发电机组供货及安装合同
发电机组采购合同范文电子版6篇
发电机组采购合同范文电子版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1发电机组采购合同甲方（采购方）：________________乙方（供应方）：________________鉴于甲方需要采购发电机组，乙方同意向甲方提供以下设备，并双方达成如下协议：一、设备名称、型号及规格1.1 发电机组名称：________________1.2 发电机组型号：________________1.3 发电机组额定功率：________________1.4 发电机组额定电压：________________1.5 发电机组额定频率：________________1.6 其他规格：_________________二、数量及单价2.1 发电机组数量：_____________ 台2.2 单价：_____________ 元/台2.3 总价（不含税）：_____________ 元三、交货期限3.1 乙方应在签订合同后的____天内将发电机组交付至甲方指定地址。
四、付款方式4.1 甲方应按以下方式支付款项：a) 订金：签订合同后，甲方应支付合同总价的____%作为订金。
b) 尾款：发电机组交付后，甲方应支付合同总价的____%作为尾款。
五、安装及调试5.1 乙方应负责发电机组的安装及调试工作，并保证设备正常运行。
5.2 若发现设备有任何质量问题，乙方应在____工作日内进行处理并修复。
六、验收标准6.1 发电机组的验收标准应符合国家相关规定和技术要求。
6.2 甲方有权对设备进行检测和验收，如发现问题，乙方应及时进行整改。
七、保修期7.1 设备的保修期为____年，自发电机组交付之日起计算。
7.2 在保修期内，如设备出现故障，乙方应免费提供维修及更换零部件。
八、违约责任8.1 若一方未履行合同约定或违约，应承担相应的违约责任。
8.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时协商解决。
九、解决争议9.1 双方在履行合同过程中如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有关部门申请调解或仲裁。
风力发电机组安装合同范本
风力发电机组安装合同合同编号：_________签订地点：_________签订日期：________年____月____日甲方（发包方）：单位名称/个人姓名：_________法定代表人/身份证号：_________注册地址/住址：_________联系电话：_________电子邮件：_________乙方（承包方）：单位名称/个人姓名：_________法定代表人/身份证号：_________注册地址/住址：_________联系电话：_________电子邮件：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经充分协商，就风力发电机组安装项目达成如下合同条款：第一条项目概况工程名称：风力发电机组安装工程（以下简称“工程”）。
安装地点：____________（具体地址）。
工程规模：风力发电机组数量：_________台每台风力发电机组的额定功率：_________kW（千瓦）工程内容：乙方负责为甲方提供风力发电机组的安装服务，安装内容包括但不限于风力发电机组的运输、吊装、安装、调试及验收等工作。
合同金额：本工程的合同金额为人民币（大写）：元（￥）。
第二条工程承包范围与内容承包范围：乙方负责以下工程内容：提供所有风力发电机组所需的材料、设备及相关配件；负责风力发电机组的运输、吊装、安装、调试等；风力发电机组的接线、电气接入等工作；相关工程的现场施工管理与协调；竣工后的性能测试及验收合格。
工作要求：安装工作需符合国家及地方相关的建设标准、施工规范和安全要求；所有设备必须符合设计要求，并且符合相关技术标准和质量标准。
第三条工程进度及工期开工日期：本合同生效后，乙方应于________年____月____日开始安装工程。
完工日期：工程应于________年____月____日完工，安装并调试完成所有风力发电机组，具备验收条件。
工期延误：若因甲方原因导致工程延期，工期可相应延长；若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，违约金为总合同金额的______%/天。
发电机组购销合同范本7篇
发电机组购销合同范本7篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就发电机组购销事宜达成以下协议：一、产品名称、型号、规格及数量甲方向乙方购买以下发电机组：产品名称：____________________型号：____________________规格：____________________数量：____________________台二、价格及支付方式1. 产品总价为人民币：____________________元（大写：____________________元整）。
2. 甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方总货款的30%作为预付款，即人民币：____________元。
3. 乙方收到预付款后安排生产，并在收到预付款之日起30个工作日内完成生产及发货。
4. 甲方在收到货物并验收合格后五个工作日内支付剩余货款，即人民币：____________元。
三、交货及验收1. 交货期限：自收到预付款之日起30个工作日内发货。
2. 交货方式：乙方负责将货物运送至甲方指定地点，运输费用由乙方承担。
3. 验收标准：产品应符合国家相关质量标准，机组运行平稳、无异响、无漏油等现象。
4. 验收方式：甲方在收到货物后三个工作日内进行验收，并签署验收报告。
如有问题，应及时通知乙方处理。
四、质量保证及售后服务1. 乙方保证所售发电机组为全新、未使用过的原装正品，符合国家标准及合同约定。
2. 质保期为机组投入使用起一年，质保期内如出现非人为因素导致的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
3. 售后服务：乙方提供机组使用培训，质保期内定期巡检维护，并提供24小时售后服务热线。
五、违约责任1. 甲方如未按约定时间支付货款，每逾期一日，应向乙方支付总货款千分之三的违约金。
2. 乙方如未按约定时间交货，每逾期一日，应向甲方支付总货款千分之三的违约金。
风电项目风力发电机组设备供货合同
合同编号：XX新能源有限公司风力发电机组设备第一卷合同条款买方：XX新能源有限公司卖方：XX风电产业集团有限公司二〇一九年五月目录第一卷合同条款1. 定义 (1)2. 合同标的 (4)3. 供货范围 (4)4. 合同价格 (6)5. 付款方式 (7)6. 交货和运输 (9)7. 包装与标记 (12)8. 技术服务和联络 (14)9. 质量监造与检验 (15)10. 安装、调试、试运、预验收和最终验收 (18)11. 保证与索赔 (20)13. 税费 (23)14. 分包与外购 (23)15. 合同的变更、修改、中止和终止 (24)16. 不可抗力 (25)17. 合同争议的解决 (25)18. 合同生效 (26)19. 其它 (26)第二卷合同附件附件1 技术规范 (5)附件2 供货范围 (33)附件3 技术资料及交付进度 (36)附件4 设备监造（工厂检验/试验） (40)附件5 性能验收试验 (44)附件6 性能保证计算方法 (48)附件7 技术服务和联络 (50)附件8 交货进度 (54)附件9 价格表 (55)附件10 大件部件情况 (70)第三卷风电场特殊要求1.概述 (72)2.场址技术资料 (73)3.风电场特别要求 (81)4. 交货计划 (93)第一卷合同条款合同号：（此处买方全称）（此处卖方全称）合同签字时间及地点：合同生效日期：合同双方： XX新能源有限公司 (以下简称买方)XX风电产业集团有限公司 (以下简称卖方) 买卖双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。
1. 定义本合同和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1 “买方”是指（XX新能源有限公司），包括该法人的继任人和法人的受让人。
1.2 “卖方”是指（XX风电产业集团有限公司），包括该法人的继任人和法人的受让人。
1.3 “技术支持方”为本项目的标的与卖方签订了技术转让合作协议书或项目合作协议书的技术提供者。
1.4 “合同”指本文件及其附件中的所有部分。
发电机组采购合同范文正式版6篇
发电机组采购合同范文正式版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（供应方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要采购发电机组，乙方具备供应发电机组的能力，双方根据平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。
一、产品描述及规格1. 产品名称：发电机组。
2. 型号：详细型号。
3. 数量：具体数量。
4. 具体规格与配置（详见附件）。
二、采购价格及支付方式1. 采购总价：人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
该价格为不含税价格。
2. 支付方式：签订合同后预付货款的XX%，设备运抵现场后支付XX%，安装验收合格后支付XX%，余款作为质保金，待质保期满后无质量问题一次性付清。
3. 乙方提供相应增值税专用发票。
三、交货期限及地点1. 交货期限：合同签订后XX天内交货。
2. 交货地点：[具体交货地点]。
四、质量保证及售后服务篇2甲方（采购方）：___________乙方（供应方）：___________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方向乙方采购发电机组事宜达成如下协议：一、合同背景与目的本合同旨在明确甲乙双方在进行发电机组采购过程中的权利和义务，确保双方利益得到合法、公正的保护。
二、采购发电机组型号与规格1. 采购发电机组型号：____________。
2. 采购发电机组规格：____________。
3. 采购数量：______台。
三、采购价格与支付方式1. 采购总金额：人民币______元（大写：______）。
2. 支付方式：甲乙双方约定采用______方式支付。
3. 付款期限：合同签订后______日内支付预付款，余款在机组交付并验收合格后支付。
四、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同签订后______日内完成交货。
签订发电机合同模板
签订发电机合同模板甲方，（甲方名称）。
乙方，（乙方名称）。
鉴于甲方拟向乙方购买发电机设备，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就有关事项达成如下协议，以便共同遵守：第一条产品规格。
1.1 乙方同意向甲方提供（产品规格），具体型号为（产品型号），数量为（产品数量）台。
1.2 产品价格为（产品价格），总价为（总价），支付方式为（支付方式）。
1.3 产品交货期为（交货期），交货地点为（交货地点）。
第二条产品质量。
2.1 乙方保证所提供的发电机设备符合国家标准和相关法律法规的要求，且具有合格的质量检测报告。
2.2 在产品交付后，如发现产品存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并按照双方协商的方式进行处理。
第三条产品保修。
3.1 乙方保证所提供的发电机设备在正常使用情况下，自交付之日起保修期为（保修期限）。
3.2 保修期内，如发现产品存在质量问题，甲方有权要求乙方免费维修或更换新的产品。
第四条产品验收。
4.1 甲方应在产品交付后（验收期限）内进行产品验收，如发现产品存在质量问题，应及时通知乙方，并协商解决方案。
4.2 若甲方在验收期限内未提出异议，则视为产品已经验收合格。
第五条付款方式。
5.1 甲方应在收到产品后（付款期限）内支付货款。
5.2 付款方式为（付款方式），具体支付方式为（具体支付方式）。
第六条违约责任。
6.1 若一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。
6.2 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决或解除合同。
第七条其他事项。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至产品交付并付款完成之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为签订发电机合同模板，如有需要，可根据实际情况进行修改补充。
希望双方能够遵守合同约定，共同维护合作关系，达到互利共赢的目标。
发电机组采购合同模板8篇
发电机组采购合同模板8篇篇1甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购发电机组事宜达成如下协议，以兹信守。
第一条合同标的及采购要求1. 合同标的是发电机组及其附属设备（具体清单详见附件）。
2. 甲方采购发电机组的具体型号、规格、数量等要求详见附件中的《发电机组采购清单》。
3. 乙方需确保所提供设备为全新、未使用过的原装合格产品，并符合附件中规定的技术规格和性能要求。
第二条采购总价及支付方式1. 本合同采购总价为人民币[金额汉字大写]（大写），具体金额及明细见附件中的《发电机组报价单》。
甲方在签订合同后五个工作日内支付总金额的XX%作为预付款。
2. 设备安装调试完毕后，经甲方验收合格并出具验收报告后支付剩余款项。
如验收中发现质量问题或与约定不符的设备，应顺延支付日期至问题解决并重新验收合格。
3. 支付方式：银行转账或双方约定的其他支付方式。
第三条交货与验收1. 乙方需在收到预付款后XX个工作日内完成生产并将发电机组安全送达甲方指定地点。
如遇特殊原因，交货时间需书面通知甲方并征得甲方同意。
否则，每逾期一天需向甲方支付总金额XX%的违约金。
2. 甲方在收到发电机组后XX个工作日内完成验收工作。
验收时如发现问题或设备不符合合同要求，应以书面形式通知乙方并在XX个工作日内协商解决。
若因运输途中的问题导致设备损坏，应由乙方负责更换或修复。
3. 验收合格后，甲方出具验收报告并签署书面确认意见。
发电机组所有权自验收合格之日起转移至甲方。
此后，机组损毁风险由甲方承担。
第四条质量保证与服务条款1. 乙方承诺所提供的发电机组符合国家相关质量标准和规范，保证设备为全新、未使用过的原装合格产品。
机组在正确安装和使用条件下运行正常、安全可靠。
发电机组采购合同范文电子版4篇
发电机组采购合同范文电子版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1发电机组采购合同甲方：（采购单位）地址：联系人：电话：乙方：（发电机组供应商）地址：联系人：电话：鉴于：为了满足甲方对发电机组的需求，乙方经过充分调研和评估，向甲方提供了满足其需求的发电机组方案。
经过双方友好协商，就发电机组的采购事宜达成如下协议：一、发电机组的规格和技术参数：1. 型号：2. 功率：3. 电压：4. 频率：5. 机组效率：6. 发电机品牌：7. 其他特殊要求：二、数量及交付时间：1. 数量：2. 交付地点：3. 交付时间：4. 交付方式：三、价格及结算方式：1. 总价：2. 付款方式及比例：3. 发票开具方式：4. 付款日期：四、质保期及售后服务：1. 质保期：2. 售后服务内容：3. 服务承诺：五、违约责任：1. 若因乙方原因导致交付延迟，乙方应按每日延迟交付0.1%的金额向甲方赔偿。
2. 若因甲方原因导致付款延迟，甲方应按每日延迟付款0.1%的金额向乙方支付罚金。
六、保密条款：双方应对本合同内容及涉及到的商业机密保密，并不得向第三方透露。
七、争议解决：因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁委员会仲裁。
仲裁裁决为终局裁决。
八、其他约定：1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，到期后如需续签，应提前30天达成一致。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日（以下为合同附件，包括发电机组的详细技术参数、配件清单、发票样板等）本合同经双方确认无误后正式签订生效。
愿双方在未来的合作中携手共进，共创美好未来！合同附件：1. 发电机组技术参数表2. 发电机组配件清单3. 发票样板……（可根据实际情况添加）以上是发电机组采购合同的范文，双方需妥善保管好合同，并按照合同约定履行合同内容，以确保双方的合作顺利进行。
发电设备采购合同范本最新
发电设备采购合同范本最新甲方（采购方）：_________乙方（供应商）：_________鉴于甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方向乙方采购发电设备一事达成如下协议：第一条合同标的甲方根据其生产经营需要，向乙方采购以下发电设备，包括但不限于发电机、变压器、控制系统等，具体型号、规格、数量及技术要求详见附件《设备清单》。
第二条质量要求乙方应保证所提供设备符合国家相关标准及行业标准，满足甲方提出的技术要求和性能指标。
所有设备应通过相应的质量检测并提供合格证明。
第三条交货期限与地点乙方应按照合同约定的时间表交付设备至甲方指定地点。
若因不可抗力因素导致延迟交货，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第四条价格与支付方式合同总价为人民币____元。
甲方应按照合同约定的付款计划支付货款，具体分批支付比例和时间节点详见附件《付款计划》。
第五条安装与调试乙方负责设备的安装指导和调试工作，确保设备达到正常运行状态。
甲方应协助提供必要的场地和人员支持。
第六条售后服务乙方应提供详细的产品说明书和操作手册。
对于设备出现的非人为操作问题，乙方应在接到通知后48小时内响应，必要时提供上门服务。
第七条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任及赔偿方式按合同相关条款执行。
第八条争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他事宜本合同未尽事宜，由双方协商补充。
补充协议作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
第十条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________日期：____年__月__日附件：1. 设备清单2. 付款计划。
发电机采购合同书6篇
发电机采购合同书6篇篇1甲方（买方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（卖方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在发电机采购过程中的权利和义务，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、合同标的及基本信息1. 产品名称：发电机组。
2. 型号规格：[型号规格]。
3. 数量：[采购数量]。
4. 单价及总价款：[单价及合同总金额]。
5. 质量标准：符合国家相关标准及甲方的特殊要求。
二、交货时间与地点1. 交货时间：[具体交货日期]。
2. 交货地点：[具体交货地点]。
3. 乙方应按照甲方要求的日期准时交货，并保证货物的完好无损。
三、付款方式及期限1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。
2. 进度款：货物生产进度达到XX%时，甲方支付乙方合同总金额的XX%。
3. 尾款：货物验收合格后XX个工作日内，甲方支付乙方剩余款项。
4. 支付方式：[支付方式，如银行转账等]。
四、包装、运输及保险1. 乙方负责货物的包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式及费用承担：[具体运输方式及费用承担方式]。
3. 货物保险由乙方负责购买，保险费用由乙方承担。
五、验收标准及方法1. 货物到达甲方指定地点后，由甲、乙双方共同进行验收。
2. 验收标准按照合同规定的质量标准执行。
3. 如发现货物存在质量问题或不符合合同规定，甲方有权要求乙方进行更换或退货。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付货款，应支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定交货或提供的货物存在质量问题，应支付违约金并赔偿甲方损失。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
七、售后服务与保修条款1. 乙方应提供至少一年的质保期服务。
2. 在质保期内，如因非甲方人为因素导致的故障，乙方应负责免费维修或更换。
发电机配件安装合同范本
发电机配件安装合同范本甲方（需方）：___________乙方（供方）：___________鉴于甲方需要安装发电机相关配件以提高其发电效率及安全性，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，达成如下合同条款：一、合同目的：本合同旨在规范甲乙双方在发电机配件安装过程中的权利、义务和责任，确保安装工作顺利进行，提高设备运行的稳定性和安全性。
二、合同范围：本合同包括但不限于以下服务内容：发电机配件的供货、运输、现场安装调试、技术支持及售后服务等。
三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至配件安装完毕并通过甲方验收合格之日终止。
四、质量保证及标准：乙方保证提供的配件符合国家相关质量标准，并承诺在正常使用条件下，配件的性能达到甲方要求的技术参数。
安装工作应严格按照操作规程执行，确保安装质量。
五、安装时间及进度：乙方应在合同约定的时间内完成配件的安装工作，具体安装时间由双方商定。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知对方并协商解决。
六、价格及支付方式：合同总价款为人民币_______元。
甲方需在合同签订后支付___%的预付款，余款在配件安装完成且经验收合格后一次性付清。
七、违约责任：若一方违反合同约定，未能按时履行合同义务，应向守约方支付违约金，数额不超过合同总额的___%。
八、争议解决：因执行本合同所产生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项：1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同的任何修改或补充均需以书面形式确认，并须双方同意。
十、附件：本合同包含以下附件，该附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
1. 发电机配件技术规格书。
2. 安装工程进度表。
3. 其他双方认为必要的文件。
甲方（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
发电机安装协议书范本
发电机安装协议书范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要安装发电机组，乙方具有安装发电机组的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就发电机组安装工程达成如下协议：第一条工程内容1.1 乙方负责甲方发电机组的安装工作，包括但不限于发电机组的定位、固定、连接、调试等。
1.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行安装。
第二条工程地点2.1 本工程安装地点为：________________________。
第三条工程期限3.1 工程开工日期为：______年______月______日。
3.2 工程竣工日期为：______年______月______日。
3.3 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
第四条工程质量4.1 乙方应保证安装工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的安装报告和相关质量证明文件。
第五条工程价款及支付方式5.1 本工程总价款为：__________元（大写：__________）。
5.2 甲方应在合同签订后______个工作日内支付总价款的______%作为预付款。
5.3 工程竣工验收合格后，甲方应在______个工作日内支付剩余款项。
第六条双方权利和义务6.1 甲方应提供安装所需的场地、电源、水源等条件，并保证乙方施工人员的安全。
6.2 乙方应按照约定的工期完成工程，并保证工程质量。
6.3 乙方应遵守甲方现场的安全管理规定，确保施工安全。
第七条违约责任7.1 如甲方未按约定支付工程款，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
7.2 如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
风力发电吊装合同范本
风力发电吊装合同范本一、合同背景1.1 发包方：指具有风力发电项目建设和运营权的单位或个人。
1.2 承包方：指具备风力发电设备吊装专业技术能力和相关资质的单位或个人。
1.3 吊装工程：指风力发电设备的运输、安装、调试、维修等过程中涉及的吊装作业。
1.4 风力发电设备：指风力发电机组、塔筒、叶轮、机舱等设备。
二、合同内容2.1 工程范围（1）风力发电设备的运输、卸车、存放；（2）风力发电设备的安装、调试；（3）风力发电设备的维修、保养；（4）其他与吊装工程相关的辅助工作。
2.2 工程期限本合同约定的吊装工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。
如因特殊情况需要延期，双方应协商一致并签订补充协议。
2.3 工程质量乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求，确保吊装工程的质量。
若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
2.4 工程费用（1）吊装工程费用为人民币____元（大写：____元整），其中包括但不限于设备运输、安装、调试、维修等费用。
（2）乙方在合同约定的工程期限内完成吊装工程，甲方按照实际完成工程量支付相应费用。
（3）若乙方未能在合同约定的工程期限内完成吊装工程，甲方有权按照未完成工程量占总工程量的比例扣除相应费用。
2.5 工程变更如遇工程变更，双方应协商一致并签订补充协议。
工程变更导致的费用调整，按照双方协商的结果执行。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利和义务（1）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量和进度。
（2）甲方应按照约定支付吊装工程费用。
（3）甲方应协助乙方办理相关手续，为乙方提供必要的施工条件。
3.2 乙方权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成吊装工程，并确保工程质量。
（2）乙方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方和其他第三方的合法权益。
（3）乙方应妥善保管甲方提供的资料、设备等，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。
四、违约责任4.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
风力发电安装合同范本
风力发电安装合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风力发电安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：甲方委托乙方进行风力发电安装工程，包括但不限于风力发电机组、塔筒、基础、电气设备、调试及验收等。
二、工程范围及要求2.1 工程范围：乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范及要求进行风力发电安装工程。
2.2 工程要求：乙方应确保工程符合国家及地方相关法律法规、行业标准和技术规范，且质量达到优良标准。
三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：本合同工程总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成工程量的_______%时，甲方支付乙方已完成工程量对应的合同总价款的_______%。
（3）验收款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%。
（4）质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方预留合同总价款的_______%作为质保金，质保期满后无息支付给乙方。
四、工期及延误4.1 工期：乙方应在合同签订后_______日内完成风力发电安装工程。
4.2 工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付逾期违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同总价款的_______%。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家及地方相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。
5.2 乙方应提供工程所需材料、设备的合格证明文件，并对其质量负责。
5.3 工程质保期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
柴油发电机组安装合同5篇
柴油发电机组安装合同5篇篇1柴油发电机组安装合同甲方：____________（公司名称）地址：____________电话：____________传真：____________联系人：____________乙方：____________（公司名称）地址：____________电话：____________传真：____________联系人：____________为明确双方权益，保障双方合法权益，特就柴油发电机组的安装事宜，达成如下合同：一、合同目的甲方向乙方购买柴油发电机组，乙方负责安装柴油发电机组，并保证设备运行正常，达到预期效果。
二、设备规格1. 品牌型号：____________2. 功率：____________千瓦3. 电压：____________伏4. 频率：____________赫兹5. 燃油类型：____________柴油6. 额定转速：____________转/分钟三、服务内容1. 乙方负责将柴油发电机组按照技术要求安装到指定位置，并进行调试。
2. 乙方负责提供设备操作培训，确保甲方员工掌握操作技能。
3. 乙方负责设备的保养维护工作，定期进行检查和保养，保证设备长期有效运行。
四、合同期限本合同自签署之日起生效，有效期为____年。
双方经协商一致可以延长合同期限。
五、合同变更除非经双方书面协商，否则任何一方不得擅自变更本合同内容。
六、违约责任1. 如果乙方未按约定时间将柴油发电机组安装完成，将承担相应的违约责任。
2. 如果甲方未按时支付设备款项，将承担相应的违约责任。
七、争议解决在履行本合同过程中，如有争议，双方应协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同的一切附件均视为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日生效。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________签字：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________签字：____________ 日期：____________以上为柴油发电机组安装合同，双方应按照合同内容履行各自义务，确保设备安装顺利进行，并保证发电机组的正常运行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目
柴
油
发
电
机
组
供
货
及
安
装
合
同
甲方:
乙方:
二零一三年五月七日
柴油发电机组供货及安装合同
需方（甲方）：
供方（乙方）：
甲乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》，就有关订购柴油发电机组事宜达成以下条款，以资双方共同遵守：
一、标的、价格及说明
1 、设备名称、型号、原产地、数量、设备价、规格、数量
（1）、设备名称：系本工程所用柴油发电机组（DDM450）：常用功率为400kw （备用功率450kw）。
（2）、品牌：柴油机为上柴，控制柜为郑州众智
2、合同总价：
3、合同价包括主设备、附件、安装、调试、验收、培训、运费、利润及税款等费用等。
不受市场价格的变化，并作为结算的唯一依据。
二、交货时间及地点
1、交货时间：设备需进场时，甲方提前两周通知乙方，乙方接到通知后两周内送货到工地。
2、安装工期（含调试完成，可以发电的时间）：机组到甲方工地后15个日历天。
3、交货地点：。
4、工期每延误一天，由乙方承担1000元/天的违约金。
三、交货验收及安装调试
1、交货时验收：货到工地甲方安排专人根据国家质量相关标准进行验收。
2、安装调试：
（1）、安装调试日期：在机组交货后 10天内完成安装调试。
（2）、竣工验收合格后，乙方需向甲方提供下述资料（原件两套）：产品出厂检验合格证书、发电机组安装维修保养说明书、质量保证书、出厂测试检验报告、产品说明书、环保设计方案、柴油机维修保养说明书、发电机维修保养说明书、环保验收合格的全部资料。
四、付款方式
1、双方签订合同后甲方支付合同总价的10%给乙方作为预付款；
2、合同所属设备到达甲方工地，经甲方验明设备型号、规格、数量符合本合同要求后15个日历天内甲方支付合同总价的70%给乙方；
3、每次工程款支付时，乙方需提供等额有效发票，否则甲方有权拒付工程款。
五、质量保证
1、乙方保证货物全新，质量、规格和性能及本合同及国家相关规定相符，产品质量实行三包，且符合原产地（或中华人民共和国的设计和制造或行业标准）、进口货物须具有合法手续和途径并通过中华人民共和国商检部门检验。
2、保修期:贰年或运行2000小时（以先到者为准）。
保修期内因产品质量原因造成设备故障，乙方负责免费维修，更换元件，保修期满后的维护及修理只收取成本费。
如设备出现故障，在接到通知后，乙方维修人员4小时内即到现场。
六：双方权利义务
1、甲方权利义务
（1）、协助提供水、电源的接驳点及协调解决临时施工用场所，水电费乙方负责。
（2）、协调乙方及土建等施工单位的配合关系。
（3）、组织工程竣工验收，并按合同规定的期限及时支付工程款并办理结算。
2、乙方权利义务
（1）、根据工程进度负责同步向市有关职能部门进行工程立项报建、验收、通气、并承担相关费用，否则由此产生的一切后果其责任由乙方承担。
乙方需参加消防验收、备用电源投入试验。
（2）、工程竣工后，乙方向甲方指定物业管理处办理移交手续，并负责免费培训物业相关人员具备熟练使用设备及简单常规维护技能，以及提供竣工资料2套给甲方，移交前成品保护工作由乙方负责。
（3）、落实安全措施，遵守安全施工规定，杜绝事故的发生，确保安全施工。
施工中发生的一切安全事故, 除甲方人员自身责任外, 均由乙方承担责任。
（4）、由于乙方施工质量及使用的材料质量问题，导致的任何安全隐患及用户使用过程中发生安全事故均由乙方承担责任。
七、违约责任
1、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。
违约造成损失除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
2、乙方提供的设备（包括元器件）必须是全新、未经使用的产品，保证绝非假冒伪劣产品，并具有产品合格证、出厂证明、检测报告，如有违反，除现令整改外，乙方还应承担本合同总价10%的违约金，此条款不影响本合同其它条款独立生效。
3、若乙方不遵守合同条款或中途退场，乙方除赔偿由此对甲方造成的全部经济损失外，还须承担合同价20％的违约罚金。
4、本工程严禁转包。
若发现转包情况，甲方有权要求乙方停工或终止本施工合同，由此造成的工期和经济损失由乙方承担。
5、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的5‰的违约金。
八、争议解决的方式
履行合同若发生其它争议，甲乙双方应本着友好态度协商解决，若协商仍不能解决，可向工程所在地人民法院起诉。
九、其他事项
1、乙方提供的环保工程方案需在合同签定后七天内经甲方设计部认可。
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为补充，补充协议及本合同
具有同等效力。
3、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
双方履行
完合同规定的义务后，本合同即行终止。
甲方（公章）：
法人代表或其委托代理人（签章）：
乙方：（公章）
法人代表或其委托代理人（签章）：
联系人：
联系人电话：
签约日期：年月日。