工程施工合同交底书范本
施工合同交底范本模板
施工合同交底范本模板甲方：（委托方）联系地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方）联系地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下施工合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 项目范围：1.4 项目工期：1.5 项目造价：1.6 项目负责人：第二条工程款支付方式2.1 工程款总额：2.2 分期支付方式：2.3 工程款支付比例：2.4 预付款比例：2.5 中期款比例：2.6 尾款比例：第三条施工内容及标准3.1 施工内容：按照设计图纸和规范要求完成项目建设任务；3.2 施工标准：严格遵守国家相关标准及规定；3.3 施工要求：保质保量按时完成施工任务；3.4 相关文件：甲方提供的施工图纸及相关文件为准。
第四条施工过程及安全管理4.1 工程施工过程：严格按照工程进度安排，保证施工质量；4.2 安全管理：加强施工现场安全管理，确保施工人员及设备安全；4.3 环境保护：做好施工过程中的环境保护工作，减少对周边环境的影响；4.4 紧急应急措施：建立紧急应急预案，做好突发事件处理工作。
第五条施工期间的争议解决5.1 如双方在施工过程中发生争议，应先协商解决；5.2 协商不成，可诉诸法律途径解决争议；5.3 在解决争议过程中，双方应继续保持正常合作关系，确保项目顺利进行。
第六条合同变更6.1 工程合同如需变更，双方应经过书面协商，并签订变更合同；6.2 变更合同对原合同约定项有加以修改，约定金额及工程周期等。
第七条违约责任7.1 如因一方原因导致合同不能继续履行，应承担违约责任；7.2 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应协商解决；7.3 如发生严重违约行为，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
第八条合同生效及终止8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2 本合同在工程完工并经验收合格后终止。
第九条其他事项9.1 本合同未约定事项，双方可另行协商；9.2 本合同未尽事宜，则参照相关法律规定处理。
建筑工程施工合同交底书
工程名称
业主名称
开工日期工期
承包方式
施工总承包
质量标准
合格
建筑面积
签约时间
项目经理
工程地点
签约人
承包范围
以本工程施工图图纸内容为准，土建、安装施工总承包
工程预付款比例支付及抵扣时间、方式
无
工程款支付时间及方式
工程竣工验收合格，审计事务所审定造价,发包人和承包人签字确认后14日内支付至工程已完工作量80%工程款；竣工验收合格慢一年后14日内付至工程总造价的90%；工程竣工验收合格满两年后14日内付清除防水工程造价5%外的全部工程款;工程竣工验收合格满5年后14日内付清全部工程款
重大变更工作所涉及合同价款变更报告和确认的时限为：30天
发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的45天内完成审核,并提出审查意见。
履约中应该注意的问题
质量、安全、现场管理等各条款
合同交底人
接受交底人
质量奖罚及支付方式
对获得烟台市优质结构将给予每个单体工程10万元的奖励
工期奖罚及支付方式
因承包人原因造成的工期延误，每拖延一天安工程造价的万分之四承担违约金
保修金及保修期限
工程质量保修金为施工合同的5%
甲供材料
无
业主指定分包及管理费
由发包人和承包人共同组成招标小组，采取公开方式产生。
履约保函金额及提供日期
合同中未约定
保险种类及办理方式
农民工工伤保险
争议解决方式
工程所在地人民法院
我方承诺主要内容
合同其他主要条款
本合同采用的合同价款的约定方式为:可调价格合同
合同文件约定的综合单价风险范围：除钢筋和商品混凝土的材料市场价格异常波动超过±5%（不含)以外,其他所有风险均包含在综合单价中.承包人提供施工组织设计和进度计划的时间：图纸会审后二十日内
建设工程施工合同交底书
建设工程施工合同交底书【】尊敬的甲方（业主）及乙方（施工单位）：鉴于甲乙双方已就___________项目（以下简称“本项目”）达成一致意见，并签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），现就合同内容进行如下交底：一、合同基本信息1. 项目名称：___________2. 项目地点：___________3. 工程规模：___________4. 合同金额：___________5. 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
6. 质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到合同约定的标准。
二、合同条款解读1. 工作范围：乙方需根据合同附件中列出的工程量清单和施工图纸，完成所有施工任务。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并在每个关键节点前与甲方沟通确认。
3. 质量控制：乙方应遵守国家施工规范，确保工程质量，对不合格工程及时整改。
4. 安全生产：乙方必须严格执行国家有关安全生产的规定，确保施工现场安全。
5. 变更管理：如遇设计变更或其他需要调整的情况，应及时通知对方，并按程序办理变更手续。
6. 付款方式：甲方应按合同约定的支付条件及时支付工程款，乙方应提供相应的发票及其他必要文件。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的施工条件和资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 监督乙方施工质量和进度。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成施工任务。
- 保证工程质量，按时交付工程。
- 提出合理化建议，协助甲方优化设计。
四、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照合同中的相关条款执行。
五、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本交底书是对合同的补充说明，不改变合同的实质内容。
2. 本交底书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程施工合同交底书范本(2024版)
工程施工合同交底书范本(2024版)合同编号：__________工程施工合同交底书范本（2024版）甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本工程施工合同交底书。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：__________第二条合同工期2.1 工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
2.2 工期延误的违约责任：__________第三条质量标准3.1 工程质量应符合国家现行有关法律、法规、标准和设计文件的要求。
3.2 工程质量等级：__________3.3 工程质量保证期：__________第四条合同价款及支付4.1 合同总价：__________4.2 支付方式：__________4.3 进度付款：__________4.4 竣工结算：__________4.5 质量保证金：__________第五条合同双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）按合同约定支付合同价款及履行合同约定的其他义务。
（2）提供施工场地，办理施工所需各项手续，确保工程顺利进行。
（3）负责工程的设计、监理、验收等工作。
5.2 乙方的权利和义务：（1）按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
（2）负责工程现场的管理和施工人员的培训、教育。
（3）承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任。
第六条违约责任6.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付价款的，应支付违约金，并承担相应责任。
（2）未按合同约定提供施工场地的，应支付违约金，并承担相应责任。
施工合同交底范本
施工合同交底范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.4 工程总投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.5 工程承包范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.6 工程工期：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.7 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同双方2.1 发包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2.2 承包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX三、合同文件3.1 合同协议书3.2 中标通知书3.3 投标书及其附件3.4 专用合同条款3.5 通用合同条款3.6 技术标准和要求3.7 图纸3.8 已标价的工程量清单3.9 其他合同文件四、合同价款与支付4.1 合同价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2 支付方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.3 支付时间：XXXXXXXXXXXXXXXXXX五、合同履行5.1 承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量达到约定的标准。
5.2 发包人应按合同约定支付合同价款，并保证合同价款的及时支付。
5.3 合同履行过程中，双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同双方的合法权益。
六、合同变更与解除6.1 合同变更：（1）合同履行过程中，如需变更合同，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
（2）合同变更不得影响工程质量、安全、进度和投资控制。
6.2 合同解除：（1）合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。
（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止事宜，包括结算、赔偿等。
七、违约责任7.1 双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 违约责任包括但不限于：违约金、赔偿损失、工期顺延等。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
工程项目合同交底范本
工程项目合同交底范本甲方：____________________乙方：____________________鉴于甲方拟进行工程项目，乙方愿意为甲方提供相关的服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协商，达成如下协议：一、工程项目的名称、地点、规模和内容1.1 工程项目名称：____________________1.2 工程项目地点：____________________1.3 工程项目规模：____________________1.4 工程项目内容：____________________二、工程项目的实施期限2.1 工程项目的实施期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、工程项目的费用3.1 工程项目的总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程项目的费用。
四、工程项目的质量要求4.1 乙方应按照甲方的要求和工程项目的相关规定，保证工程项目的质量。
4.2 乙方应按照国家有关标准和行业标准进行施工，确保工程项目的安全和环保要求。
五、工程项目的验收5.1 工程项目完成后，乙方应向甲方提交完整的工程项目资料和验收报告。
5.2 甲方应在收到验收报告后的____个工作日内组织验收，并将验收结果通知乙方。
5.3 如验收合格，甲方应按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付剩余的费用。
5.4 如验收不合格，乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内进行整改，直至验收合格。
六、工程项目的变更和终止6.1 在工程项目实施过程中，如需变更工程项目的内容，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 在工程项目实施过程中，如遇不可抗力等原因导致工程项目无法继续实施的，甲乙双方应协商解决，并签订书面终止协议。
七、保密条款7.1 乙方应对在工程项目实施过程中获得的甲方商业秘密和相关信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
建筑工程施工合同劳务交底
建筑工程施工合同劳务交底一、目的和背景为了确保建筑工程施工合同的顺利执行，提高工程质量，保证施工安全，明确甲乙双方的责任和权益，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，双方经协商一致，特制定本劳务交底。
二、工程概况1. 工程名称：xxx建筑工程2. 工程地点：xxxx3. 施工面积：xxxx平方米4. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。
三、劳务承包范围1. 乙方负责提供施工人员，按照甲方提供的施工组织设计和工作计划进行施工作业。
2. 乙方负责施工过程中的劳动力管理，包括人员调配、考勤记录等。
3. 乙方负责施工过程中的质量控制，确保工程质量达到甲方要求的标准。
4. 乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程中的安全无隐患。
四、劳务费用1. 劳务费用的计算以实际完成的工作量为准，具体单价和计算方式详见合同附件。
2. 乙方应在每月末向甲方提交工程进度报告，并根据实际完成的工作量进行劳务费用的计算和结算。
3. 甲方应在收到乙方提交的工程进度报告后7个工作日内，支付相应的劳务费用。
五、施工作业标准1. 乙方应按照甲方提供的施工组织设计和技术资料进行施工作业，确保工程质量达到甲方要求的标准。
2. 乙方应严格按照国家或行业现行的工程质量验收规范进行施工，确保工程质量合格。
3. 乙方应在施工过程中遵守安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
六、甲方责任1. 甲方应提供完整的施工图纸和技术资料，并及时向乙方进行技术交底。
2. 甲方应按照合同约定提供施工所需的机械设备、周转材料等，并保证其正常使用。
3. 甲方应对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和管理，确保工程顺利进行。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方提供的施工组织设计和工作计划进行施工作业，确保工程质量达到甲方要求的标准。
2. 乙方应严格控制施工过程中的质量，对施工过程中的质量问题及时进行整改。
3. 乙方应加强施工过程中的安全管理，确保施工过程中的安全无隐患。
建设工程施工合同交底记录
建设工程施工合同交底记录一、合同主要内容1.1 工程概况本项目名称为XXX建设工程，位于XXX地区，主要包括XXX栋建筑物、XXX配套设施等。
工程总建筑面积为XXX平方米，总投资约为XXX万元。
1.2 合同主体甲方（业主）：XXX公司乙方（施工方）：XXX建筑工程有限公司1.3 合同金额本合同总金额为XXX万元，其中建筑工程费XXX万元，安装工程费XXX万元，装饰装修工程费XXX万元。
1.4 工程质量标准本工程质量标准应符合国家及行业相关规范要求，达到XXX等级。
1.5 合同工期合同工期为XXX天，自开工之日起算。
二、合同事件责任分解2.1 乙方应承担的合同责任乙方应按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收等各项工作。
具体包括但不限于：（1）负责工程的设计和施工方案制定；（2）按照约定的工期完成工程；（3）保证工程质量符合相关规范要求；（4）负责工程的安全文明施工；（5）负责工程验收和保修等工作。
2.2 甲方应承担的合同责任甲方应按照合同约定，履行如下合同义务：（1）负责办理工程相关手续，提供施工场地；（2）按照约定的时间和金额支付工程款项；（3）提供乙方施工所需的水、电、通信等基础设施；（4）协调解决乙方施工过程中的外部关系；（5）负责工程验收和保修等工作。
三、工程项目和任务分解3.1 工程项目分解本项目分为以下几个工程项目：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰装修工程；（4）园林绿化工程；（5）其他配套工程。
3.2 任务分解针对各个工程项目，乙方应明确具体的施工任务和实施要求，包括但不限于：（1）土建工程：包括基础、主体结构、屋面、墙面等施工；（2）安装工程：包括给排水、供电、供暖、通风、空调等施工；（3）装饰装修工程：包括室内外装饰、装修、家具等施工；（4）园林绿化工程：包括景观设计、绿化、景观小品等施工；（5）其他配套工程：包括道路、广场、停车场等施工。
四、工期要求乙方应按照合同约定的工期完成工程。
工程开工合同交底
工程开工合同交底甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________鉴于甲乙双方就______________工程项目（以下简称“本工程”）达成合作意向，并依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就本工程的施工事宜订立本合同，以资遵守。
一、工程概况1. 工程名称：___________________________________2. 工程地点：___________________________________3. 工程规模：___________________________________4. 工程质量要求：_________________________________5. 工程开工日期：____年____月____日6. 工程竣工日期：____年____月____日二、合同价款本工程合同总价为人民币（大写）____________元（￥__________）。
三、付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%作为预付款给乙方。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将按照合同约定的支付条件和比例支付进度款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同款项。
四、工程变更与索赔1. 如因设计变更或其他原因导致工程量增减，双方应及时协商确定变更后的合同价款。
2. 如因不可抗力或其他非乙方原因导致工程延误，乙方有权向甲方提出索赔。
五、质量保证乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并对工程质量负责。
六、安全生产乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工现场安全。
七、违约责任如一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
建设工程合同交底范本
建设工程合同交底范本一、工程概况及合同工作范围1.1 工程名称：XXXX建设工程1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程规模：XXXX平方米1.4 工程工作范围：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。
二、合同关系及合同涉及各方之间的权利、义务与责任2.1 合同主体：发包人（甲方）、承包人（乙方）2.2 甲方的权利与义务：（1）提供合法的施工场地，确保乙方顺利进行施工；（2）按照合同约定支付工程进度款和结算款；（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（4）协调解决施工过程中的相关问题，确保工程顺利进行。
2.3 乙方的权利与义务：（1）按照合同约定完成工程，保证工程质量、安全、进度等目标；（2）遵守国家法律法规，严格执行各项施工规范；（3）负责施工场地的环境保护和安全生产；（4）承担施工过程中发生的一切费用，除非另有约定。
三、合同工期控制总目标及阶段控制目标3.1 合同工期控制总目标：工程预计竣工日期为XXXX年XX月XX日。
3.2 阶段控制目标：具体各阶段的工程进度节点由甲乙双方协商确定。
四、合同质量控制目标及合同规定执行的规范、标准和验收程序4.1 合同质量控制目标：工程质量达到国家及行业相关标准，合格率为100%。
4.2 合同规定执行的规范、标准：（1）国家标准、行业标准及地方标准；（2）设计文件及施工图纸；（3）甲乙双方协商确定的其他规范、标准。
4.3 验收程序：按照合同约定和国家相关法规进行工程验收。
五、合同对本工程的材料、设备采购、验收的规定5.1 材料、设备采购：乙方根据设计文件和施工图纸，按照合同约定的质量、数量和规格要求采购材料、设备。
5.2 材料、设备验收：甲方、乙方、监理方共同对采购的材料、设备进行验收，确保符合合同要求。
六、投资及成本控制目标6.1 投资及成本控制目标：工程总投资及成本控制在合同约定的范围内。
6.2 合同价款的支付及调整的条件、方式和程序：（1）按照合同约定的进度支付工程进度款；（2）工程变更导致投资增加时，需甲乙双方协商确定调整方案；（3）工程结算时，按照合同约定的方式和程序进行。
门窗施工合同交底
门窗施工合同交底一、项目基本情况1. 工程名称：XXXX门窗安装工程2. 建设单位：XXXX公司3. 施工单位：XXXX建筑工程有限公司4. 合同金额：人民币XXXX万元5. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日6. 工程开竣工时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日7. 工程质量标准：符合国家相关规范和标准二、合同主要条款解读1. 工程范围：乙方负责甲方提供的门窗产品的运输、安装、调试及售后服务。
2. 质量标准：乙方应严格按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量。
3. 工期要求：乙方应按照甲方提供的施工进度计划，确保按时完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
4. 材料供应：甲方负责提供合格的门窗产品，乙方负责产品的运输和安装。
5. 付款方式：双方约定按照工程进度分阶段付款。
工程验收合格后，甲方支付合同价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期结束后支付。
6. 违约责任：双方约定违约金为合同价款的10%，如一方违约，需支付给对方。
7. 争议解决：双方发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同实施过程中的关键环节1. 施工准备：乙方应根据甲方提供的施工图纸和施工方案，编制详细的施工计划，并报甲方审批。
2. 施工进度：乙方应按照施工计划合理安排施工人员、设备和材料，确保工程进度。
3. 质量控制：乙方应严格按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量。
4. 安全生产：乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。
5. 沟通与协调：乙方应与甲方保持密切沟通，及时解决施工过程中出现的问题。
四、风险提示1. 工期延误风险：乙方应合理安排施工进度，避免因自身原因导致工期延误。
2. 质量风险：乙方应严格按照国家相关规范和标准进行施工，确保工程质量。
3. 法律风险：双方应严格遵守合同约定，履行合同义务，避免因违约导致经济损失。
工程业主合同交底范本
工程业主合同甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________鉴于甲方需要进行____________________工程，乙方具备相应的施工能力和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
1.6 工程质量要求：符合国家相关标准及甲方要求。
第二条合同金额及支付方式2.1 合同总价：人民币（大写）____元整（￥____元）。
2.2 付款方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款：a. 预付款：合同签订后，甲方支付工程总价的%作为预付款。
b. 进度款：根据工程进度，甲方支付至工程总价的%。
c. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付至工程总价的%。
d. 质保金：剩余%作为质保金，自工程竣工之日起满____年后无息退还。
第三条工程施工3.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工。
3.2 乙方应保证施工安全，遵守国家有关安全生产的法律、法规。
3.3 乙方应保证施工质量，对施工过程中出现的质量问题负责。
3.4 乙方应按期完成工程，不得无故拖延。
第四条工程验收4.1 工程完工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收。
4.3 验收合格后，双方应签署工程竣工验收单。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任。
5.2 如甲方未能按合同约定支付工程款，应按日____‰支付违约金。
5.3 如因不可抗力导致工程无法按期完成，双方应协商解决。
施工单位合同交底书
施工单位合同交底书项目名称：__________交底人：__________交底日期：__________接收人：__________一、交底目的为确保施工项目的顺利进行，明确双方职责，提高工作效率，特制定本合同交底书。
交底内容包括合同背景、合同条款、技术规范、工程进度计划等，以便所有参与方充分理解和履行合同。
二、交底内容1. 合同背景合同双方：甲方（业主）与乙方（施工单位）的基本信息。
合同签订时间：__________。
合同金额：__________。
合同履行期限：自__________至__________。
2. 合同条款合同总价及支付方式：详细列明合同总价款、支付方式（如预付款、进度款、竣工款等）及支付时间节点。
工程质量标准：约定工程质量应达到的标准和验收程序。
工期要求：明确工程开工日期、竣工日期及延期条件和违约责任。
变更管理：约定合同变更的程序和申请、审批流程。
分包管理：如分包，需明确分包单位、分包范围、分包责任等。
违约责任：约定违约行为的定义、责任承担方式和赔偿标准。
3. 技术规范详细列出工程施工所需的技术规范、标准、图纸等。
对于新技术、新工艺的应用，需说明其可行性、安全性和对工程质量的影响。
4. 工程进度计划列明工程的总工期及各阶段工期安排。
明确各阶段的起止日期、关键节点和资源需求。
三、其他注意事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充，并作为本合同不可分割的一部分。
3. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
4. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充，并作为本合同不可分割的一部分。
5. 任何一方需变更或解除合同，应提前30天书面通知对方。
四、交底人声明本人已详细阅读并理解本合同的所有内容，对合同条款和技术规范有充分的了解。
在合同履行过程中，我将严格遵守合同约定，确保工程质量和进度，为甲方提供满意的施工服务。
交底人签名：__________日期：__________接收人签名：__________日期：__________施工单位合同交底书（1）一、交底目的为了确保施工单位能够充分理解并履行合同中的各项义务，提高施工质量和效率，特制定本合同交底书。
施工合同交底书范本
施工合同交底书范本尊敬的施工队伍：为了准确明确双方的权责，确保施工工作的顺利进行，我们特此编制此施工合同交底书。
请您仔细阅读，并妥善执行合同中的内容。
一、项目概况1.1 项目名称：xxxx（请填写具体项目名称）1.2 项目地址：xxxx（请填写具体地址）1.3 建设单位：xxxx（请填写具体建设单位）1.4 施工单位：xxxx（请填写具体施工单位）1.5 合同工期：xxxx（请填写具体合同工期）二、合同内容2.1 工程范围详细描述工程的具体范围和工作内容，例如拆除、土方工程、结构、装饰、设备安装等，确保各项工作的清晰明确。
2.2 施工标准根据相关法规和技术要求，明确施工过程中应遵循的标准和规范。
包括但不限于建筑设计规范、材料标准、施工方法、质量验收标准等。
2.3 工期安排根据合同约定的工期，安排施工的开始时间、各项工作的完成时间节点，并提前预判可能出现的风险和延误因素。
2.4 施工组织详细说明施工队伍的组织架构、负责人及其联系方式，确保施工过程中有良好的沟通和协调机制。
2.5 施工费用列明合同总价款、付款方式与时间节点，确保双方对费用的支付和收取有明确的约定。
2.6 施工安全与环保重点强调施工过程中的安全措施和环境保护要求，确保施工过程安全、健康、环保。
三、质量保证3.1 施工质量控制描述施工单位对施工质量的严格要求和控制措施，包括材料选用、工艺流程、关键节点把控等。
3.2 质量验收说明相关质量验收标准和程序，并要求施工单位配合建设单位完成各项验收工作。
四、合同变更如存在需要调整的情况，应按照相关约定进行协商、变更，并及时更新合同内容。
双方应保持沟通，并确保所有合同变更都以书面形式确认。
五、违约责任双方明确违反合同约定的责任，包括但不限于赔偿金、违约金、损失赔偿等，并明确解决争议的方式和程序。
六、其他事项描述双方约定的其他相关事宜，例如保险责任、施工图纸管理、索赔程序等。
七、合同效力此施工合同交底书作为施工合同的附件，与施工合同具有同等效力。
工程合同交底书
工程合同交底书【工程名称】XX工程项目【合同编号】XX-2023-001【甲方（业主）】XX有限公司【乙方（承包商）】XX建筑公司【交底日期】XXXX年X月X日一、合同概述本工程合同交底书旨在明确双方对于《XX工程项目合同》（以下简称“合同”）的理解与执行要点，以确保工程顺利实施，避免因理解偏差导致的争议。
二、合同范围及内容合同范围包括XX工程项目的设计、施工、监理以及竣工验收等全过程。
具体内容涵盖工程量清单、施工图纸、技术规范、工期要求、质量标准、安全环保措施、合同价款及支付方式等。
三、双方责任与义务1. 甲方责任：- 提供必要的工程资料和支持；- 按时支付工程款项；- 协调解决工程过程中的问题；- 组织竣工验收。
2. 乙方责任：- 按图施工，确保工程质量；- 合理安排施工进度，确保按期完成；- 遵守安全生产规定，保障施工现场安全；- 及时反馈工程进展情况，积极配合甲方管理。
四、合同变更与处理如遇特殊情况需变更合同内容，应经双方协商一致后，按照合同约定的程序进行书面变更。
任何一方不得擅自变更合同。
五、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他事项双方应遵守国家法律法规，诚信履约。
未尽事宜，双方应本着公平原则协商解决。
七、交底确认甲乙双方代表已充分理解合同内容，并就本次交底内容达成一致意见。
双方代表签字确认如下：甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日本合同交底书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程合同交底范本完整版doc
工程合同交底范本完整版doc（二）一、前言二、交底内容1. 合同基本信息工程名称、项目地址、合同编号、签订日期等基本信息的交底。
2. 工程范围对工程范围进行详细交底，包括施工范围、施工内容、工程规模等。
3. 施工期限讲解工程期限的约定，包括施工开始和结束时间、工期计算方式等内容。
4. 施工方法介绍工程施工所采用的基本方法、流程和要求，确保施工方按照约定的方法进行施工。
5. 施工组织设计交底施工组织设计内容，包括施工队伍的组织、工作分工、安全措施、资料管理等内容。
6. 资金支付对工程款项支付的具体约定进行交底，包括款项支付方式、支付时间、支付比例等内容。
7. 质量要求讲解工程质量要求的内容，包括质量标准、审查验收程序、质量控制措施等。
8. 安全防护说明工程施工过程中的安全防护要求，包括施工现场的保护措施、安全设备的使用等。
9. 环境保护交底环境保护要求，包括施工过程中的环境保护措施、废弃物处理等。
10. 材料采购对工程材料采购的要求进行交底，包括采购渠道、材料验收标准等内容。
11. 变更管理讲解工程变更管理的相关事项，包括变更申请流程、变更后的合同约定等。
12. 索赔和违约责任交底索赔和违约责任的具体约定，包括索赔条件、索赔金额计算方法、违约责任等。
13. 保修和维护说明工程竣工后的保修和维护责任，包括保修期限、保修范围、维护方式等。
三、交底流程1. 交底方式所有交底内容可以通过书面文件、会议、培训等形式进行交底。
2. 交底时间安排合适的时间，确保各方能够充分了解和消化交底内容。
3. 记录和确认进行交底内容的记录，包括交底时间、参与人员、交底内容的确认等。
4. 效果评估对工程合同交底过程进行评估，收集各方的反馈意见，对相关问题和需要改进的地方进行整改。
四、注意事项1. 交底内容的准确性和完整性非常重要，需要确保交底内容能够覆盖工程合同中的所有重要事项。
2. 在交底过程中，各方需要保持积极的沟通和互动，共同达成理解和共识。
(合同)交底范本(完整版)(两篇)
(合同)交底范本(完整版)（二）交底范本（完整版）（二）一、引言二、合同交底内容1. 项目概述：- 项目名称：- 项目地点：- 项目规模：- 工程周期：- 工程造价：2. 项目目标：- 项目的总目标和具体目标：3. 施工流程：- 施工前的准备工作：- 施工过程中的关键工序和顺序：- 施工结束后的检查和交付工作：4. 进度安排：- 工程施工周期：- 各阶段的工作完成时间点：- 各阶段的工作量和资源安排：5. 质量控制：- 施工中的质量控制措施：- 施工结束后的质量检查标准： - 工程项目的质量要求：6. 安全保障：- 施工期间的安全措施：- 危险源的识别和管理：- 突发事件的应对措施：7. 风险管理：- 常见风险和应对措施：- 合同履行中可能出现的风险： - 风险出现时的解决方案：8. 报告和沟通：- 工程进展报告的频率和形式： - 项目相关信息的沟通渠道： - 问题解决和意见反馈机制：9. 变更管理：- 变更管理的流程和要求：- 变更申请的审批程序：- 变更后的影响和调整：10. 承包商责任：- 施工过程中的法律责任：- 施工结束后的保修期限和责任： - 违约责任和赔偿责任：11. 业主权益保障：- 在施工过程中的权益保障：- 违约责任和索赔机制：- 项目完工后的验收标准和程序：三、交底会议和记录1. 交底会议的组织：- 会议的时间和地点：- 会议的参与人员和职责：- 会议的议程和主题：2. 交底会议的记录：- 会议记录的形式和内容：- 会议记录的存档和传递：四、交底确认和签署1. 交底确认：- 业主对交底内容的确认和理解：- 承包商对交底内容的确认和承诺：2. 签署：- 业主签署日期和授权签字：- 承包商签署日期和授权签字：五、结束语本交底范本的目的是为了确保合同交底过程中的透明度和准确性。
通过详细阐述工程项目的各项事项，可以减少双方在后续施工过程中的纠纷，并提高工程的顺利进行。
双方应共同遵守该交底范本，并建立良好的沟通和合作机制，以确保工程项目的顺利完成。
工程业主合同交底范本
工程业主合同交底范本一、合同基本信息【合同名称】XX工程项目施工合同【合同编号】XX-2023-GC-001【甲方（业主）】XX有限公司【乙方（承包商）】YY建筑公司【签订日期】2023年X月X日【工程地点】XX省XX市XX区XX路XX号二、合同范围与内容本合同涵盖XX工程项目的全部建设工作，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程以及相关的配套基础设施建设。
详细工程量清单、施工图纸及技术规范已附录于合同中。
三、质量要求乙方必须按照国家及行业相关标准执行工程质量管理，确保工程质量达到合同约定的标准。
对于关键工序和重要节点，甲方有权进行质量抽检，不合格者需及时整改。
四、工期要求本项目的施工工期为自合同生效之日起至XXXX年X月X日止。
乙方应制定详细的施工进度计划，并在每个阶段完成后及时向甲方报告。
如遇特殊情况需要延期，必须提前书面通知甲方并获得同意。
五、安全与环保乙方负责施工现场的安全生产和环境保护工作，确保符合国家有关法律法规的要求。
对于可能发生的安全事故，乙方应制定应急预案，并进行定期的安全教育和演练。
六、合同价格与支付方式合同总价为人民币XX万元，具体支付方式如下：首期款项在合同签订后支付，随后根据工程进度分阶段支付，最终款项在工程竣工验收合格后结清。
七、变更与索赔如工程实施过程中出现设计变更或其他导致工程量变化的情况，应及时书面记录并经双方确认后调整合同金额。
对于因甲方原因导致的延误或额外费用，乙方有权提出索赔。
八、争议解决合同执行过程中出现的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、其他事项本合同的其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________ 代表（签字）：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
建设工程施工合同交底书
1.场地移交可以全部或分段移交，以满足本工程合同工期要求。
2.甲方提供施工用水、用电接驳口、施工方自行接通并承担水电费用；办公、住宿等临时设施要求施工单位在场外自行解决；进场设备需堆放在甲方指定区域。
3.所有临时建筑物、构筑物、棚栅、场地等，乙方应按经甲方同意的施工组织设计进行搭建，在施工过程中一旦发生临时设施需要拆除或迁移时，乙方应服从并负责拆除或迁移，其费用已综合考虑在包干价内。
2.承包人应当在工程完工后的三个月内向监理人、跟审单位（如有）提交完整的工程竣工结算资料，监理人、跟审单位（如有）审核后报发包人或第三方审计单位审核，发包人根据国家造价管理的有关规定以及职能部门或相关审计单位最终审定的工程结算金额，与承包人办理最终价款结算手续。
3.自工程竣工之日起一年且经过甲方验收确认没有出现任何质量问题时，应退还剩余的质量保证金。
建设工程施工合同交底书
合同名称
合同编号
施工单位
开工日期
日历工期
一、承包范围及内容：
完成本项目施工图全部工程内容施工(含各类施工图预算及工程量清单编制工作)，包含土石方及基坑工程、建筑工程、装饰装修工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程、采暖通风工程、人防工程、室外基础配套工程、室外景观绿化工程、室外公用工程、小区道路工程、售楼部及样板房工程、老旧小区(留改拆范围图，详见附件) 综合改造工程、施工用电用水工程等及与有关部门的验收、移交工作。本次招标不包含智能化工程、电梯工程、供配电工程、弱电工程及室外基础配套工程的给水管敷设、燃气工程、电力工程、综合通信工程的施工。
四、付款时间、条件与付款方式：
1.根据经监理人、跟审单位（如有）及发包人审核进度的80%支付进度款，工程竣工验收并完成结算申报及竣工资料等相关资料后支付至总计量进度的85%停止付款;工程余款待结算经第三方审定后付至审定结算总价的97%，余款待缺陷责任期满验收合格后支付（暂扣结算金额的3%作保修金）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3、甲醛、放射性及消防列为本工程重点监测指标。当竣工验收检测超标时，除罚没质量保证金外，乙方必须整改至达标验收。
工期奖罚及支付方式
1、工期每延误一天，按2000元/天进行罚款，还需赔偿由此给发包人造成的其他损失。
2、承包方承诺本工程在项目总包方综合竣工验收之日前一个月竣工。如因乙方原因推迟总包方综合竣工验收日期，乙方承担全部责任并全部赔偿费用。
措施费及支付方式
已包含在最终承包价中。
保修金及保修期限
保修费用：
1、在保修期内非人为因素造成的情况下，承包人无条件执行以上保修协议。
2、如人为因素和不可抗力的情况下造成工程破损，承包人不承担保修。
3、本工程约定的工程质量保修金为施工工程合同价的5%。
保修期：
1、装修工程为 二 年
2、水电安装工程为五年；
2、本工程为图纸和第三方审计及投标方清单报价范围内包干，若施工过程中发生的图纸变更及经甲方确认另外增减的工程量增减费用，按照联系单及第三方审计参照相关单项价格增减。
3、保修金返还时间：保修期满且无质量问题后十五天内无息退还。
4、及时提交竣工验收技术资料，提供工程决算资料，参加中间工程及隐蔽工程验收，负责整改，负责做到工完场清，验收后一周内施工队伍和施工材料、机具等全部撤清，超过日期每天扣款2000元。
违约责任
（一）承包人违约
1、质量违约：
不能一次性通过验收，承包人须无偿整改直至合格，承包人应向发包人偿付合同总价 5%的违约金，并承担由此给发包人造成的其他全部损失。
2、工期违约：
工期每延误一天，按2000元/天进行罚款，还需赔偿由此给发包人造成的其他损失。
3、人员到位违约：
项目正副经理、技术负责人的到位率要求80%以上（即25天/月以上），如未全部到位则按未到位的天数扣罚500元/天，若人员到位率有违约行为，按人员责任的性质根据约定的比例，及时挂帐扣罚，待交工验收后进行结算。
工程预付款比例支付及抵扣时间、方式
本合同无预付款和备料款。
工程款支付时间及方式
工程款按形象进度付款。工程开工后每月由乙方上报当月已完成工程量，经监理公司、发包人派驻的负责人双方确认后按月进度款支付至70%，工程完工付至总承包价75%，综合验收合格后支付至85%，竣工决算付至总承包价95%；余款5%为质量保修金。
3、其他项目保修期限约定如下：非人为因素下，本工程所涉及的合同范围内项目保修二年。
业主指定
分包及管理费
已包含在最终承包价中。
续上表
履约保函金额
及提供日期
履约保证金按工程总价的5%提供银行履约保函。
保险种类
及办理方式
工程保险由承包人自行办理，费用自行承担。
争议解决方式
本合同发生争议，双方有权向宁波市海曙区人民法院起诉，但诉讼期间不得中断施工。
质量奖罚及支付方式
1、承包人必须严格按施工图纸及有关设计说明和双方确认的施工组织设计及国家现行的施工验收规范、建安工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工、真实记录、自检、互检，严格把好每道工序的质量关，上道工序未经验收合格，严禁下道工序施工，确保工程质量达到室内装饰装修验收质量优良标准。工程质量达到钱江杯标准，如因承包方原因使工程评不上钱江杯，承诺承包方承担全部责任并承担全部赔偿费用
建设工程施工合同交底书
工程名称
宁波狮丹努集团有限
公司恒通广场装修工程
业主名称
宁波狮丹奴集团有限公司
开工日期
工程性质
综合办公大楼精装修
合同款
6884796元
竣工工期
承包方式
分包
质量标准
钱江杯验收标准
建筑面积
9383.34M2
签约时间
项目经理
王 俊
工程地点
宁波市海曙区顺德路
签约人
承包范围
精装修及配套水电等工程，具体以甲方最终确认的施工图为准。
4、知识产权违约
对于发包人提供的施工图知识产权的维护责任，承包人在施工中和施工后不得转让、出借或未经发包人同意擅自使用，为此引起的法律责任由承包人承担。
（二）发包人违约
在合同履行期间，发包人单方提出解除合同，如承包人已开始施工，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付相应工程费用；
合同
其他主要条款
1、工程总价中已包括材料补差、人工市场价补差费用等全部价格。
5、本合同自双方签字或者盖章后生效，至工程竣工、保修期满5年后自动失效。
合同交底人
（签字）
接受交底人
（签字）