劳务分包合同样本护坡(示范合同)
2024版护坡工程项目劳务分包合同范本
2024版护坡工程项目劳务分包合同范本甲方(承包商):________________乙方(需求方):________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方为乙方提供护坡工程项目劳务分包服务事宜达成如下协议：第一条合同标的1.1 甲方同意为乙方提供的护坡工程项目劳务分包服务包括但不限于：施工图纸的编制、现场施工管理、劳务人员的招聘、培训、考核、工资支付等。
1.2 乙方应向甲方提供详细的护坡工程项目需求，包括但不限于工程地点、工程规模、工程周期等。
第二条合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方验收合格并支付全部劳务费为止。
2.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决。
经协商无法解决的，本合同自动终止。
第三条质量要求3.1 甲方应按照国家有关规定和行业标准，保证提供的劳务分包服务的质量。
3.2 乙方应按照设计文件和施工规范，对甲方提供的劳务分包服务进行验收。
如有不合格之处，甲方应负责整改，直至达到验收标准。
第四条费用及支付方式4.1 甲方应根据乙方的实际施工进度，按阶段性完成情况进行劳务费结算。
具体结算方式和周期由双方协商确定。
4.2 乙方应在收到甲方出具的结算单后7个工作日内支付相应的劳务费。
逾期未支付的，甲方有权暂停施工并要求乙方承担违约责任。
第五条保密条款5.1 双方应对本合同涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或披露。
5.2 本合同终止或解除后，双方仍应履行保密义务，直至相关保密信息已经进入公共领域或者不再具有保密价值。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
护坡工程劳务合同范本
护坡工程劳务合同范本第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有护坡工程项目的建设需求，乙方具备提供相应劳务的能力，双方经友好协商，就乙方为甲方提供护坡工程劳务的相关事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方应按照甲方的要求，完成护坡工程的设计、施工及验收等工作。
1.2 乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
二、劳务费用2.1 双方确认，乙方向甲方提供的护坡工程劳务费用为人民币 [请填写金额] 元（大写：[请填写大写金额] 元整）。
2.2 乙方应在合同签订后的 [请填写时间] 个工作日内，向甲方提交详细的劳务费用明细。
三、合同履行3.1 乙方应按照双方约定的时间表和进度，完成护坡工程的各项工作。
3.2 甲方应按照合同约定，及时支付乙方劳务费用。
四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 若乙方未能按照约定的时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金 = 劳务费用 × [请填写比例]。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：[请填写日期]1.护坡工程设计方案2.护坡工程施工图纸3.劳务费用明细表4.乙方资质证明文件5.其他与本合同有关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）第三方：__________（以下简称“第三方”）鉴于甲方拥有护坡工程项目的建设需求，乙方具备提供相应劳务的能力，第三方作为专业监管机构，负责对乙方的工作进行监督和评估，确保工程质量符合国家标准。
劳务分包合同范本护坡(完整版)
劳务分包合同范本护坡(完整版)甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方与业主签订了某工程项目施工合同，现甲方将该工程的护坡部分工作分包给乙方。
为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本劳务分包合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程量：_____________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条分包范围1. 乙方负责完成甲方指定的护坡工程的全部劳务工作。
2. 分包范围具体包括但不限于：_____________________3. 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工。
第三条质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工。
3. 工程验收标准：_____________________4. 乙方应接受甲方及业主的质量监督和检查。
第四条安全生产1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应制定并实施安全生产操作规程，配备必要的安全设施。
3. 乙方应为施工人员提供符合安全标准的劳动保护用品。
第五条工程进度1. 乙方应按照甲方的施工进度计划组织施工。
2. 乙方应按时完成各阶段的施工任务。
3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时通知甲方并提出解决方案。
第六条劳务费用1. 劳务费用：_____________________2. 支付方式：_____________________3. 支付时间：_____________________4. 乙方应提供合法有效的劳务费用发票。
第七条违约责任1. 如乙方未能按时完成工程任务，应向甲方支付违约金。
护坡施工合同模板(16篇)
护坡施工合同模板（16篇）护坡施工合同模板（精选16篇）护坡施工合同模板篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：沫河口镇3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期总工期 ________天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。
本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、工程造价1、甲方_________日内提供图纸。
2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。
3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价________元。
4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等。
5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商。
四、履约保证金1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。
2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。
五、工程款支付乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。
六、双方职责(一)甲方职责1、负责在乙方进场前2 天提供施工场地(工棚、预制场地)，并配合乙方施工前的测量工作。
护坡工程施工合同通用版7篇
护坡工程施工合同通用版7篇第1篇示例：护坡工程施工合同甲方（委托方）：鉴于甲方委托乙方进行护坡工程施工，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条工程内容1.1 本合同所指护坡工程，是指乙方按照甲方提供的设计方案和要求，在指定地点进行的斜坡或山体的保护、加固和修复工程。
1.2 工程包括但不限于：清理施工现场、测量定位、材料采购、设备租用、施工斜坡、山体加固、植被恢复等。
2.1 工程地点由甲方指定，双方一致认可。
2.2 工程地点的具体位置和范围详见工程设计图纸。
第三条施工标准3.1 乙方在施工过程中，应符合国家相关标准和规定，确保工程质量、安全和环保。
3.2 施工过程中，乙方应对工地进行有效管理，确保现场卫生整洁，杜绝安全事故的发生。
第四条工期及工程款支付4.1 乙方应于本合同签订后5个工作日内，启动施工工作。
4.2 工程验收标准为：工程完工，符合设计要求和验收标准。
4.3 乙方应在工程完工后的5个工作日内，向甲方提供工程竣工验收报告，并经甲方验收合格后支付工程款。
5.1 工程保修期自工程竣工之日起算，为期一年。
5.2 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复，并保证修复结果符合设计要求。
第六条违约责任6.1 如因乙方过错导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并承担所有因此产生的费用和损失。
6.2 如因不可抗力因素导致工程延误或无法完成，双方可根据实际情况进行协商处理。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，可另行签署补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为护坡工程施工合同，双方共同遵守并执行，确保工程顺利进行。
愿双方合作愉快！第2篇示例：护坡工程施工合同通用版甲方（委托方）：________ （单位名称）乙方（承包方）：________ （单位名称）鉴于甲方拟委托乙方进行护坡工程施工，经双方友好协商达成如下合同，均遵守相关法律法规，具有法律约束力。
护坡工程项目劳务分包合同范本
护坡工程项目劳务分包合同范本合同编号：__________护坡工程项目劳务分包合同范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将护坡工程项目的劳务分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________护坡工程项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程工期：自__________起至__________止。
二、劳务分包范围2.1 乙方负责本工程项目的劳动力投入，包括但不限于：__________2.2 乙方应严格按照甲方的施工组织设计、技术要求和安全规范进行施工。
三、劳务报酬3.1 乙方向甲方提供劳务报酬为人民币__________元（大写：__________元整）。
3.2 乙方应在合同签订后的__________天内，向甲方支付合同劳务报酬的__________%作为预付款。
3.3 甲方应在工程验收合格后__________天内，向乙方支付剩余的劳务报酬。
四、甲乙双方义务4.1 甲方应向乙方提供完整的施工图纸、施工组织设计、技术要求和安全规范等资料。
4.2 甲方应负责工程项目的质量、安全、进度等管理，对乙方施工过程中出现的问题给予及时指导。
4.3 乙方应按照甲方的要求，组织具备相应技能的施工人员，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
4.4 乙方应对施工过程中出现的安全事故负责，并承担相应赔偿责任。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 乙方未按约定完成工程，甲方有权按合同约定扣除乙方劳务报酬。
5.3 甲方未按约定支付劳务报酬，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
劳务分包合同样本护坡(示范合同)
劳务分包合同样本护坡(示范合同)甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方因工程需要，拟将护坡工程分包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本劳务分包合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：护坡工程，包括但不限于土方开挖、护坡施工、排水系统安装等。
1.4 工程量：____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条分包范围及工作内容2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和施工方案，完成护坡工程的施工任务。
2.2 乙方应保证施工质量符合国家及地方相关标准和甲方的要求。
2.3 乙方应负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：____________________3.2 付款方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点和比例由双方协商确定。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量，按照甲方的要求和国家相关标准进行施工。
4.2 工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应配合甲方进行验收工作。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。
5.2 如甲方未能按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 甲乙双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水沟护坡工程劳务合同范本（通用8篇）
水沟护坡工程劳务合同水沟护坡工程劳务合同范本（通用8篇）随着人们对法律的了解日益加深，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编精心整理的水沟护坡工程劳务合同范本（通用8篇），希望能够帮助到大家。
水沟护坡工程劳务合同1工程发包人：__________________(甲方)施工劳务承包人：__________________(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包人资质情况资质证书号码：__________________发证机关：__________________资质专业及等级：__________________复审时间及有效期：__________________二、工程概况及劳务承包内容工程名称：__________________结构：_________，规模_________㎡，层数：_________工程地点：劳务承包内容：三、工程承包施工期限开始进场施工日期：_________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总日历施工数为________天。
四、质量标准按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准，本工程必须达到质量评定等级。
五、图纸甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。
六、工程发包人(甲方)的义务。
(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用1、在________年____月____日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：2、在________年____月____日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。
护坡工程劳务分包合同范本
护坡工程劳务分包合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将护坡工程的劳务分包给乙方施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________护坡工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________二、劳务分包范围2.1 分包内容：乙方负责护坡工程的全部劳务工作，包括但不限于施工准备、施工图设计、材料采购、施工、验收等。
2.2 分包合同范围：________三、劳务分包单价及支付3.1 劳务分包单价：按照双方约定的单价计算，具体单价在合同附件中详细列出。
3.2 支付方式：甲方按照乙方完成的工程量，按照约定的单价进行支付。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照甲方的要求及相关的施工规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，甲方进行验收。
验收合格的，支付尾款；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
五、工期5.1 计划开始日期：____年__月__日5.2 计划完工日期：____年__月__日5.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
六、乙方的义务6.1 乙方应按照甲方的要求进行施工，保证工程质量。
6.2 乙方应遵守施工现场的安全生产规章制度，做好安全防护工作。
6.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
七、甲方的义务7.1 甲方应按照约定的单价支付乙方的工程款。
7.2 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电、交通等。
7.3 甲方应对乙方进行施工图纸、施工规范等方面的技术交底。
八、违约责任8.1 乙方未按照约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担因此产生的费用。
护坡合同(集合6篇)
护坡合同（集合6篇）护坡合同第1篇甲方：乙方：为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守.第一条劳务项目概况1.劳务项目工程名称：挡土墙、护坡及水沟砌筑；2.劳务项目工程地点：本合同段K20+740K30+680；3.劳务项目工作范围：基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护。
第二条工期本工程开工日期年月日，全部工程竣工日期年月日。
第三条劳务承包方式及劳务价款1.本劳务工程，采用包工包料单价承包，劳务单价一次性包定，任何情况下不作调整。
挡土墙、护坡统一按160元/m3，水沟按175元/m3，以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成，经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。
2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。
3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。
第四条物资供应1.本合同工程的片石由甲方组织供应。
单价按：砌筑完收方，53元/m3，费用由乙方负责。
山砂由乙方自行购进，但必须经试验检测合格才能使用。
2.甲方供应乙方的片石用量，由甲方按设计图纸指标按乙方月度用料计划组织供应到指定的地点，用料计划的提供日期为每月的20日前,不按时提供计划造成计划供料滞后的责任由乙方自负。
3.乙方自行采购的材料需报甲方进行质量检验，未经检验的材料禁止进场使用。
乙方使用未经甲方检验合格的材料，由此产生的一切后果由乙方承担。
第五条施工机械设备、料具及电力1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
第六条工程质量1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。
河道砌石护坡劳务合同4篇
河道砌石护坡劳务合同4篇篇1河道砌石护坡劳务合同甲方（承包方）：_____________ （身份证号码：_____________ 住址：_____________ 邮政编码：_____________ 电话：_____________）乙方（劳务方）：_____________ （身份证号码：_____________ 住址：_____________ 邮政编码：_____________ 电话：_____________）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方为其进行河道砌石护坡劳务事宜，达成如下协议：一、任务内容及要求：1. 乙方接受甲方的委托，负责为其进行河道砌石护坡工程。
具体工作内容包括但不限于：规划设计、施工组织、材料选购、人员配备、安全生产等。
2. 乙方应严格按照甲方的要求和设计方案，精心组织施工，确保工程质量和进度，合理利用材料和人力资源。
3. 乙方应遵守国家有关法律法规和安全生产规定，保障施工过程中的安全，确保无事故发生。
二、报酬及支付方式：1. 甲方应按照工程实际完成情况，支付乙方相应的劳务报酬。
工程质量合格，按照约定的报价支付；工程质量不合格，按照实际完成情况进行调整。
2. 乙方应出具详细的施工报告和工程验收报告，甲方对工作内容进行审核确认后方可支付报酬。
3. 报酬支付方式：甲方应于每月底结算上月的工作量，乙方应在收到支付通知后三个工作日内到账。
三、违约及解除条款：1. 任何一方在履行合同过程中出现违约行为，应承担相应的法律责任。
严重违约情况下，对方有权利解除合同，追究违约方的法律责任。
2. 若因不可抗力等不可抗力因素造成合同无法继续履行，双方应协商解决，如协商不成，可依法解除合同。
四、其他约定：1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 在未尽事宜上，双方可协商补充相关约定，签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，均具有法律效力。
甲方（承包方）：_____________ 乙方（劳务方）：_____________签署日期：_____________签署日期：_____________篇2河道砌石护坡劳务合同甲方（委托方）：__________，住所：__________，法定代表人（负责人）：__________，联系电话：__________。
护坡劳务合同范本(热门5篇)
护坡劳务合同范本（热门5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!护坡劳务合同范本（热门5篇）护坡劳务合同范本第1篇甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人·民共·和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容：高速公路A型护肩工程二、工程地点：三、工程期限：1、本合同总工期为_____年6月8日开工，至年7月23日结束。
劳务分包合同范本 护坡6篇
劳务分包合同范本护坡6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1劳务分包合同范本甲方：（委托方全称）乙方：（承接方全称）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行护坡劳务分包合同事宜，达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况甲方委托乙方对甲方指定的护坡工程进行劳务分包，工程地址为（具体地址），工程内容包括但不限于护坡设计、施工及相关配套工作。
二、工程要求1.乙方接受委托后，应按照甲方要求完成护坡工程设计、施工等任务，并保证工程进度、质量符合相关规定和标准。
2.乙方负责提供护坡施工所需的劳务、材料及设备，并保证施工中不会损坏周边环境和设施。
3.乙方应保证施工过程中的安全生产，严格执行相关法律法规和工程安全管理制度，杜绝事故发生。
4.乙方应加强工程现场管理，合理安排施工人员，确保施工进度与质量。
三、合同价款1.乙方根据实际施工情况及甲方提供的工程图纸，提交工程报价，经甲方评定后确定最终价格。
2.约定施工完成后，经甲方验收合格后，乙方才可领取最终结算款项。
3.如有合同履行中需要调整价格的情况，须经甲、乙双方协商一致后签订补充协议。
四、违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，应支付给甲方一定比例的违约金。
2.若因乙方施工不当导致工程质量问题，需承担相应的赔偿责任。
3.若因乙方违反法律法规，从而产生罚款或诉讼费用，应由乙方承担全部责任。
五、保密条款1.本合同签订后，甲、乙双方应对合同内容及履行过程保密，未经双方书面同意，不得向第三方透露。
2.如因一方泄密导致损失，应当承担相应的法律责任。
六、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并付清尾款结束。
2.本合同如有争议，应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：附：护坡工程设计图纸、合同附件等。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
砌石护坡劳务合同5篇
砌石护坡劳务合同5篇篇1甲方（雇主）：___________乙方（雇员）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的砌石护坡工程劳务事宜，经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：砌石护坡工程2. 工程地点：_____________3. 工程内容：包括护坡砌筑、石头选购、混凝土浇筑等劳务工作。
二、合同期限1. 本合同自双方签字之日起生效。
2. 工程开工日期：______年____月____日。
3. 工程竣工日期：______年____月____日。
三、劳务报酬及支付方式1. 甲方按照乙方实际完成的工程量支付劳务费用。
具体计算方式及单价详见附件《工程量计算及价格表》。
2. 甲方在工程验收合格后____日内支付劳务费用的____%，剩余部分在工程竣工验收合格并交付使用后的____个月内付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 甲方在工程完工后进行验收，验收标准按照《砌体工程施工质量验收规范》执行。
3. 如乙方施工质量不符合验收标准，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，直至验收合格。
五、安全施工及保障措施1. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育，提高员工的安全意识。
3. 甲方应为乙方提供必要的安全保障设施，确保施工现场的安全生产。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的经济损失。
3. 因不可抗力因素导致本合同无法履行的，甲乙双方均不承担违约责任。
七、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
护坡工程合同范本3篇
护坡工程合同范本3篇甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方需进行护坡工程，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于土方开挖、护坡支护、排水系统建设等。
1.4 工程规模：________1.5 工程质量标准：按照国家及地方相关工程质量标准执行。
第二条工程承包方式2.1 本工程采用________（固定总价/成本加酬金等）承包方式。
2.2 乙方应按照合同约定完成工程，并承担相应风险。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币（大写）：________元整（￥________）。
3.2 合同价款的支付方式、时间及比例如下：- 预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%；- 进度款：根据工程进度按月支付，支付比例为____%；- 竣工验收款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的____%；- 质保金：合同总价的____%作为质保金，质保期满后无息支付。
第四条工程期限4.1 工程开工日期：________4.2 工程竣工日期：________4.3 乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
5.2 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
5.3 如工程质量不符合约定，乙方应在甲方指定的时间内无偿返工至合格。
第六条安全生产与环境保护6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。
第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 因不可抗力导致不能履行或完全履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。
护坡工程劳务合同范本（通用5篇）
护坡工程劳务合同护坡工程劳务合同范本（通用5篇）在当今不断发展的世界，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的护坡工程劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
护坡工程劳务合同1甲方：_________乙方：_________甲方工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分工，互相协助，保质保量，定期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：工程名称：工程工程地点：_________施工范围：工程承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全，文明施工。
承包单价：堤坝_________元/立方米，挖土方_________元/立方米。
质量要求：按甲方要求及有关施工规范要求，保质保量地完成。
符合工程工期：本工程于年月日进场施工至年月日前完工，施工日期以甲方具体时间为准。
除雨天不能施工外，乙方按要求的时间内竣工，验收。
在工程施工进和中，如有局部工程需要变更或增减时，甲方应事先通知乙方，经双方协商后，办理工程变更手续，否则不予处理。
乙方在施工时留意安全，做好劳动保护，出现安全事故，与甲方无关。
甲方必须为乙方提供施工所需的水、电和临时设施及工人住宿工棚，甲方提供材料堆放仓库，乙方自负保安责任。
本工程在完工之日起，二年内免费保修如属人为破坏或自然灾难（如地震、台风等）所造成的破坏不属保修范围。
法律责任：在施工进程中，因甲方原因致乙方造成损失，由甲方负责，而乙方因违反安全制度和操纵规程所造成事故由乙方负责。
乙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量，如因乙方延误工时，出现质量题目，所造成的损失由乙方负责。
甲方必须按照合同规定的付款办法付款给乙方，如因甲方延误付款，除对应付款项按银行贷款利息计息外，乙方有权停止施工。
工期顺延。
合同签订后，任何一方不得擅自终止合同，违者按工程造价总额的10%赔偿给对方的违约金。
护坡分包工程合同范本
护坡分包工程合同范本【合同名称】护坡分包工程合同【甲方（总承包商）】名称：（填写公司或个人全称）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）【乙方（分包商）】名称：（填写公司或个人全称）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）鉴于甲方为（具体工程项目名称）的总承包商，乙方为专业的护坡工程施工单位，甲乙双方本着平等自愿、诚信合作的原则，就（具体工程项目名称）的护坡分包工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：（填写工程全称）2. 工程地点：（具体地理位置）3. 工程内容：（概述需完成的护坡工程内容）4. 工程标准：（明确执行的建设标准及规范）5. 工期要求：（具体的开工日期及竣工日期）二、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）（小写），包含所有材料费、人工费、机械使用费等。
2. 价格构成：（详细说明价格的组成）3. 付款方式：（分期付款比例及时间节点）三、质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量满足设计要求。
2. 乙方应提供相应的质量保证措施，并对所施工的护坡工程提供质保期服务。
四、进度管理1. 乙方应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划，并提交给甲方审批。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方，并提出调整计划的建议。
五、变更与索赔1. 工程变更须经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 因变更导致的成本增减应根据实际情况合理调整合同价格。
六、违约责任1. 若一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
2. 违约金的具体数额及损失的计算方法应在合同中明确规定。
七、争议解决1. 合同履行过程中发生的任何争议，首先应通过友好协商解决。
2. 如果协商不成，可依法申请调解或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 双方应对合同中的商业秘密和技术信息保密。
2. 本合同一经签订，即具有法律效力，任何修改和补充均需以书面形式确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-038080
劳务分包合同样本护坡(示范
劳务分包合同样本护坡(示范合同)
号：____发包人：_______承包人：_______分包工程名称：_______施工地址：______区(县)
发包人(全称)：______承包人(全称)：______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：________ 1.2 工程概况：________ 1.3 分包工作内容：________范围包括：________ 1.4 工程监理单位(全称)：______第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_____名。
第三条合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为____天。
第四条合同价款4.1 合同价款为：_____元(人民币) 大写：_____元 4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√)：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：()4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：
①定额工资单价为：
瓦工_____元/工日;结构木工____元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_____元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工____元/工日;壮工_____元/工
日;_____;_____;_____;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：____元/平方米;____;_____;
③分项工程承包：
外墙面砖：_____元/平方米;屋面防水：_____元/平方米;
水磨石地面：_____元/平方米;水泥砂浆：_____元/平方米;
内墙普通抹灰：_____元/平方米;____;____;____. 4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_____元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准) 4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按____标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确：_______第五条合同价款的结算和支付
5.1 结算、决算资料：
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业
人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算：
5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付：
5.3.1 合同价款分期支付：在_____年____月____日付款_____元，在____年_____月_____日付款_____元。
5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态
扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。
发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_____.第七条工程质量、验收与保修
7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_____.第八条工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。