文明施工协议书
文明施工协议书6篇
文明施工协议书6篇第1篇示例：文明施工是指在施工现场文明、有序施工，尊重环境，关爱员工，减少对周边居民的干扰。
而为了规范施工现场的行为，保障环境卫生和居民权益，一份文明施工协议书就显得尤为重要。
第一章总则1.1 本协议由甲方施工单位和乙方业主或相关单位共同签订，双方均遵守并执行。
1.2 本协议的目的是规范施工活动，保护环境，维护公共利益。
1.3 本协议的签署应由双方负责人签字，并具有法律效力。
第二章施工准备2.1 在施工前，甲方应清点施工人员，确保所有工人都具备相应的资质和技能，参加过安全培训，并签署遵守安全规则的承诺书。
2.2 甲方应在施工现场明确施工区域，设置标识牌和警示标志，确保施工现场的安全。
2.3 甲方应按照规定的作业时间进行施工，尽量减少对周边居民的影响。
第三章施工环境卫生3.1 甲方应保持施工现场的整洁，定期清理垃圾和杂物，避免污染环境。
3.2 甲方应妥善处理施工废弃物，分类存放，定期清运，不得随意倾倒或焚烧。
3.3 甲方应设置临时公共厕所和洗手设施，保障工人的生活卫生。
第四章安全保障4.1 甲方应配备足够的安全防护用具，确保施工人员的人身安全。
4.2 甲方应定期进行消防演练，确保应急逃生通道的畅通。
4.3 甲方应遵守相关的安全规定，加强施工现场的安全管理，防止发生意外事故。
第五章民事责任5.1 若甲方在施工过程中造成环境污染或损害周边居民利益的，应立即采取措施进行修复，并承担相应的民事赔偿责任。
5.2 若甲方对施工现场的安全管理不力，造成意外事故的，应承担相应的民事赔偿责任。
5.3 若甲方未按本协议规定的要求履行时，乙方有权解除合同，并有权追究甲方的法律责任。
第六章合作与监督6.1 双方应保持联络畅通，定期召开交流会议，及时沟通解决问题。
6.2 乙方有权对施工现场进行巡查，监督甲方是否按照协议的要求进行施工。
6.3 如发现任何违反协议的行为，乙方有权要求甲方立即纠正，并有权启动相关的法律程序。
文明施工协议书范本6篇
文明施工协议书范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1文明施工协议书范本甲方：______________（施工单位名称）乙方：______________（施工地点业主单位名称）鉴于，为保障施工现场周边环境的整洁与安全，确保施工工程顺利进行并避免对周边居民生活造成不便及危害，经甲、乙双方友好协商，特订立本文明施工协议书，以保证施工过程中的文明施工行为。
一、施工单位承诺：1. 严格按照国家相关法律法规和有关标准要求组织施工活动，确保工程质量和安全；2. 对施工现场进行划定、标示，设置合理的安全警示标志，明确安全责任人并进行交底；3. 确保现场工人统一着装、佩戴安全防护用品，并定期进行安全教育培训；4. 合理规划施工交通组织，避免占用道路造成交通拥堵，并设置合理的施工通道；5. 深夜施工时，采取隔音、减振措施，保障周边居民的休息权益；6. 按照合同约定的时间节点完成工程，并做好交工前的清理工作。
二、业主单位承诺：1. 为施工单位提供必要的工作条件和便利，包括但不限于工程图纸、施工许可、用电、用水、用地等；2. 提供相应的施工合同及相关文件，协助施工单位对施工项目进行周边环境分析，制定文明施工方案；3. 对施工单位提出的合理要求进行积极配合，并协助解决施工中出现的问题；4. 对施工现场周边环境进行监督，确保施工单位遵守相关规定，提高文明施工的意识和素质；5. 配合施工单位进行交工验收，共同做好交工后的环境整治工作。
三、施工过程中的责任：1. 施工单位应组织人员每日对施工现场进行巡查、清理，保持施工场地的整洁；2. 施工单位应合理利用施工垃圾、采取分类投放的方式进行处理，不得乱丢垃圾，不得对周边环境造成污染；3. 施工单位应加强对施工人员的管理，确保其言行文明，不得在施工现场喧哗、噪音扰民；4. 如施工中因故发生影响周边环境的问题，应及时向业主单位汇报并采取有效措施予以解决。
四、违约责任：如因一方违反本协议的规定导致施工无法正常进行或者对周边环境造成污染、破坏等情况，违约方应当承担相应的法律责任，并承担补偿责任。
文明施工协议书范本8篇
文明施工协议书范本8篇第1篇示例：文明施工是指在工程建设施工过程中，遵循一定的规范和要求，文明施工的重要性不言而喻。
一份完善的文明施工协议书，将对施工过程中的各项工作进行规范，提高施工单位、监理单位、业主单位之间的协作效率，保障工程质量，减少环境污染，促进社会和谐。
为此，特制作文明施工协议书范本，以供施工各方参考：文明施工协议书甲方(施工单位)：__________ (法定代表人：__________，联系方式：__________)一、协议背景鉴于甲方拟对__________工程进行施工，为保证施工过程中的文明施工，维护工程质量和环境卫生，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、友好、诚实信用原则，经充分协商，达成如下协议：二、施工单位的责任1.甲方应严格按照工程施工图纸和相关技术规范进行施工，确保工程质量。
2.甲方应制定并严格执行文明施工方案，包括但不限于施工现场的环境保护、噪音控制、扬尘治理等措施。
3.甲方应指派专人负责文明施工，对全部施工人员进行文明施工教育和培训，提高全员的文明施工意识。
4.甲方应尊重当地风俗习惯，与周边居民和业主建立良好的沟通渠道，及时协调解决施工中出现的问题。
5.甲方应定期组织开展文明施工检查，及时发现问题并采取纠正措施。
6.甲方应妥善处理施工现场的垃圾和废弃物，定期清理施工周边环境。
2.乙方应对甲方的文明施工计划进行审核，并进行跟踪督促。
3.乙方应定期检查施工现场的文明施工情况，并将检查结果及时向甲、丙双方通报。
4.乙方应对施工单位的文明施工过程中的问题进行整改指导和协助。
1.丙方应为文明施工提供必要的支持和协助，包括但不限于场地和资源的合理利用。
2.丙方应严格监督甲、乙双方的文明施工情况，并对不符合要求的情况进行警告和督促。
五、文明施工的奖惩机制1.若甲方发现乙方未能严格执行监理职责，导致施工中出现质量或安全问题的，甲方有权要求乙方进行整改，并可根据协议解除监理合同。
3.若经乙方监理和甲、丙双方确认，甲方在施工过程中严重违反文明施工规定的，乙方有权要求甲方进行整改并可能提出工程质量保证金的扣除等措施。
文明施工责任协议书5篇
文明施工责任协议书5篇篇1协议签订双方：甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________为确保工程施工顺利进行，规范施工行为，甲乙双方根据相关法律法规及规定，就文明施工责任事宜达成如下协议：一、协议目的为加强施工现场管理，维护施工秩序，保障施工人员的安全与健康，提高工程质量，确保工程进度，实现文明施工。
二、协议内容1. 甲乙双方应严格遵守国家及地方有关建设工程安全生产、文明施工的法律、法规和技术标准。
2. 乙方应建立健全施工现场管理制度，落实安全生产责任制，确保施工现场安全有序。
3. 乙方应按照相关规定，编制文明施工专项方案，报甲方备案。
方案应包括施工现场布置、临时设施设置、材料堆放、噪声控制等内容。
4. 乙方应合理安排施工进度计划，确保施工工序衔接合理，避免夜间施工扰民。
如遇特殊情况需夜间施工，应事先向甲方及有关部门报告。
5. 乙方应按规定设置安全警示标志，确保施工现场安全隔离。
施工材料、设备应分类堆放整齐，保持现场整洁。
6. 乙方应采取有效措施降低施工噪音、扬尘等污染，遵守环保法规，保护周边环境。
7. 乙方应加强对施工人员的教育和培训，提高安全意识，确保施工人员遵守安全生产规章制度和现场管理规定。
8. 甲方有权对施工现场进行安全文明检查，乙方应积极配合，及时整改存在的安全隐患。
9. 若因乙方违反相关规定导致安全事故或其他损失，乙方应承担相应法律责任。
三、违约责任及处理办法1. 若乙方未按照本协议要求履行文明施工责任，甲方有权要求乙方整改。
若乙方未按要求整改，甲方有权暂停支付工程款，直至整改完成。
2. 若因乙方违反文明施工责任导致安全事故或其他损失，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
四、其他约定事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
经双方协商一致，可对本协议进行修改或补充。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
五、争议解决方式如因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
安全生产文明施工协议书样本7篇
安全生产文明施工协议书样本7篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，为明确甲乙双方的安全责任、权利和义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为确保施工过程中遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和规定，保证安全生产和文明施工，保障人身安全与健康，防止事故发生，共同创造良好的施工环境。
二、甲方责任和义务1. 甲方应负责施工现场的安全监管工作，确保施工现场符合国家和地方的安全生产法律法规要求。
2. 甲方应向乙方提供必要的安全施工条件和环境，包括必要的防护设施和安全警示标识等。
3. 甲方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并纠正存在的安全隐患。
4. 甲方有权对乙方的安全生产和文明施工情况进行监督检查，并提出整改要求。
三、乙方责任和义务1. 乙方应建立健全安全生产管理体系，制定并落实安全生产责任制，确保安全生产和文明施工。
2. 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规和规定，按照安全标准进行施工。
3. 乙方应对员工进行安全生产教育和培训，确保员工具备必要的安全生产知识和技能。
4. 乙方应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应制定应急预案，做好事故预防和应急救援工作。
一旦发生事故，应立即报告甲方及相关部门，并积极配合调查处理。
6. 乙方应按照文明施工要求，保持施工现场整洁有序，做好环境保护工作。
四、安全生产措施和要求1. 甲乙双方应共同制定施工现场安全生产管理制度和操作规程。
2. 甲乙双方应建立安全生产联席会议制度，定期召开会议，通报安全生产情况，协商解决存在的问题。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程安全生产文明施工事宜，达成如下协议：一、协议背景鉴于乙方承接甲方位于____________的工程，为确保施工现场的安全生产和文明施工，明确双方的安全生产责任，预防安全事故的发生，特订立本协议。
文明施工协议书范本8篇
文明施工协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为了明确双方在施工过程中关于文明施工的责任和义务，保障施工现场的安全、环保和文明有序，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的双方本着平等、自愿、公平的原则，通过签订本协议，明确文明施工的具体要求和措施，确保施工过程中严格遵守国家和地方有关文明施工的法律、法规和政策。
二、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程期限：自______年______月______日至______年______月______日三、文明施工要求1. 乙方必须按照国家和地方有关文明施工的法律法规、标准和规范进行施工，建立健全的施工现场管理制度，确保施工现场的安全、环保和秩序。
2. 乙方应按规定设置明显的施工标志和安全警示标志，确保施工现场周围人员安全。
3. 乙方应采取有效措施控制施工噪音、扬尘、污水排放等环境污染问题，减少对周边环境的影响。
4. 乙方应按规定处理施工废弃物和垃圾，不得随意倾倒。
5. 乙方应加强对施工现场的消防安全管理，确保施工现场的消防安全。
四、甲乙双方的责任和义务1. 甲方有权对乙方的文明施工情况进行监督和检查，提出改进意见和要求。
2. 乙方应接受甲方的监督和检查，并按照甲方的合理要求改进文明施工。
3. 乙方应制定具体的文明施工方案和措施，并报甲方备案。
4. 乙方应加强对施工人员的文明施工教育，提高施工人员的文明施工意识。
5. 甲乙双方应共同协作，确保施工现场的文明施工。
五、违约责任1. 若乙方在施工过程中违反文明施工要求，甲方有权要求乙方整改。
安全文明施工协议书5篇
安全文明施工协议书5篇第1篇示例：安全文明施工协议书随着社会的进步和发展，建筑施工行业也得到了长足的发展。
施工现场的安全和文明问题一直是亟待解决的难题。
为了更好地保障施工现场的安全和文明，我们特制定本《安全文明施工协议书》，以规范施工行为，减少安全事故发生。
第一条【目的】为了保障施工现场的安全和文明，减少安全事故的发生，保护员工和公众的身体健康，特制定本协议书。
第二条【基本要求】1. 所有参与施工的人员必须严格遵守施工安全操作规程，穿戴好安全防护装备，遵守现场安全管理规定。
2. 施工现场必须保持整洁、干净，不得乱扔垃圾、乱堆材料，保持文明施工环境。
3. 施工现场必须设置明显的安全警示标识，保证施工现场的安全通道畅通，确保紧急情况下的疏散通道畅通。
4. 施工现场必须有专业的安全管理人员负责安全管理工作，做好安全隐患的排查和整改工作。
5. 违反安全文明规定的行为将会受到相应的处理，情节严重者将取消参与施工资格。
第三条【安全管理】1. 施工单位必须建立健全安全管理体系，制定详细的安全管理制度，保证施工安全。
2. 施工单位必须进行安全教育培训，确保员工了解施工现场的安全规定，增强安全意识。
3. 施工单位必须配备完善的安全设施和安全器材，保证施工现场的安全生产。
第四条【文明施工】1. 施工单位必须遵守当地的环境保护法律法规，保护环境，保护生态环境。
2. 施工单位必须采取措施减少噪音和粉尘污染，避免对周边居民的生活造成影响。
3. 施工单位必须合理利用资源，避免资源浪费，做到绿色施工，低碳施工。
4. 施工单位必须加强文明施工宣传教育，倡导绿色环保理念，引导员工文明施工，树立良好的企业形象。
第五条【奖惩制度】1. 对于严重违反施工安全规定和文明施工规定的行为，将给予相应的惩罚，包括警告、罚款、停工整顿等。
2. 对于表现优秀的施工单位和员工，将给予相应的奖励，包括表彰、奖金、奖金等。
第六条【其他】1. 本协议书自签订之日起生效，双方必须严格遵守协议的规定执行。
共创文明工地协议书模板5篇
共创文明工地协议书模板5篇篇1甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就共同创建文明工地事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方共同致力于创建一个安全、文明、和谐的施工环境，以确保工程质量、进度和人员安全，达成共创文明工地的目标。
二、合作内容1. 安全生产管理：甲乙双方应共同制定安全生产管理制度，严格执行安全生产规范，确保施工现场安全。
2. 环境保护措施：施工过程中，应采取有效措施，减少扬尘、噪音、污水等污染，保护周边环境。
3. 文明施工管理：甲乙双方应共同制定文明施工管理制度，规范施工现场秩序，保持良好的施工环境。
4. 工程质量保障：乙方应严格按照国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量达标。
5. 工程进度控制：甲乙双方应共同制定工程进度计划，确保工程按期完成。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）提供施工场地及相关资料；（2）协调与其他施工单位的关系；（3）按照合同约定支付工程款项；（4）监督乙方履行本协议约定的义务。
2. 乙方责任与义务：（1）按照安全生产管理制度、环境保护措施、文明施工管理制度等要求组织施工；（2）确保工程质量和进度；（3）合理安排施工人员，确保人员安全；（4）及时处理施工现场的安全隐患和突发事件。
四、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致工程款项未按时支付，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
3. 若因一方违约导致协议提前终止，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院起诉。
2. 争议解决期间，双方应继续履行本协议未涉及的其他条款。
文明施工责任协议书范本(三篇)
文明施工责任协议书范本乙方：本着建设开发，注重环保的原则，经双方协商特立本协议，共同遵守。
1、甲方应及时向乙方宣传、提供国家和地区的有关环保方面的法规、政策及规章，以利于乙方较好的执行。
2、在乙方施工期间，甲方应加强对施工现场的监督，对乙方在落实环保工作中存在的问题，应本着建设和指导的态度，给予积极的帮助和协助。
3、甲方如发现乙方有违反本协议有关条款的现象有权制止，经相互协商后提出解决方法，可限期令乙方整改。
4、乙方在施工期间，必须封闭施工现场，防止现场尘土飞扬。
对于易飞扬的细小颗粒散体材料，应尽量安排在库内存放。
5、应按甲方所提供的国家和地区的有关环保政策积极开展环保工作。
做到建筑垃圾在指定地点堆放，及时外运，施工做到工完、料清、场清，清运时适当洒水减少扬尘。
如遇较大或需重型车辆清理的建筑垃圾，也需在工完后五日内清运完毕。
6、施工现场不乱抛垃圾、不乱丢杂物、不制造污染，严格执行环保局的规定，确保环保工作落到实处。
7、施工现场建立控制人为噪音的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防止噪音扰到我司员工的自觉意识。
尽量选用低噪音或具有降噪设备的施工机械。
施工现场的强强噪声机械要设置封闭的机械作棚，以减少强噪音的扩散。
8、未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。
9、禁止将有毒有害废弃物作土方回填，以免污染地下水和环境。
10、乙方在施工期间，应将环保工作坚持始终。
11、如有未尽事宜，双方及时协商。
本协议一式二份，双方各存一份，盖章后有效。
甲方：____年____月____日乙方：____年____月____日施工安全生产协议书一、强化施工安全生产，落实建设各方责任1、施工单位是施工安全生产第一责任人，施工单位建立和完善施工安全生产保证体系，健全安全生产组织管理系统，提高全员安全生产意识，逐级落实安全生产责任制。
2、建设单位应当建立安全生产制度，切实履行安全生产责任，依法办理有关申请批准手续，加强对工程施工安全生产监督。
文明施工责任协议书5篇
文明施工责任协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方在承包甲方工程过程中实施文明施工达成如下协议：一、协议目的为明确甲乙双方文明施工责任，确保施工现场整洁、安全、有序，避免安全事故发生，保障人员生命财产安全，实现文明施工管理目标。
二、文明施工要求1. 乙方必须按照国家和地方有关规定及甲方要求，制定具体的文明施工方案和措施，并严格执行。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志和警示灯，确保人员安全。
3. 施工现场必须保持整洁，做到“工完场清”，及时清理建筑垃圾和废弃物。
4. 乙方应按规定使用安全设施，确保施工现场安全。
5. 乙方应加强对施工人员的安全教育和管理，提高安全意识。
三、甲乙双方责任1. 甲方责任：（1）负责提供符合安全要求的施工环境。
（2）负责监督乙方文明施工情况，提出整改意见。
（3）对乙方违反文明施工的行为进行处罚。
2. 乙方责任：（1）乙方必须设立专职安全负责人，全面负责施工现场的安全管理。
（2）乙方应制定具体的文明施工方案和措施，并严格执行。
（3）乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工人员遵守安全规定。
（4）乙方应定期对施工现场进行自查，及时发现并消除安全隐患。
（5）乙方应按照甲方要求，接受安全检查和监督，对甲方提出的整改意见应及时整改。
四、违约责任1. 若因乙方原因造成施工现场混乱、安全事故等，由乙方承担全部责任。
2. 若甲方发现乙方存在违反文明施工规定的行为，有权要求乙方整改；若乙方未在规定时间内整改完成，甲方有权按照有关规定对乙方进行处罚。
3. 若因乙方违反文明施工规定，造成工程停工、返工等损失，由乙方承担全部损失。
五、争议解决本协议在履行过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
文明施工责任协议书7篇
文明施工责任协议书7篇第1篇示例：文明施工责任协议书为了加强工地施工过程中的文明施工管理，确保施工过程中的安全和环保要求，特制定本《文明施工责任协议书》。
本协议书适用于所有参与施工的单位、个人和相关人员，旨在规范施工行为，促进文明施工，共同维护工地秩序和环境卫生。
一、施工单位和施工人员的责任1.1 施工单位要严格遵守国家有关法律法规和规章制度，制定并执行科学合理的施工方案，严格落实安全生产责任制，确保施工过程中安全可控。
1.2 确保施工现场环境卫生，合理规划施工区域，设置文明施工标识；采取必要的措施防止建筑垃圾、污水和扬尘对环境造成影响，定期清理施工现场，确保周边环境的卫生和整洁。
1.3 对施工人员进行必要的安全教育培训，保证施工人员具备必要的安全防护意识和技能，规范施工人员的行为，杜绝违章作业和安全漏洞。
1.4 使用环保、节能、安全的施工材料和设备，降低施工过程中对环境的影响，确保施工过程中符合环保要求。
1.5 配备专业的安全监管人员，定期组织安全检查和隐患排查，对存在的安全隐患及时整改，保障施工现场安全生产。
2.1 施工人员要严格遵守施工单位的各项规章制度，服从施工指挥，不得擅自更改施工方案，违章操作。
2.2 佩戴必要的安全防护用具，严格按照安全操作规程进行作业，杜绝违章作业和安全隐患。
2.3 注意个人卫生，保持施工现场整洁，不乱丢垃圾和污水，不在施工现场吸烟、吐痰等不文明行为。
2.4 对于工地设备和设施的使用，要按照操作规程进行操作，及时维护设备设施，保证施工过程中设备的正常运行。
2.5 保护环境，不随意破坏周边环境，合理利用资源，节约能源，减少对环境的影响。
三、监督检查责任3.1 主管部门和第三方监督机构要加强对施工现场的监督检查，对施工单位和施工人员的违规行为进行及时处罚和通报。
3.2 建立健全监督体系，定期对施工现场进行环境、安全和文明施工方面的检查，对不合格的施工现场进行整改或关闭。
精选合同文明施工责任协议书范文6篇
精选合同文明施工责任协议书范文6篇篇1甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，为确保施工过程中的文明施工和安全生产，明确甲乙双方的责任与义务，特签订本协议。
一、协议目的通过签订本协议，甲乙双方共同遵守文明施工规范，加强施工现场管理，保障施工人员的生命安全和身体健康，维护社会公共利益。
二、文明施工责任1. 甲乙双方应共同制定文明施工管理制度，明确施工现场管理要求和标准。
2. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸和施工组织设计进行施工，并遵守国家和地方有关文明施工的法律法规。
3. 乙方应确保施工现场整洁有序，及时清理施工垃圾，做到工完场清。
4. 乙方应按规定设置安全警示标志和警示灯，确保施工现场安全。
5. 乙方应对施工现场的环境进行监测和保护，防止污染和破坏。
三、安全生产责任1. 甲乙双方应共同制定安全生产责任制度，明确各级管理人员和工作人员的安全生产职责。
2. 乙方应制定完善的安全生产管理制度和操作规程，加强现场管理和教育培训，确保安全生产。
3. 乙方应定期进行安全生产检查，及时发现和整改安全隐患。
4. 乙方应对施工现场的高空作业、临时用电、施工机械等危险源进行重点管理，确保安全生产。
5. 乙方应建立应急救援机制，制定应急预案，确保在突发事件发生时能够及时、有效地应对。
四、违约责任1. 若因乙方违反文明施工规范或安全生产规定，导致事故发生，乙方应承担全部责任，并赔偿因此造成的全部损失。
2. 若因乙方未履行本协议约定的责任和义务，甲方有权要求乙方停工整改，并承担由此产生的全部损失。
3. 若因甲方未能提供符合要求的施工图纸和施工组织设计或未能履行本协议约定的责任和义务，导致乙方无法文明施工或发生安全事故，甲方应承担相应责任。
五、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
文明施工协议书范本8篇
文明施工协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为了明确双方在建筑施工过程中的权利与义务，保障施工现场的文明施工，确保工程质量和安全，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为规范施工现场管理，提高施工质量，确保安全生产，促进文明施工，明确双方责任，保障工程顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 承包方式：______________________三、文明施工要求1. 乙方必须严格遵守国家和地方有关文明施工的法律、法规和政策，严格执行安全施工规范。
2. 乙方应建立健全施工现场管理制度，加强施工现场管理，确保施工现场整洁、有序。
3. 乙方应按规定设置明显的安全警示标志，并采取必要的安全防护措施。
4. 乙方应合理安排施工时间，减少噪音、扬尘对周边环境的影响。
5. 乙方应对施工现场的废弃物进行分类处理，严禁乱堆乱倒。
四、安全生产要求1. 乙方应建立健全安全生产管理制度，全面落实安全生产责任制。
2. 乙方应加强对施工人员的安全教育，提高员工的安全意识。
3. 乙方应按规定为施工人员配备劳动保护用品，确保施工人员的人身安全。
4. 乙方应定期进行安全生产检查，及时发现并消除安全隐患。
五、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应建立健全质量检验制度，加强施工过程的质量控制。
3. 乙方应积极配合甲方的质量检查，对检查出的问题应及时进行整改。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成施工现场混乱，未能达到文明施工要求，甲方有权要求乙方限期整改。
2. 若因乙方原因造成工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或修复。
安全文明施工协议书6篇
安全文明施工协议书6篇安全文明施工协议书6篇在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到协议书，签订协议书后则有法可依，有据可寻。
拟起协议书来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的安全文明施工协议书6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
安全文明施工协议书篇1甲方：哈尔滨大东集团股份有限公司乙方：为保证甲方承建“中国银行大庆分行办公楼外立面维修改造工程”有序实施，甲乙双方本着安全第一、规范施工的精神，特签订本协议。
一、甲方委托乙方进行大庆中国银行办公楼铝塑铝窗安装工作，乙方组织人员、机械进行作业，并就施工质量与安全对甲方负责。
二、甲方进行施工前准备工作，提供乙方合格的进场条件。
乙方施工前对施工条件进行检查，乙方开始施工即视为认可甲方的前期准备符合要求。
三、乙方在施工现场需严格遵守甲方《安全文明施工规定》，如违反将按规定进行处罚，罚金从合同款中扣除。
四、乙方作业时须服从甲方对施工时间与作业面的安排，尤其是涉及交叉作业时。
五、乙方需保证施工人员身体条件需符合作业性质，对所属人员加强安全教育；作业时须经银行办公室人员同意，严禁私自进入办公场所。
六、乙方施工时需统一着装，佩戴安全防护用具，并保证施工人员能够正确使用。
七、乙方人员需统一安排协同作业，对玻璃、金属制品轻拿轻放，特种设备（射钉枪等）由专人管理使用，切实保证作业安全。
八、甲方有权对乙方施工中的违章作业现象视情况进行批评、整顿、停工、罚款、终止合同等处理。
九、乙方对本协议范围内因违反上述规定造成的己方人身伤害与财产损失负责，赔偿对甲方与他人造成的损失并负法律责任。
十、本协议具有法律效力，双方盖章签字后生效。
甲方负责人：乙方负责人：年月日年月日安全文明施工协议书篇2建设单位（甲方）：单位地址：法人代表：施工单位（乙方）单位地址：法人代表：第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。
文明施工协议书3篇
文明施工协议书文明施工协议书精选3篇（一）甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____协议编号：____签订日期：____一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中应遵守的文明施工规范，确保施工安全、环境保护和社会责任的履行。
二、施工项目项目名称：____。
施工地点：____。
三、文明施工标准乙方应遵守国家及地方关于文明施工的法律法规和标准。
乙方应制定并执行文明施工计划，包括但不限于：____。
四、施工安全乙方应确保施工现场的安全，采取必要的安全防护措施。
乙方应对工人进行安全教育和培训。
五、环境保护乙方应采取措施减少施工对环境的影响，如噪音控制、粉尘控制等。
乙方应妥善处理施工废弃物，遵守废弃物处理规定。
六、周边关系乙方应尽量减少施工对周边居民生活的影响。
乙方应与周边居民建立良好的沟通机制。
七、施工进度乙方应按照施工进度计划进行施工。
如有延期，乙方应及时通知甲方并说明原因。
八、质量保证乙方应保证施工质量，符合设计和规范要求。
乙方应对施工中发现的问题及时整改。
九、违约责任如一方违反协议约定，需承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。
违约责任的具体内容根据违约情况由双方协商确定。
十、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、协议变更与解除协议一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除协议。
双方协商一致变更或解除协议的，应签订书面协议。
十二、其他约定（双方可根据具体情况，在此条款中增加其他约定事项。
）十三、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____授权代表签字：____联系电话：____电子邮箱：____乙方（盖章）：____授权代表签字：____联系电话：____电子邮箱：____签订地点：____签订日期：____文明施工协议书精选3篇（二）合同编号：____签订日期：____甲方（建设单位）：____乙方（施工单位）：____一、项目概况项目名称：____项目地点：____施工内容：____二、文明施工目标环境保护：____安全生产：____减少扰民：____三、施工期限开工日期：____竣工日期：____四、文明施工要求施工噪音控制：____施工粉尘控制：____施工废水处理：____建筑垃圾管理：____施工现场整洁：____五、施工管理施工人员管理：____施工设备管理：____施工材料管理：____六、双方的权利和义务甲方的权利和义务：甲方有权监督乙方文明施工。
文明施工安全责任协议书范文(六篇)
文明施工安全责任协议书范文甲方（发包方）：_____代理人：_____联系电话：_____联系地址：_____乙方（承包单位）：_____代理人：_____联系电话：_____联系地址：_____为做好乙方从甲方承包的工程项目施工作业及后续使用的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。
一、本协议为乙方从甲方承包的所有工程项目的施工和使用安全协议。
二、施工工程基本情况1、施工项目：_____2、有效期限：____年____月____日至____年____月____日3、工程地点：_____三、甲方安全责任范围1、进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。
2、审查承包方的安全生产资质和专项施工方案，对承包方的安全生产管理进行监督检查。
3、乙方在施工中发生的安全事故、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。
乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
5、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
6、甲方指派项目经理负责与乙方联系施工安全方面的工作。
7、甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。
四、乙方安全责任1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。
2、建立健全安全生产管理制度：（1）必须严格遵守国家相关制度和甲方制定的各项安全规章制度、操作规程和甲方下发的管理程序，严格服从甲方人员的安全监督管理。
施工安全文明协议书(通用7篇)
施工安全文明协议书（通用7篇）施工安全文明协议书第1篇发包人：承包人：承包人承包建设，为确保施工安全、文明，根据有关法律、法规，达成本协议书如下：一、项目概况1、工程名称：2、施工地点：3、计划开工日期：4、计划竣工日期：5、施工主要内容：具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。
二、施工过程中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。
承包人应当积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料。
三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。
四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的，乙方应向甲方支付违约金，具体认定标准和违约金标准如下：1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。
承包人造成事故，应向发包人支付违约金180万元。
2、“严重安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元（含）以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元（含）以上的。
承包人造成严重安全差错，应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。
3、“一般安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下的`。
承包人造成一般安全差错，应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。
4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成安全一般差错的，但造成直接经济损失在5000元以下20xx元（含）以上的。
承包人造成不安全事件，应向每次发包人支付违约金20xx元—1万元。
5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上，或发生严重安全差错或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担，发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。
文明施工协议书范本4篇
文明施工协议书范本4篇篇1文明施工协议书范本甲方（施工单位）：__________乙方（业主单位）：__________为了维护公共环境秩序，保障施工安全，提高文明施工意识，促进工程的顺利进行，特就文明施工行为达成如下协议：一、文明施工宗旨1.本协议旨在遵循国家有关文明施工的法规，创造和谐、安全、高效的工作环境，确保施工过程的顺利进行；2.施工单位应积极主动地保护环境、节约资源，文明施工，做到安全、文明、整洁，切实履行社会责任；3.业主单位应配合保证场地的整洁、安全，增强对施工单位的支持和监督。
二、文明施工内容1.遵守相关法律法规，不擅自占用道路、绿地或其他公共资源，不损坏环境，不影响他人正常生活秩序；2.施工过程中，施工单位应设置足够的警示标识和安全设施，保证工人、过往行人和车辆的安全；3.严格遵守作业时间，工作人员应佩戴统一的工作服装，保持工地卫生和整洁；4.施工现场禁止焚烧垃圾、废弃物或散发有毒气体，应统一处理，保持空气清新；5.施工人员应保持良好的工作素质和精神状态，杜绝违法、不文明行为。
三、施工安全保障1.施工单位应具备相应的施工资质和技术实力，保证施工过程的安全性和质量；2.施工单位应建立健全的安全管理制度，为工作人员提供必要的安全培训和防护设备；3.业主单位应提供安全保障措施和指导意见，积极配合施工单位做好安全施工。
四、协议期限本协议自双方签署之日起生效，至工程竣工验收完成之日止。
五、违约与解决方式1.如有一方未能履行本协议约定的内容，应承担相应的法律责任；2.双方应本着平等、诚信、友好的原则，协商解决有关问题，如无法协商解决，可向有关部门申请协调。
六、其他约定1.本协议的修改、解释必须经双方协商一致后方可生效；2.本协议未尽事宜均由双方协商解决。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________以上是关于文明施工协议书的范本，希望双方能够遵守协议内容，共同维护好工地环墶，确保项目的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文明施工协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
就，为明确发、承包双方的权利和义务，保障工程安全顺利实施，依据国家和北京市相关法律法规的规定，结合项目自身特点，经发、承包双方协商一致，达成如下协议：
一、发包人的权利和义务：
1、发包人有权对承包人进行安全生产教育。
2、发包人有随时进行监督、检查，并有责令承包人清除不安全隐患的权利。
3、发包人有权统一管理承包人驻地建设，并要求承包人维护好现场环境。
4、发包人有对承包人在施工过程中，违反国家安全生产、文明施工、消防、交通、治安管理政策、法规、违反发包人安全管理规章，不服从发包人管理等行为进行处罚的权利。
5、发包人有权组织承包人项目负责人及安全专职人员在内的主要人员，参加定期的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、发包人安全责任人员有对承包人自带或外租赁机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等进行检查验收以及提出整改及处罚的权利。
7、发包人发现安全隐患，有权责令承包人停工整改，直至排除隐患。
二、承包人的责任和义务：
1、承包人必须建立健全安全生产、文明施工管理体系，管理人员须依法持证上岗。
2、施工现场文明施工工作应按照《绿色施工管理规程》、《建设工程施工现场安全资料管理规程》、《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》、《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》和《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》等规程、标准开展。
施工前承包人按发包人或监理指定时间报送安全生产、文明施工方案（盖公章，项目负责人签字），由发包人项目负责人或总监审核并签字确认。
文明施工专项方案应包括但不限于围墙（挡）、临时设施、场容场貌、食品卫生、环境保护及消防保卫等内容。
3、在承包人施工过程中，承包人明知发包人人员违章指挥而不制止并按其施工，因此造成的一切损失由承包人责任。
4、承包人负责人必须履行对其招收的外地务工人员进行入场前教育的义务。
5、承包人必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
6、承包人必须按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和北京市有关规定配置专、兼职安全生产管理人员。
承包人特殊工种作业人员必须依法持证上岗。
7、在施工期内，承包人的生活区要符合北京市文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。
现场内垃圾集中存放，定时清理，并负责本工程政府要求的门前三包工作。
8、承包人人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人个防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；寒冷季节，严禁在宿舍内使用电炉子、电褥子等明令禁止的电器设备。
凡承包人人员违反本条款规定，所造成的一切损失由承包人承担。
9、本工程必须设置专职安保人员，并做到24小时值班。
10、承包人应每天对安全生产、文明施工进行检查，对不符合规定项目及时整改，并建立健全检查、整改台帐。
11、在施工过程中，承包人应自觉遵守法纪，遵守发包人安全管理规章制度、措施、规定。
严格遵守安全操作规程。
对违反本条款所造成的损失和后果，由承包人承担。
情节严重的发包人有权终止合同。
12、承包人自带或外租赁机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等未经发包人验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由承包人承担全部责任。
三、发承包双方约定的其他事项：
1、承包人应按北京市安全文明工地标准制定实施方案，达到北京市安全文明标杆工地的标准，同时设立工程安全生产保证金，金额为每次拨付承包人工程款的5%，此费用总额称为本项目承包人安全文明施工保证金,该笔费用待结算时由发承包双方共同决算后，多退少补。
2
、工程主体结构、外装工程完成后，承包人必须在发包方规定时限内完成临建、塔基基座、外电梯基座、现场硬化路面的拆除，清理并外运所有垃圾。
如承包人不能按发包人要求进行施工，发包人可委托第三方进行拆除外运，对此部分发生的费用从承包人安全文明施工保证金中扣除。
3、现场发生非发包人原因造成的各种安全文明施工问题，责任及因此给相关方带来的损失均由承包人承担，费用从承包人安全文明施工保证金中扣除。
4、承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
5、承包人应严格按照国家及政府相关法规，组织施工，加强现场文明施工管理，若在日常施工中出现以下情况，承包人自愿接收发包人的处罚，罚款从安全文明施工保证金中扣除：
6、对于重大安全事故，承包人除需承担相应刑事责任及赔偿当事人损失外，同时承包人还应承担给发包人带来的经济损失：发生一级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；
(i)发生二级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价15%，向发包人支付违约金，
违约金的数额不得低于 3万元；
(ii)发生三级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价 10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于 2万元；
(iii)发生四级重大事故，承包人按事故所处分项工程总价 10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1 万元；
(iv)发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同，按第16条执行。
(v)承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。
(vi)设备出现安全事故：承包人支付 1万元/次罚款。
(vii)安全事故的界定按国家现行有关规定执行。
以上事故发生后合并处罚。
7、由于承包人原因发生火灾，承包人需承担由此造成一切损失。
视情节轻重对承包人罚款1万元；
8、承包人全权负责本项目施工现场与城管等政府部门的各种协调工作；如因承包人现场环境卫生等工作不符合北京市有关部门的规定，承包人自行承担因此带来的整改及处罚。
9、如因承包人原因造成发包人受到相关部门或上级主管单位的处罚，承包人承担因此
带来的整改及罚款。
四、罚款经发包人驻现场代表签字后生效。
五、以上条款未尽事宜发生时协商解决。
此合同一式两份，发包人承包人各执壹份，于签字之日起生效，工程竣工验收合格后自动解除合同。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：
发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：
日期：日期：。