施工延期补充协议 - 360文档中心

施工工期延长补充协议

施工工期延长补充协议一、背景二、延长工期的原因1.不可抗力因素：包括但不限于自然灾害、政府行为、突发事件等。

2.材料供应问题：由于供应链的延迟，导致施工进度无法如期推进。

3.人员不足：由于施工队伍人员不足，导致工期无法保证。

4.设备故障：在施工过程中，出现设备故障或损坏，需要时间修复或更换，导致施工进度延迟。

5.其他合理的延期原因：双方在协商中认为合理的延期原因。

三、延长工期的约定1.工期延长–延长的工期为x天。

–工期延长自协议签署之日起生效。

2.延期补偿–由于工期延长给甲方带来的损失，乙方同意按照如下方式进行补偿：•延期期间，乙方负责承担由此产生的人工费、材料费等直接成本费用。

•若工期延长导致甲方无法按计划使用工程造成的损失，乙方将负责赔偿相应的损失，赔偿金额根据实际损失情况进行协商。

3.协作与配合–双方在工期延长期间应加强沟通与配合，共同协调解决延期问题。

–甲方应配合乙方做好相关延期手续，包括但不限于与相关监管部门的沟通、报备等工作，确保延期的合法性和有效性。

4.其他约定–如果发生早于合同约定的新的实际工期，双方仍保持上述约定的可执行性。

–在延长工期期间，原合同中的其他条款仍然有效，除非经过双方协商并以补充协议形式修改。

四、协议生效与变更1.本补充协议自双方签署后生效。

2.对于本协议的修改和补充，双方应通过书面形式进行，并由双方的授权代表签字确认方为有效。

3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

五、争议解决双方因履行本协议发生争议的，应协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本补充协议已由甲方、乙方的授权代表充分阅读并理解，达成一致后签署生效。

甲方（盖章）：日期：年月日乙方（盖章）：日期：年月日。

工程工期延期补充合同

工程工期延期补充合同我们需要明确工程工期延期补充合同的主要内容包括：合同双方信息、工程基本信息、延期原因、延期时间、延期责任、补偿条款等。

以下是一份工程工期延期补充合同范本：【工程工期延期补充合同】甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就__________工程（以下简称“本工程”）的工期延期事宜达成如下补充协议：一、工程基本信息1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 原合同编号：__________5. 原合同约定的工程竣工日期：__________二、延期原因由于以下原因导致本工程无法按照原合同约定的工期完成：1. 自然因素：如地震、洪水、台风等不可抗力因素；2. 人为因素：如设计变更、材料供应延迟、施工方案调整等；3. 其他因素：__________三、延期时间经甲乙双方协商一致，同意将本工程的竣工日期延期至__________。

四、延期责任1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任；2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任；3. 若因第三方原因导致工程延期，由甲乙双方共同协商解决。

五、补偿条款1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应按照以下方式向乙方支付补偿金：__________；2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照以下方式向甲方支付违约金：__________；3. 若因第三方原因导致工程延期，由甲乙双方共同协商确定补偿方案。

六、争议解决如甲乙双方在本补充合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本补充合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本补充合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

工期延误补充协议

工期延误补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为__________，双方约定按照主合同的条款和条件进行施工。

2.由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。

为了确保工程的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工期延误1.1 由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。

乙方应尽快向甲方报告工期延误的情况，并提供相关证明材料。

1.2 乙方应在本协议签订后______日内，向甲方提交详细的工期延误计划，包括延误原因、延误时间、延误对工程的影响等。

第二条工期顺延2.1 甲方根据乙方的工期延误计划，经审核确认后，同意对合同约定的工期进行顺延。

2.2 工期顺延的时间自乙方提交工期延误计划之日起计算，顺延期限为______天。

第三条费用调整3.1 由于工期延误导致工程造价发生变化，乙方应按照主合同约定，向甲方提交相关费用调整的申请。

3.2 甲方应在收到乙方提交的费用调整申请后______日内，对乙方的申请进行审核，并按照主合同的约定进行支付。

第四条违约责任4.1 如果乙方未按照本协议约定的时间和要求提交工期延误计划，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的______%。

4.2 如果甲方未按照本协议约定的时间和要求对乙方提交的工期延误计划进行审核，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的______%。

第五条保密条款5.1 本协议的内容和签订过程涉及的任何资料，甲乙双方应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2 本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议失效或者履行完毕之日止。

建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。

一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。

1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。

1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。

二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。

额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。

三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。

3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。

装修超期补充合同3篇

装修超期补充合同3篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲乙双方于原合同签订的装修工程出现延期情况，现根据双方协商，达成以下补充协议，以明确责任、权利及义务，确保工程顺利进行。

一、背景说明原合同编号：____________，签订日期：______年______月______日，原定工程竣工日期：______年______月______日。

由于乙方原因导致工程进度延迟，经双方友好协商，达成本补充协议。

二、补充协议内容1. 延期原因及责任认定：因乙方施工管理不善、材料供应不及时等原因导致工程进度滞后，乙方对此承担全部责任。

2. 延期期限：经双方协商，工程延期至______年______月______日完成。

3. 赔偿与补偿：（1）乙方应按照原合同约定支付甲方延期违约金，违约金计算方法为每延误一日支付合同总金额的____%作为违约金。

（2）甲方因延期产生的额外费用（如租房费用、临时住宿费用等），乙方应予以合理补偿。

具体补偿金额双方根据实际情况协商确定。

4. 工程进度保证：乙方应优化施工管理，加强材料采购与调度，确保工程按期完成。

如因乙方原因再次导致延期，乙方除支付违约金外，还应承担甲方由此产生的全部损失。

5. 质量要求：乙方应严格按照国家标准、行业规范及原合同条款进行施工，确保工程质量。

如因施工质量问题导致工程延期，乙方应承担相应责任。

6. 验收与结算：工程延期期间，乙方应按时提交验收申请及相关资料。

甲方在验收合格后进行结算。

如工程存在质量问题，甲方有权拒绝结算，并要求乙方整改至达标。

7. 争议解决：本补充协议执行过程中发生的争议，由双方协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

三、附加条款1. 双方应共同遵守原合同条款及本补充协议的各项规定，确保工程顺利进行。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

工程合同逾期补充协议书

工程合同逾期补充协议书甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因工程项目施工过程中出现了特殊情况，导致工程无法按照原合同约定的时间完成。

现经双方友好协商，一致同意对原合同进行如下补充约定：一、工程延期情况说明由于以下原因，造成工程项目无法按期完成：1. 自然灾害等不可抗力因素；2. 设计变更、技术调整等需要额外时间来完成的情况；3. 材料供应延迟或质量不合格，影响了工程进度；4. 其他影响工程进度的合理因素。

二、工期调整根据上述实际情况，经双方确认，将原定竣工日期由____年___月___日延长至____年___月___日。

三、经济责任处理1. 对于因延期造成的直接经济损失，双方应根据实际情况和责任归属进行分摊；2. 若因乙方原因导致的延期，乙方应按照原合同中规定的违约金比例支付违约金给甲方；3. 若因甲方原因导致的延期，甲方应给予乙方相应的经济补偿。

四、工程质量要求尽管工程期限进行了调整，但工程质量标准不变，乙方仍须确保工程质量符合原合同及国家相关规定的要求。

五、补充协议的效力本补充协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。

除本补充协议明确规定的内容外，原合同的其他条款继续有效。

六、其他事项1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效；3. 如双方在本补充协议执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年___月___日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年___月___日。

施工合同工期补充协议（3篇）

施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。

双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。

友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。

2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。

3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。

4.其他经双方协商一致的工期延误原因。

二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。

2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。

甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。

3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。

4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。

三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。

2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。

3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。

4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。

如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。

四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。

2024年工程延期补充协议(二篇)

2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。

基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。

建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议
一、协议背景
鉴于原建设工程施工合同（以下简称“原合同”），合同编号：_______，签订双方为：甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称日期进行延期，并签订本补充协议。
二、延期原因
1.不可抗力因素：在原合同约定的工期内，施工地点遭受严重自然灾害，导致工程进度受到影响。
3.延期期间，双方应继续履行原合同约定的其他条款。
六、违约责任
1.若甲方未按约定提供施工所需的场地、资料、设备等，导致工程进度受到影响，甲方应承担相应违约责任。
2.若乙方未按约定完成工程建设项目，导致工程延期，乙方应承担相应违约责任。
七、争议解决
双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
签订日期：____年__月__日
2.设计变更：在施工过程中，根据甲方要求，乙方对原工程设计进行了变更，增加了部分工程量。
3.其他原因：施工过程中，因甲方原因导致施工暂停，影响工程进度。
三、延期期限
根据以上原因，双方同意将原合同约定的工程竣工日期延期至____年__月__日。
四、合同价格调整
1.由于延期原因导致的工程量增加，双方同意按照实际完成的工程量进行结算。
八、其他
1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本补充协议与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________
2.延期期间的材料价格上涨，乙方有权根据市场价格调整合同价格。

工期补充协议书范本

工期补充协议书范本甲方（承包方）：_____________________乙方（发包方）：_____________________根据甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就原合同中关于工期的条款进行补充，特订立本补充协议书。

一、补充工期1. 双方同意将原合同约定的工期延长至____年____月____日。

2. 工期延长的原因包括但不限于：不可抗力、设计变更、甲方指令等。

二、工期延长的责任1. 若因乙方原因导致工期延长，乙方应承担由此产生的一切责任和费用。

2. 若因甲方原因或不可抗力导致工期延长，甲方应免除乙方的责任。

三、工期延长的费用1. 因乙方原因导致工期延长，乙方应按照原合同约定支付违约金。

2. 因甲方原因或不可抗力导致工期延长，双方应根据实际情况协商确定延期费用。

四、工期延长的施工安排1. 乙方应根据工期延长的实际情况，调整施工计划，并及时通知甲方。

2. 甲方应协助乙方完成工期延长后的施工任务，并提供必要的支持。

五、其他1. 本补充协议书与原合同具有同等法律效力。

如本补充协议书与原合同有冲突，以本补充协议书为准。

2. 本补充协议书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________甲方盖章：_____________________________乙方盖章：_____________________________签订日期：____年____月____日请注意，这只是一个简单的范本，具体条款应根据实际情况和法律要求进行调整和完善。

在签订任何法律文件之前，建议咨询专业法律顾问。

工程施工合同工程延期补充协议

2.因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因导致的工程延期，双方应按照以下原则分担费用：
（1）设计变更导致的工程延期，由建设单位承担由此产生的费用；
（2）建设单位要求增加或减少工程量导致的工程延期，由建设单位承担由此产生的费用；
（3）其他原因导致的工程延期，双方根据实际情况协商分担费用。
3.工程延期期间，施工单位应合理组织施工，确保工程质量和进度。因施工单位原因导致的工程延期，施工单位应承担相应责任。
工程施工合同工程延期补充协议
一、协议背景
鉴于原工程施工合同（以下简称“原合同”），合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就合同工程延期事宜达成以下补充协议。
二、工程延期原因
1.因不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、政府行为等，导致工程进度受到影响，无法按照原合同约定的工期完成。
2.施工过程中，因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因，导致工程实际进度与原合同约定的进度不符。
3.施工单位在施工过程中，严格按照原合同约定的施工方案、工艺和质量要求进行施工，但由于客观原因，导致工程进度受到影响。
三、工程延期期限
1.双方同意，将原合同约定的工程竣工日期延长至____年__月__日。
2.如遇特殊情况，双方可根据实际情况协商确定新的工程竣工日期。
四、工程延期责任及费用
1.因不可抗力因素导致的工程延期，双方互不承担违约责任。
五、其他约定
1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方可另行协商解决。
3.本补充协议的签订，不影响双方在原合同项下的其他：__________
签订日期：____年__月__日

工程延期施工补充协议(3篇)

第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。

2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。

3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。

二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。

2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。

三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。

2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。

3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。

四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。

2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。

五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。

甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。

合同延期施工补充协议书

合同延期施工补充协议书
在建筑工程领域，由于各种不可预见的因素，原定的工程进度可能会受到影响，导致需要对原有合同进行延期施工的补充协议。

以下是一个合同延期施工补充协议书的范本，供相关方参考和使用。

甲方（业主）：________
乙方（承包商）：________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建筑工程合同》（以下简称“原合同”），根据原合同规定，乙方应于____年__月__日前完成工程。

现因______（具体原因，如天气、材料供应等），乙方无法按原合同规定的期限完成工程，经双方协商一致，达成如下补充协议：
一、延期施工期限
乙方同意将原合同规定的工程完成时间延长至____年__月__日。

在此期间，乙方应采取一切必要措施，加快工程进度，确保工程质量不受影响。

二、延期费用承担
由于延期施工，可能导致乙方产生额外的费用，包括但不限于人工费、机械租赁费等。

甲乙双方应根据实际产生的费用进行协商，确定由甲方承担的费用金额。

三、违约责任
若乙方未能在延期后的期限内完成工程，除因不可抗力因素外，乙方应按照原合同规定支付违约金给甲方。

同时，甲方有权要求乙方继续履行合同或解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

四、其他事项
1. 本补充协议是对原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议未涉及的内容，仍按照原合同执行。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

4. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（业主）：________
乙方（承包商）：________
签订日期：____年__月__日。

施工合同延期补充协议完整版doc

施工合同延期补充协议完整版doc 【文本内容】合同编号：XXXXX协议编号：XXXXX甲方：XXX工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：XXX建筑设计有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》（以下简称“原合同”），根据双方协商一致，特制定本《施工合同延期补充协议》（以下简称“补充协议”）。

一、延期原因及背景1. 甲方和乙方在原合同约定的工期内，由于XXX原因导致工程进展受阻，无法按时完成。

2. 双方经协商一致，决定延长工期，并签订本补充协议，以确保工程顺利进行。

二、延期期限1. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2. 经双方协商，延长工期为XX天/月，共延长XX个月。

3. 延长后的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

三、延期费用1. 乙方应按照原合同约定的工程价款计算延期费用。

2. 延期费用为每延长一天/月，按照原合同工程价款的X%支付给乙方。

3. 延期费用应在本补充协议签订后的X个工作日内支付给乙方。

四、其他约定1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并作为原合同的一部分。

2. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。

五、争议解决1. 本补充协议的解释和效力适用中华人民共和国法律。

2. 因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向XXX仲裁委员会申请仲裁。

六、补充协议的变更与解除1. 本补充协议的任何变更或解除，应经双方书面协议并签字盖章生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日。

工程施工方案延期补充协议

工程施工方案延期补充协议1. 背景根据本合同，施工方案应在指定期限内完成，但由于一些不可抗力等原因，施工方案可能无法按计划完成。

为确保工程的顺利进行，双方同意签订本补充协议，延长施工方案的时间。

2. 延期原因施工方案延期的原因如下：1.天气原因：自本合同签署之日起，受连续暴雨和台风等极端天气的影响，工程施工无法正常进行。

2.原料延误：施工过程中，由于原料供应商等原因导致原料供应延误，致使施工方案无法按期进行。

3.其他不可抗力：合同签署后，出现了其他不可抗力因素，如政府政策调整、地震等，影响了施工方案的进度。

3. 延期协议1.工程施工方案的延期时间为30天，即从原计划完工日期之后延长30天。

2.在延期期间，施工队需要调整工作计划，保证施工的连续性和安全性。

3.延期期间，施工方案的其他条款仍然有效，双方需按照原合同履行其他义务。

4. 合同变更1.施工方案完成时间：原计划完成时间由合同签署后的30天延长至签署后60天。

2.违约责任：双方同意，在不可抗力的情况下，不追究对方的违约责任。

5. 其他事项1.如果施工方案延期超过协议规定的时间，施工方保证及时通知甲方，并根据实际情况提供施工进展报告。

2.在协议有效期内，如果双方需要进一步修改或变更施工方案，需另行签署补充协议。

6. 法律适用本协议适用的法律，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7. 协议生效本协议一式两份，双方各持一份，自双方签署后即生效，并成为合同的有效附件。

甲方：签署人：_________________ 日期：___________________乙方：签署人：_________________ 日期：___________________。

施工进度款延期补充协议

施工进度款延期补充协议
一、延期原因
1.天气因素：连续下雨天导致施工无法正常进行；
2.施工材料供应延迟：由于供应商原因，施工所需的材料未
能按时到达施工现场；
3.施工人员不足：施工队伍出现人员不足的情况，无法保证
施工进度的正常推进。

二、延期周期
根据实际情况分析，经双方协商一致，延期周期为30天。

自协议
签署之日起，施工进度款的支付周期将延长至延期周期结束。

三、延期补偿
延期将会对施工方造成一定的经济损失，为了公平合理地处理延
期问题，特约定如下延期补偿方式：
1.延期期间，甲方将按日以施工进度款总额的1%作为违约金
支付给乙方；
2.如延期期间乙方主动加班，提高施工效率以尽早完成工程，则甲方将按乙方加班产生的额外费用进行补偿；
3.延期期间产生的其他费用（例如租金、保险等）由延期方
承担。

四、其他条款
1.延期期间，双方应继续履行原有合同项下的其他条款；
2.如双方就延期补偿产生的纠纷无法协商解决，应提交至相
关仲裁机构进行裁决；
3.本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法
律效力；
4.本补充协议自双方签署之日起生效，有效期与原合同一致；
5.如遇不可抗力因素导致延期情况，双方可根据实际情况协
商解决。

本补充协议经甲方和乙方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。

任何一方未在协议生效后履行或违反协议内容都将承担相应的法
律责任。

甲方（盖章）乙方（盖章）
签字：签字：
日期：日期：。

施工合同延期补充协议范本

施工合同延期补充协议范本一、背景和目的为了解决施工合同履行过程中的延期问题，确保双方的权益，特制定本补充协议。

本协议的目的是明确施工合同延期的条件、责任和补偿方式，以确保项目能够按时完成。

二、双方同意的延期原因1.施工方在履行施工合同过程中遇到了不可抗力因素，如自然灾害、政府行为等；2.建设方提出了变更要求或者设备购买和安装出现了问题，导致施工方无法按时完成工作；3.双方协商一致，认为延期是有助于项目进展和质量保障的。

三、延期的条件1.延期必须经双方书面同意，以补充协议形式确认；2.延期的时间必须明确，双方需在协议中约定延期的开始和结束时间；3.双方必须就延期引发的工期、质量、成本等问题进行充分沟通和讨论，并且将相关约定明确记录在协议中。

四、延期的责任和补偿方式1.如果是施工方导致的延期，施工方需承担相应责任并向建设方提供一定的补偿；2.如果是建设方导致的延期，建设方需承担相应责任并向施工方提供一定的补偿；3.如果是双方共同导致的延期，双方需协商确定责任比例，并按照责任比例分摊相应的补偿责任；4.延期期间发生的额外成本，包括但不限于工人工资、设备租赁费用等，由延期方承担；5.如延期导致的工程质量问题，延期方需负责修复和保修，延期方也应向接受方提供相应的补偿；6.双方如果存在争议无法协商解决，可以依法寻求仲裁或诉讼途径解决。

五、其他约定1.双方需严格按照施工合同和本补充协议的约定进行履行，确保项目能够按时完成；2.如果双方需要执行变更或修改施工合同的其他条款，需另行签订书面协议；3.本补充协议的任何修改或补充必须经双方书面同意，并签署补充协议。

六、法律适用和争议解决本补充协议适用法律。

双方如发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。

如协商失败，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、生效和解释本补充协议经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

对本补充协议的解释和执行均应遵循法律的有关规定和原则。

2024年通用建筑延期施工补充协议条款

2024年通用建筑延期施工补充协议条款本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同主体1.2 工程项目的定义1.3 延期施工1.4 延期费用2. 延期施工的申请2.1 延期申请的提交2.2 延期申请的审批流程3. 延期施工的原因3.1 不可抗力因素3.2 甲方原因3.3 乙方原因4. 延期施工的期限4.1 延期施工的起始日期4.2 延期施工的结束日期5. 延期施工的费用5.1 延期费用的计算方式5.2 延期费用的支付方式6. 延期施工对合同其他条款的影响6.1 工程进度6.2 合同价款6.3 合同工期7. 延期施工的责任分配7.1 不可抗力因素导致的延期7.2 甲方原因导致的延期7.3 乙方原因导致的延期8. 延期施工的沟通协调8.1 延期施工的沟通渠道8.2 延期施工的协调机制9. 延期施工的违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任10. 合同的解除与终止10.1 合同解除的条件10.2 合同终止的条件11. 争议解决方式11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决11.4 法律途径12. 合同的生效、修改与解除12.1 合同的生效条件12.2 合同的修改12.3 合同的解除13. 保密条款13.1 保密信息的定义13.2 保密义务的履行13.3 保密信息的例外情况14. 法律适用与争议解决14.1 合同适用的法律14.2 争议解决的方式第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同主体甲方：指合同签订时的甲方，即工程项目的委托方。

乙方：指合同签订时的乙方，即工程项目的承揽方。

1.2 工程项目的定义工程项目：指合同约定的，由乙方负责设计、施工的建筑物或者构筑物。

1.3 延期施工延期施工：指由于不可抗力、甲方原因或乙方原因，导致工程项目施工时间延长的情况。

1.4 延期费用延期费用：指因延期施工导致的乙方额外成本，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

第二条延期施工的申请2.1 延期申请的提交乙方应在延期施工情况发生后的五个工作日内，向甲方提交延期施工申请。

施工进度安排延期补充协议

施工进度安排延期补充协议背景介绍为了确保施工项目能够按时进行并顺利完成，我们识别出了一些导致施工进度延期的因素。

鉴于此，我们进行了讨论，并达成了一致意见，决定制定本《施工进度安排延期补充协议》。

协议目的本补充协议的目的是明确双方关于施工进度延期的规定，并确保双方在项目延期的情况下能够达成一致并继续合作。

一、延期原因1.材料供应延迟：由于供应链问题导致所需材料无法按时送达施工现场；2.设备故障：施工所需的设备出现故障或无法正常运行；3.不可抗力因素：如天灾、地震、战争等不可预见的事件。

二、延期安排1.延期期限：根据实际情况，根据延期原因，项目延期将从原定的施工完成日期起延长一定时间。

延期期限将在双方共同商定后确定。

2.延期通知：施工方应在察觉到可能导致施工进度延期的情况下，及时向业主方发出书面通知，说明延期的原因和预计延期的时间。

3.确定新的进度安排：延期后，双方应重新商议并确定新的施工进度安排。

新的进度安排应考虑延期期限、可用资源、可能的风险等因素。

4.调整合同条款：双方同意根据延期情况，进行必要的合同条款调整。

调整的内容将在新的合同变更协议中明确规定。

三、延期后果及处理1.违约责任：若是由于施工方原因导致的延期，施工方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿业主方的直接损失、支付逾期罚金等。

2.风险分担：由于不可抗力造成的延期，双方应进行风险分担。

具体分担比例将在协商中确定。

3.协作与沟通：在项目延期期间，双方应保持密切的沟通与协作，共同解决所面临的问题，以确保项目能够继续顺利进行。

4.合作终止：若项目因延期导致双方无法达成一致并继续合作的，双方应就项目完成的部分进行结算，并制定相应的终止协议。

四、协议生效与解除1.协议生效：本补充协议自业主方与施工方共同签署之日起生效。

–项目延期期满并成功完成；–双方协商一致解除；–违反本补充协议的内容。

五、争议解决双方应通过友好协商解决本补充协议执行过程中产生的争议。

施工期延长补充协议

施工期延长补充协议
1. 引言
本协议是根据原施工合同，在施工期限需要延长的情况下，为了明确双方权益和责任，达成的一致意见。

本协议将确定施工延期的原因、延期时间、延期期间的费用和支付方式等关键问题，以确保项目顺利进行。

2. 延长原因
不可抗力因素：包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等；
工程变更：由于设计图纸修改或工程范围调整；
供应链问题：原材料供应出现延迟或质量问题。

3. 延期时间及补偿期限
双方约定，在补偿期限内，发生的除正常合同履约义务外的额外费用由甲方承担，乙方将不承担额外费用。

4. 费用和支付方式
人工费用：包括延长工期所需的工人工资和福利；
设备租赁费：延长工期导致设备租赁时间延长；
材料费用：延长工期导致额外的材料采购费用。

费用支付方式如下：
人工费用和设备租赁费用：甲方将按照原合同约定的支付方式支付；
材料费用：甲方在材料采购时提前支付，并提供相关付款凭证。

5. 协议生效和解释
本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议包含了双方就施工期延长达成的一致意见，具有合同效力。

在履行本协议过程中如果发生争议，应由双方协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。

本协议正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 签字：_________________ 日期：_________________
乙方（盖章）：_________________ 签字：_________________ 日期：_________________。