逾期交房违约补充协议房屋合同

合集下载

房屋违约协议书范本5篇

房屋违约协议书范本5篇

房屋违约协议书范本5篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲乙双方就房屋买卖事宜达成如下协议,为明确双方权益,防止违约行为的发生,特制定本协议。

一、协议目的甲乙双方同意,在签订《房屋买卖合同》的基础上,为确保双方履行约定,特签订此房屋违约协议书,以明确违约情形及处理方式。

二、房屋基本情况1. 房屋地址:____________________2. 房屋面积:____________________3. 房屋权属:甲方拥有该房屋的合法所有权。

三、违约情形及处理1. 甲方违约情形及处理:(1)甲方未能按照《房屋买卖合同》约定交付房屋,应按照以下方式处理:每逾期一日,支付乙方已支付房款百分之____的违约金,并继续履行合同。

(2)甲方交付的房屋存在质量问题或权属纠纷,应按照以下方式处理:甲方应在乙方提出异议之日起____日内予以修复或解决,逾期未修复或解决的,乙方有权解除合同,甲方应退还已支付的房款并支付相应违约金。

(3)其他甲方违约情形:____________________。

2. 乙方违约情形及处理:(1)乙方未能按照《房屋买卖合同》约定支付房款,应按照以下方式处理:每逾期一日,支付甲方未支付房款百分之____的违约金,并继续履行合同。

(2)乙方在交易过程中存在欺诈行为,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

(3)其他乙方违约情形:____________________。

四、违约责任1. 违约方应当按照约定支付违约金,并承担因此给对方造成的损失。

2. 若违约方支付的违约金不足以弥补对方损失的,对方有权要求违约方进一步赔偿。

五、协议生效及变更1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。

六、争议解决1. 因本协议引起的争议,甲乙双方应友好协商解决。

收房延期赔偿协议书范本(3篇)

收房延期赔偿协议书范本(3篇)

第1篇甲方(收房方):________乙方(开发商):________鉴于甲方于____年____月____日与乙方签订《商品房买卖合同》,合同约定甲方应于____年____月____日取得该商品房的交付使用,但乙方未能按期交付,经双方协商,达成如下协议:一、延期交付原因1. 乙方未能按合同约定时间交付房屋,原因是:________。

2. 乙方在合同约定的交付日期前已书面通知甲方,说明延期交付的原因。

二、延期交付期限1. 由于________原因,乙方无法在合同约定的交付日期前交付房屋。

2. 经双方协商一致,乙方承诺将房屋交付日期延期至____年____月____日。

三、赔偿标准1. 乙方因延期交付房屋给甲方造成的损失,乙方同意按照以下标准进行赔偿:(1)房屋总价款的_____%作为延期交付赔偿金;(2)赔偿金自合同约定的交付日期起计算至实际交付日期止,按日计算,日赔偿金为房屋总价款的_____%。

2. 甲方因延期交付房屋而产生的其他费用,如搬家费、临时租房费等,乙方同意承担。

四、赔偿方式1. 乙方应在房屋实际交付日期后的____个工作日内,将赔偿金支付给甲方。

2. 乙方支付赔偿金的方式为:________。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。

2. 如协商不成,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

3. 本协议自签订之日起至甲方取得房屋实际交付之日止,对甲乙双方具有法律约束力。

甲方(盖章):________乙方(盖章):________代表人(签字):________代表人(签字):________签订日期:____年____月____日附件:1. 商品房买卖合同2. 乙方延期交付通知3. 其他相关证明材料第2篇甲方(开发商):地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________乙方(业主):地址:____________________身份证号:____________________联系电话:____________________鉴于甲方开发的位于____________________的项目(以下简称“本小区”),原定于____年__月__日交付给乙方使用。

延期交房补充合同范本

延期交房补充合同范本

延期交房补充合同范本《延期交房补充合同》甲方(开发商):法定代表人:地址:联系方式:乙方(购房者):姓名/名称:身份证号/统一社会信用代码:地址:联系方式:一、延期交房事宜1. 原合同约定的房屋交付日期为[原交付日期],现甲方确认将房屋交付日期延期至[延期后的交付日期]。

2. 甲方应提前[通知期限]书面通知乙方延期交房的事宜,并说明延期的原因和预计的交付时间。

3. 乙方同意甲方的延期交房安排,并给予甲方合理的宽限期。

二、违约责任1. 如甲方未能在延期后的交付日期将房屋交付给乙方,每逾期一日,甲方应按照乙方已付购房款的[具体比例]向乙方支付违约金。

2. 乙方有权选择解除本合同,甲方应在乙方提出解除合同的书面通知送达之日起[规定期限]内退还乙方已付购房款,并按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。

同时,甲方应按照乙方已付购房款的[具体比例]向乙方支付违约金。

3. 如乙方选择继续履行本合同,甲方应按照上述约定支付违约金,并承担乙方因此遭受的损失。

三、其他条款1. 本补充合同作为原合同的补充协议,与原合同具有同等法律效力。

原合同中与本补充合同不一致的条款,以本补充合同为准。

2. 本补充合同自双方签字(盖章)之日起生效。

3. 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):______________ 签订日期:______年____月____日乙方(签字/盖章):__________________ 签订日期:______年____月____日。

购房合同补充协议加重逾期

购房合同补充协议加重逾期

鉴于原购房合同中约定的逾期交付条款存在不足,为更好地维护双方的合法权益,经双方友好协商,特就逾期交付事项达成以下补充协议:一、逾期交付定义本补充协议中“逾期交付”指购房合同约定的交付期限届满后,出卖人未按约定时间向买受人交付房屋的行为。

二、逾期交付责任1. 出卖人未按约定时间交付房屋的,应向买受人支付违约金。

违约金计算方式如下:(1)自逾期交付之日起至实际交付之日止,每逾期一日,按房屋总价款的万分之五向买受人支付违约金;(2)若逾期超过三个月,买受人有权解除合同,并要求出卖人退还已支付的全部房款及利息。

2. 出卖人逾期交付房屋,导致买受人遭受其他损失的,买受人有权要求出卖人承担赔偿责任。

三、逾期交付免责条件1. 因不可抗力导致逾期交付的,出卖人应立即通知买受人,并采取一切必要措施尽快恢复房屋交付。

以下情形视为不可抗力:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等;(2)政府行为,如征收、拆迁、政策调整等;(3)其他导致房屋交付延迟的不可抗力事件。

2. 出卖人因不可抗力导致逾期交付的,应承担以下责任:(1)提供政府主管部门、公证机构或专业鉴定机构出具的证明文件;(2)在不可抗力事件结束后,尽快恢复房屋交付;(3)若因不可抗力导致逾期交付超过三个月,买受人有权解除合同,并要求出卖人退还已支付的全部房款及利息。

四、争议解决1. 本补充协议未尽事宜,按原购房合同及国家相关法律法规执行;2. 本补充协议签订后,双方应严格遵守,如有争议,可协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。

五、其他1. 本补充协议一式两份,双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效;2. 本补充协议与原购房合同具有同等法律效力,如有冲突,以本补充协议为准。

买受人(签字):________出卖人(签字):________签订日期:________备注:本补充协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

延期交房补充合同范本三篇

延期交房补充合同范本三篇

延期交房补充合同范本三篇篇一甲方(出卖人):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(买受人):_______________________身份证号码:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、延期交房时间甲方预计将房屋交付时间延期至______年______月______日,具体交房时间以甲方书面通知为准。

二、违约责任1. 若甲方在上述延期后的交房时间仍未能交房,则自延期交房之日起至实际交房之日止,甲方应按照乙方已付购房款的[X]%/日向乙方支付违约金。

2. 若因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的因素导致甲方无法按时交房的,甲方不承担违约责任,但应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内书面通知乙方,并提供相关证明文件。

三、补偿措施2. 若乙方在延期交房期间选择自行租赁房屋居住,甲方应按照[具体标准]给予乙方租房补贴。

四、通知与送达1. 双方同意,本补充协议中涉及的通知、函件等文件应以书面形式送达,送达方式包括但不限于直接送达、邮寄送达、电子邮件送达等。

2. 若以邮寄送达的,收件地址以本补充协议中双方约定的地址为准,邮件寄出后[具体天数]日视为送达;若以电子邮件送达的,以电子邮件发送成功之日视为送达。

五、争议解决1. 本补充协议的签订及履行过程中,如双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本补充协议与原合同具有同等法律效力,如有冲突,以本补充协议为准。

六、其他条款1. 本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

延期交房补充详细协议(通用3篇)

延期交房补充详细协议(通用3篇)

延期交房补充详细协议(通用3篇)延期交房补充详细协议篇1甲方:________房地产开发有限公司乙方:________________由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用,为了维护乙方的权益,甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经充分协商,签定本协议,由双方共同遵守。

一、本协议内容作为《________小区购房合同》的补充协议执行,与购房合同具有同等法律效力。

二、交房时间1、________年________月________日一期开始交房,8月30日前结束(一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼)。

2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。

三、证件办理甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》,保障业主应有的合法权益,于交房时办理完毕;并按照合同规定,于交房后两年内办理房产证。

四、违约赔偿1、________年________月________日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购房合同执行,________年________月________日至________年________月________日期间的违约金,不再按购房合同执行,每天按业主所交实际款额的万分之三计算,________年________月________日未按期交房,不再按购房合同执行,违约金从________年________月________日起,每天按业主所交实际款额的万分之四计算。

因部分业主连续还代,违约赔偿金计算基数,每月核算一次2、因业主还款形式不一致,特作如下规定:1)全款支付的业主,享受以上违约补偿。

2)分期付款的业主,在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额度,就可享受以上赔偿。

五、违约金支付方式________年________月________日至________年________月________日的违约金自________年________月开始每月抵扣业主的代扣款,分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补),配套费征收标准必须符合政府规定,甲方必须出具书面材料。

交房违约合同6篇

交房违约合同6篇

交房违约合同6篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲、乙双方就购买甲方所售房屋达成一份购房合同,为确保双方权益,特就交房违约事宜,经友好协商,达成如下协议:一、协议背景双方于______年______月______日签订购房合同,约定甲方应于______年______月______日前交付房屋。

现由于甲方原因,未能按期交房,导致乙方合法权益受到损害。

为明确责任,保障双方权益,特签订此交房违约合同协议。

二、违约事实及责任1. 甲方未能按照购房合同约定的时间交付房屋,构成违约行为。

2. 甲方应承担违约责任,包括但不限于赔偿乙方因此产生的经济损失、支付违约金等。

三、违约责任及赔偿方式1. 甲方应按照购房合同总价款的百分之____(___%)向乙方支付违约金。

2. 甲方应自违约之日起至实际交房之日止,按照购房合同总价款的百分之____(___%)向乙方支付滞纳金。

滞纳金自违约之日起计算,每月支付一次。

3. 甲方应赔偿乙方因违约产生的其他经济损失,包括但不限于租房费用、搬家费用等。

具体金额由双方根据实际情况协商确定。

四、交房期限及条件1. 甲方应于本协议签订后______日内交付房屋。

2. 交付房屋时,甲方应确保房屋符合购房合同约定的交付标准,并出示相关证明文件。

3. 乙方应在房屋交付时验收房屋,如发现房屋存在质量问题,有权要求甲方修复。

五、双方权利义务1. 甲方应按时交付房屋,履行相关义务。

2. 乙方应按时接收房屋,并按照约定支付购房款。

3. 如因不可抗力因素导致甲方无法按时交付房屋,甲方应及时通知乙方,双方可协商延期交房。

六、争议解决1. 如因本协议引起的争议,双方应友好协商解决。

2. 若协商不成,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

房屋违约协议书范本6篇

房屋违约协议书范本6篇

房屋违约协议书范本6篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲乙双方就房屋买卖事项达成意向,并签署了房屋买卖合同,为保障双方权益,明确违约责任,现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,双方在公平、自愿、平等的基础上,就房屋违约事宜达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在房屋买卖合同履行过程中的违约责任,保障双方权益,维护良好的市场秩序。

二、房屋买卖合同基本情况1. 房屋买卖合同的标的物为位于____________的房产。

2. 房屋买卖合同的总价为____元人民币。

3. 房屋买卖合同的签订时间为____年__月__日。

三、违约情形1. 甲方违约情形:(1)甲方未能按约定时间交付房屋;(2)甲方交付的房屋与约定不符,存在质量问题;(3)甲方隐瞒房屋重要信息或提供虚假信息。

2. 乙方违约情形:(1)乙方未能按约定时间支付房款;(2)乙方在交易过程中提供虚假信息或隐瞒重要事实。

四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)甲方如未能按约定时间交付房屋,需支付乙方违约金,违约金数额为房屋总价的____%;(2)如甲方交付的房屋存在质量问题,甲方应负责修复,并承担修复费用;如未能及时修复,甲方应按照房屋租金的____倍向乙方支付赔偿金;(3)如甲方隐瞒房屋重要信息或提供虚假信息,除退还乙方已支付的款项外,还需支付房屋总价____%的违约金。

2. 乙方违约责任:(1)乙方如未能按约定时间支付房款,需支付甲方违约金,违约金数额为未支付房款金额的____%;(2)如乙方在交易过程中提供虚假信息或隐瞒重要事实,除承担相应法律责任外,还需支付房屋总价____%的违约金。

五、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;2. 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份;3. 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商补充。

售房补充协议范本房屋交付时间延迟补充协议

售房补充协议范本房屋交付时间延迟补充协议

售房补充协议范本房屋交付时间延迟补充协议一、背景介绍双方于xxxx年xx月xx日签署了《售房合同》(以下简称“原合同”),并就房屋交付时间达成一致。

然而,由于特殊情况的发生,使得房屋交付时间无法按照原合同规定的时间进行。

为了保证双方权益,达成本补充协议。

二、延迟交付时间双方一致同意原合同中规定的房屋交付时间延期。

具体延期时间为:房屋交付时间从原合同规定的xxxx年xx月xx日延期至xxxx年xx月xx日。

三、延迟交付的原因1. xxxx原因:xxxx。

2. xxxx原因:xxxx。

四、违约责任与补偿1. 双方在此确认,由于房屋交付时间的延迟是不可抗力或双方约定的特殊情况导致的,并且双方已经充分商讨并达成本补充协议,因此双方互不承担违约责任。

2. 双方同意,在延迟交付期间,买方无权要求卖方支付任何滞纳金或违约金。

3. 双方同意,在延迟交付期间,卖方将尽力保证房屋的安全、完好,并对房屋进行保养、维护。

五、其他条款1. 本补充协议自双方签署之日起生效,具有法律约束力。

2. 在本补充协议中未尽事宜,适用原合同有关条款。

3. 本补充协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

4. 本补充协议的修改或变更必须经过双方书面协商一致,并作为补充协议的一部分。

六、争议解决双方因本补充协议引起的任何争议,应友好协商解决。

如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、附则1. 本补充协议的标题仅为方便阅读,不影响对各条款的理解和执行。

2. 本补充协议适用中华人民共和国的法律。

八、附表(可以根据实际情况添加附表,如相关日期、签字处等)以上为双方共同达成的售房补充协议范本,本补充协议自双方签署之日起生效,并取代原合同中有关房屋交付时间的约定。

双方应互相遵守本补充协议的规定,并共同履行协议中的义务,确保双方的合法权益不受损害。

买方:(签字)日期:卖方:(签字)日期:。

逾期交付的房子合同6篇

逾期交付的房子合同6篇

逾期交付的房子合同6篇篇1甲方(买方):___________________身份证号:_____________________联系方式:_____________________乙方(卖方):___________________身份证号:_____________________联系方式:_____________________鉴于甲乙双方同意进行房产交易,但因故发生房屋交付逾期的情况,为明确双方权益,达成如下协议:一、交易背景概述1. 甲乙双方就位于____________的房产(以下简称“该房产”)进行交易,双方已签署正式的房屋买卖合同。

2. 原定交付日期为______年______月______日,但由于某种原因,乙方无法按时交付。

经双方友好协商,就逾期交付事宜达成以下条款。

二、逾期交付的确认1. 乙方确认因____________原因,无法按照原合同约定的日期交付该房产。

2. 乙方对逾期交付的事实表示歉意,并承诺尽力尽快完成交付。

三、双方权益保障1. 乙方应支付甲方因逾期交付产生的违约金,具体金额按照原合同约定的标准执行。

2. 乙方承担因逾期交付导致的甲方任何额外损失,包括但不限于租房费用、搬家费用等。

3. 若因乙方原因导致逾期交付超过一定期限(具体期限在补充条款中约定),甲方有权解除买卖合同,并要求乙方承担相应违约责任。

4. 甲方应给予乙方合理的理解与支持,共同协商解决方案。

四、补充条款与细则1. 乙方应在每月的______日之前向甲方报告房产交付的最新进展。

2. 若因不可抗力因素导致逾期交付时间进一步延长,双方应友好协商解决。

3. 双方同意将逾期交付的违约金支付至______年______月______日,之后每逾期一个月,违约金按照原合同金额的______%增加。

4. 若乙方在约定的期限内完成交付,甲方应给予适当的宽限期。

宽限期的长短及具体条件由双方另行协商确定。

5. 在房产交付前,乙方应确保房屋质量符合原合同约定标准,否则甲方有权拒绝接收。

购房合同延期补充协议范本

购房合同延期补充协议范本

购房合同延期补充协议范本
甲方(卖方):[卖方全称]
乙方(买方):[买方全称]
鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《购房合同》(以下简称“原合同”),约定甲方
将位于[房屋地址]的房屋出售给乙方,交易总价为[总价]元。

现因[具体原因,如:疫情影响、政策调整等],导致原合同履行期限需要延长,经双方协商一致,特订立本补充协议。

一、延期事项
1. 原合同规定的交房日期由[原交房日期]延期至[新交房日期]。

2. 若甲方未能在新的交房日期前交付房屋,除因不可抗力外,甲方需按日向乙方支付违约金,违约金标准为[违约金计算方式,如:每日总价的千分之五]。

二、付款安排
1. 乙方同意根据延期后的交房日期调整付款计划,具体如下:[详细描述调整后的付款计划,包括各期付款金额和日期]。

2. 若乙方未能按照调整后的付款计划支付房款,除因不可抗力外,乙方需按日向甲方支付
违约金,违约金标准为[违约金计算方式,如:每日未付款项的千分之三]。

三、其他条款
1. 除上述延期事项和付款安排外,原合同的其他条款仍然有效。

2. 本补充协议一经双方签字盖章,即成为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法
律效力。

3. 本补充协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

4. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):[卖方全称]
乙方(盖章):[买方全称]
签订日期:[签订日期]。

延期交房补充协议书范本(3篇)

延期交房补充协议书范本(3篇)

第1篇协议编号:_______甲方(开发商):____________________地址:________________________________联系电话:__________________________乙方(购房者):____________________地址:________________________________联系电话:__________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》(以下简称“主合同”),合同编号为_______,其中约定甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方使用。

因甲方原因,导致房屋交付时间延期,经双方协商一致,就延期交房事宜达成如下补充协议:一、延期交房原因1. 甲方延期交房的原因如下:(1)__________________________(2)__________________________(3)__________________________二、延期交房期限1. 甲方因上述原因导致房屋交付延期,经协商一致,延期交房期限为____个月。

2. 延期交房期限自主合同约定的交付之日起计算。

三、延期交房违约责任1. 甲方应按照以下标准向乙方支付延期交房违约金:(1)自主合同约定的交付之日起至实际交付之日止,每延迟一日,甲方应向乙方支付房屋总价款的_____%作为违约金。

(2)若延期交房期限超过____个月,乙方有权解除合同,甲方应退还已付房款及相应利息,并支付相当于已付房款_____%的违约金。

四、乙方权益保障1. 在延期交房期间,甲方应确保房屋的工程质量、使用功能及配套设施符合国家相关标准。

2. 甲方应定期向乙方通报延期交房的原因、进展及预计交付时间。

3. 乙方有权要求甲方提供延期交房的相关证明材料。

五、其他约定1. 本补充协议作为主合同的组成部分,与主合同具有同等法律效力。

购房合同逾期交房补充协议

购房合同逾期交房补充协议

甲方(买受人):________乙方(出卖人):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《房屋买卖合同》(以下简称“主合同”),主合同编号为______。

根据主合同的约定,乙方应于____年____月____日前向甲方交付房屋。

然而,由于乙方原因,房屋交付时间出现延误。

为明确双方权利义务,经甲乙双方友好协商,特签订本补充协议,以作为主合同的补充。

一、逾期交房责任1. 由于乙方原因导致房屋交付时间延误,乙方应承担逾期交房责任。

2. 逾期交房期限自主合同约定的交付之日起计算。

3. 乙方应于逾期交房期限届满后____个工作日内,向甲方支付逾期交房违约金。

4. 逾期交房违约金的计算方式如下:逾期交房违约金=逾期交房天数×主合同约定的房屋总价款×____%(违约金比例)。

5. 甲方有权要求乙方支付逾期交房违约金,并可要求乙方承担因其逾期交房给甲方造成的其他损失。

二、逾期交房期间的权益1. 逾期交房期间,甲方有权要求乙方按照本补充协议的约定支付逾期交房违约金。

2. 逾期交房期间,甲方有权要求乙方按照主合同的约定,提供相应的物业管理服务。

3. 逾期交房期间,甲方有权要求乙方按照主合同的约定,提供相应的房屋维修服务。

三、解除合同1. 在逾期交房违约金支付完毕后,甲方有权要求解除主合同。

2. 甲方要求解除主合同时,应书面通知乙方。

3. 主合同解除后,双方应按照合同约定处理房屋及有关事宜。

四、争议解决1. 本补充协议与主合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

3. 双方在履行本补充协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他1. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本补充协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

甲方(买受人):________乙方(出卖人):________签订日期:____年____月____日。

房屋延期交付补充协议

房屋延期交付补充协议

房屋延期交付补充协议1. 背景本协议作为《房屋合同》的补充文件,旨在对原定房屋交付日期进行延期并明确双方的义务和责任。

根据市场变化和项目进度,甲方和乙方经协商一致,达成以下约定。

2. 延期交付本协议中所指的延期交付是指原定房屋交付日期推迟,双方同意将房屋交付日期从原合同约定的日期延期至新的约定日期。

甲方承诺按新的约定日期将房屋交付给乙方,乙方同意在新的约定日期接收房屋。

3. 新的约定日期根据协商一致,甲方和乙方约定新的房屋交付日期为[填写具体日期]。

4. 延期原因房屋交付延期的原因如下:1.建筑施工进度受不可抗力因素所影响,包括但不限于自然灾害、政府行为、物资短缺等;2.建筑施工过程中发生意外事故导致施工延误;3.项目规划调整或项目管理需要。

5. 义务和责任5.1 甲方的义务和责任甲方承诺在新的约定日期之前完成房屋建设和装修工作,确保房屋交付给乙方时符合相应的建筑标准和质量要求。

如因甲方原因导致延期交付,甲方应承担相应的赔偿责任,包括但不限于为乙方提供临时住宿并支付相应的费用。

5.2 乙方的义务和责任乙方同意在新的约定日期之前接收房屋,并按照合同约定支付相应的房屋尾款。

如乙方未按期接收房屋,乙方应承担相应的违约责任,并支付违约金或滞纳金。

6. 合同变更根据本协议的约定,房屋交付日期的延期不影响原合同中未做出明确约定的条款和条件。

除非本协议另有明确规定,原合同中的其他条款和条件仍然有效。

7. 争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应通过友好协商解决。

若协商不能解决,应提交至所属法院解决。

8. 生效和解释本协议经甲方和乙方签字确认后生效,并取代原有房屋合同中关于交付日期的约定。

本协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

补充协议是为了应对房屋交付日期延期的情况,确保双方的权益得到保障。

双方应保持沟通和合作,确保按时完成相关工作,尽量减少延期的影响。

一旦延期交付,双方将根据本协议的约定履行相应的义务和责任,有效保障交易的顺利进行。

交房逾期合同协议书

交房逾期合同协议书

交房逾期合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标题:交房逾期合同协议书甲方(开发商):____________乙方(购房者):____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方逾期交房事宜,达成如下协议:一、合同背景1.1 甲方作为房地产开发商,承诺在____年__月__日前将位于____市____区____路的____栋____单元____号的房屋交付给乙方。

1.2 乙方按照合同约定,已向甲方支付了全部购房款项及配套费用。

二、逾期交房情况2.1 甲方未能按照合同约定的时间交付房屋,已构成逾期交房。

2.2 截至本协议签订之日,甲方尚未交付上述房屋。

三、逾期交房违约金3.1 甲方应按照合同约定向乙方支付逾期交房违约金。

违约金计算方式为:每逾期一日,按照房价的万分之五计算。

3.2 甲方应在本协议签订之日起五个工作日内,向乙方支付违约金。

四、其他约定4.1 甲方应在本协议签订之日起三个工作日内,向乙方交付房屋,并办理相关产权转移手续。

4.2 甲方承诺,自房屋交付之日起,按照合同约定履行物业、配套设施及公共服务等相关义务。

4.3 乙方应按照合同约定,配合甲方完成房屋交付及相关手续。

五、争议解决5.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决。

协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同的生效、修改和解除6.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

6.2 本协议的修改和解除,应由甲乙双方协商一致,并书面确认。

七、其他7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

7.2 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。

甲方(开发商):____________乙方(购房者):____________签订日期:____年__月__日请根据您的实际情况对以上内容进行修改和完善,以确保合同的合法性和有效性。

购房合同延期补充协议

购房合同延期补充协议

甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》(以下简称“主合同”),合同编号为____。

根据主合同的相关约定,甲乙双方就主合同中关于房屋交付时间的条款进行了协商,现达成如下补充协议:一、延期原因1.1 由于____(具体原因,如:乙方因工作调动、家庭原因等),乙方无法在主合同约定的交付期限内完成房屋交接手续。

1.2 由于____(具体原因,如:房屋建设进度滞后、政策调整等),甲方无法在主合同约定的交付期限内完成房屋建设。

二、延期期限2.1 经甲乙双方协商一致,主合同约定的交付期限延长至____年__月__日。

2.2 延期期限自主合同约定的交付期限届满之日起计算。

三、延期期间的权利义务3.1 甲方应继续履行主合同约定的房屋建设义务,确保在延期期限内完成房屋建设。

3.2 乙方应继续履行主合同约定的付款义务,按约定的付款方式、时间和比例支付购房款。

3.3 延期期间,甲方应按主合同约定的交付标准,对房屋进行装修、配套设施等建设。

3.4 延期期间,如因甲方原因导致房屋建设进度滞后,甲方应承担相应的违约责任。

四、违约责任4.1 若甲方未能在延期期限内完成房屋建设,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金:甲方应向乙方支付____元违约金;(2)赔偿损失:甲方应赔偿乙方因延期交付房屋所造成的损失;(3)解除合同:乙方有权解除主合同,并要求甲方返还已支付的购房款及利息。

4.2 若乙方未能在延期期限内完成房屋交接手续,乙方应承担违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金:乙方应向甲方支付____元违约金;(2)赔偿损失:乙方应赔偿甲方因延期交付房屋所造成的损失;(3)解除合同:甲方有权解除主合同,并要求乙方返还已支付的购房款及利息。

五、其他约定5.1 本补充协议作为主合同的组成部分,与主合同具有同等法律效力。

5.2 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。

购房合同逾期交付补充协议

购房合同逾期交付补充协议

身份证号码:________________
联系电话:________________
乙方(开发商):________________
营业执照号码:________________
联系电话:________________
鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《房屋买卖合同》(以下简称“主合同”),其中约定乙方应于____年____月____日前将房屋交付给甲方。

然而,因乙方原因,房屋未能按时交付。

为明确双方的权利义务,经双方友好协商,特订立本补充协议如下:
一、逾期交付原因及责任
1. 乙方未能按时交付房屋的原因如下:(具体原因)
2. 乙方对此承担全部责任,并同意按照以下方式处理:
二、逾期交付赔偿
1. 乙方同意按照主合同约定的逾期交付赔偿标准,向甲方支付逾期交付赔偿金。

2. 逾期交付赔偿金的计算方式如下:(具体计算方式)
3. 甲方应在收到乙方支付的逾期交付赔偿金后____个工作日内,向乙方出具收据。

三、交付房屋
1. 乙方应在收到本补充协议之日起____个工作日内,将房屋交付给甲方。

2. 乙方在交付房屋时,应确保房屋符合主合同约定的质量标准。

四、其他约定
1. 本补充协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

2. 本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

3. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。

签字(或盖章):________________日期:________________
乙方(开发商):________________签字(或盖章):________________日期:________________。

购房合同补充协议延期交房

购房合同补充协议延期交房

购房合同补充协议延期交房
甲方(卖方):XXXXXXXX有限公司
乙方(买方):XXX
身份证号码:XXXXXXXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXXX
地址:XXXXXXXXX
鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了编号为XXXXXX的《商品房买卖合同》,约定甲方将位于XX市XX区XX小区XX号楼XX单元XX室的房产出售给乙方,原定交房日期为XXXX年XX月XX日。

现因甲方施工进度调整及不可抗力因素影响,无法按期交付房产。

经双方协商一致,同意对原合同进行如下补充:
一、延期交房
甲方同意将上述房产的交房日期延期至XXXX年XX月XX日,期间甲方应保证工程质量,确保按期交付合格房产。

二、违约责任
如甲方未能在新的交房日期前交付合格房产,除因不可抗力外,应按原合同约定支付违约
金给乙方。

同时,甲方需承担由此给乙方造成的其他合理损失。

三、通知义务
甲方应在新的交房日期前至少三十天书面通知乙方准备接收房产,并提供相关验收材料。

四、其他条款
除上述变更外,原合同其余条款继续有效。

本补充协议与原合同具有同等法律效力。

五、争议解决
本补充协议签订后,如出现争议,双方应首先友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在
地人民法院提起诉讼。

六、生效条件
本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):XXXXXXXX有限公司
乙方(签字):XXX
签订日期:XXXX年XX月XX日。

交房延误补充协议书模板

交房延误补充协议书模板

交房延误补充协议书模板甲方(卖方):____________________乙方(买方):____________________鉴于:1. 甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》(以下简称“原合同”),约定甲方将位于________________的房屋(以下简称“该房屋”)出售给乙方。

2. 原合同约定的交房日期为____年____月____日,但由于甲方原因,导致交房日期延迟。

3. 甲乙双方经协商一致,同意就交房延误事宜达成以下补充协议。

第一条交房日期甲方承诺,将不迟于____年____月____日将该房屋交付给乙方使用。

第二条延期交房的补偿1. 甲方同意,因交房延误给乙方造成的损失,甲方将向乙方支付违约金,违约金的计算方式为:自原合同约定的交房日期起至实际交房日期止,按日计算,每日违约金为乙方已支付房款总额的万分之____。

2. 甲方应在实际交房日期后的____个工作日内,将违约金支付给乙方。

第三条甲方的权利与义务1. 甲方应保证在补充协议约定的交房日期前,完成该房屋的建设、装修及相关验收工作,确保房屋符合原合同约定的交付条件。

2. 甲方应确保在交房时,向乙方提供完整的房屋权属证明文件及其它相关文件。

第四条乙方的权利与义务1. 乙方应在收到甲方交付的房屋后,按照原合同约定的验收程序进行验收。

2. 乙方应在甲方支付违约金后的____个工作日内,向甲方出具收据。

第五条违约责任1. 如甲方未能在补充协议约定的交房日期前交付房屋,甲方应继续按照第二条的约定向乙方支付违约金,直至房屋实际交付之日。

2. 如乙方未在甲方支付违约金后的____个工作日内出具收据,甲方有权暂停支付违约金,直至乙方出具收据。

第六条争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他1. 本补充协议是原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

逾期交房违约补充协议房屋合同附件
永宁县“蓝山帝景..花间墅”商品房买卖合同违约处理协议甲方:宁夏金色阳光房地产开发有限公司地址:
法定代表人:祁立峰(性别、职务、身份证号码、联系电话)
乙方:购房者代表(姓名、性别、身份证号码、联系电话)
丙方:政府有关部门(负责人员姓名、性别、职务、身份证号码、联系电话)鉴于买、卖双方已签订了《商品房买卖合同》(以下简称“购房合同”),合同编号为。

为进一步明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,经售房者、购房者及政府监督者三方协商一致,特签订如下补充协议(以下简称“本协议”),共同信守执行。

本补充协议与购房合同具有同等法律效力。

甲乙双方在履行位于宁夏永宁县望远工业园区“蓝山帝景..花间墅”商品房买卖合同过程中因甲方违反合同,未能按约定的房屋交付时间进行房屋交付,甲方已发生违约行为,并且没有及时与乙方沟通。

在乙方主动寻找甲方询问相关事宜时,甲方也未能给出能够令乙方信服和满意的答复,引起乙方的严重不满而产生纠纷。

为了有效解决纠纷,维护甲、乙双方的合法权益,维护社会稳定,明确甲方、乙方、丙方的责任,经甲乙丙三方平等协商,达成以下协议:
一、甲方应继续严格履行与甲方签订的商品房买卖合同约定的各项义务。

二、甲方最迟应于62016年33月010日前开工,延迟交付商品房最长期限为2016年111月030日。

交付的房屋必须取得永宁县或银川市工程质量监督单位的竣工验收备案证明文件,并同时提供《住宅质量保证书》,《住宅使用说明书》方可正式向买受人办理交房手续。

买受人有权查阅房屋的建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验检验报告。

买受人对房屋工程验收记录、房屋地基基础和主体结构检测报告,安全监督资料有知情权,出卖人必须配合。

交付时绿化、车位、道路、水、电、暖、通讯、网络、电梯等所有配套设施,必须达到使用条件。

甲方无条件在交房之日11--33月内(既72017年22月28日前),办理完毕并交付《房屋产权证》,乙方全力配合并承担乙方应承担的各项费用。

三、甲方给乙方提供62016年“花间墅”续建工程进度表,乙方业主将成立“花间墅”续建工程监督小组,监督甲方施工进度,监测工程质量,发现问题,及时通报永宁县政府相关监察部门及工程监理,并要求执行相关程序;四、如果乙方要求继续履行合同,甲方应向乙方支付合同约定交房日至实际交房之日(62016年111月030日)总房款20%勺违约金。

违约金分期支付,从62016年22月11日起按月支付,每月33日之前按比例支付,最后一个月(2016年111月)全部支付完毕。

如果迟延33日支付,甲方按日承担总房款5%的罚金,如果迟延支付超过77天,乙方有权解除合同,甲方应于合同解除之日起22日以内,退还乙方全部房款及乙方交付房款之日至合同解除之日的银行同期同种类贷款利息及因此给乙方造成的其它损失。

五、如果乙方要求解除合同,合同应当解除,甲方应于提出合同解除之日起22日之内,退还乙方全部房款及乙方交付房款之日至合同解除之日银行同期同种类的利息,并赔偿乙方因此所造成的其它损失。

六、如果乙方于提出合同解除后22日之内,甲方不退还乙方全部房款及利息和其它损失,购房合同依然有效,甲方应按日承担总房款0.5%的罚金,如果超
过77日不支付,乙方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼,甲方承担乙方交付房款之日至法院执行完毕之日银行同期同种类贷款利息及诉讼费和其它损失。

待法院执行完成偿还乙方购房款及其它各项赔偿款之日,合同终止。

七、丙方作为政府监管部门,应认真履行监管职责,严格监管甲方在该项目上的资金使用,严格监督项目进度及质量,督促并监督甲方严格履行合同义务,承担法律责任,维护乙方的合法权益,维护公平正义,维护社会的稳定和秩序。

八、因丙方不履行监管责任,甲方仍然不履行合同义务和不承担法律责任,致使乙方的合法权益依然处在被侵害的风险之中,乙方有权提出控告和检举,并要求丙方承担连带法律责任。

九、本协议经甲乙丙三方签字生效,对三方具有法律约束力,甲乙丙三方必须全面履行,任何一方不得随意解除本协议。

在签订本协议的同时,甲方向乙方提供甲方的工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等房产经营经营资质证明文件;一并还须提供房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》。

以上各类证件,在提供复印件的同时,还须出示原件,并允许乙方拍照。

十、若甲方再次违约,未能在补充协议中明确的62016年111月030日前,按照协议中第二条的条件及合同规定的条件交房。

甲方必须无条件退房,并承担乙方因购房产生的一切费用(乙方提供收据即可),包括各类的银行贷款利息。

无论乙方是否退房,甲方必须承担因甲方违约期间,给乙方造成的损失,包括住房补贴,按照购房实际面积(合同面积x22X市区平均租房价格元//月//川x实际违约时间)进行赔偿。

赔偿款于交房之日或退房协议达成之日起,515个工作日内一次性付清。

十^一、因为甲方违约造成乙方实际产权拥有时间的损失,按照损失比例赔偿,既:房款总金额(含贷款及利息部分)宁52015年212月31。

相关文档
最新文档