 最终详细索赔报告B: 竣工报表C: 最终报表D: 详细索赔报告答案: B【4】某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。
请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。
A: 承包商乙、丙B: 承包商乙C: 承包商甲D: 承包商丙答案: C【5】FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
A: 应经业主批准后才能运出工地B: 经监理工程师批准后才能运出工地C: 可自行运出工地D: 不能运出工地答案: B【6】某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。
A: 甲方赔偿乙方1万元损失B: 甲方赔偿乙方4.2万元损失C: 甲方赔偿乙方3万元损失D: 甲方赔偿乙方4万元损失答案: C【7】在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单选题(共30题,每题2分,共60分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的合同,应当采取( B )的措施。
A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产2.对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( A )确认无效。
A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位3.合同法律关系内容包括( B )。
A.行为B.权利C.当事人D.智力成果4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。
A.乙项目经理B.甲施工企业C.建设单位D.具体施工人员5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( C )。
A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%6.在施工合同中,(D )是承包人的义务。
A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。
施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。
根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定,( D )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。
A. 10B. 10.5C. 11D. 11.58.合同生效应当具备的条件不包括( D )。
A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式9.在施工合同中,项目经理是( B )授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人。
A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表10.无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( D )撤销。
A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会11.合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用( A )确定价款。
A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准12.设计合同正常履行情况下,应在( D )时终止合同。
A.提交设计文件B.设计文件通过审批C.设计人向施工单位完成设计交底D.工程施工完成竣工验收13.在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( B )承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同14.甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是( C )。
A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权15.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押16.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位( A )。
A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任17.下列可以构成一个有效的承诺是( B )。
A.承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺18.设备安装工程中,具备联动无负荷试车条件时,应由( B )组织试车。
A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人19.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。
施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5个月。
则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( A )个月。
A. 19B. 19.5C. 21D. 21.520.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( C )。
A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系21.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( B )。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失22.下列哪些财产可以抵押( A )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产23.某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用( D )合同。
A.可调价的总价B.不可调价的总价C.单价D.成本加酬金24.承包人负责采购的材料和设备,应( C )。
A.发包人负责检验试验,费用发包人承担B.发包人负责检验试验,费用承包人承担C.承包人负责检验试验,费用承包人承担D.承包人负责检验试验,费用发包人承担25.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( A )。
A.标的B.数量C.质量D.价款26. FIDIC施工合同条件规定,用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书27.因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,( A )推迟开工日期。
A.工程师应以书面形式通知承包人B.应当经过承包人批准C.发包人与承包人协商D.应当经过建设行政主管部门批准28.为了正确区分合同风险的责任归属,FIDIC施工合同条件中定义的“基准日”是指( C )。
A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止日前第28天D.承包商接到中标通知书日29.施工合同文本规定,承包人有权( D )。
A.自主决定分包所承包的部分工程B.自主决定分包和转让所承担的工程C.经发包人同意转包所承担的工程D.经发包人同意分包所承担的部分工程30.债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债务履行担保的担保方式是( C )。
A.定金B.留置C.抵押D.质押二、多项选择题(共15题,每题2分,共30分。
每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
)1. FIDIC《施工合同条件》规定,对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有(A C )。
A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失2.索赔按目的划分包括( C E )。
A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔3.指定分包商的特点主要表现为( A C D )。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订合同C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约4.施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就(ABD )情况发布变更指令。
A.改变某单位工程的标高B.增加工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作5.合同法律关系由( ABE )等要素构成。
A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容6.工程建设合同是(AC )合同。
A.主合同B.从合同C.诺成性合同D.实践性合同E.无偿合同7.《建设工程施工合同文本》的附件包括(CE )等。
A.协议书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表8.债权人可以留置的合同限于( )合同。
A.建设工程B.保管C.运输D.加工承揽E.买卖9.在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括( )。
A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会10.在下列几种情形中,( DE )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的11.无效建设工程合同的确认权归( BC )。
A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位12.在下列几种情形中,( DE )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的13.分包商应立即执行的变更指令包括( DE )的书面指令。
A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布14.下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是( BE )。
A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人15.在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有(BCE )情形之一时,可以行使抗辩权。
A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.合同履行的准备不充分E.丧失商业信誉三、问简答(共2题,每题5分,共10分)1.为什么我国合同法对合同形式采用不要式原则?答：合同法颁布前，我国有关法律对合同形式的要求是以要式为原则的。
而合同法规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式或者当事人约定采用书面形式，应当采用书面形式。
我国合同法在一般情况下对合同形式并无要求，只要在法律、行政法规有规定和当事人有约定的情况下要求采用书面形式。
可以认为，合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则的。
当然，这种合同形式的不要式原则并不排除对于一些特殊的合同，法律要求应当采用规定的形式(这种规定形式往往是书面形式)，比如建设工程合同。